风力发电基础工程施工合同(最新)
微风发电基础施工合同7篇
微风发电基础施工合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行微风发电基础施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：微风发电基础施工工程2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：微风发电基础施工，包括基础建设、设备安装与调试等。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起第___天开始。
2. 竣工日期：自开工之日起___天内完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方工程款项：（1）工程预付款：合同签订后___天内支付工程总价的____%作为预付款；（2）工程进度款：根据工程进度，按照实际完成工程量支付；（3）工程竣工款：工程竣工并经验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关工程技术资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的___天内组织验收，并签署验收意见。
4. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的一切费用。
五、安全施工及文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明生产，保持施工现场整洁。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担一切责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担由此造成的一切损失。
微风发电基础施工劳务合同4篇
微风发电基础施工劳务合同4篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方：__________ 公司乙方：__________ 公司鉴于，甲方为一家从事微风发电项目的公司，有一项微风发电项目需要进行基础施工，现拟与乙方签订本基础施工劳务合同。
为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条合同的签订1.1 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互利互惠的原则，就本基础施工劳务合同的签订之事项，经双方授权代表签字盖章确认后生效；1.2 本基础施工劳务合同自签字盖章日起生效，至合同约定的基础施工完成日期止；1.3 本基础施工劳务合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第二条劳务内容2.1 乙方根据甲方的委托，在指定的微风发电项目地点执行基础施工工作，工作内容包括但不限于土地平整、基础打桩、基础混凝土浇筑等；2.2 乙方应按照项目要求，合理安排施工流程，确保施工进度和质量；2.3 乙方在施工过程中，应遵守相关安全、环保规定，保障施工现场安全和环境保护。
第三条合同价款及支付方式3.1 甲方应按照双方约定的价格，支付乙方基础施工劳务的价款；3.2 乙方应在基础施工完成后，提供相应的发票和资料。
第四条违约责任4.1 任何一方未能按照本合同的规定完成其在合同约定时间内的义务，均应承担违约责任；4.2 如乙方在基础施工过程中违反相关规定，导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第五条争议解决5.1 甲、乙双方若发生本合同履行过程中的争议，应友好协商解决；5.2 若协商未果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本基础施工劳务合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的基础施工完成日期止；6.2 本基础施工劳务合同未尽事宜，由双方协商处理；6.3 本基础施工劳务合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）：__________ 公司日期：__________乙方（盖章）：__________ 公司日期：__________本劳务合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
风力发电基础合同范本
风力发电基础合同范本1. 甲方：[甲方名称]，一家根据[甲方所属国家或地区]法律组建和存续的[甲方性质]，其法定地址为[甲方地址]。
2. 乙方：[乙方名称]，一家根据[乙方所属国家或地区]法律组建和存续的[乙方性质]，其法定地址为[乙方地址]。
鉴于甲方拥有建设风力发电项目的合法权利和资质，乙方拥有提供风力发电基础工程设计、施工和安装服务的能力和资质，双方有意在风力发电基础工程领域进行合作，共同推进项目的实施，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：乙方负责设计、施工和安装风力发电基础工程，包括但不限于基础设计、基础施工、基础预埋件安装等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为：[合同总价金额]，大写[大写金额]。
预付款：合同总价的[预付款比例]%，在合同签订后[预付款支付日期]内支付；进度款：根据工程进度，按照[进度款支付比例]%进行支付；竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[竣工款支付日期]内支付至合同总价的[竣工款支付比例]%；质量保证金：合同总价的[质量保证金比例]%作为质量保证金，在质保期届满后[质量保证金支付日期]内支付。
