提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书《买卖房屋提前交房协议书》甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方提前交付房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落于____________（地址），房屋所有权证号/不动产权证号为____________。
1.2 房屋规划用途为____________，房屋结构为____________，房屋建筑面积为____________平方米。
二、合同条款2.1 甲方承诺在合同签订后，按照合同约定的时间提前交付房屋给乙方。
2.2 乙方同意在甲方提前交付房屋时，按照合同约定的金额向甲方支付购房款。
2.3 双方同意提前交房的时间为____年__月__日。
2.4 甲方提前交付房屋的，乙方不得以房屋质量问题为由拒绝接收或要求退还购房款。
2.5 甲方应保证房屋在交付时符合国家关于房屋交付的相关规定，包括但不限于房屋结构、设备设施等方面的要求。
2.6 乙方在接收房屋后，应按照国家相关规定办理房屋入住手续，并承担相关费用。
三、违约责任3.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋交付完毕之日终止。
甲方（卖方）：乙方（买方）：签订日期：____年__月__日。
2024年提前交房协议书模板的内容
2024年提前交房协议书模板的内容甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________签订日期：_____年_____月_____日签订地点：_____________________鉴于甲方为_____（项目名称）的开发商，并已取得该项目的预售许可证，乙方有意购买该项目中的_____号房屋，现双方就提前交房事宜达成如下协议：第一条房屋信息1.1 房屋坐落：_____省/市_____区/县_____路_____号_____小区_____号楼_____单元_____室。
1.2 房屋建筑面积：_____平方米。
1.3 房屋用途：_____。
1.4 房屋交付标准：按照甲方提供的《房屋交付标准》执行。
第二条提前交房条件2.1 乙方应在本协议签订之日起_____日内支付完毕全部购房款。
2.2 甲方应在收到乙方全部购房款后_____个工作日内，将房屋交付给乙方使用。
第三条双方权利与义务3.1 甲方权利与义务：3.1.1 甲方应保证房屋符合国家及地方相关建筑标准和质量要求。
3.1.2 甲方应按照本协议约定的时间和标准交付房屋。
3.1.3 甲方应协助乙方办理房屋交接手续。
3.2 乙方权利与义务：3.2.1 乙方应按照本协议约定的时间支付购房款。
3.2.2 乙方应在接收房屋后，按照国家及地方相关法律法规合理使用房屋。
3.2.3 乙方应按时办理房屋交接手续。
第四条违约责任4.1 若甲方未能按照本协议约定的时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付已付购房款的千分之_____作为违约金。
4.2 若乙方未能按照本协议约定的时间支付购房款，每逾期一日，应向甲方支付未付购房款的千分之_____作为违约金。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
提前收房协议书
提前收房协议书
出卖人（简称甲方）：联系电话：
买受人（简称乙方）：
姓名：身份证号码：
电话：通信地址：
按照双方购房合同约定，交付房产时间为2023年12月31日，现乙方因自身需要自愿提前接收房屋。
甲方根据乙方的实际情况，为满足乙方的用房需要，甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，友好协商达成如下协议：
1、乙方已认购甲方开发的**** 号楼单元楼室物业，乙方签署的《购房合同》中该物业实测建筑面积约为平米。
2、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交给乙方，视为乙方自愿提前接收房屋。
3、签署本协议时，乙方已经了解并认同，接受该物业时存在无法开通临时燃气等情况，并且认可与该房屋有关的风险责任同时移交给乙方。
4、签署本协议时，乙方保证在正式交房时，按照购房合同约定的正常交付手续办理收房，并向甲方交纳正常交房应支付的所有费用。
5、乙方对其所购房屋办理不动产权证的时间，同意按照购房合同约定的正式交房日期开始计算，乙方不得以接收房屋为由要求甲方提前办理不动产权证。
6、乙方在装修过程中，如因乙方原因（包括但不限于搬运装修材料、装修人员故意或过失等）造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，由乙方承担全部责任；造成甲方经济损失的，乙方须全额赔偿。
7、乙方及其家庭成员、雇佣装修队伍等有关人员必须注意安全，如发生人身财产安全情况，由乙方自行承担全部责任。
8、乙方在签署本协议书前，已对本协议书所载内容充分理解并愿意遵守。
9、本协议书一式贰份，甲、乙双方各壹份，同具法律效力。
甲方：乙方：
日期：日期：
第 1 页共 1 页。
二手房提前交房协议
二手房提前交房协议甲方：（卖方姓名）乙方：（买方姓名）鉴于甲方拟将其位于（房屋所在地）的房屋（下称“房屋”）出售给乙方，并且双方达成协议同意在签订正式房屋买卖合同之前，提前交付房屋给乙方使用，以便乙方进行家居装修等相关工作。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交付1.1 甲方同意提前交付房屋给乙方使用，期限为自本协议签订之日起至正式房屋买卖合同生效之日止，该期间为（具体期限）。
