玻璃幕墙施工合同协议书范本完整版

2023年度：玻璃幕墙施工合同协议书范本完整版

甲方（委托方）：_______________

乙方（承揽方）：_______________

一、工程名称与工程地点

1. 工程名称：___________________

2. 工程地点：___________________

二、工程内容及标准

1. 工程内容：___________________

2. 工程标准：___________________

2.1 材料标准：_________________

2.2 施工标准：_________________

三、工程时间节点

1. 开工时间：___________________

2. 竣工时间：___________________

3. 工期约定：___________________

四、施工款支付

1. 工程价款总额：_________________

2. 施工进度款支付：

2.1 工程开工后，甲方应按施工进度支付约定的款项。

2.2 施工进度款支付比例表：

a) __% 完成基础工程后支付

b) __% 完成主体结构工程后支付

c) __% 完成室内装饰工程后支付

d) __% 完成工程临时验收后支付

3. 竣工结算款支付：

3.1 在工程竣工后15个工作日内，乙方应向甲方提交竣工结算书。

3.2 甲方在收到竣工结算书并审核通过后，应在7个工作日内结清全部款项。

五、违约责任

1. 甲方的违约责任：

1.1 拖延支付款项的，按逾期天数每日应支付相应约定利息。

1.2 签订本合同后解除合同的，应向乙方支付违约金，违约金金额为工程价款总额的__%。

2. 乙方的违约责任：

2.1 拖延工期的，按逾期天数每日应支付相应约定违约金。

2.2 工程质量问题的，应承担相应的违约责任。

六、工程保修期

1. 工程保修期：自工程竣工之日起，保修期为___年。

2. 工程保修期内，如发现工程质量问题，乙方应立即进行维修或更换，并承担相应费用。

七、法律适用及争议解决

1. 本协议适用中华人民共和国法律。

2. 如在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。

八、其他约定事项

1. 如有本合同未约定但需要明确的事项，双方应另行协商解决；协商不成的，应签署书面补充协议，作为本合同有效组成部分。

以上内容已经阅读并确认。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

文档总结：

1、本文档所涉及简要注释如下：

工程内容及标准：详细描述工程的具体内容和施工标准。

施工款支付：说明了工程价款总额、施工进度款支付和竣工结算款支付的计划。

违约责任：明确了甲方和乙方在违约情况下的责任和相应的违约金或利息。

工程保修期：说明了工程保修的时间以及维修或更换的相关责任和费用。

法律适用及争议解决：说明了本协议适用的法律和争议解决的相关规定。

其他约定事项：说明了双方在本协议未约定但需要明确的事项上的解决方式。

2、本文档所涉及的法律名词及注释：

中华人民共和国法律：指适用于本协议的法律体系和法规。

人民法院：指中国的司法机构，主要负责审判各种民事、刑事和行政案件。

3、本文档执行过程中，可能出现的纠纷问题及法律解决方案：

1) 施工进度款支付：如甲方未按约定支付施工进度款，乙方可向人民法院起诉要求甲方支付相应的利息。

2) 工程质量问题：如工程质量问题导致甲方损失，甲方可以依法向乙方追究赔偿责任。

3) 工期问题：如乙方拖延工期，甲方可以向乙方提出索赔，并要求按照逾期天数支付相应的违约金。

4) 争议解决：如在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼，并提交相关证据。

5) 补充协议：如遇到本协议未约定但需要明确的事项，双方可以签署书面补充协议，并作为本合同有效组成部分。

6) 竣工结算款支付：如竣工结算款支付存在纠纷，双方可以向人民法院起诉，要求结算款的支付。

7) 工程保修期问题：如工程保修期内发现质量问题，乙方应在保修期内及时维修或更换，否则可以向乙方提出索赔。

8) 违约金问题：如甲方违约，应向乙方支付违约金；反之，如乙方违约，则应向甲方支付违约金。

9) 其他权益损失问题：如双方在履行本协议过程中存在其他损失，可以按照法律规定和合同条款予以解决。

10) 合同解除：如双方达成解除协议，应按照约定支付相应的违约金。