三、工期1. 开工日期：[开工日期]，乙方应在该日期前完成施工准备工作。
2. 竣工日期：[竣工日期]，乙方应在该日期前完成工程并具备竣工验收条件。
3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并按照[延误赔偿金额]元/天向甲方支付违约金。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供工程所需的相关资料和文件；按照合同约定支付合同价款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2023全新风力发电机基础施工合同
2023全新风力发电机基础施工合同1. 合同背景和目的2. 合同概述2.1发电机制造商将委托施工方负责全新风力发电机基础施工项目的实施。
2.2施工方将按照发电机制造商的要求，在约定的时间内完成项目，并按照合同约定获得相应的报酬。
3. 施工方责任3.1施工方需按照发电机制造商提供的设计图纸和技术要求，进行全新风力发电机基础施工项目。
3.2施工方应确保施工过程中的安全性和环境保护，并采取必要的安全措施以避免意外事件的发生。
3.3施工方应配备合适的施工人员和设备，以确保项目的高质量、高效率和及时完成。
3.4施工方应及时向发电机制造商汇报项目进展情况，并接受发电机制造商的监督和检查。
4. 发电机制造商责任4.1发电机制造商应按照合同约定，向施工方提供全新风力发电机基础施工项目的详细设计图纸和技术要求。
4.2发电机制造商应根据施工方提供的进展情况及时支付相应的报酬，并确保按合同约定支付。
4.3发电机制造商应提供必要的技术支持，并协助解决施工方在项目实施过程中遇到的问题和困难。
5. 合同变更合同生效后，任何一方未经对方书面同意，不得擅自修改合同条款。
如遇到特殊情况，需要修改合同内容，应由双方协商一致，并签署书面补充协议。
6. 保密条款双方同意在合同履行期间和终止后对双方之间的商业秘密和机密信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方透露或使用。
7. 违约责任7.1如果一方未能履行合同规定的任何义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同金额的10%。
7.2如一方发现对方违约行为，应及时通知违约方，并要求其限期履行义务。
7.3如果一方在接到通知后仍未履行义务，对方有权解除合同，并有权要求违约方支付违约金及其他由此产生的费用和损失。
8. 争议解决8.1本合同的解释和执行均适应的法律，双方应通过友好协商解决争议。
8.2 如协商无果，双方同意提交争议给人民法院解决。
9. 合同生效和终止9.1合同自双方正式签字并盖章后生效，并持续有效直到项目完成并经双方确认接受。
风力发电基础施工(合同)
风力发电基础施工合同1. 合同背景本合同由乙方（承包方）与甲方（业主方）签订，旨在规定风力发电项目基础施工的相关事宜。
2. 项目概述甲方计划在指定区域建设风力发电项目，共包括X座风力发电机组。
项目包括建设风力发电机组的基础设施，如基础建筑、道路、输电线路等。
3. 合同范围本合同涉及方面：3.1 工程范围乙方承担风力发电项目的基础施工工作，包括但不限于：•基础设施的设计与施工•材料采购与运输•施工人员与设备的调配•施工计划的制定与执行•施工现场安全管理3.2 交付标准基于本合同的约定，乙方应确保基础施工质量符合下列标准：•符合相关法律法规与技术要求•结构稳定，具备承载风力发电机组的能力•抗风性能符合设计要求•施工质量符合相关行业标准4. 付款条款4.1 预付款甲方需在合同签订后X天内支付预付款，作为乙方开展施工工作的经费。
预付款金额为合同总价款的X%。
4.2 进度付款根据工程进展，甲方应及时支付进度款项。
进度款项的支付比例根据已完成工程的百分比确定。
4.3 最终付款在乙方完工后，甲方应支付最终结算款项，金额为乙方完成工程的合同总价款减去已支付的款项。
5. 工期与保修5.1 工期乙方应在合同签订后的X天内开始施工，并在约定工期内完成项目。
5.2 接收与保修乙方完成工程后，甲方有权组织验收。
在工程验收合格后，乙方提供X年的保修服务，包括但不限于修理与维护等。
6. 变更与解除6.1 变更任何一方需变更合同内容时，应经双方协商一致，并以书面形式记录变更事项。
6.2 解除如果任何一方违反合同规定，对方有权提前解除本合同，并追究违约责任。
7. 保密条款双方在合同履行过程中涉及的商业秘密和技术资料，应予保密，不得向第三方披露或使用。
8. 争议解决如发生合同争议，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，应提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
9. 其他条款本合同的修改、补充事项应经双方书面协议，并成为本合同的有效组成部分。
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为X年。
微风发电基础施工劳务合同5篇
微风发电基础施工劳务合同5篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承包方）：（乙方名称）鉴于甲方拥有微风发电项目的建设权，为确保项目正常进度与质量，经双方友好协商一致，达成以下合同：第一条项目基本情况1. 项目名称：微风发电基础施工工程2. 项目地点：（填写具体地址）3. 项目规模：（填写规模）4. 项目工期：（填写工期）5. 项目费用：（填写费用）第二条乙方责任1. 乙方应按照约定的工期和质量标准，完成微风发电基础施工工程。
2. 乙方应按时提供施工计划、进度报告，确保项目进度。
