约定合同范本
合同约定送达条款模板
合同约定送达条款模板甲方：（委托方）乙方：（承接方）鉴于甲方与乙方之间就相关事项达成一致意见，为确保双方的利益，特就送达条款约定如下：一、送达方式1.1 双方约定，送达方式包括但不限于快递、挂号信、电子邮件、传真、特快专递等方式。
1.2 以挂号信、快递方式送达的，视为送达日期为寄出之日。
1.3 以电子邮件、传真方式送达的，视为送达日期为发出之时。
1.4 若甲方及乙方约定以特快专递方式送达，则视为送达日期为快递员或快递服务机构上门接收确认之日。
1.5 特殊情况下，若双方约定以其他方式送达，应双方共同签署书面的送达确认函。
二、送达地址2.1 甲方及乙方约定送达地址如下：甲方：（地址）乙方：（地址）2.2 若甲方或乙方地址变更，应及时通知对方，并签署书面的地址变更确认函。
2.3 若因未及时通知地址变更而导致送达延误或失败，责任由变更方承担。
三、送达效力3.1 送达一经完成，即视为已达到法律效力，对双方具有约束力。
3.2 若送达途中发生意外或其他不可抗力因素导致送达无法完成，应当及时通知对方，并协商另行送达方式或延期送达时间。
3.3 若因双方一方未按约定地址接收送达文件而导致送达失败，责任由未接收方承担。
四、送达确认4.1 双方约定，接收送达文件的一方应在送达当天签署确认收件函。
未及时签署的，视为送达成功且有效。
4.2 若接收一方有异议或需要异议书面确认的，应在送达后3个工作日内通知送达方，在双方签署异议确认后，方视为送达已完成。
五、其他约定5.1 本协议一经签署即生效，自甲方及乙方代表签署之日起执行。
5.2 本协议若需修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面修改协议。
5.3 本协议未尽事宜，双方可协商补充约定，并签署书面的补充协议。
5.4 本协议包括正文及附件共（×）页，附件具有与正文同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签署日期：年月日以上为甲方与乙方就送达条款所达成的一致意见，如有争议，应依法解决。
业务约定合同范本(通用7篇)
业务约定合同范本(通用7篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!业务约定合同范本(通用7篇)业务约定合同范本第1篇甲方（转让人）：乙方（受让人）：甲、乙双方为妥善解决业务代理问题，经友好协商，依法达成如下业务转让协议，以资信守：一、甲、乙双方一致同意，甲方将对中国移动的打理业务全部转让给乙方行使，乙方按照本协议直接向中国移动。
合同双方协议书范本
合同双方协议书范本甲方（全称）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（全称）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就（具体事项）达成合作意向，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本协议。
第一条合作内容1.1 甲方同意按照本协议的约定，向乙方提供（具体服务/产品）。
1.2 乙方同意按照本协议的约定，接受甲方提供的（具体服务/产品）。
第二条合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至（具体日期）。
第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务：3.1.1 甲方应按照约定的时间、地点、方式提供（具体服务/产品）。
3.1.2 甲方有权根据本协议的约定收取相应的费用。
3.2 乙方的权利与义务：3.2.1 乙方应按照约定的时间、方式支付相应的费用。
3.2.2 乙方有权按照约定接受甲方提供的（具体服务/产品）。
第四条费用及支付方式4.1 双方约定的费用总额为（金额）。
4.2 乙方应在（具体时间）前支付（金额）作为预付款。
4.3 余款应在（具体条件）满足后（具体时间）内支付。
第五条保密条款5.1 双方应对本协议内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述保密信息。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议的约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额为（具体数额或计算方式）。
6.2 因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议的修改和补充应以书面形式进行，经双方协商一致后签署。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日（注：以上内容为范本，具体条款应根据实际情况进行调整和补充。
单位之间签定合同范本3篇
单位之间签定合同范本3篇篇一单位之间签定合同范本一、合同标的1.1 本合同所涉及的合同标的为：________（具体合同标的描述）。
名词解释：合同标的：指甲乙双方在本合同中约定的交易对象或服务内容。
二、合同金额2.1 合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整，小写：【】元）。
2.2 乙方按照本合同约定的付款方式、付款期限和付款条件向甲方支付合同款项。
名词解释：合同金额：指甲乙双方在本合同中约定的交易金额。
三、合同履行期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】个月/年。
3.2 合同履行期限为【】个月/年，自合同生效之日起计算。
名词解释：合同履行期限：指甲乙双方在本合同中约定的履行合同义务的时间段。
四、合同履行地点4.1 本合同的履行地点为：________（具体地点描述）。
名词解释：合同履行地点：指甲乙双方在本合同中约定的履行合同义务的地点。