1.2 乙方有权在上述期限内使用房屋，进行家居装修、布置等相关工作，但必须遵守以下规定：a) 乙方在使用房屋期间应妥善保管房屋及内部物品，不得对房屋进行改动、拆除等损坏行为；b) 乙方应遵守相关法律法规、社区管理规定，不得从事违法犯罪活动或扰乱社区秩序；c) 乙方应承担房屋使用期间的水、电、气等公共设施的使用费用。
1.3 甲方同意在乙方使用房屋期间维持房屋的正常运转，包括但不限于维修、维护和保养房屋，并承担房屋的日常管理责任。
第二条房屋交付标准2.1 甲方应在提前交付房屋前，确保房屋存在正常使用条件，具备住人基本要求，并保证可供乙方使用。
2.2 如因甲方原因导致房屋无法交付的，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金的数额为乙方支付的定金金额的百分之X（具体百分比），并返还乙方已支付的其他相关费用。
第三条房屋交付手续3.1 乙方应在提前交付房屋之日前，向甲方支付定金（具体金额），作为买卖合同的履约保证。
3.2 甲乙双方在本协议签订之日，应当共同办理以下手续：a) 签署房屋买卖协议书并支付定金；b) 确定正式房屋买卖合同生效的具体日期，一般不晚于提前交房期限届满之日。
3.3 甲方在收到乙方支付的定金后，应向乙方提供以下文件：a) 房屋权属证明及相关证件副本；b) 房屋内部设施及装修情况的详细清单。
第四条违约责任4.1 若甲方违反本协议约定，致使乙方无法按期入住或受到损失时，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的相应损失。
2024二手房买卖提前交房协议书
2024二手房买卖提前交房协议书2024年二手房买卖提前交房协议书卖方(甲方):________________买方(乙方):________________鉴于卖方拥有位于________的房产，现同意在________年__月__日前交付给买方，双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋交付1.1 卖方应在约定的日期将房屋及附属设施交付给买方。
1.2 如卖方未能按期交付，应支付逾期违约金，计算方式为每日总价款的千分之五。
第二条房屋质量保证2.1 在交付日期起的十五日内，卖方应对房屋的质量进行检查，并保证房屋符合国家相关法律法规的规定，不存在影响正常使用的问题。
2.2 若买方在接收房屋后发现存在质量问题，应立即通知卖方。
卖方应在接到通知后的七日内进行修复，修复期间的住宿和餐饮费用由卖方承担。
第三条付款条款3.1 买方应在接收房屋时一次性支付全部款项。
3.2 如买方未按期付款，卖方有权终止本协议，并要求买方支付逾期付款的违约金。
第四条权利义务互换4.1 在买方接收房屋前，卖方有权随时解除本协议，但需提前通知买方。
4.2 在卖方交付房屋后，买方有权对房屋进行装修或改建，但需事先征得卖方的书面同意。
第五条争议解决如双方在执行本协议过程中发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
此致敬礼！卖方(签名):________________ 日期：________________买方(签名):________________ 日期：________________。
二手房提前交房协议书
二手房提前交房协议书甲方（卖方）：________________________乙方（买方）：________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《二手房买卖合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：_________。
根据原合同约定，甲方应于____年____月____日将位于_____________________（以下简称“该房屋”）交付给乙方。
现经双方协商一致，就提前交付该房屋事宜达成如下协议：一、提前交房1. 甲方同意于____年____月____日将该房屋提前交付给乙方使用。
2. 乙方同意接受甲方提前交付的该房屋。
二、房屋状况1. 甲方保证在交付该房屋时，房屋结构、设施设备等均符合原合同约定的标准。
2. 甲方应确保该房屋在交付前无任何权属纠纷、债务纠纷及其他法律纠纷。
3. 乙方在接收房屋时，应进行现场验收，如有异议，应在交付当日提出。
三、房屋交接1. 甲方应向乙方提供该房屋的钥匙、门禁卡等相关物品。
2. 甲方应协助乙方办理该房屋的水、电、燃气、物业等相关过户手续。
3. 双方应在交付当日签署房屋交接单，确认房屋交接事宜。
四、费用结算1. 甲方应结清该房屋交付前产生的所有费用，包括但不限于物业管理费、水电费、燃气费等。
2. 乙方应按照原合同约定支付剩余房款，并在房屋交接当日支付给甲方。
五、违约责任1. 如甲方未能按本协议约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款千分之五的违约金。
2. 如乙方未能按本协议约定时间支付剩余房款，每逾期一日，应向甲方支付剩余房款千分之五的违约金。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
本协议与原合同不一致之处，以本协议为准。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_______________________乙方（签字）：_______________________签订日期：____年____月____日。
临时提前交房协议书模板
```
临时提前交房协议书
甲方（出卖人）：________________
乙方（买受人）：________________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为：______。
现甲乙双方经协商一致，达成如下临时提前交房协议：
一、交房时间
1. 依据买卖合同约定，房屋原定交付使用日期为____年__月__日。
2. 经甲乙双方协商一致，甲方同意将房屋提前交付给乙方使用，具体提前交房日