3. 乙方负责施工过程中的安全管理，保障工人人身安全。
4. 乙方应对施工过程中出现的问题进行及时解决，确保项目质量。
5. 乙方负责与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第三条甲方责任1. 甲方应提供必要的资源和施工资金支持，确保项目顺利进行。
2. 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告进行审查，提出合理建议。
3. 甲方应确保项目施工现场的安全，协助乙方做好安全管理工作。
4. 甲方应按时支付工程款项，并及时处理乙方提出的问题。
5. 甲方应配合乙方与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第四条费用支付1. 甲方应按照约定的进度，按时支付工程款项给乙方。
2. 工程款项包括施工费用、人工费、材料费等。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，甲方应按实际情况支付相应费用。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应依法承担相应的法律责任。
2. 若因一方违约导致项目延期或者增加费用的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更1. 若双方在项目进行中需要变更合同内容的，应经双方协商一致，签订书面变更合同。
2. 变更后的合同内容与原合同具有同等效力。
第七条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可由双方协商选择仲裁、诉讼等方式解决。
第八条合同解除1. 本合同一经签订，双方均须全面履行合同规定的义务。
风机基础劳务分包合同4篇
风机基础劳务分包合同4篇篇1风机基础劳务分包合同一、甲方：（以下简称"甲方"）乙方：（以下简称"乙方"）鉴于甲方拥有风力发电项目的基础建设工程管理权利，乙方具有从事基础建设工程的合法资质和能力，并且甲乙双方在充分协商的基础上，就风机基础劳务分包事宜达成一致，特订立本合同。
二、基础工程范围和价格1.基础工程范围包括但不限于风机基础施工、土石方工程、混凝土工程等。
具体施工内容详见附件1。
2.基础工程的总价为元人民币，乙方应在签订本合同后天内向甲方支付万元作为保证金，保证金应在项目验收合格后一个月内退还给乙方。
3.基础工程总价不包括人工、材料调运费用，具体费用另行协商。
三、工期1.基础工程施工周期为天，具体工期以双方签订的施工进度计划为准。
2.如乙方未能按时完成基础工程施工，每延迟一天将扣除工程款的作为违约金罚款。
四、质量标准1.基础工程应符合国家有关建设工程标准和规范的要求，达到安全、牢固、美观的要求。
2.如基础工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方的要求下重新进行施工。
3.甲方有权对基础工程的质量进行检查和验收，经双方达成一致，方可交付使用。
五、保证和担保1.乙方保证按照本合同的约定履行义务，并保证其提供的资料和信息真实、完整、准确。
2.乙方应当严格遵守国家法律法规、行业规范和安全生产规定，确保基础工程施工过程中无任何安全事故。
3.如基础工程发生纠纷或引发第三方诉讼时，乙方应对甲方进行免责保护，并承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1.若乙方违反本合同的约定，未能按时完工或质量不达标，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2.乙方若未能按时支付工程款或保证金，则应按日向甲方支付的利息。
七、争议解决1.因合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门请求调解。
2.如调解不成，双方同意提交至仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁裁决。
风力发电基础施工合同
风力发电基础施工合同篇一：风力发电基础工程施工合同风力发电基础工程施工合同甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程质量：二、工程内容有工程承包范围1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定元人民币。
4、工程总造价合同履约金为元人民币。
三、工期1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。
3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。
四、合同价款及取费标准1、本标段按(原文来自： 蓬勃范文网:风力发电基础施工合同)甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。
2、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆破均按河南2008定额及地区指导价执行，土石方现场工作面外100米以内甩土方(超出范围按河2008定额及地区有关文件计费)；未注明的单价按河南省2008定额及现行有关文件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调差(地材按实际发生计算)。
微风发电基础施工劳务合同3篇
