承包水电工程合同范本.doc
建筑水电承包合同范本6篇
建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。
二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。
2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。
三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。
五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。
水利水电工程工程总承包合同范本
水利水电工程工程总承包合同范本一、总则1.1 甲方：__________有限公司1.2 乙方：__________有限公司1.3 鉴于__________工程需要开展水利水电工程，经甲、乙双方友好协商就水利水电工程的总承包事宜达成一致意见，特订立本合同。
二、工程内容2.1 工程名称：__________水利水电工程2.2 工程地点：__________（具体地址）2.3 工程范围：__________（详细描述工程内容）三、合同价款及支付方式3.1 本工程的总承包价为人民币__________元整（￥__________），合同价款包括所有工程设计、施工、设备购买、材料采购、运输费用等。
3.2 支付方式：甲方将合同价款分批支付给乙方，分期支付比例及支付时间如下：•第一笔款项：工程开工后支付合同价款的__________%；•第二笔款项：工程完成关键节点后支付合同价款的__________%；•第三笔款项：工程竣工验收合格后支付合同价款的__________%。
四、工期4.1 本工程计划工期为__________天，具体起止时间为__________至__________。
4.2 若因不可抗力等客观原因导致工期延长，延期部分双方另行协商确定。
五、工程质量和安全保障5.1 乙方承诺在工程建设过程中严格遵守相关法律法规和技术标准，确保工程质量符合合同约定及国家规定标准。
5.2 乙方应落实施工现场的安全管理措施，保障工程建设过程中的安全，确保职工身体健康和生命安全。
六、验收标准6.1 完工后，甲方有权依据国家相关标准对工程进行验收。
若工程存在质量不达标情况，乙方应承担整改责任。
七、违约责任7.1 任何一方未能履行合同规定的义务，构成违约，应向对方承担违约责任。
7.2 因一方违约给对方造成损失的，违约方应当在______天内赔偿受损方的损失。
八、争议解决8.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
水电包工合同范本
水电包工合同范本甲方，（委托方）。
地址：电话：法定代表人：乙方，（承包方）。
地址：电话：法定代表人：鉴于甲方拟进行水电工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。
一、工程内容。
1.1 甲方委托乙方承包水电工程，具体包括但不限于水管、电线、开关插座等相关设施的安装、维修等工作。
1.2 工程地点，（详细地址）。
1.3 工程起止时间，（具体时间）。
1.4 工程质量要求，乙方承包的水电工程应符合国家相关标准和甲方要求，保证工程质量稳定可靠。
二、工程款项。
2.1 工程总价款，（具体金额）。
2.2 付款方式，甲方按照工程进度和质量验收情况，分期支付工程款。
2.3 工程款支付时间，甲方应在工程验收合格后的（具体天数）内支付工程款。
2.4 工程款支付方式，（具体支付方式）。
2.5 工程款支付账户，（具体账户信息）。
三、工程责任。
3.1 乙方承包的水电工程应按照相关法律法规和甲方要求进行施工，保证工程安全、合格。
3.2 工程期间，乙方应保证施工现场的安全，遵守施工现场管理规定，确保工程安全顺利进行。
3.3 工程期间，如因乙方原因造成工程质量问题或工程延期等情况，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
四、工程保修。
4.1 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的工程保修服务，具体保修期限为（具体时间）。
4.2 保修期内，如因乙方施工质量问题或材料问题等原因造成工程设施损坏或故障，乙方应免费进行维修或更换。
4.3 保修期内，如因甲方使用不当或其他非乙方原因造成工程设施损坏或故障，乙方可按照实际情况收取相应维修费用。
五、违约责任。
5.1 若甲方未按照约定时间支付工程款，应按照实际拖欠时间支付相应违约金。
5.2 若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应违约责任并进行赔偿。
六、其他约定。
6.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后另行签订补充协议，具有同等法律效力。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
实用水电安装工程承包合同范本(2024版)
实用水电安装工程承包合同范本(2024版)合同编号：__________合同主题：实用水电安装工程承包合同范本（2024版）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的水电安装工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条工程承包范围及内容2.1 乙方承担甲方水电安装工程的设计、采购、施工、验收、保修等一切相关工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成水电安装工程的施工任务，并保证工程的质量和安全。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应保证工程所需的材料、设备等均为合格产品，并符合国家相关标准和甲方的要求。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担工程的保修责任，保修期自验收合格之日起计算。
第四条工程进度4.1 乙方向甲方承诺，工程竣工日期为__________（具体日期），并保证工程按时完成。
4.2 乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度报告，并接受甲方的监督。
第五条合同价格及支付5.1 本合同的合同价为__________元（大写：____________________________元整）。
5.2 甲方应按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。
5.3 乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方应一次性向乙方支付剩余的合同价款。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的__________%。
6.2 乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用。
水电合同范本电子版(通用8篇)
水电合同范本电子版(通用8篇)水电合同范本电子版篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包范围：__四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电站承包经营合同标准范本(5篇)
水电站承包经营合同标准范本甲方：乙方：姓名：身份证：为了更加规范管理_____电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目：____的运行管理。
二、承包方式：甲方把电站运行管理权承包给乙方，承包时间暂定壹年，从____年____月____日至____年____月____日止，乙方拥有电站的运行管理权但无权转让运行管理权给第三方。
乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。
甲方____月、____月、____月、____月、____月、____月六个月每月底预付给乙方贰仟元人民币，____月、____月、____月、____月、____月、____月六个月每月底预付给乙方叁仟元人民币，全年合计叁万元作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责。
如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。