五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：（1）甲方应按照本合同约定的标的、数量、质量、价格等条件向乙方提供合同标的；（2）甲方应保证合同标的符合国家相关法律法规、行业标准及乙方的要求；（3）甲方应按照本合同约定的付款方式、付款期限和付款条件向乙方支付合同款项。
5.2 乙方权利与义务：（1）乙方应按照本合同约定的标的、数量、质量、价格等条件接收甲方提供的合同标的；（2）乙方应按照本合同约定的付款方式、付款期限和付款条件向甲方支付合同款项；（3）乙方应保证合同款项的支付符合国家相关法律法规及甲方的要求。
名词解释：权利与义务：指甲乙双方在本合同中约定的各自享有的权利和应承担的义务。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2 若甲方未能按照本合同约定提供合同标的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同总金额的【】%。
6.3 若乙方未能按照本合同约定支付合同款项，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总金额的【】%。
双方约定协议书范本
双方约定协议书范本双方约定协议书范本「篇一」男方：女方：男、女双方经过自由恋爱，并已确立结婚关系，为共筑爱巢，白头偕老,经双方平等、自愿、协商一致的基础上，就婚前购买一处房产达成协议如下：一、婚前男女双方同意以女方名义在市路小区购买商品房一套：1、房屋的具体情况：地址位置_______________________________，房屋建筑面积____平方米，购房款为人民币___________万元整(￥___________元)。
房屋产权证号码________。
2、双方出资情况：男方出资为人民币___________万元整(￥___________元)，占总房款的%；女方出资为人民币___________万元整(￥___________元)，占总房款的 %。
3、出资方式：二、因男女双方暂时未办理结婚照手续，因此购房合同由女方签署，但对于房产今后的权利归属及其相关责任等事项，双方协商一致，同意按以下约定：1、为减少办理房产证时交税的费用，经双方确定，暂将房产登记在女方名下，但该房产的所有权为双方共同所有，婚后亦作为夫妻的共同财产，房产的所有权按照双方出资比例分配。
2、在未经男方的同意，女方不能擅自以各种方式处分该房产，如出卖、抵押、租赁等。
3、在双方登记结婚后三个月内，女方需配合男方共同到有关部门将男方的名字登记在房产证上。
三、房屋装修（包括家电、家具）费用：人民币___________万元整(￥___________元)，由男方承担。
四、双方均为完全民事行为能力人，签署本协议是自愿行为。
五、本协议一式两份，自双方签字盖手印起生效。
男方：女方：年月日双方约定协议书范本「篇二」甲方：_________乙方：_________甲乙双方经友好协商，就双方国际快递业务达成以下合作协议：一、甲方的责任与义务1、根据乙方的要求，办理_________到世界各地的各类商务文件、小件物品的快递业务，保证安全、快速、服务周到。
其它约定合同范本
其它约定合同范本合同范本合同编号：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，就以下事项达成如下约定：第一条互利原则甲乙双方在履行本合同时，均应遵循互利原则，积极合作，共同促进双方的发展。
第二条项目描述根据甲方的需求，乙方同意承担以下项目（以下简称“项目”）的实施工作：1. 项目名称：XXXX项目内容：XXXX项目进度计划：XXXX2. 项目名称：XXXX项目内容：XXXX项目进度计划：XXXX第三条服务费用1. 甲方应按照约定时间支付乙方的服务费用。
具体金额及支付方式如下：项目名称：XXXX服务费用：XXXX支付方式：XXXX支付时间：XXXX项目名称：XXXX服务费用：XXXX支付方式：XXXX支付时间：XXXX2. 双方同意，在履行合同过程中，如需调整服务费用等相关事项，应经过双方协商一致，并以书面形式进行补充协议。
第四条知识产权1. 甲方对于乙方在项目实施过程中创作的软件、文档、设计等相关作品享有知识产权，并有权在合理范围内对其进行使用、转让或许可给第三方使用。
2. 乙方应保证其提供的素材、设计等不侵犯任何第三方的知识产权，并承担因侵权引起的法律责任。
第五条保密条款双方同意在履行本合同时，互不泄露、公开对方的商业机密、技术秘密等相关信息，确保合同履行过程中的保密性。
第六条不可抗力如因不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府政策变化等）导致甲乙双方无法继续履行本合同的，双方可根据实际情况协商解决或部分解除合同。
第七条违约责任1. 如甲方未按时支付服务费用等费用的，应承担对应违约金并支付滞纳金。
2. 如乙方未按时交付项目成果或未按合同约定质量标准提供服务的，应承担对应违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。
第八条合同解除1. 甲乙双方如需解除合同的，应提前XX天以书面形式通知对方，并经过双方协商一致。
单价约定合同范本
单价约定合同范本
甲方（卖方/提供方）：
姓名/名称：
地址：
联系方式：
乙方（买方/接受方）：
姓名/名称：
地址：
联系方式：
鉴于甲乙双方就[具体商品/服务]的交易事宜进行协商，达成以下单价约定：
一、商品/服务详情
1. [详细描述商品/服务的名称、规格、型号等]
2. [其他相关具体信息]
二、单价及计价单位
1. 单价为：[具体金额]
2. 计价单位：[明确单位，如件、吨、小时等]
三、数量及总价
1. 数量：[约定具体数量或明确计算方式]
2. 总价：[根据单价和数量计算得出总价]
四、付款方式及时间
[详细约定付款的方式、时间节点等]
五、交货/提供服务时间及地点
1. 交货/提供服务时间：[具体时间]
2. 交货/提供服务地点：[详细地址]
六、质量标准
[明确商品/服务应达到的质量标准]
七、验收标准及方法