微风发电基础施工劳务合同3篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方：XXXX公司地址：XXXX电话：XXXX法定代表人：XXXX乙方：XXXX公司地址：XXXX电话：XXXX法定代表人：XXXX甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行微风发电基础施工劳务事宜，达成如下协议并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方为其提供微风发电基础施工劳务，具体包括但不限于施工人员安排、工程进度保障、质量监督等。
2. 乙方接受甲方委托并按照约定要求开展施工工作。
二、工期1. 本合同自双方签字、盖章之日起生效，至项目验收合格日止。
2. 乙方应严格按照施工计划完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。
三、劳务费用1. 甲方应按照工程实际情况及双方协商确定的报价向乙方支付劳务费用。
2. 劳务费用支付方式：xxx，具体支付方式双方另行协商确定。
四、质量标准1. 乙方应保证施工质量符合相关规定及甲方要求，确保工程安全、稳定、可靠。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无条件承担返工、修复等责任。
五、保险责任1. 乙方应按照国家相关法律法规及甲方规定购买施工保险，保障施工期间的人身安全及财产安全。
2. 如发生意外事件，由乙方承担相应责任，甲方可以依法要求乙方提供相应的赔偿。
六、保密义务1. 双方应保守商业秘密，不得向第三方透露与本合同相关的商业信息。
2. 如因一方违反保密义务而导致损失，应承担相应违约责任。
七、合同变更1. 如有需要对本合同进行修改或补充，双方应签署书面变更协议，方可生效。
2. 未经双方协商一致，不得擅自对合同内容进行变更。
八、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：以上为《微风发电基础施工劳务合同》，甲乙双方应共同遵守并履行约定内容，确保项目顺利进行。
风力发电底坐基础承包合同3篇
风力发电底坐基础承包合同3篇篇1风力发电底坐基础承包合同甲方：_______________________________（以下简称甲方）地址：_______________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________乙方：_______________________________（以下简称乙方）地址：_______________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________鉴于，甲方拟在_____________________ （地点）新建风力发电项目，为此需要进行底坐基础工程，甲乙双方经友好协商，依据平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______________风力发电项目（以下简称“本项目”）。
1.2 项目地点：_______________（具体地址）。
1.3 项目规模：_________________KW。
1.4 基础类型：___________________（如混凝土基础、钢构基础等）。
1.5 工期：本合同自签订之日起生效，至_____________日止。
二、服务内容2.1 乙方应按照设计图纸及技术要求，对本项目进行底坐基础施工。
2.2 底坐基础施工范围包括但不限于基础设计、土地勘测、场地平整、基础浇筑、围护墙施工等。
2.3 乙方需负责整个项目底坐基础施工的质量、安全、进度等，确保工程按时交付。
三、甲方责任3.1 甲方应提供本项目的相关设计图纸、技术要求，并协助乙方办理相关审批手续。
3.2 甲方应向乙方提供必要的施工场地、设备、材料等支持。
四、合同价款4.1 乙方为本项目提供底坐基础施工服务，甲方应支付乙方合同价款___________元（大写：________________元）。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本合同编号：[合同编号]1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，根据双方自愿、平等、互利的原则，就乙方为甲方提供风力发电施工服务达成如下协议。
2. 合同条款2.1 项目概述乙方将为甲方提供风力发电项目的施工服务，包括但不限于风力发电设备的安装、调试、运行维护等工作。
具体项目概述如下：•项目名称：[项目名称]•项目地点：[项目地点]•项目规模：[项目规模]•项目工期：[项目工期]2.2 工作内容乙方将负责以下工作内容的实施：1.风力发电设备的安装和调试；2.确保风力发电设备的稳定运行；3.提供相应的运行维护工作；4.提供合格的安全防护措施；5.完成相关工程验收。
2.3 付款方式甲方将根据工作进展及合同约定付款给乙方。
具体付款方式如下：•合同签订后，甲方需支付合同总价款的20%作为预付款；•乙方完成工作进度的30%时，甲方需支付合同总价款的30%作为中期款；•乙方完成工作进度的90%时，甲方需支付合同总价款的40%作为尾款。
2.4 保修期及返工责任风力发电设备的安装、调试和设备质量由乙方负责。
乙方将提供一定的保修期，在此期间对于设备的质量问题，乙方将负责免费维修或更换。
同时，若因乙方施工或设备质量问题导致的设备故障或事故，乙方将承担相应的返工责任及赔偿责任。
2.5 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
若甲方违约，则甲方应支付乙方已完成工作的合理费用，并承担由此造成的一切损失。
若乙方违约，则乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
2.6 保密条款甲方和乙方在合作过程中可能会涉及商业机密和敏感信息，双方必须对相关信息进行保密。
