建设工程法规及相关知识分类模拟题建设工程法律制度(二)
建设工程法规及相关知识-施工许可法律制度(二)-2_真题-无答案
建设工程法规及相关知识-施工许可法律制度(二)-2(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是______。
A.延期每次不超过3个月 B.应当由施工企业提出申请 C.延期没有次数限制 D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效2. 某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于______万元。
A.100B.200C.1000D.6003. 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取______。
A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.施工许可证 D.安全生产许可证4. 某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括______。
A.建设用地批准书 B.建设工程规划许可证 C.安全生产许可证 D.消防设计审核批准文件5. 某施工项目，工程合同价300万元，建设工期6个月，则开工前，建设单位到位资金不得少于______万元。
A.90 B.100 C.150 D.3006. 建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起______内申请延期。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.9个月7. 某建设单位于2011年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在______开工。
A.2011年5月1日 B.2011年6月1日 C.2011年9月1日 D.2011年12月1日8. 建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图样及技术资料应当满足______。
A.施工需要并按规定通过审查B.编制招标文件的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全措施的要求9. 建设单位申请领取施工许可证必须有已经落实的建设资金。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案单选题（共30题）1、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是（）。
A.意外伤害险B.工伤保险C.职业资助险D.财产险【答案】 B2、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。
A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】 C3、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。
工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。
现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。
A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。
B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人C.丙某可以向甲公司主张500万元D.丙某可以向甲公司主张600万元【答案】 C4、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。
该工程竣工后，建设单位应当( )。
A.向住房和城乡建设主管部门申请消防验收?B.在验收后报公安机关消防机构备案?C.向公安机关消防机构申请消防认可文件?D.提请公安机关消防机构进行消防抽查【答案】 A5、场景(八）A.甲B.乙C.丙D. 丁【答案】 C6、下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。
A.质量监测站B.项目咨询单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】 C7、关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包D.分包的工作内容没有限制【答案】 C8、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。
A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范【答案】 C9、关于刑事责任的说法，错误的是（）。
2022环球网校二级建造师《建设工程法规及相关知识》万人模考(二)
2022环球网校二级建造师《建设工程法规及相关知识》万人模考（二）一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个符合题意）。
1.根据《民法典》，不能设定权利质押的是（）。
A.专利中的财产权B.可转让的股权C.债券D.房屋所有权2.关于民事责任的说法，正确的是（）。
A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用C.无效合同的民事责任属于违约责任D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性3.作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是( )。
A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证4.下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。
A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成5.关于评标规则的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标D.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布6.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准7.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。
但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共40题）1、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停业执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。
A. 3个月以上6个月以下B. 3个月以上1年以下C. 6个月以上2年以下D. 1年以上3年以下【答案】 B2、（2019年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是( )。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B.检测机构不得与建设单位有隶属关系C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构D.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字【答案】 D3、关于无效合同的说法，不正确的有（）。
A.无效合同自始无效，但部分条款有效B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.违反法律、法规订立的合同无效4、道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.5B.6C.7D.8【答案】 C5、建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是( )。
A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】 B6、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是( )。
A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理7、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（）A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标【答案】 A8、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是( )。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.1B.6C.12D.3【答案】 D2、根据《建设工程安全生产管理条例》第17条的规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场监督。
A.专业技术人员B.监理人员C.专职安全生产管理人员D.设计人员【答案】 A3、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。