[约定验收的具体标准和方法]
八、违约责任
[约定双方在违反合同约定时应承担的责任]
九、争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[约定的仲裁机构或法院]进行裁决。
十、其他条款
[双方认为需要约定的其他事项]甲方（签字/盖章）：
日期：
乙方（签字/盖章）：
日期：。
约定汇率合同范本
约定汇率合同范本一、合同主体1.1 甲方：[甲方名称]1.2 乙方：[乙方名称]二、合同背景2.1 甲方与乙方在业务往来中，涉及货币兑换业务。
2.2 双方为规避汇率风险，约定在特定条件下按照约定的汇率进行货币兑换。
三、合同条款3.1 约定汇率[货币种类A]兑换[货币种类B]的汇率为：[汇率数值]；[货币种类B]兑换[货币种类A]的汇率为：[汇率数值]。
3.2 交易金额及期限3.2.1 双方在每次货币兑换时，应提前通知对方交易金额及交易期限。
3.2.2 交易金额以双方确认的金额为准，交易期限为双方约定的时间。
3.3 汇率变动处理若市场汇率高于约定汇率，乙方按照约定汇率支付给甲方相应金额的货币；若市场汇率低于约定汇率，甲方按照约定汇率支付给乙方相应金额的货币。
3.4 汇率调整3.4.1 若双方认为市场汇率波动较大，可协商调整约定汇率。
3.4.2 调整后的汇率应以书面形式确认，并作为本合同的附件。
3.5 交易方式3.5.1 双方按照约定的交易方式（如电汇、现钞等）进行货币兑换。
3.5.2 交易完成后，双方应在交易凭证上签字确认。
3.6 违约责任3.6.1 若一方违反本合同规定，导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任。
3.6.2 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事非法货币兑换业务。
四、合同生效、终止及解除4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
4.2 本合同的有效期为[期限]，自合同生效之日起计算。
4.3 在合同有效期内，如双方达成一致，可提前终止或解除本合同。
4.4 合同终止或解除后，双方应按照约定汇率处理尚未完成的交易。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、名词解释6.1 市场汇率：指双方在交易期限内，根据外汇市场实际汇率变动情况所确定的汇率。
6.2 约定汇率：指双方在本合同中约定的汇率。
约定税费的合同范本
约定税费的合同范本甲方（纳税人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（相关方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲乙双方在[具体业务或交易名称]中存在合作关系，为明确双方在税费承担方面的权利和义务，根据国家相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、税费种类及税率1. 双方确认，在本次业务或交易中，可能涉及的税费种类包括但不限于[具体列出可能涉及的税费种类，如增值税、所得税、印花税等]。
2. 各项税费的税率按照国家现行有效的法律法规及税收政策执行。
二、税费承担方式甲方承担的税费：[详细列出甲方应承担的税费种类及金额]乙方承担的税费：[详细列出乙方应承担的税费种类及金额]2. 如因国家税收政策调整导致税费金额发生变化，双方应按照调整后的税费金额各自承担相应的税费。
三、纳税申报及缴纳1. 双方应按照国家税收法律法规的规定，按时进行纳税申报和缴纳相应的税费。
2. 甲方负责办理与本次业务或交易相关的税务登记、纳税申报等手续，并及时向乙方提供纳税凭证及相关税务资料。
3. 乙方应配合甲方提供办理纳税申报所需的相关资料和信息，并按照本合同约定及时缴纳应由乙方承担的税费。
四、违约责任1. 若一方未按照本合同约定承担相应的税费，导致另一方遭受税务机关的处罚或其他损失的，违约方应承担赔偿责任。
2. 若因一方未按时进行纳税申报或缴纳税费，导致另一方的纳税信用受到影响或产生其他不良后果的，违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
五、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
约定汇率合同范本
约定汇率合同范本甲方（卖方）：_________________________地址：_________________________________乙方（买方）：_________________________地址：_________________________________鉴于甲方愿意按照本合同约定的条件出售外币，乙方愿意按照本合同约定的条件购买外币，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条定义1.1 “合同汇率”：指甲乙双方约定的用于计算交易金额的汇率。
1.2 “交易日”：指甲方和乙方约定的进行货币交易的具体日期。
1.3 “交割日”：指乙方按照本合同约定支付货币的日期。
第二条交易货币及金额2.1 本合同项下的交易货币为___________（以下简称“交易货币”）。
2.2 乙方同意购买交易货币的金额为___________（以下简称“交易金额”）。
第三条合同汇率3.1 双方同意，本合同项下的交易金额按照以下汇率进行计算：1单位交易货币兑换人民币（RMB）___________元（以下简称“合同汇率”）。
3.2 合同汇率一经双方确认，未经双方书面同意，不得更改。
第四条交易日与交割日4.1 双方约定，交易日为___________年___________月___________日。
4.2 乙方应在交易日支付交易金额的___________%作为定金。
4.3 双方约定，交割日为___________年___________月___________日。
乙方应在交割日支付剩余的交易金额。