未经对方明确书面同意，不得向第三方披露、泄露或使用。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在签署本合同后，如需变更合同条款，应经对方同意并签署变更协议。
3.2 合同解除以下情况下，任何一方有权解除本合同：1.正式的法律文书要求解除合同；2.经双方协商一致解除；3.双方严重违反合同条款，经对方书面通知后超过15个工作日仍未进行整改。
风力发电工程总包合同三篇
风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。
第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。
合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。
第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。
4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。
4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。
第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
风机基础加固、修复合同4篇
风机基础加固、修复合同4篇篇1风机基础加固、修复合同一、合同主体：甲方（委托方）：名称：___________________________________________________地址：___________________________________________________法定代表人（负责人）：_________________________________________联系方式：__________________________________________________乙方（承包方）：名称：___________________________________________________地址：___________________________________________________法定代表人（负责人）：_________________________________________联系方式：__________________________________________________二、合同目的：本合同为甲方委托乙方对甲方位于______________________________________地点的风机基础进行加固、修复工程。
三、合同内容：1. 甲方要求乙方对风机基础进行全面检测，确定结构安全性，并提出相应加固、修复方案。
2. 乙方应在确定加固、修复方案后，提交书面报告给甲方，说明方案的可行性、费用及工期。
3. 双方协商确定加固、修复方案后，签订正式合同，明确工程款支付方式及工程进度。
4. 乙方应按照合同规定的工程进度和质量要求，完成风机基础加固、修复工程。
5. 甲方应按时支付乙方工程款，如有延迟支付，需支付延期费用。
6. 工程完工后，乙方应提交工程验收报告给甲方，经甲方验收合格后方可进行结算。
7. 合同履行过程中如发生争议，应协商解决，如无法协商解决，应向有管辖权的法院提起诉讼。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1风电基础劳务分包合同一、基本情况风电基础劳务分包合同是为了规范风电项目建设中的基础施工分包行为，保障风电项目的顺利进行，确保施工质量和安全，制定的合同格式。
风电基础劳务分包合同由风电项目的业主和劳务分包方签订，约定了双方在风电项目基础施工中的权益和义务。
二、合同内容1. 合同双方及联系方式：列明合同的签订方，包括风电项目的业主及劳务分包方，以及双方的联系方式。
2. 项目描述：对风电项目的基础施工内容进行详细描述，包括工程规模、施工进度、质量要求等。
3. 分包内容：明确劳务分包方的分包内容，包括施工内容、施工范围、施工条件等。
4. 合同期限：约定风电基础劳务分包的合同期限，包括开始时间、结束时间及工期。
5. 施工标准：规定基础施工的相关标准和要求，确保施工质量和安全。
6. 施工准备：约定基础施工前的准备工作，包括设计、进场条件、材料准备等。
7. 施工方式：约定基础施工的具体方式和方法，包括施工顺序、设备使用等。
8. 施工进度：约定基础施工的进度计划，包括施工周期、进度安排等。
9. 施工质量：规定基础施工的质量要求，包括验收标准、质量保证等。
10. 施工安全：约定基础施工的安全措施，包括职工安全、设备安全等。
11. 施工人员：确定基础施工所需的人员数量及技术要求，保障施工人员的素质和能力。
12. 施工设备：约定基础施工所需的设备及材料，确保施工现场的正常运作。
13. 管理责任：明确风电项目的业主和劳务分包方的管理责任，保障项目的顺利进行。
14. 合同变更：约定合同变更的方式和程序，确保合同的有效性和适应性。
15. 合同解除：规定合同解除的情况和程序，保障双方的权益和义务。
16. 其他约定：列明其他双方需要约定的内容，确保合同的完整性和一致性。
三、合同履行风电基础劳务分包合同的履行，需要双方严格按照合同约定的内容和要求进行。
风电项目的业主应负责对基础施工的质量和安全进行监督和管理，确保施工工作的顺利进行。
风电基础总承包合同5篇
风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。
三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。
2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。
4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。