期为____年__月__日。
二、房屋交付及验收
1. 甲方应确保提前交房的房屋符合买卖合同约定的交付条件，包括但不限于房屋
结构安全、配套设施齐全等。
2. 乙方应在收到甲方提前交房通知之日起__日内对房屋进行验收，如有不符合约
定的情况，乙方有权要求甲方整改。
3. 验收合格后，乙方应签署《房屋验收确认书》。
三、费用及责任
1. 甲方提前交房不改变买卖合同约定的总价款，乙方应按约定支付购房款。
2. 因甲方提前交房产生的额外费用（如装修、物业费等），由双方另行协商解决。
3. 若因甲方原因导致房屋提前交房后出现质量问题，甲方应承担相应的维修责任。
四、其他约定
1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________
乙方（签字）：________________
签订日期：____年__月__日
```
请根据实际情况调整协议内容，并在签订前咨询专业法律人士的意见。
业主提前交房协议书
业主提前交房协议书甲方（业主）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方已与乙方就购买位于_________________的房产达成初步意向，现甲方希望提前接收该房产，乙方同意在满足一定条件下提前交付房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条房产信息1.1 房产地址：_________________。
1.2 房产面积：_________________平方米。
1.3 房产性质：_________________。
第二条提前交房的条件2.1 甲方需支付房产总价款的______%作为提前交房的定金。
2.2 甲方应在乙方通知的日期内完成剩余房款的支付。
2.3 甲方应遵守乙方关于提前交房的具体安排和要求。
第三条提前交房的权利与义务3.1 乙方应保证在交付房产时，房产的质量和配套设施符合双方约定的标准。
3.2 甲方在接收房产后，应按照约定使用房产，不得擅自改变房产结构或用途。
3.3 甲方在接收房产后，应承担相应的物业管理费用。
第四条提前交房的风险与责任4.1 提前交房期间，甲方应自行承担房产使用过程中的风险。
4.2 因甲方原因导致房产损坏或损失的，甲方应负责修复或赔偿。
4.3 乙方应在房产交付前完成必要的安全检查，并提供相应的安全保证。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付房款或违反本协议其他条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未按约定条件提前交付房产，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向房产所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
提前交房安全协议书范本
提前交房安全协议书范本甲方（卖方）：_____________乙方（买方）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于_______的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方。
现因特殊情况，双方同意提前进行房屋交接。
为此，特订立本提前交房安全协议书（以下简称“本协议”）。
一、提前交房时间及条件1. 甲方确保该房产的主体结构安全无缺陷，室内装修符合原合同约定的标准。
2. 甲方应于____年__月__日前完成该房产的所有建设、装修工作，并通过相关部门的质量验收。
3. 乙方有权在提前交房前对房屋进行验收，如发现质量问题，甲方应负责无偿修复。
二、权利义务声明1. 甲方保证提前交房不降低原合同约定的房屋质量标准，且不存在任何权属纠纷。
2. 乙方确认已了解提前交房可能带来的风险，并自愿承担由此产生的一切后果。
三、违约责任1. 如甲方未能按照本协议约定的时间和条件完成房屋交付，应按照原合同的违约条款向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间接收房屋，应向甲方支付相应的违约金。
四、其他事项1. 本协议未尽事宜，依照原合同及相关法律法规执行。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意：以上范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行修改和补充，必要时请咨询专业律师以确保文本的合法性和有效性。
提前交房协议书范本的内容
提前交房协议书范本的内容甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）的合法所有者，乙方为该房产的合法购买者，双方于____年____月____日签订了《房产买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将该房产出售给乙方。
现甲乙双方经友好协商，就甲方提前交付该房产给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条提前交房的约定1.1 甲方同意根据乙方的要求，将原合同约定的交房时间提前至____年____月____日。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受提前交房。
第二条提前交房的条件2.1 甲方应确保该房产在提前交房前已满足原合同约定的交房条件。
2.2 甲方应在提前交房前向乙方提供该房产的钥匙、相关证件及其他必要的交房资料。
2.3 乙方应在提前交房前向甲方支付原合同约定的购房款的____%。
第三条提前交房的程序3.1 甲方应在提前交房日期前____天通知乙方。
3.2 乙方应在接到甲方通知后____天内与甲方办理提前交房手续。