第五条支付方式5.1 乙方应通过银行转账的方式，将交易金额支付至甲方指定的银行账户。
5.2 甲方指定的银行账户信息如下：开户行：_________________________________账号：_________________________________户名：_________________________________第六条违约责任6.1 如乙方未按照本合同约定的时间和金额支付交易金额，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付金额×___________%。
合同另行约定范本
合同另行约定范本《合同另行约定》甲方（合同一方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（合同一方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________一、约定事项1. 具体内容一：[详细描述双方就该项事宜达成的新约定、条款、条件等] 约定内容：__________________履行方式：__________________期限：__________________其他相关要求：__________________2. 具体内容二：[依此类推，依次列出其他另行约定的事项]约定内容：__________________履行方式：__________________期限：__________________其他相关要求：__________________……二、双方权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 权利：[列举甲方根据本约定享有的具体权利]2. 义务：[明确甲方在本约定项下应承担的具体义务]（二）乙方的权利与义务1. 权利：[列出乙方依据本约定所拥有的权利]2. 义务：[阐述乙方在本约定中需履行的义务]三、违约责任1. 若一方违反本合同另行约定的任何条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于[具体违约责任形式，如支付违约金、赔偿损失等]。
2. 双方应按照本合同约定及相关法律法规的规定，妥善处理违约责任事宜。
四、争议解决本合同的履行及解释均适用[具体法律适用地]法律。
如双方在本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[争议解决机构名称]提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。
工期约定合同范本
工期约定合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______二、工期约定2.1 本项目的合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 乙方应按照约定的工期完成本项目施工，若因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_______。
2.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和设计图纸要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。
3.2 乙方应定期向甲方汇报工程进度，并接受甲方的监督检查。
甲方有权要求乙方对工程质量问题进行整改，直至符合约定标准。
四、合同价款4.1 本项目的合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
4.2 付款方式：_______。
五、违约责任5.1 乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_______。
5.2 甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为：_______。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
2024约定合同范本
2024约定合同范本协议人(甲方)：住址：协议人(乙方)：身份证号：住址：甲、乙双方经自由恋爱，准备依法登记结婚。
现根据公平、自由原则，对双方的婚前财产作以下约定，以供婚后共同遵守。
一、甲方的婚前财产1、位于____的房屋;2、于_____银行的存款，此款项若用于婚后共同生活，应予以返还;二、乙方的婚前财产3、于_____证券交易所股票4、债权、基金等其他财产性权利;5、牌号为____的车。
三、婚前财产归属约定对上述财产的归属，为个人财产，其具体约定如下：6、甲、乙双方婚前财产的所有权，归甲、乙各自所有。
若发生离婚等原因致婚姻关系终止，任何一方不得对另一方的婚前财产主张所有权。
7、甲、乙双方对各自的婚前财产拥有自由处分的权利，任何一方不得对另一方处分婚的行为进行干涉。
8、甲、乙双方婚前各自所产生的债务，由各自独立承担，另一方不负清偿责任。
四、婚前财产婚后收益约定婚前个人财产，婚后产生的分红、利息以及房屋租金等收益的约定：9、房屋如果出租，其租金分配用于夫妻共同生活，如有剩余，____%归甲方，____%归乙方;如果没有出租用于夫妻双方居住使用。
10、对于各自存款利息分配，归各自所有，任何一方不得干涉另一方在婚姻存续期间存款利息的处分。
11、对于债权、基金等财产性权利产生的收益，双方平均分配。
12、乙方的车用于夫妻双方日常生活代步工具，双方共同使用。
五、本协议正本一式两份，由甲乙双方各持一份。
六、本协议自甲乙双方签字即行生效。