五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。
六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。
七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。
3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。
八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。
九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。
十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。
2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。
十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。
愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。
风力发电底坐基础承包合同5篇
风力发电底坐基础承包合同5篇篇1风力发电底坐基础承包合同合同编号：______________甲方（承包方）：______________乙方（发电公司）：______________经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供风力发电底坐基础承包服务，达成如下合同：一、服务内容甲方承担为乙方风力发电项目打造基础的责任，包括但不限于以下内容：1. 基础测量：确保底坐建筑的尺寸和位置符合设计要求。
2. 基础设计：根据风力发电机型和基地土壤情况，制定合理的基础设计方案。
3. 基础施工：按照设计要求，进行基础的打桩、浇筑等工程。
4. 基础验收：确保基础质量符合项目要求，并按时交付验收。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至基础工程竣工验收合格之日止。
三、合同价款1. 甲方对上述服务的报酬为______________元。
2. 乙方应在基础工程竣工验收合格后的15个工作日内支付全部价款。
四、履行方式1. 甲、乙双方指定专人负责履行本合同，并保证按时保质完成工程。
2. 如因不可抗力等原因影响工程顺利进行，甲、乙双方应及时协商解决，并可根据实际情况做出调整。
五、质量保证1. 甲方应保证工程质量符合国家相关标准，并接受乙方的监督检查。
2. 如基础工程存在质量问题，甲方应承担返工费用，并保证在第二次验收合格前完成修复工作。
六、风险责任1. 在基础施工过程中，如发生人身或财产损失，由承包方承担相应的赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致基础工程延期或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。
七、违约处理1. 如乙方未按约定时间支付价款，每延迟一天需支付相当于合同价款2%的违约金。
2. 如甲方未按约定质量和进度完成工程，每延误一天需支付相应的赔偿费用。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，同等效力。
以上是甲、乙双方就风力发电底坐基础承包合同的约定。
双方签字生效。
甲方（承包方）：______________乙方（发电公司）：______________签订日期：______________文档编号：______________篇2风力发电底坐基础承包合同甲方（甲方全称）：_________________有限公司地址：____________________电话：_____________________传真：_____________________法定代表人：________________开户银行：_________________账号：____________________乙方（乙方全称）：_________________有限公司地址：____________________电话：_____________________传真：_____________________法定代表人：________________开户银行：_________________账号：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行风力发电底坐基础承包项目的实施事宜达成如下协议：一、项目概况1.甲方拟在_____________________地区建设风力发电项目，现委托乙方对底坐基础承包进行设计、施工和监理等工程实施。
风电场建设工程施工合同
风电场建设工程施工合同甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________鉴于甲方拟建设风电场工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同基本情况1. 工程名称：[风电场建设工程具体名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：- 风机基础施工：包括基础浇筑、预埋件安装等。
- 风机安装：塔筒、机舱、叶片等的组装和安装。
- 场内道路建设：满足风机运输和运维的道路施工。
- 集电线路铺设：连接风机与升压站的线路敷设。
- 升压站建设：包括土建、电气设备安装等。
4. 工程规模：- 风机数量及型号。
- 总装机容量。
- 场内道路长度和标准。
- 集电线路长度和规格。
