水电工程施工承包合同协议书范本
建筑水电承包合同范本6篇
建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。
二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。
2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。
三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。
五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
水电施工承包合同书(4篇)
水电施工承包合同书甲方：(发包方)乙方：(承包方)甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。
第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。
2.施工地点：_____3、住房结构：室厅卫套，施工面积平方米。
4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)5、承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)6、总价款：￥元，大写(人民币) 其中：材料费：，人工费：管理费：，设计费：垃圾清运费：，税金(3.41%) 其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7.工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日1.甲方责任：(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任：(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。
乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。
(3)乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。
单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。
2024年水电承包合同协议范文（三篇）
2024年水电承包合同协议范文委托方：(以下称“甲方”)承包方：(以下称“乙方”)鉴于甲方的项目工程需要，现甲方将其发包给乙方。
为确保双方的职责明确，协同工作，以及工程的安全、质量和文明施工得以按期顺利完成，双方在充分考虑本工程具体情况并友好协商一致后，同意签署以下条款，双方应共同严格遵守执行。
建设单位：工程名称：工程地点：工程内容、单价及工程量计算方式：1、内墙：乙方承担除卫生间、厨房外的室内顶腻子粉刷工作，所有顶子阴角处向墙面内返10厘米，线条要求保持一致。
单价为元/平米。
2、公共区域：乙方负责所有公共区域的油工工作（包括腻子及乳胶漆的粉刷）。
单价为元/平米。
3、工程量计算：以现场实际完成的工程量为准，由甲乙双方共同确认。
4、如因甲方原因导致工程质量不合格，返工费用由甲方承担，工程工期相应顺延。
5、如因乙方原因导致工程质量不合格，返工费用由乙方承担，工程工期保持不变。
6、基层处理：乙方在施工中发现影响涂刷效果的因素，应及时提出整改意见，经甲方同意后由乙方负责整改。
工期：工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
工程款的结算与支付：1、生活费支付：合同签订后的次月起，每月____日前支付上月施工人员生活费，按乙方月出勤工日乘以甲乙双方商定的元/工日计算。
2、进度款支付：自合同签订后的次月起，每月____日前支付上月工程款，按工程进度的实际情况支付。
如遇国家法定节假日或特殊情况，乙方已完成的工作量将酌情考虑，但不超过已完成工作量的70%。
3、工程款支付：工程于____年____月____日完工后支付至工程款的80%，剩余款项在油工交付日即____年____月____日后10个工作日内一次性付清。
甲方责任：1、提供图纸、施工工艺等技术支持，对乙方提出的施工问题及时解决，并负责传达项目部、监理方的各项通知和指令。
2、确保良好的施工环境，提供脚手架、木制人字梯及安全防护设施，保证材料及时到场。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电施工承包协议书(精选8篇)
水电施工承包协议书（精选8篇）水电施工承包协议书（精选8篇）水电施工承包协议书篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就工程施工承包事宜协商达成全都。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积: 平方米其次条工程承包范围图纸所示内容(水电、避雷)、凹凸压电缆及其桥架安装、双电源、高压电施图二次设计中除应供电局施工以外的全部施工内容、施工现场临时水电、公共部位灯具，图纸会审纪要、甲方变更、甲方支配的其他零星安装工程，下水管至化粪池安装，均含在内不增加费用。
第三条工程工期1.与土建同步2.乙方应无条件执行甲方的进度方案支配(包括新调整的进度方案)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到《现行国家工程质量验收标准》的要求。
固乙方缘由，产生质量不合格造成返工损失的材料、人工等均由乙方自行担当。
第五条标准规范本合同适用标准规范：《现行国家工程质量验收标准》第六条乙方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监督、检查和验收。
2.依据工程状况满意施工人数，满意施工生产需要。
对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
3.乙方施工机械设备、均自行负责购置。
4.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动爱护等工作。
5.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲?方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学支配作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
承包水电安装协议书范文(八篇)
承包水电安装协议书范文（总包）：（以下简称甲方）（分包）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程2、工程地点：玉壶中学内3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容（具体工作内容与建设单位签定的协议相同）。
二、承包方式及内容：本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。
具体要求如下：1、负责工地内的临时水电设施的施工;2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作;3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造成的返工损失，由乙方自行负责;4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲方提供工程的进度计划;5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复;6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。
三、工程结算及付款方式：工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期完成后再进行付款。
（领款时提供材料发票）四、工期要求：乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。
乙方在材料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程款中扣除。
五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费，开支费共20x0元应由乙方补偿。
水电工承包协议6篇
水电工承包协议6篇水电工承包协议1甲方：____________乙方：____________身份证号码：____________联系电话：____________甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。
2、包材料损耗（损耗按定额执行）。
3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。
4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）、其余地下室潜污泵包安装。
5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。
6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。
防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。
7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。
2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，______天内完成施工任务，交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。
3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。
4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。
三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每____㎡建筑面积。
2、给水工程及电工程含弱电，按每____㎡建筑面积。
3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。
水利水电施工合同范本(9篇)
水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本篇1 发包人：_________法定代表人：_________承包人：_________法定代表人：_________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________二、工程承包范围：三、合同工期开工日期：______年____月____日；竣工日期：______年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《条款》相关规定。
七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：乙方（发包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方有水电工程需要承包的需求，双方协商一致，达成以下合同：一、项目内容1. 乙方委托甲方承包水电工程项目，具体项目包括但不限于水电浇筑、管道安装、设备调试等。
2. 项目所需的具体材料、设备及工时等详细信息由双方协商确定并在附件中列明。
