水电工程安装合同范本
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。
经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
水电安装合同书范本8篇
水电安装合同书范本8篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方水电安装工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：本工程包括水电安装的全部内容，包括但不限于管道、电线、照明、给排水等设备的安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可以顺延工期。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。
此价格为固定价格，不包含工程变更及增减的费用。
2. 支付方式：工程款项按照工程进度分期支付。
工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及相关行业规范进行水电安装工程的施工。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的经济损失。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，规范施工，确保施工安全。
2. 乙方应保证施工现场的整洁，做到文明施工。
如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的责任。
六、工程变更及增减项处理1. 如工程过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容及价格。
2. 如甲方需要增减项目，应与乙方协商确定增减项目的价格及工期。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因此造成的经济损失。
八、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
水电合同范本电子版(通用8篇)
水电合同范本电子版(通用8篇)水电合同范本电子版篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包范围：__四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电安装合同范本10篇
水电安装合同范本10篇水电安装合同1业主 (以下简称甲方)：身份证：联系电话：承包人(以下简称乙方)：身份证：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程时间：工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。
具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等。
二、价格甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。
三、付款方式甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)1、第一阶段：完成付元。
2、第二阶段：完成付元。
3、第三阶段：完成付元。
4、第四阶段：工期结束无遗留问题清余款。
备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留局部款项，待乙方处理完后付清余款。
四、考前须知1.甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要到达认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购置。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具损耗。
4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法到达甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。
7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进行多退少补。
8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
五、附加事项甲方：乙方：日期：水电安装合同2房屋主人：〔甲方〕水电安装人：〔乙方〕甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方提供所有水电材料给乙方。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
水电安装合同范本简单(精选8篇)
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
水电安装合同标准范本(4篇)
水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：以建设单位工期为准。
3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
关于水电安装施工合同范本5篇
关于水电安装施工合同范本(1)总承包方：(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以2012年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。
由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。
直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。
标准水电安装合同范本8篇
标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。
2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。
3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。
二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。
2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。
3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。
三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。
四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。
五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。
第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1)1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
水电安装合同范本 (2) 发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一.工程概况建设单位名称：工程名称：建设地点：标段(栋号)：建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际面积为准总建筑面积：暂定为㎡二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求(一)开工日期：年月日(二)总(日历)工期：个月(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电工程安装合同范本水电是我们生活中不可或缺的东西，那么水电工程安装合同你了解多少呢?以下是在干货资源社小编为大家整理的水电工程安装合同范文，感谢您的欣赏。
甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方的水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米元，共平方米，共计元人民币的人工费总价款承包给乙方。
甲、乙双方达成协议如下：第一条工程概况及承包内容1 水、电、暖安装工程。
2 施工地点3 工期：年月日开工至日竣工。
4 承包内容：根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工程会审、变更记录的内容。
第二条甲、乙双方责任的约定1 甲方向乙方承诺，按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用，并按乙方提供的材料预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。
甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工，协调不成所造成的损失及工期的延误，责任及损失由甲方承2 乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工，自备施工工具，耗材除外。
并向甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失，责任及损失由乙方承担。
3 本合同工程在保修期内，由于第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失，乙方不承担责任及损失。
4 本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损失，工期顺延。
5 乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。
第三条施工材料的约定1 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单，并注明数量及规格。
2 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品，并至少提前一天供应到施工现场。
甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的，或没有按时到达施工现场的，乙方应及时向甲方提出建议，甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的，由此造成的损失，责任及损失由甲方3 在施工过程中，甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。
甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后，由甲、乙双方共同保管。
由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费，并超出施工材料废品率以外的损失，由乙方负责按原价赔偿。
在施工中，乙方必须节约用料，若故意浪费施工材料，必须按所浪费材料的原价进行赔偿。
第四条付款方式及违约责任的约定1 甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%，给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%，剩余10%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。
2 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必须向乙方支付五十元的违约金。
3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必须向甲方支付五十元的违约金。
第五条纠纷及处理方式的约定1 因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。
本合同工程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失，甲方主张施工的甲方承担责任及损失，2 因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。
双方不愿协商或协商不成的，可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。
第六条合同变更及终止的约定1 本合同由甲、乙双方签字(盖章)后，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。
2 本合同签订后竣工前，甲、乙双方如果一方要终止合同，需以书面形式向对方提出，经对方同意后，提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的10%支付给对方违约金，支付完账款后本合同终止。
3 本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减，经双方协商一致后必须签订补充协议。
4 本合同签订后竣工前，若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的，甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前，若甲方未按所承诺的付款方式付款的，乙方有权终止本合同。
上述原因终止合同的无需支付违约金。
办理清算手续并支付完账款后，本合同终止。
5 非乙方原因工程半途停工达半年以上，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。
6 本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算第七条附则1 本合同工程保修期给排水工程年，电气工程年，采暖工程个采暖期，保修期以后乙方不负责维修。
2 本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效，且涂改无效。
3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：年月日甲方：乙方： ************* (以下简称乙方)经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。
为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。
一、工程概况1、该工程座落在 ********** ，面积约 ********** ㎡。
二、工程承包内容1、乙方承包 *********** 工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。
2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。
排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。
室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。
3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。
室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。
4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。
弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。
5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。
6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。
7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。
乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。
乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。
及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。
三、承包方式：1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。
2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。
3、乙方负责工人的施工安全工作。
四、质量要求1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(GB50300—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。
给排水工程要符合(GB50242—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。
防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。
2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。
如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。
五、甲方的责任和义务1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。
2、甲方要提早10天备料，但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。
3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。
帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。
4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费 5000 元。
甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。
如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。
5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。
6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。
六、乙方的责任和义务1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。
2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合设计要求。
3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。
乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。
教育工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械(指定持证人员开机)，如果强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。
如果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。