5. 工程期限：- 开工日期：[具体日期]- 竣工日期：[具体日期]- 总工期：[工期时长]二、价格与支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：- 合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款。
- 风机基础施工完成一定数量后，支付工程总价的[X]%。
- 风机安装完成一定数量后，支付工程总价的[X]%。
- 场内道路建设完成并验收合格后，支付工程总价的[X]%。
- 集电线路铺设完成并验收合格后，支付工程总价的[X]%。
- 升压站建设完成且整体工程竣工验收合格后，支付工程总价的[X]%。
- 剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后支付。
3. 支付账户：- 乙方收款账户：开户银行：[银行名称]账户名称：[乙方账户名]账号：[具体账号]三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 有权监督工程进度、质量和施工安全。
风电基础合同范本
风电基础合同范本________________________________________________________鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就风电项目的基础设施建设达成如下协议：一、合同背景1.1 供方：指具有风电项目基础设施建设能力的单位，负责风电基础的设计、施工及售后服务等工作。
1.2 需方：指需要风电项目基础设施建设的单位，负责提供项目所需的场地、资料等相关条件。
1.3 风电基础：指风电项目的基础设施，包括风力发电机组的基础、塔架、基础环、接地装置等。
二、合同内容2.1 项目名称：____________________________2.2 项目地点：____________________________2.3 项目规模：____________________________2.4 工程内容：（1）风电基础设计：供方根据需方提供的项目资料，完成风电基础的设计工作。
（2）风电基础施工：供方按照设计文件及国家相关规范要求，完成风电基础的建设工作。
（3）风电基础验收：供方在工程完成后，需方组织验收，验收合格后交付使用。
（4）售后服务：供方在风电基础交付使用后，提供一定期限的售后服务。
2.5 工程进度：（1）设计阶段：供方应在合同签订后____个工作日内完成设计工作。
（2）施工阶段：供方应在设计工作完成后____个工作日内完成施工工作。
（3）验收阶段：需方应在施工完成后____个工作日内完成验收工作。
2.6 工程质量：供方应保证风电基础工程符合国家相关规范要求，确保工程质量。
2.7 工程价格：双方约定风电基础工程的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.8 付款方式：（1）设计费：需方应在供方完成设计工作后____个工作日内支付设计费。
（2）施工费：需方应在供方完成施工工作后____个工作日内支付施工费。
（3）验收合格后，需方应在验收合格后____个工作日内支付剩余款项。
风力发电基础合同模板
风力发电基础合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！风力发电基础合同模板甲方：_______乙方：_______鉴于甲方愿意投资建设风力发电项目，并委托乙方负责该项目的施工、安装和技术服务，双方为了共同维护合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 项目概述1.1 项目名称：_______风力发电项目1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：_______千瓦1.4 项目投资估算：_______元第二条 乙方的义务与责任2.1 乙方负责风力发电项目的施工、安装及技术服务，确保项目按期完成，并达到设计要求的技术指标。
2.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，选用合格的材料、设备，并保证施工质量。
2.3 乙方应提供技术培训，使甲方相关人员熟练掌握风力发电设备的操作和维护方法。
第三条 甲方的义务与责任3.1 甲方负责办理项目所需的各种审批手续，并按时提供施工场地。
3.2 甲方应按照合同约定，向乙方支付工程进度款和技术服务费。
3.3 甲方应协助乙方解决项目施工过程中的有关问题，确保项目顺利进行。
第四条 合同价格与支付4.1 合同总价为：_______元（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方按照乙方提交的工程进度报表，按时支付工程进度款。
4.3 项目验收合格后，甲方支付乙方技术服务费：_______元。
第五条 项目验收与保修5.1 项目完成后，乙方应按照国家标准和行业规定，组织验收。
5.2 验收合格后，乙方应提供_______年的免费保修服务，保修期间发生的故障，乙方应在24小时内响应，并尽快解决。
第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定支付工程进度款和技术服务费，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电基础工程施工合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵
循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方
承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质量：