二、承包费用及支付方式1. 乙方应在项目开始前支付承包款项的50%作为预付款。
2. 项目验收合格后，乙方应及时支付余下的50%承包款项。
3. 如因乙方原因导致项目变更或延期，甲方有权要求适当调整承包费用。
三、工期安排1. 双方应在合同签订后的三日内确定工程开始时间。
2. 工程的具体完工时间由双方协商确定，并在附件中列明。
3. 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时商议解决方案。
四、质量标准1. 甲方承诺在工程过程中，保证质量符合相关标准，并保证设备运行安全、稳定。
2. 乙方有权对工程质量进行检验，不合格部分应及时整改。
五、保证事项1. 甲方应保证施工现场的安全，遵守相关的施工规范和安全措施。
2. 乙方应提供必要的工程图纸、资料，配合甲方顺利完成项目。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。
2. 若乙方未按时支付承包款项，导致工程延误，应承担相应违约责任。
七、争议解决双方若因承包合同引发争议，应先协商解决。
若协商不成，可依法诉诸法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章生效，有效期至工程验收合格结束。
2. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
3. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（承包方）签字盖章：日期：乙方（发包方）签字盖章：日期：附件：水电工程项目详细内容及需求以上为水电承包合同范本，甲、乙双方均应遵守合同规定，履行各自义务，共同完成水电工程项目。
水电承包合同范本(6篇)
水电承包合同范本甲方：乙方：甲方承建的委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守：一、承包方式：乙方以单包工的形式进行承包施工。
二、承包范围及单价：1、工作内容：依据图纸和图纸会审记录的外墙____米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工____米以内到第一个井)。
本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋，建筑物____米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。
甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装，现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。
2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条 )，确保安全生产措施。
3、计价方式含上述1~____条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按招标文件计算，本项目建筑面积为：__________㎡每平方米包干为元，总价约元。
水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费，材料场内短途转运费，本项目(水电)不含挖土方工程。
单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。
4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具仓库一间，乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。
三、工期：工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准，乙方密切配合，合理安排劳动力按时完成每一道工序，每拖延一天罚款____元。
乙方以此类推计算，超过____天不能完成甲方有权单方终止本合同，乙方前期所完成工程量的____%结算并派其他班组施工，由此产生损失的一切费用由乙方承担。
四、质量及材料使用：1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工，该工程质量必须达到合格。
2、乙方应在施工员指导下进行施工，挑选精良的施工人员组织施工，轮流作业，严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。
如有不合格，乙方应自行返工至合格为止，由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3、在保修期内，乙方应负责修复所有水电项目的维修。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电协议书(3篇)
水电协议书（3篇）水电协议书（精选3篇）水电协议书篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）必须在甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：3、工期：20__年4月20__年4月4日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1、合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2、合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3、当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4、由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5、由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
水电施工承包合同范文(8篇)
水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文篇1 甲方(发包方)乙方(承包方)一、工程概况：1、工程名称：淮南高铁东站地下室及人防工程(C区)项目2、工程范围：乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：二.承包内容及范围：1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。
施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。
如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四.付款方式：每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式：工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。
六.安全事宜1.进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。
作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工。
水电工程承包合同范本最新6篇
水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。
甲方提供必要的工作条件及施工环境。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。
水电合同协议书(通用8篇)
水电合同协议书（通用8篇）水电合同协议书第1篇发包单位：________(以下简称“甲方”)承包人：________(以下简称“乙方”)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程地点：________________3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：1强电：按水电安装要求施工完毕;2弱电：(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;3防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等; 4给水：室内按给水图施工完毕;5雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕;6污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕;7工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。
(不含材料)4、施工现场条件：以现场实际情况为准。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。
2、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。
3、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：________年________月2、第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________水电工程施工承包合同
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）：身份证号：
乙方（承包方）：身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。
2、工程地点：陕西省西安市高陵县
第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。
5.1开工日期：甲方提前天通知乙方进场。
第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。
材料等级标准：按非国标等级标准执行。
（PVC管、铜线）
第七条、工程量计算方式及承包价款：
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/M2），总面积 M2，合计工程款（大写）
（￥元）。
第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方_______的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方_______的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方_______的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方_______的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：
9.1甲方提前_______天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。
具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。
乙方不得使用未满_______周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。
乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。