如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。
五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。
乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。
水电承包合同范本(6篇)
水电承包合同范本甲方：乙方：甲方承建的委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守：一、承包方式：乙方以单包工的形式进行承包施工。
二、承包范围及单价：1、工作内容：依据图纸和图纸会审记录的外墙____米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工____米以内到第一个井)。
本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋，建筑物____米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。
甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装，现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。
2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条 )，确保安全生产措施。
3、计价方式含上述1~____条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按招标文件计算，本项目建筑面积为：__________㎡每平方米包干为元，总价约元。
水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费，材料场内短途转运费，本项目(水电)不含挖土方工程。
单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。
4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具仓库一间，乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。
三、工期：工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准，乙方密切配合，合理安排劳动力按时完成每一道工序，每拖延一天罚款____元。
乙方以此类推计算，超过____天不能完成甲方有权单方终止本合同，乙方前期所完成工程量的____%结算并派其他班组施工，由此产生损失的一切费用由乙方承担。
四、质量及材料使用：1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工，该工程质量必须达到合格。
2、乙方应在施工员指导下进行施工，挑选精良的施工人员组织施工，轮流作业，严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。
如有不合格，乙方应自行返工至合格为止，由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3、在保修期内，乙方应负责修复所有水电项目的维修。
2024年办公室水电工程承包合同范文（二篇）
2024年办公室水电工程承包合同范文水电工程承包合同范本(一)甲方：某市儿童医院乙方：某水电工程有限公司甲乙双方根据《民法典》及有关法律法规，就乙方承包施工甲方总包的某市儿童医院改造装饰工程的电气工程及给排水工程，本着诚信信用、互惠互利的原则，双方经协商一致，签订本合同，并严格执行本合同。
一、工程名称、地点及范围：工程名称：某市儿童医院改造装饰工程工程地点：某市某区甘德承包范围：施工图中强电工程、给排水工程、弱电工程的施工安装和材料采购，灯具、开关插座及卫生洁具的安装。
柴油发电机、灯具、开关插座及卫生洁具的采购除外。
二、承包方式：包工包料、保质量、包验收。
三、合同工期：乙方根据甲方装修工程进度施工。
四、工程合同价款：本工程总价为人民币：____.____元(大写：____元整)。
五、工程价款的支付：1、按月进度实际工程进度产值的____%支付;2、工程竣工验收合格后支付到工程总价____%;3、工程竣工结算完毕支付到工程总价____%。
4、剩余合同额的____%作为质保金，待保修期过后，乙方无违约现象，质保金退还乙方。
六、施工图纸外产生的增项工程另行协商。
七、工程质量要求：1、工程所用的材料必须符合国家有关标准。
2、施工工艺必须按照设计及国家现行规范执行。
3、工程所用材料及设备进场，必须携带检测报告、合同证。
八、甲方的责任、权利与义务：1、甲方负责材料到场的指定地点堆放。
2、甲方负责协调乙方与其他施工队伍的交叉作业事宜。
3、甲方有权利对乙方施工进行监督、检查。
九、乙方的责任、权利与义务：1、乙方在施工过程中必须服从甲方代表的管理。
2、乙方必须按合同要求保质保量，按期完成工程任务。
3、乙方进入施工现场，应听从甲方统一调动和指挥，服从甲方工地管理的各项规章制度。
4、乙方必须对施工人员进行安全文明施工教育，施工时乙方应为施工人员配备安全防护用具，乙方应加强安全管理，文明施工，杜绝安全事故发生，出现一切安全事故均由乙方负全责。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
水电工程承包合同范本最新6篇
水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。
甲方提供必要的工作条件及施工环境。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。
水电承包合同范本5篇
水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。
二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。
3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
水电包工合同范本
水电包工合同甲方（发包方）：名称：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：名称：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方将水电安装工程发包给乙方施工，经协商一致，订立本合同：一、工程内容工程名称：_____________工程地点：_____________工程范围：水电安装二、工程期限开工日期：_____________年_____________月_____________日竣工日期：_____________年_____________月_____________日三、合同价款总价款：人民币_____________元支付方式：按工程进度支付四、工程质量按国家相关标准及甲方要求执行五、双方责任甲方提供施工图纸和技术要求乙方确保施工质量和安全六、材料供应乙方负责采购合格材料甲方提供必要的配合七、验收标准按合同约定的质量标准验收八、违约责任违约方承担违约金延误工期按日计罚九、合同解除双方协商一致可解除合同十、争议解决协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决十一、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方签字/盖章：_________ 日期：______乙方签字/盖章：_________ 日期：______注：本合同仅为示例，具体条款依据实际情况调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包水电工程合同范本随着水电工程的迅速发展，特别是大型水电工程的陆续建设，水电工程已经成为人类生活中必不可少的一部分。
承包水电工程合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的承包水电工程合同范文，感谢您的阅读。
承包水电工程合同范文1发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，就程项目水电分部承包达成如下协议:一、承包形式1、甲方在与(以下简称：业主方)签定的有关本工程项目施工合同后，决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。