二、工程内容有工程承包范围
1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工
图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达
到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定元人民币。
4、工程总造价合同履约金为元人民币。
三、工期
1、乙方接到甲方进场通知后7 日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限
天(开工日期定为2014 年10 月___日，完工日期定为2015 年5 月___ 日)。
1
3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进
度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场
各专业工程施工的需
求。
4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的
工期延误(如雨、雪、
风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面
报告，经甲方认可后，工期予以顺延。
四、合同价款及取费标准
1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂
定超出图纸范
围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费) 实际发生的工程量为
结算依据。
2、单价：基础、便道、回填土及施工道路的
土石方、爆破均按
河南2008 定额及地区指导价执行，土石方现场
工作面外100 米以内
甩土方(超出范围按河2008 定额及地区有关文
件计费)；未注明的单
价按河南省2008定额及现行有关文件计费，
主、地材按现场代表签
字参照市场信息价进行调差(地材按实际发生计算)。
3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均
作为结算依据。
4、工程量：以实际发生工程量结算(基础、便道、回填土及施工
道路的土石方以双方现场代表测量签证为准，
其它工程量按图纸或甲
方现场代表签字为准)。
5、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后，
退还全部合同履约金。
五、工程款的支付方式
1、乙方收到甲方进场通知书三个工作日内，
甲方支付乙方工程
总造价进场费%
2
2、大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总
造价%。
3、以后按月进度付款，每月25 日上报次月 5 号付上月已完工程
的%工程款。
4、单个基础工程完工甲方验收合格后十个工
作日内，付至已完
工程量的%工程款，剩余款项一年后一次性
付清。
5、甲方对乙方的工程进度、质量、安全、文
明施工等进行监督
及指导，达到合格。
若乙方在工程质量、进
度、安全文明施工等方面
存在问题，而又未及时按甲方要求处理整改，
则甲方有权作出对乙方
的处罚，暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减
少付款比例。
六、结算方式
施工现场按实际完成的工程量由甲方现场技术人员、驻工地代表
和乙方项目部确认签字为结算依据。
七、安全文明施工
1、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、
标准条例，遵守甲
方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，由乙
方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责任。
2、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，服从甲
方及监理的合理安排。
八、双方代表的权利和义务
双方工程负责人代表：甲方___________乙方__________
双方驻工地代表：甲方_______________乙方__________
1、甲方派有现场管理人员，行使合同约定的权利，履行职责。
2、甲方有权利对乙方的施工质量、进度进行监督和管理。
3
3、甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见，并及时
确认。
4、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工的
工程量进行核定。
5、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工程
量进行验收。
6、甲方应及时按照合同约定及时支付乙方工
程款。
7、甲方应及时负责协助乙方处理相关工程的
配合。
8、甲方应及时负责协调地方政府和当地老百
姓事宜。
9、甲方负责电通、水通、路通(由乙方负责施工道路修筑，同时
按工程量实际结算给乙方)、
10、乙方应委派驻现场管理代表，行使合同约定的权利，履行合
同约定的职责。
11、乙方不得将本工程转让或承包，发现转让或承包甲方没收合
同履约金，合同作废。
九、补充条款
1、合同签订同时履约金缴纳到甲方指定帐户
收款单位：
开户行：
帐号：
（由收款单位出收据证明收到履约保证金)合同方可生效。
2、乙方负责整理交工档案资料和相关施工手续。
3、甲方负责水、电接通至每个标段口，并满
足施工用量要求。
标段范围内由乙方负责。
4、办理结算办法：a、本合同约定的单价为基础价不在调减。
b、
施工中若有政策性调整，乙方根据有关定额及
文件可提出调整追回本
4。