通风施工合同模板

中央空调通风安装工程劳务分包合同书
发包单位（发包人）：陕西众业暖通工程有限公司（以下简称甲方）
承包单位（承包人）：（以下简称乙方）
为明确双方之责权利，经甲乙双方协商，特签订以下合约，以资共同遵守。

第一章工程概况
（一）工程名称：雁塔故事空调安装工程
（二）工程地点：西安市雁南路
（三）承包人：
（四）签订时间：
（五）乙方承包工程内容范围：
1.新风系统安装（人工及施工用机械），施工内容包括：通风管道及相关各类风阀、风口、帆
布软连接、开洞、补洞等除设备及材料采购外的所有安装工作量，包括所有材料的卸货及搬
运。

（设备及材料由甲方送至车辆可到地点，乙方负责卸货及搬运。

）
2.吊顶式空调器及风机盘管送、回风管的安装（人工及施工用机械），包括：通风管道及相关
各类的风阀、风口、帆布软连接、开洞、补洞所有的安装工作量。

（设备及材料由甲方送至车
辆可到地点，乙方负责卸货及搬运。

）
3.空调及新风系统的漏光试验及调试。

4.所有材料及设备由甲方提供，乙方负责风管的制作安装，以及材料、半成品及成品的保管。

风管板材的损耗不能超过5%（损耗按外径计算）。

（六）工期：经双方协商，本工程：
1、开工时间：
2、竣工时间：
（七）质量等级：
（八）安全目标：无重大安全事故，如发生重大安全事故，由责任方承担。

由于第三方原因造成伤亡事故应由甲方协助追究其法律及经济责任。

第二章双方责任和义务
（一）甲方责任和义务：
1、甲方将委派为代表，代表甲方行使本协议书约定的权利，履行承包合同条款。

2、工程开工前，提供施工现场的注意事项要求。

3、负责施工现场的协调工作。

4、提供施工范围临时水电、施工区域围挡、警示牌等防护。

5、提供施工所用材料、设备、施工机具的临时存放场地。

6、全权代表甲方履行项目管理职责。

7、甲方为乙方所有施工人员购买人身意外伤害险，保险费竣工结算时由乙方工程款中按实际参保人数及时间据实结算。

8、现场施工人员由建设单位统一配发安全帽、反光背心、工作牌（此部分乙方自费处理）
9、乙方施工人员禁止在现场抽烟、打架、随地大小便等违反安全施工操作，进入现场必须正确佩戴安
全帽、工服、工作牌等，高空作业及危险区域必须佩戴安全带施工，如有违反，进行处罚。

10、甲方现场管理人员有权对乙方不听劝告或警告的处以经济罚款。

11、甲方对乙方安装工程最终以图纸板材内径尺寸结算。

（二）乙方责任及义务：
1、乙方将委派为施工现场代表，代表乙方行使本合同约定的权利，并按甲方的要求组织和管理
乙方的施工人员。

根据工程需要配备技术人员、机具设备及劳动力。

2、乙方施工质量满足甲方对工程进度、工程质量、安全施工的要求。

3、在工程未交付业主前负责材料、成品、半成品保护。

由于第三方原因造成损坏，通过甲方协调、由
责任方承担导致的费用。

4、施工前，乙方负责向甲方提供材料计划单，甲方分两次采购完所有材料，乙方提量需准确无误，如
有剩余大批量材料，乙方需自费处理。

5、服从甲方现场代表的管理，严格遵守工地的相关施工制度及国家的相关法律法规。

因违反相关制度
引起的相关费用由乙方承担。

6、施工过程中乙方应及时通知甲方，实际施工人员变动情况，以便甲方及时更新人身意外伤害险的备
案人员姓名与数量。

7、在施工期间乙方应按时发放施工人员的劳动工资，如未按时发放劳动工资，造成施工人员停工、
罢工、聚众闹事等恶劣事件，造成的一切后果由乙方全部负责。

为避免上述不良事件的发生，甲方有权代理乙方发放施工人员工资。

8、乙方施工前提供施工方案和进度计划，报甲方审定，施工现场必须服从建设方、及甲方代表的管
理。

9、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保文明施工。

10、乙方负责提供施工现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技
术规范的要求。

12、乙方负责及时收集、清运施工垃圾，集中堆放至甲方指定地点，并对所属施工区域安排专人进行打扫，确保施工现场整洁。

（三）按图施工，如遇以下原因给对方造成损失，由责任方承担：
1、施工中如有变更，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与乙方商定，提交出修改或变更文件后，
商定价格后方可施工。