2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件：A、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。
B、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。
C、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款，诉讼和所有经济支出。
3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。
4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应接受甲方的监督和管理。
如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。
二、乙方承包内容乙方承包内容：的水电安装工程。
三、双方责任甲方责任1、对乙方履行《施工合同》进行监督。
2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。
3、帮助乙方催要工程进度款，业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。
4、提供3间临时设施给乙方5、图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的，甲方有义务配合。
乙方责任1、尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。
2、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
3、按甲方要求组建强有力的施工队伍，完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容，并承担相应的经济法律责任。
4、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。
5、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。
6、乙方必须做好班前安全质量交底工作，进行过程控制，创优质挣高速，为企业树形象争荣誉。
7、乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责，和甲方无关。
8、乙方的项目管理人员由乙方自行配备，如乙方必须向甲方借用人员，费用由乙方自行承担。
9、乙方所用工程材料、设备应严格检验，杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去，一经发现，所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。
四、其他事项1、乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的18%向甲方支付管理费。
2、乙方对所施工的质量，按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。
4、甲方进度款拨款方式：在业主单位工程款到达甲方账户后，按照水电部分所占的比例，扣除管理费后，余款及时支付给乙方。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日承包水电工程合同范文2甲方：(发包方)乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1. 装修施工地2.工期：﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日第二条：材料供应的约定1.甲方提供的材料，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计，施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工地必须工具(锥子，切割片等)，要保证安全性，良好使用性，乙方自行工具维修费和损耗费用。
第三条：关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》GB50210—20xx 及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB—35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条：有关安全生产和防火等的现场管理约定1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定1 在工人进场后三天给部分生活费，施工中途在给予部分生活费，工程完工后全款付清。
2.乙方承包内容：(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;(4)开关面板安装;(5)后期灯具的安装。
第六条：工程结算方式，按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。
2020-03-27第七条：违约责任1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争执时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决、或协商调解不成事，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第八条：合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
延。
第九条：其他约定1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。
3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修，在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。
由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条：附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后过程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)水电过程保修五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日承包水电工程合同范文3发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目的水电、消防工程承包给乙方施工、管理，为了明确双方的权利、义务、双方本着互惠互利和诚实守信在同等条件下，经甲、乙双方协商一致，，签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：水电、消防安装工程( )4、建筑面积：约平方米(以图纸设计和变更为依据)二、承包方式1、按照建设方提供的图纸要求包工包料(按实结算)，临时用水、用电由甲方承担材料、乙方承担人工工资。
2、按结算总额水电、消防工程下浮28%(含税金、管理费、材料发票、施工用水用电、临时设施费、预算、资料及工程验收相关费用等)与甲方进行结算。
3、本工程不存在发生任何点工，场区内临时及施工用水用电都由乙方负责施工接驳至作业面。
三、承包范围1、本主体工程图纸范围内的水电工程、消防工程以及公共部分的水电、消防工程的预埋、制作、布管、布线、安装等所有项目。
2、水电、消防工程所有场区内的管线、窨井(雨水井、污水井、化粪池、强电井、弱电井、消防给水、生活给水阀门井)制安及挖填方，以市政管线对接为节点。
3、本主题工程图纸范围内的弱电工程的预埋项目由乙方施工(弱电承包方承担人工材料成本费 )，决算纳入弱电工程结算。
四、结算依据1、安装工程按20xx年《江西省安装工程消耗量标准》，根据国家工程量清单计价及《江西省建设工程计价办法》等相关文件计取。
材料价差按同期《鹰潭建设造价》公布的预算价格调整。
2、工程量计算方式以设计图纸及业主确定的变更签证为准，计算规则按国家省市现行预算定额规定执行。
数量、工程量由审计计算核定。
五、付款方式1、预埋项目垫资主体工程封顶，封顶后甲方按工程量的70%支付乙方工程进度款。
甲方不扣除乙方该项目下浮点。
2、安装项目按每月完成工程量为一节点，甲方按完成节点工程量的70%支付乙方工程进度款。