甲方甲方：_____ 乙方：_________年____月____日 ____年____月____日2024约定合同范本（二）出卖人:_____签订地点:_____买受人：_____签订时间：_____设备数量、价款及交(提)货时间第一条：_____第二条：_____第三条：_____第四条：_____第五条：_____第六条：质量标准：按国家标准制作出卖人对质量负责的条件及期限：包装标准、包装物的供应与回收：不回收随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、使用说明书合同损耗标准及计算方法：无标的物所有权自货款付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
专属约定怎么写合同范本
专属约定怎么写合同范本甲方（提供方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（接受方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、专属约定内容1. 甲方同意在[约定的时间段]内，将[具体资源、服务或产品]专属提供给乙方使用/享用/购买等。
2. 乙方在上述时间段内享有对该[具体资源、服务或产品]的独家权利，甲方不得再向第三方提供相同或类似的[资源、服务或产品]。
二、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同的约定向乙方收取相关费用。
2. 甲方应保证所提供的[具体资源、服务或产品]符合国家相关标准及双方约定的质量、规格和性能等要求。
3. 甲方应按照约定的时间、方式和地点向乙方交付[具体资源、服务或产品]。
4. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和售后服务。
5. 甲方应保守因履行本合同而知晓的乙方商业秘密和个人隐私。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同的约定使用、享用或购买甲方提供的[具体资源、服务或产品]。
2. 乙方应按照本合同的约定向甲方支付相关费用。
3. 乙方应按照甲方的要求合理使用、享用或购买[具体资源、服务或产品]，不得擅自转借、转让或用于非法目的。
4. 乙方应保守因履行本合同而知晓的甲方商业秘密和技术秘密。
三、价格及付款方式1. 双方约定，乙方就本次专属约定应向甲方支付的费用为人民币[具体金额]元（大写：____________________）。
2. 付款方式为：[具体付款方式，如一次性付款、分期付款等，并注明各期付款的时间和金额]。
3. 乙方应按照上述约定按时足额支付款项，若逾期支付，每逾期一日，应按照未付款项的[约定比例]向甲方支付违约金。
货期约定合同范本
货期约定合同范本甲方（购货方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（供货方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________鉴于甲方需要向乙方购买货物，双方经友好协商，就货物的交付期限及相关事宜达成如下协议：一、货物信息1. 货物名称：______________________2. 货物规格：______________________3. 货物数量：______________________二、货期约定1. 乙方应在______年______月______日前将货物交付至甲方指定的地点（详细地址：______________________）。
2. 如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致乙方无法按时交付货物，乙方应在事发后______小时内通知甲方，并提供相关证明文件。
双方应根据实际情况协商确定新的交付期限。
三、货物验收1. 甲方应在货物交付后的______个工作日内进行验收。
如发现货物存在质量问题或与合同约定不符，应及时通知乙方。
乙方应在接到通知后的______个工作日内负责处理，如更换货物、修复缺陷等。
2. 如甲方在验收期内未提出异议，则视为货物验收合格。
四、违约责任1. 若乙方未能在约定的交付期限内交付货物，每逾期一天，乙方应按照货物总价的______%向甲方支付违约金。
逾期超过______天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的货款，同时乙方应按照货物总价的______%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未能按时支付货款，每逾期一天，甲方应按照未支付货款的______%向乙方支付违约金。
爱情约定书合同范本
爱情约定书合同范本甲方（男方）：____________________身份证号：____________________乙方（女方）：____________________身份证号：____________________鉴于甲乙双方自愿建立恋爱关系，并本着平等、自愿、诚实、信用的原则，为明确双方在恋爱期间的权利义务，经双方友好协商，达成如下约定：第一条恋爱关系1.1 甲乙双方自本合同签订之日起建立恋爱关系。
1.2 双方应相互尊重、关心、帮助，共同努力维护和发展恋爱关系。
第二条交往原则2.1 甲乙双方在恋爱期间应保持忠诚，不得与其他异性发生不正当关系。
2.2 双方应相互信任，不得无故怀疑对方，不得侵犯对方隐私。
2.3 双方应相互尊重，不得对对方进行侮辱、诽谤、恐吓等行为。
第三条经济往来3.1 双方在恋爱期间的经济往来应遵循自愿、公平、合理的原则。
3.2 双方共同消费时，应按照实际情况分担费用，具体分担方式由双方协商确定。
3.3 双方不得强迫对方为自己购买物品或承担费用。
3.4 双方在恋爱期间所赠送的礼物，视为赠与，一经赠送，赠与人不得要求返还。
第四条分手处理4.1 若双方在恋爱期间出现不可调和的矛盾，导致分手，双方应本着和平、理性的原则处理分手事宜。
4.2 双方分手后，应尊重对方的生活，不得恶意干扰对方的生活、工作。
4.3 双方分手后，不得向第三方泄露对方的隐私，不得恶意诋毁对方。
4.4 双方分手后，应按照实际情况处理共同财产，具体处理方式由双方协商确定。
第五条其他约定5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