2、乙方应严格执行工程验收制度，凡工程完成后，必须经过验收并做出记录后，方能进行下一工序
的施工。

一般工程，甲、乙双方共同检查验收，作好记录，重大复杂工程，乙方应提前三天书面通知甲方，甲方与有关人员共同验收，并办理工程验收手续。

检查验收合格后24小时内未办理验收手续，则视为验收合格，乙方可以继续进行施工，甲方须补办验收手续。

甲方及有关部门届时未来参加，乙方可自行检查验收，甲方有关部门应承认之。

第三章工程期限
（一）自年月日至年月日完成空调通风系统安装工程。

（二）在施工中，如遇到下列情况，可顺延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工；
2、因甲方不能按期提供施工场地或施工材料，而被迫停工或不能顺利施工；非乙方原因，非正常
停水、停电造成停、窝工；
3、因甲方指示失误造成乙方停、窝工；
4、由于设计变更，重大变更导致施工工序变化；
5、由于任何一方的责任造成工期拖延／工程损失/给另一方造成损失导致延期，则责任方除承担所
有损失费用和赔偿外，工期相应顺延；
6、经甲方同意的其它情况，由双方及时洽商签证；
7．甲方违反合同第四章第二款工期相应顺延；
8．由于技术方案不能确定，工期顺延；
9．无条件延误工期，每延工期一天按2%扣除。

第四章工程价款支付方式
（一）工程价款：
1、本工程合同暂定总价款为人民币：（大写：）￥元；
2、单面彩钢复合风管按内径计算安装费每平方：（大写：）￥元：
3、风口安装费每个：（大写：）￥元；（不计大小及材质。

）
4、穿墙打洞费用每个：（大写：）￥元；（不计大小及材质。

）
（二）支付方式：
1、工人进场七天内支付给乙方预付款（大写：）￥元整；
2、每月底上报工程量进度，按照月进度工程量的80%付款；
3、所有工程量完成及整个空调系统调试合格完成后；甲方给乙方付至合同总款额的80%；
4、经建设单位验收合格并与甲方工程结算后一周内，支付给乙方至结算总款额的95% ；
5、质保期完成后支付完全部工程款。

6、单项变更部分少于单项总价额的5%，由乙方自行承担。

（三）以上所有费用均为不含税价格。

（由乙方开票，甲方支付税金）
第五章材料与设备供应
（一）.甲方供应设备：甲方按照图纸及招标文件的设备种类、规格、数量、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料设备及其产品合格证明。

甲方代表在所供设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。

（二）、甲方供应的材料、设备与清单不符，按以下情况分别处理：
乙方材料计划单需提前两天提交给甲方.材料设备的种类、规格、质量等级与清单（材料计划单）不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工现场并重新采购，设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数量。

乙方开箱时须请甲方到场，出现缺件或质量等级、规格与清单不符，由甲方负责补足缺件或重新采购。

（三）.甲方供应材料与清单规格型号不符，乙方可代为调剂串换，甲方承担相应经济支出。

（四）.供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。

（五）.因乙方材料计划原因出现频繁采购问题，由乙方按照甲方提供价格自行采购，甲方报销。

（六）.经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况，甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。

第六章工程竣工、验收和工程结算
（一）工程竣工后，乙方应在竣工验收2天前，向甲方提交产品技术资料。

（二）竣工结算：系统安装完毕后，乙方应在验收前三天通知甲方，由甲方协调有关人员进行现场验收。

第七章工程保修
（一）、工程竣工后，安装工程保修期执行甲方与乙方签订的合同有关条款。

（二）、保修期间，乙方应在接到保修通知之后24小时内派人修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理因乙方原因造成返修费用由乙方承担。

（三）、本合同的其它条款，按甲方与乙方签订的合同条款执行。

（四）、竣工结算，甲方支付完工程款后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

保修期满后，保修条款自行终止。

第八章其他相关事宜
（一）、本工程合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

（二）、合同附件为合同不可分割的部分，与合同主体具有同等的法律效力。

（三）、合同经双方签订后即时有效，唯最终以支付备料款后落实及开始本合同各项工作。

（四）、本合同未尽事宜，双方本着友好协商解决，协商不成可以在工程所在地申请仲裁或向人民法院起诉。

附件；1. 质保金按决算价的5%预留，质保期为调试合格之日起2年，如有问题我方通知24小时不来人维修，我方为了保证使用，可安排专业人员进行维修，费用从质保金中扣除。

两次通知后，不能按
约定时间到场，质保金将全额扣除。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代理人：代理人：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日期：日期：。