A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】 B4、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。
A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】 B5、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。
A.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当继续招标投标活动C.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日【答案】 A6、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。
经查，丙不知乙授权不足的情况。
关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。
A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲承担付款义务【答案】 D7、根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。
A.必须有产品质量检验合格证明B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D.应当有警示标志或者中英文警示说明【答案】 A8、《民事诉讼法》中规定了适用专属管辖的民事诉讼案件是（）。
2023年二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题2
二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题2一、单项选择题1、甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，A.项目经理与建设单位B.项目经理与乙供应商C.项目经理与甲施工单位D.施工单位与乙供应商2、下列各项属于全部平安规章制度核心的是（）。
A.伤亡事故处理报告制度B.平安生产检查制度C.平安生产责任制度D.群防群治制度3、下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是（）。
A.工程项目的平安、质量是否符合强制性标准的规定是必需检查的内容B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否把握强制性标准D.工程项目采纳的材料、设备应当符合强制性标准的规定4、依据《招标投标法》及相关规定，开标地点应当为（）。
A.招标人办公地点B.招标文件中预先确定的地点C.政府指定地点D.招标代理机构办公地点5、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。
A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外大事处理6、对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，（）确认。
A.只能由劳动争议仲裁机构B.只能由人民法院C.可以由人民法院或者人民检察院D.可以由劳动争议仲裁机构或者人民法院7、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。
对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。
A.施工图纸B.技术规范C.监理通知D.施工合同8、依据公安部、住房城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防平安工作的通知》要求，下列选项中不属于施工单位防火检查的内容的是（）。
A.疏散通道状况B.灭火器材配置状况C.用电有无违章状况D.基坑边沿的围护状况9、下列关于建设工程竣工环保验收的说法，符合《建设项目环境爱护管理条例》规定的是（）。
A.与建设项目配套建设的环境爱护设施竣工验收，应当在主体工程竣工验收后进行B.建设单位应当向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门，申请该项目配套环保设施的竣工验收C.与建设项目配套建设的环保设施未阅历收的，主体工程可以先行正式投人生产或使用D.建设单位应当自建设项目投入试生产之日起6个月内，申请配套建设的环保设施的竣工验收10、用人单位与劳动者甲签订了一份以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，该合同属于（）劳动合同。
建设工程法规及相关知识题库
建设工程法规及相关知识题库
一、建设工程法规概述
建设工程是指以固定地点为基础，利用人工或机器进行施工、改造、修建或安
装设备的工程。
建设工程在进行过程中需要遵守一系列法律法规，以确保工程质量、安全和合规性。
二、建设工程法规
1.《建设工程质量管理条例》
该法规规定了建设工程的质量管理要求，包括了工程设计、施工、监理等各个
环节的责任与要求。
2.《建设工程安全生产管理条例》
建设工程涉及到大量的人员和设备，安全生产管理至关重要。
该条例规定了建
设工程安全生产的管理制度和要求，保障工程施工过程中的安全。
3.《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》
建设工程的招投标是工程的重要环节，该法规规定了招标投标的程序和要求，
保障了工程的公平性和合规性。
三、建设工程相关知识题库
以下是建设工程相关知识题库的一些样例题目：
1.建设工程质量管理的基本原则是什么？
2.在建设工程中，安全生产的管理措施包括哪些？
3.招标文件中应包括哪些内容？
4.在施工现场，应如何设置安全警示标志？
5.建设工程施工人员应具备哪些资质证书？
通过学习建设工程法规和相关知识，我们可以更好地了解工程施工过程中的规
范要求，保障工程的质量和安全，促进建设工程行业的健康发展。
以上是关于建设工程法规及相关知识题库的一些内容，希望能对您有所帮助。
建设工程法规及相关知识2真题含答案解析
建设工程法规及相关知识2(总分100, 做题时间130分钟)单项选择题（共70题，每题的备选项中只有一个最符合题意）1.某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( )SSS_SINGLE_SELA 法定代理B 委托代理C 指定代理D 表见代理该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B2.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是( )SSS_SINGLE_SELA 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C 该供应商获悉该要约收到的时间D 该供应商理解该要约内容的时间该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A3.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。
则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是( )SSS_SINGLE_SELA 要约内容不明确B 要约人不特定C 受要约人错误D 无订立合同的意思表示该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C4.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )SSS_SINGLE_SELA 法律B 部门规章C 行政法规D 单行条例该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C5.表见代理导致的纠纷主要属于施工合同( )纠纷。
SSS_SINGLE_SELA 主体B 客体C 质量D 变更该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A6.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应( )SSS_SINGLE_SELA 予以支持B 不予支持C 征求发包人意见D 要求承包人提供证据该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共60题）1、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。
A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门【答案】 A2、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。
A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任【答案】 B3、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无须采取措施防止损失扩大【答案】 A4、某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。
建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。
A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】 C5、下列主体中，具有保证人资格的是（）。