5.3 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（男方）：____________________ 签订日期：____________________乙方（女方）：____________________ 签订日期：____________________。
合同范本续签约定
合同范本续签约定一、续签期限1. 本合同的续签期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2. 双方同意在续签期限内继续履行原合同的各项条款，但双方可根据实际情况进行协商和调整。
二、工作内容和工作地点1. 乙方同意在续签期限内继续担任[职位名称]，工作内容包括但不限于[具体工作内容]。
2. 乙方的工作地点为[工作地点]，如有变更，双方应另行协商。
三、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间为[工作时间安排]，每周工作[工作日数]天。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日、年假、病假、婚假、产假等休息休假权利。
四、劳动报酬1. 乙方的月工资为[具体工资]元，续签期限内保持不变。
2. 乙方的工资将按照公司的薪酬制度进行发放，如有调整，双方应另行协商。
五、社会保险和福利待遇1. 甲方将按照国家和地方政府的规定为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
2. 甲方将按照公司的福利政策为乙方提供其他福利待遇，如有调整，双方应另行协商。
六、劳动保护和工作条件1. 甲方将为乙方提供符合国家和地方政府规定的劳动保护用品和工作条件，确保乙方的工作安全和健康。
2. 乙方应遵守甲方的安全规章制度，爱护甲方的财产和设备。
七、合同的解除和终止1. 双方协商一致，可以解除本合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反甲方的规章制度的；严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；被依法追究刑事责任的；[其他解除合同的情形]。
3. 本合同期满或双方约定的终止条件出现，本合同即行终止。
八、保密和竞业限制1. 乙方对在工作过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密和其他机密信息负有保密义务，不得泄露给第三方。
2. 双方同意，在本合同终止后的[竞业限制期限]内，乙方不得到与甲方有竞争关系的单位工作或从事与甲方有竞争关系的业务。
九、违约责任1. 双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应向对方支付违约金[具体金额]元。
合同另行约定范本
合同另行约定范本1. 甲方：名称：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方：名称：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于双方在本合同中所承担的义务和责任，为了进一步明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同的补充协议，以资共同遵守。
一、定义和解释除非本合同另有明确规定，否则本合同中使用的术语应具有与本合同主文部分相同的含义。
二、合同的变更和补充1. 对本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式作出。
2. 变更或补充协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
三、其他约定事项1. [具体约定事项 1]2. [具体约定事项 2]3. ……四、争议解决如双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同的生效和终止1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同在双方履行完各自的义务后终止。
3. 本合同的任何条款在法律允许的范围内对双方具有约束力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年______月______日。
双方约定的合同范本
双方约定的合同范本合同名称甲方（卖方/提供服务方）：公司名称/个人姓名：__________________法定代表人/身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（买方/接受服务方）：公司名称/个人姓名：__________________法定代表人/身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方购买甲方[产品/服务]事宜，订立本合同。
一、产品/服务描述1. 甲方应按照双方约定的标准和要求，向乙方提供[产品/服务]。
2. 产品/服务的具体内容和要求应在本合同附件中明确约定。
二、价格和支付方式1. 乙方应按照本合同约定的价格向甲方支付费用。
2. 支付方式和时间应在本合同中明确约定。
三、交货/服务时间和地点1. 交货/服务的时间和地点应在本合同中明确约定。
2. 如甲方需要变更交货/服务时间和地点，应提前通知乙方，并取得乙方的同意。
四、质量标准和验收1. 甲方应保证产品/服务符合双方约定的质量标准。
2. 乙方应在收到产品/服务后的[约定时间]内进行验收。
如乙方在验收过程中发现问题，应及时通知甲方，甲方应负责解决。
3. 如乙方未在约定时间内进行验收，视为产品/服务验收合格。
五、双方权利和义务1. 双方应按照本合同的约定履行各自的义务。
2. 甲方应保证产品/服务的合法性和质量，并对产品/服务的质量负责。