3.3 提前交房手续包括但不限于签署本协议、支付约定款项、接收房产钥匙及相关资料。
第四条提前交房后的权利义务4.1 提前交房后，乙方有权使用该房产，但不得改变该房产的结构和用途。
4.2 提前交房后，甲方仍应按照原合同的约定履行其义务，直至原合同约定的交房日期。
4.3 提前交房后，乙方应妥善保管该房产，并承担因使用不当造成的损失。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未提前交房天数×购房款总额×____%。
5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付约定款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期支付天数×逾期支付款项总额×____%。
提前交房协议书
提前交房协议书甲方（卖方）：_____________________地址：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：_________________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为购房客户，双方已就购买甲方开发的房产签订了正式的购房合同。
现因乙方的特殊需求，希望甲方能够提前交付房产。
经双方友好协商，达成如下提前交房协议：1. 提交房条件甲方同意在满足以下条件的情况下，提前向乙方交付房产：a. 乙方已支付全部购房款项或按照双方约定的付款方式支付了相应阶段的款项。
b. 房产已完成竣工验收，达到法定交房条件。
c. 甲方已取得相关政府部门的交房许可。
2. 提前交房时间甲方同意在原购房合同约定的交房日期前，提前____天（不少于法定提前交房期限）向乙方交付房产。
3. 提前交房费用乙方应支付甲方提前交房费用，金额为人民币____元（￥____）。
该费用应在本协议签订之日起____天内一次性支付给甲方。
4. 交房标准甲方提前交付的房产应符合原购房合同中约定的交房标准，包括但不限于房屋结构、装修状况、配套设施等。
5. 风险承担乙方知悉提前交房可能存在的风险，包括但不限于房屋质量、物业管理等，并同意自行承担由此产生的风险及后果。
6. 违约责任如甲方未能按照本协议约定的时间提前交付房产，应向乙方支付违约金，违约金为提前交房费用的____%。
7. 协议变更本协议一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
8. 法律适用与争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9. 其他a. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
b. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：本协议书仅供参考，具体条款应根据实际情况由专业法律人士协助制定。
2024二手房买卖提前交房协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024二手房买卖提前交房协议书本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（卖方）1.2 乙方（买方）1.3 房屋描述1.3.1 房屋地址1.3.2 房屋面积1.3.3 房屋户型1.3.4 房屋所有权证号第二条：交房时间及条件2.1 提前交房时间2.2 提前交房条件2.3 乙方验收房屋2.4 房屋交付手续第三条：房屋状态及维修责任3.1 甲方保证房屋交付时符合合同约定的质量标准3.2 甲方负责维修和整改3.3 乙方对房屋的合理使用第四条：交易款项及支付方式4.1 房款支付方式4.2 提前交房奖励或补偿4.3 款项支付时间及条件第五条：违约责任及赔偿5.1 甲方违约5.2 乙方违约5.3 违约赔偿金额及方式第六条：争议解决方式6.1 双方协商解决6.2 提交甲方所在地人民法院诉讼解决第七条：其他约定7.1 房屋过户手续7.2 物业、水电费等转移7.3 家具、家电等物品归属第八条：合同的生效、变更和解除8.1 合同生效时间8.2 合同变更条件8.3 合同解除条件第九条：双方信息保密9.1 保护双方隐私9.2 不得泄露合同内容给第三方第十条：法律适用及解释10.1 适用中华人民共和国法律法规10.2 本合同未尽事宜，按照法律规定执行第十一条：附件11.1 房屋所有权证复印件11.2 买卖合同复印件11.3 其他相关文件第十二条：签署日期及地点12.1 甲方（卖方）签字12.2 乙方（买方）签字12.3 见证人签字12.4 签署日期12.5 签署地点第十三条：补充协议13.1 如双方在合同履行过程中有其他补充约定，可签订补充协议13.2 补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条：合同正本及副本14.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份14.2 本合同副本具有同等法律效力，如有冲突，以正本为准第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（卖方）：指房屋的出售方，即本合同的甲方。
提前申请交房的协议书范本
提前申请交房的协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_____________________的房地产项目开发权；乙方为合法购房者，已与甲方签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），购买甲方开发的位于_____________________的房产。