A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】 D6、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有()。
A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日D.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息【答案】 A7、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。
A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】 C8、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
建设工程法规及相关知识-建设工程质量法律制度(二)-2
建设工程法规及相关知识-建设工程质量法律制度(二)-2(总分： 100.00，做题时间： 90 分钟)一、 {{B}}单项选择题{{/B}}(总题数： 58，分数： 58.00)1.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设的______标准。
A.推荐性B.国家C.强制性D.行业(分数： 1.00)A.B.C. √D.解析： [解析] 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
故答案选 C。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩______工期。
A.定额B.标准C.法定D.合同(分数： 1.00)A.B.C.D. √解析： [解析] 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
故答案选D。
3.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制______。
A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图(分数： 1.00)A.B. √C.D.解析： [解析] 《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械或者整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案。
故答案选 B。
4.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定， ______不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障(分数： 1.00)A.B.C.D. √解析：5.某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，以下表述错误的是______。
建设工程法律体系(二)——级建造师考试辅导《建设工程法规及相关知识》第一章第一节讲义
■行政许可法
■环境影响评价法
■城市房地产管理法
■城乡规划法
■建筑法
序号
部门
调整关系
包括的主要法律
4
经济法
调整经济关系
■统计法
■土地管理法
■标准化法
■税收征收管理法
■预算法
■审计法
■节约能源法
■政府采购法
■反垄断法
序号
部门
调整关系
包括的主要法律
5
社会法
■劳动关系
■社会保障关系
■社会福利关系
■环境影响评价法
■城市房地产管理法
■城乡规划法
■建筑法
■统计法
■土地管理法
■标准化法
■税收征收管理法
■预算法
■审计法
■节约能源法
■政府采购法
■反垄断法
■残疾人保障法
■矿山安全法
■劳动法
■职业病防治法
■安全生产法
■劳动合同法
【典型例题】招标投标法属于（ ）。
A.民商法
B.行政法
C.经济法
D.社会法
【正确答案】A
☆法律规范创制机关的性质及级别（谁立的法）
☆法律规范的外部表现形式（什么形式）
☆法律规范的效力等级（什么效力）
☆法律规范的地域效力（在哪里适用）
◇公民间
◇法人间
◇公民与法人间
■两类关系
◇财产关系
◇人身关系
■民法通则
■合同法
■物权法
■侵权责任法
■公司法
■招标投标法
序号
部门
调整关系
包括的主要法律
3
行政法
■行政主体与三类主体
◇行政相对人
建设工程法规及相关知识试题
建设工程法规及相关知识试题一、建设工程法规概述建设工程法规是规范建设工程活动的法律法规的总称，具有广泛的适用性和约束力。
合理运用建设工程法规，能够有效保障建设工程的质量和安全，维护公共利益和社会稳定。
以下是一些建设工程常见的法规及其相关知识试题。
二、建设工程质量管理法规1. 建筑法•试题1：建筑法是我国建设工程管理的基本法规，它的主要内容包括哪些方面？•试题2：根据建筑法规定，哪些单位或个人可以参与建筑工程的设计、施工、监理等活动？2. 建设工程质量管理条例•试题1：建设工程质量管理条例的目的是什么？它具有哪些主要内容？•试题2：建设工程质量管理条例规定了哪些责任主体的义务和责任？3. 建设工程质量管理实施办法•试题1：建设工程质量管理实施办法对建设工程质量管理的具体措施有哪些？•试题2：根据建设工程质量管理实施办法，建设单位应履行哪些工作职责？三、建设工程安全管理法规1. 建筑工程安全生产管理条例•试题1：建筑工程安全生产管理条例的主要目的是什么？它包括哪些主要内容？•试题2：施工单位应按照建筑工程安全生产管理条例的要求做好哪些方面的工作？2. 建设工程施工安全技术标准•试题1：建设工程施工安全技术标准是什么？它的编制和应用有什么作用？•试题2：在建设工程施工中，哪些工作需要根据施工安全技术标准进行管理和控制？3. 建设工程施工安全管理规范•试题1：建设工程施工安全管理规范是什么？它具体规定了哪些工作内容和要求？•试题2：在建设工程施工安全管理中，建设单位应当履行哪些职责？四、建设工程环境保护法规1. 环境保护法•试题1：环境保护法的主要目的是什么？它组织实施环境保护的基本原则是什么？•试题2：建设工程在进行过程中应当遵守环境保护法的哪些规定？2. 建设项目环境保护管理办法•试题1：建设项目环境保护管理办法的主要内容包括哪些方面？•试题2：在建设项目环境保护中，环境影响评价是一个重要的环节，请简要介绍环境影响评价的内容和作用。
《建设工程法规及相关知识》绝密押题2
绝密押题二一、单选题1、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。
A、全国人民代表大会常务委员会B、最高人民法院C、国务院D、全国人民代表大会正确答案：A解析：根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。
分数：12、对法的效力层级的表述中，不正确的是（）。
A、宪法至上B、特别法优于一般法C、民法至上D、上位法优于下位法正确答案：C解析：本题考核的是法的效力层级。
法的效力层级表现在：(1)宪法至上；(2)上位法优于下位法；(3)特别法优于一般法；(4)新法优于旧法。
分数：13、施工企业的项目经理部在负责施工时，拖欠了材料款，则材料供应商应当向()主张材料款。
A、项目经理B、项目经理部C、施工企业D、施工企业法定代表人正确答案：C解析：项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。
分数：14、甲施工单位委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，乙采购用于工程后因此发生质量事故，对于该代理行为，下列说法正确的是()。
A、该委托代理行为合法B、该代理行为的后果应由甲独自承担C、该代理行为的后果应由乙独自承担D、该代理行为的后果应由甲与乙承担连带责任正确答案：D解析：代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。
分数：15、甲持企业已加盖公章的空白合同书办理设备采购事宜，甲超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，导致不知情的供应商毫不怀疑甲的代理行为。
关于甲的代理行为的效力，下列表述正确的是()A、该代理行为须经法定代理人追认后有效B、该代理行为无效C、该代理由行为人和相对人承担连带责任D、该代理行为有效正确答案：D解析：《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。
2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟题(二)
2020一建法规模拟题2一、单选题1、建筑业企业不再符合相应资质标准条件的，县级以上住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告，（）。
A.整改期限最长不超过1年B.整改期间不得提出资质升级申请，但可以提出增项申请C.整改期间不能承揽新的工程D.逾期仍未达到建筑业企业资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书。
企业可以在资质被撤回后3个月内，提出恢复资质的申请2、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。
审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达双方当事人。