3. 乙方应按照本合同的约定支付费用，并在使用产品/服务过程中遵守相关法律法规和规定。
六、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明。
约定争议解决合同范本
约定争议解决合同范本
《约定争议解决合同》
合同双方：
甲方（争议方一）：
名称：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系电话：____________________
乙方（争议方二）：
名称：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系电话：____________________
一、争议解决方式
双方同意，在本合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、管辖法院
双方同意，争议案件的管辖法院为[具体法院名称]。
三、诉讼费用承担
如一方胜诉，胜诉方因诉讼产生的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）由败诉方承担。
双方另有约定的除外。
四、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________
签订日期：______年____月____日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________ 签订日期：______年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
约定合同范本（一）部分劳动合同不得约定试用期并非所有的劳动合同均可约定试用期，根据《劳动合同法》的规定，以下三类劳动合同不得约定试用期:1 、短期劳动合同，即合同期限不满三个月的劳动合同;2 、以完成一定工作任务为期限的劳动合同，即用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同;3 、非全日制用工劳动合同，非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式.（二）试用期不能单独设定个别用人单位与劳动者只签订试用期合同，被形象地称为“空城计” . 对此，《劳动合同法》第十九条第四款规定“试用期包含在劳动合同期限内. 劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限.”（三）试用期只能适用一次实践中某些用人单位对劳动者反复约定试用期，反复试用，此为“连环计” .《劳动合同法》对此也有明确禁止，即“同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期” ，该规定在实践中引发的争议较多.1、劳动者与用人单位解除劳动合同后，又重新与该用人单位建立劳动关系，此时双方能否再次约定试用期?--答应是否定的，从《劳动合同法》的条文来看，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，并无例外规定，故应当理解为不允许例外情形的出现.2、有些用人单位与劳动者约定的试用期低于试用期的法定上限，此时是否可以延长试用期?-- 比如劳动合同期限为三年，约定的试用期为 3 个月，在3 个月的试用期内，用人单位可以与劳动者协商一致将试用期从三个月变更为六个月，这属于试用期的变更，可以理解为双方只约定了一次试用期，并不违反劳动合同法关于试用期的规定;如果3 个月的试用期已经届满，则不能再将试用期延长至六个月，因为双方约定的试用期已经结束，此时如果再将试用期延长至六个月的话，相当于再约定一次试用期，与劳动合同法相悖.3、试用期与医疗期、产期重合，导致试用期虚设，是否可以延长试用期?--此时，尽管用人单位未能对劳动者进行实质性的考察，但仍不能单方延长试用期，只能在协商一致的基础上延长，而且需满足以下条件: 一是双方约定的原试用期不低于试用期的法定上限; 二是在原试用期届满前就延长试用期达成一致.4 、劳动者转岗或升职后，能否再次约定试用期?-- 答案是否定的，理由同上.用人单位此时可以与劳动者约定转岗考察期之类的期限，在该期限内，如果劳动者能够胜任新岗位工作的话，则予以转正; 如果不能胜任的话，则可以回到原先的岗位.（四）试用期不得突破法定上限1、劳动合同期限2、3个月w劳动合同期限3、一年w 劳动合同期限4、劳动合同期限w 3年，试用期w 6个月;5、劳动合同期限为无固定期限，试用期w 6个月.（五）试用期工资不能突破法定下限1 、试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80% 或者不得低于劳动合同约定工资的80% ，这是选择性下限，满足二者之一即可;2、试用期工资不得低于用人单位所在地的最低工资标准，此为强制性的下限.（六）试用期约定违法的法律后果《劳动合同法》第八十三条规定“用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正;违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金.”比如小a 与某用人单位签订了为期二年的劳动合同，约定试用期为六个月，试用期工资为3000 元，试用期满后的工资为3500 元.如果该试用期全部履行，则该用人单位应当从第三个月开始每月按照3500 元的标准支付小张赔偿金14000元（3500元X 4个月），该赔偿金不包含用人单位已经支付的工资18000元（3000元X 6个月）.也就是说该用人单位不但未获得任何益处，还白搭了四个月的试用期工资1XX 元（3000 X 4 个月）.试用期被辞退单位须举证《劳动合同法》第二十一条规定:“在试用期中，除有证据证明劳动者不符合录用条件外，用人单位不得解除劳动合同，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由. ”在这种情况下，用人单位解除劳动合同无须支付经济补偿金.用人单位若单方提出解除合同，或者企业本身经济性裁员等重大变动而辞退试用期员工的话，则需要提前三十日通知并给相应补偿金.劳动合同试用期约定约定合同范本一、劳动合同必须约定试用期吗实际上，单独的试用期合同是无效的。