现乙方因个人原因，希望提前申请交房，甲方同意乙方的提前申请，双方经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房申请1. 乙方因_____________________（具体原因）希望提前申请交房。
2. 甲方同意乙方的提前申请，并承诺在满足本协议第二条规定的条件下，提前向乙方交付房产。
第二条提前交房条件1. 乙方应在申请提前交房前，向甲方支付完毕原合同约定的购房款项。
2. 乙方应按照甲方要求，提交提前交房申请书，并附相关证明材料。
3. 甲方在确认乙方满足上述条件后，将与乙方协商确定提前交房的具体时间。
第三条提前交房费用1. 乙方应支付提前交房产生的额外费用，包括但不限于物业管理费、装修保证金等。
2. 甲方应在乙方支付完毕上述费用后，向乙方提供相应的收据或发票。
第四条提前交房验收1. 乙方应在甲方通知的时间内，对提前交付的房产进行验收。
2. 乙方在验收过程中发现的任何问题，应及时书面通知甲方，甲方应在合理期限内予以解决。
第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内提前交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=已付购房款×0.01%×逾期天数。
2. 如乙方未能在约定时间内支付完毕提前交房费用，甲方有权拒绝交付房产，且不承担任何违约责任。
第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
二手房买卖提前交房协议书
二手房买卖提前交房协议书
二手房买卖提前交房协议书
背景
在二手房买卖过程中，有时候买方和卖方可能希望在正式交割之前提前交付房屋，以便买方进行装修或其他用途。
为了确保双方的权益，避免潜在的纠纷，特制定本提前交房协议书。
协议条款
根据《合同法》等相关法律法规，买方和卖方在自愿、平等的基础上，达成以下协议：
1. 提前交房时间
卖方同意在本协议签订之日起，提前交付房屋给买方使用，并在正式交割之前不得要求买方迁出。
2. 房屋使用费用
在提前交付房屋期间，买方承担房屋相关费用，包括但不限于物业费、水电费、卫生费等，具体金额由双方协商确定。
3. 房屋维护责任
在提前交付房屋期间，买方有义务维护房屋的安全、卫生等方面的问题，包括保持房屋整洁、预防意外事故的发生等。
4. 退房责任
如果提前交房期满后，买方不愿意继续购买房屋或无法达成正
式交割的协议，买方必须按照约定期限退还房屋给卖方，并按照约
定归还任何已支付的费用。
5. 违约责任
任何一方违反本协议所规定的条款，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6. 其他约定
本协议未约定的事项，可由双方另行协商并书面确认。
法律效力
本协议一式两份，买方和卖方各持一份，具有同等法律效力。
任何一方如需解除本协议或修订本协议，应当经过双方协商一致，
并以书面形式进行。
买方和卖方确认，在签署本协议之前，已充分了解本协议的内容，具备相应的法律意识，并自愿遵守本协议的各项条款。
提前交房协议书模板
提前交房协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________鉴于甲方为位于_____________________（以下简称“该物业”）的所有权人，且乙方已与甲方就购买该物业达成初步意向，现双方基于平等、自愿的原则，就乙方提前交房事宜达成如下协议：第一条交房条件1.1 甲方同意在满足以下条件后，将该物业提前交付给乙方使用：1.1.1 乙方已支付完毕约定的购房款项的_____%；1.1.2 双方已签署正式的《房屋买卖合同》；1.1.3 甲方已取得该物业的合法权属证明，且无任何权属纠纷； 1.1.4 该物业已完成必要的装修或改造，达到乙方的使用要求。
第二条交房时间2.1 甲方应在满足第一条所述条件后的_____天内，将该物业交付给乙方。
第三条交房标准3.1 甲方交付的该物业应符合以下标准：3.1.1 房屋结构安全，无重大安全隐患；3.1.2 水、电、暖、气等基础设施完善，能够正常使用；3.1.3 房屋内外装修符合双方约定的标准。
第四条费用承担4.1 甲方应承担该物业交付前的所有费用，包括但不限于物业管理费、水电费等。
4.2 乙方应自接收该物业之日起，承担所有后续费用。
第五条违约责任5.1 如甲方未能在约定时间内交付该物业，应按日向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未交付天数×购房款总额×_____%。
5.2 如乙方未按约定支付购房款项，甲方有权拒绝交付该物业，并要求乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
提前交房合同协议书
提前交房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同协议书甲方（开发商）：__________乙方（购房者）：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提前交付房屋事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方作为房屋的开发商，承诺在合同约定的时间内将符合交付条件的房屋交付给乙方。
1.2 乙方作为购房者，同意购买甲方开发的房屋，并按照合同约定支付房价款。
二、提前交房条件2.1 甲方提前交房应满足以下条件：（1）房屋建设符合国家相关法律法规及强制性标准；（2）房屋质量符合国家相关标准和甲方承诺的质量标准；（3）房屋配套设施齐全，达到正常居住条件；（4）取得房屋所有权证和土地使用权证；（5）其他合同约定的条件。
2.2 甲方应在合同约定的交房日期之前，书面通知乙方提前交房的时间和地点。
三、提前交房手续3.1 甲方提前交房时，应向乙方提供以下资料：（1）房屋所有权证和土地使用权证；（2）房屋质量保证书；（3）房屋使用说明书；（4）其他相关资料。
3.2 乙方在收到甲方提前交房通知后，应在规定时间内到指定地点办理交房手续。