双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解3、关于委托代理的说法，正确的是（）A.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式B.被委托为诉讼代理人的只能是法律服务工作者或近亲属C.经建设单位同意，建设工程的承包活动可以委托代理D.数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权4、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B.基于便利性原则，建设用地使用权只能设立于地上、地表，不得设立于地下C.建设用地使用权，可以采取出让、划拨或捐赠的方式设立D.建设用地使用权转让后，其使用期限应向登记部门重新确定5、某施工现场发生安全事故，造成3人死亡，1人重伤，500万元直接经济损失，1300万元间接经济损失，该事故应由（）组织调查。
A.省级建设行政主管部门B.省级人民政府C.设区的市人民政府D.县级人民政府6、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。
关于担保方式，说法正确的是（）。
A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证B.建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质押C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置7、下列不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。
2014年二级建造师考试 武海峰 建设工程法规 模拟试卷及答案
《建设工程法规及相关知识》模拟题（二）及答案姓名：分数：阅卷人：考试时间：一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（ B ）P120A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的合同2. 关于无资质的实际施工人，利益受到侵害时处理的说法，正确的是（ D ）P59A, 无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B, 实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C，实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D,建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任3. 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（ A ）P10A, 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B, 代理人可以超越代理实施代理行为C，被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D,代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为4. 在施工现场安装、拆卸施工起重机机械和整体提升脚手架、模版等自升式架设设备，必须由（ D ）承担。
P249A, 设备使用单位 B, 具有相应资质的单位C，设备出租单位D,检验检测机构5. 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（ D ）小时赶赴工地现场。
P192A, 12 B, 36 C，48 D,246.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（B）P93A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程7. 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（ C ）P209A, 电工 B, 架子工 C，钢筋工 D,起重信号工8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（B）之日起建立。
2022一建《建设工程法规及相关知识》模拟真题II卷 附解析
标题标题标题标题标题标题标题标题标题标题考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为130分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、家公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙丙两家公司。
关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务2、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是( )A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理3、1998年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在同年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15天内全部支付工程款30万元。
乙公司在同年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。
经多次催讨，甲工厂于1999年9月1日答应付款并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。
乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )A.2000年8月15日B.2000年11月1日C.2000年11月16日D.2001年9月1日4、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复统一，玻璃厂同意的行为应视为( )A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约5、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理( )A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续6、停建.缓建建设工程的档案，暂由( )保管。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共50题）1、关于评标的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 A2、（2017年真题）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 A3、（2021年第2批真题）当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同( )。
A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定【答案】 B4、下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。
A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】 A5、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】 D6、（）有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
A.抵押权人B.质权人C.债权人D.已登记的担保物权人【答案】 C7、资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形是（）。
A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】 A8、下列选项中，关于保险的表述不正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程法规及相关知识分类模拟题建设工程法律制度(二)
一、单项选择题
1. 下列属于著作权中的人身权的是。
A.复制权
B.发表权
C.发行权
D.改编权
答案：B
2. 下列属于《专利法》的保护对象的是。
A.建筑雕塑
B.投标文件
C.设计图纸
D.施工工艺
答案：D
3. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的分开设置，并保持安全距离。
A．办公区与生活区B．备料区与作业区C．办公、生活区与备料区D．办公、生活区与作业区
答案：D
4. 根据我国法律规定，下列纠纷的诉讼时效为2年的是。
A.拖欠工程款纠纷
B.人身伤害赔偿纠纷
C.寄存物品损坏赔偿纠纷
D.拖延支付房屋租金纠纷
答案：A
5. 《安全生产法》规定必须经过安全生产培训的人员不包括。
A.单位主要负责人
B.专职安全生产管理人员
C.特种作业人员
D.安全监督检查人员
答案：D
6. 姚某是某施工单位的采购员，长期负责与甲建材公司的业务。
后姚某因挪用公款被单位开除，但甲公司并不知情。
姚某继续用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该代理行为。
A.属于无权代理，代理行为无效
B.属于表见代理，代理行为无效
C.属于有权代理，代理行为有效
D.属于表见代理，代理行为有效
答案：D
7. 建设工程发生质量事故后，有关单位应当在内，向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8/小时
B.24/小时
C.3日
D.15日。