也就是说，试用期不是劳动合同中的法定条款，可以约定，当然也可以不约定。
而且，如果约定试用期，则只能在劳动合同中约定，劳动合同是试用期存在的前提条件。
根据《劳动部关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》的规定：“劳动者被用人单位录用后，双方可以在劳动合同中约定试用期，试用期应包括在劳动合同期限内。
”由此可见，试用期是劳动合同期的一部分。
同时，用人单位有为劳动者缴纳社会保险的义务，即使是试用期，用人单位也需要按照法律规定为其缴纳基本养老金、医疗金和失业金。
那么，求职者首先要明白，试用期并不是一定要经历的。
即使不得不进入试用期，前提也必须是用人单位先与自己签订劳动合同。
法律上是不允许只签订试用期合同，而不签订劳动合同的，这样签订的所谓“试用期合同”是无效的。
但同时“试用期合同”的无效，并不导致劳动法对劳动者的保护失效。
根据我国的《劳动法》，只要存在事实劳动关系，用人单位和劳动者之间的劳动关系就会受到法律保护，将被等同视为具有书面的劳动合同。
而且在试用期内解雇不符合录用条件的劳动者，还需要提前一个月通知，并给予其一定的经济补偿。
二、试用期的长短由谁来决定《劳动法》第21 条规定：“劳动法合同可以约定试用期。
试用期最长不得超过6 个月。
”试用期的长度是根据劳动合同的期限相应确定的。
试用期有上限，没下限，甚至可以约定不需要试用期。
根据劳动部《关于实行劳动合同制有关问题的通知》，具体来说就是：劳动合同期限在6 个月（半年）以下的，试用期不得超过15 天;劳动合同期限在6 个月到一年的，试用期最长不超过30 天;劳动合同期限在一年以上两年以下的，试用期最长不得超过60 天; 劳动合同期限在两年以上的，试用期不得超过 6 个月。
《上海市劳动合同条例》还特别规定，劳动合同期限满一年不满3 年的，试用期不得超过3 个月;满3 年的，试用期不得超过6 个月。
另外，非全日制用工的劳动关系不得约定试用期。
而新录用的公务员试用期为一年。
以上法律法规是各用人单位均必须遵守的。
如果在格式合同或公司规章中，求职者发现与法律相冲突的规定，则要善于用法律武器保护自己。
1 、谁主张谁举证根据《劳动法》第25 条的规定，劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的，用人单位可以解除劳动合同。
可见在试用期内，用人单位解除与劳动者的劳动合同是有前提的，即必须能举证证明劳动者不符合录用条件。
依据有关法律的规定，用人单位在试用期内解除与劳动者劳动合同关系的前提条件是”不符合录用条件” 。
但是，这个“录用条件” 必须是用人单位已经告知给劳动者的，不能“暗箱操作”、“内部控制” 。
否则，劳动者可以不了解该规定为由，否定用人单位的解除理由。
如果用人单位未特别告知劳动者录用条件的，也可以依招聘广告的内容为录用条件。
对于用人单位的考核方式，没有具体的法规来参照，所以试用期考核的方式是多种多样的，完全由用人单位自己掌握。
有的用人单位可能会为进入试用期的劳动者设定指导带教人，由带教人给新进员工安排试用期工作计划，并最终打分或写评语;也有一些会集中安排试用期的新员工进行培训，并通过有组织的笔试或日常绩效评估等方式对试用期的劳动者进行考核; 还有的用人单位会综合新员工的指导人的评估及所在部门的绩效评估，以及新员工的内部和外部各类客户的综合评价与反馈体，形成最终的考核成绩。
对此，求职者只能因地制宜个别把握。
但是，无论最终的考核成绩是一个简单的分数，还是一个复杂的综合考核结果，或是上级或指导人的评语，用人单位都有法定的义务对试用期的劳动者进行考核，并应保留相应文件，尽到相应的举证义务。
根据谁主张谁举证的原则，如果单位未能举证，其主张就不能被法院所支持。
一旦试用期满后才通知，由此产生的法律后果将由用人单位自行承担。
2 、解除合同应提前30 天通知劳动者用人单位在试用期内解除劳动关系，必须及时通知劳动者，可通过各种方式，如电话等。
事实上，无论是否在试用期内解除劳动关系，用人单位都有将解除文书送达劳动者的义务，只是这一义务在试用期内尤其需要注意，即必须是在法定时限内。
《上海市劳动合同条例》第32 条规定，用人单位解除合同应提前30 日通知劳动者，自通知之日起30 日内，用人单位应当对劳动者承担劳动合同约定的义务，主要为支付劳动者一个月的工资。
总之，试用期条款并非劳动合同的必备内容，它本身就是当事人双方合意的产物，因此，试用期过后，当事人任何一方均没有单方决定延长试用期的权利，只有履行合同的义务。
试用期内未解除劳动合同，试用期过后，单位若再以未通过考评为由要求延长试用期，或行使试用期中的任意解除合同权便没有法律依据。
所以，何时终止试用期，是求职者维权的关键所在。
商品房买卖合同对标的质量条款的约定不明时的风险约定合同范本【案情】XX年10月10日，原告付某起诉至原审法院称，原告于XX 年9 月13 日购买位于北京市某路36 号百朗园1810 号商品房并和被告某公司签订了北京市内销商品房预售契约，约定被告交付房屋日期为XX 年12 月28 日，交付地点为本契约标的物所在地。
签订合同后，原告依照合同约定，将全部购房款1,219,735 元交付被告，但被告未能按期交付房屋。
经原告催促后，被告带原告验收房屋时原告才知道购买的房屋处在管道比较集中的设备层，房屋内多处分布有管道。
对此，原告认为被告故意隐瞒该商品房处于设备层这一事实，交付的房屋与样板间很不一致，严重侵犯了原告的知情权。
原告为此找被告协商，要求对所购房屋进行吊顶装饰，被告多次拒绝原告的这一要求后最终同意，但要求原告在拿钥匙前必须将XX 年12 月28 日之后的物业管理费交给物业公司。
原告认为：被告应该为该房安装吊顶并尽快交付给原告，同时因被告的原因逾期交房使原告遭到损失，被告应承担逾期交房的违约责任，并承担该房自XX 年12 月28 日至交付。