四、提前交房费用4.1 甲方提前交房应承担以下费用：（1）房屋建设成本及相关税费；（2）房屋质量保证费用；（3）房屋配套设施维修费用；（4）其他合同约定的费用。
4.2 乙方应按照合同约定支付房价款，如有逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定条件提前交房，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照合同约定时间支付房价款，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房提前交房协议书
商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。
一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。
2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。
二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。
2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。
3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。
三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。
2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。
3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。
四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。
3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
提前交房协议书模板
提前交房协议书模板甲方（卖方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________乙方（买方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方为位于_____________________（以下简称“该物业”）的合法所有者，乙方有意向购买该物业，且甲方同意在约定的交房日期之前提前交付该物业给乙方使用。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房的条件1.1 甲方同意在满足本协议第二条规定的条件下，将该物业提前交付给乙方使用。
1.2 乙方同意在甲方提前交房后，按照本协议的规定履行相应的义务。
第二条提前交房的日期2.1 甲方同意于______年____月____日（以下简称“提前交房日”）将该物业提前交付给乙方使用。
2.2 乙方应在提前交房日或之前，按照甲方的要求，完成对该物业的验收，并签署验收确认书。
第三条提前交房的费用及支付3.1 乙方应在本协议签订之日起____日内，向甲方支付提前交房费用人民币______元（大写：______元整）。
3.2 提前交房费用包括但不限于甲方为提前交房所产生的额外成本、管理费等。
3.3 乙方支付的提前交房费用，甲方将不予退还。
第四条提前交房的义务4.1 甲方应保证在提前交房日之前，该物业符合交付使用的条件，包括但不限于房屋结构安全、设施设备完好等。
4.2 乙方应保证在提前交房后，合理使用该物业，并遵守相关的法律法规及物业管理规定。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能在提前交房日将该物业交付给乙方使用，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为提前交房费用的____%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提前交房协议书
甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：
一、乙方购买物业
乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产
二、甲乙双方约定楼价：
乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：
1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。
2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。
3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。
四、违约责任
1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。
如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。
2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。
3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。
4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。
五、其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。
2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
日期：日期：。