工程项目费用索赔申请表【全套】
工程施工索赔条款表
工程施工索赔条款表一、定义与范围1. 本条款旨在明确工程施工过程中，由于非承包人原因导致的额外费用或损失，承包人可根据本条款向业主提出索赔。
2. 工程施工索赔包括但不限于：延期索赔、工程变更索赔、额外工作索赔、材料设备索赔、人员伤亡索赔等。
二、索赔条件与程序1. 承包人在遇到下列情况时，有权向业主提出索赔：（1）由于业主原因造成工期延期；（2）由于业主或工程师要求增加或减少工程量；（3）由于业主或工程师原因导致工程变更；（4）由于不可抗力因素导致工程损失；（5）由于业主或工程师违约导致承包人损失。
2. 承包人提出索赔时，应按照以下程序进行：（1）及时通知业主或工程师，说明索赔事由；（2）在合同约定的时间内向业主提交索赔报告，并提供相关证据；（3）业主在收到索赔报告后，应在合同约定的时间内答复；（4）双方根据合同约定和实际情况，协商确定赔偿金额和补偿方式；（5）双方签订索赔协议，明确赔偿事项。
三、索赔证据与资料1. 承包人应提供以下证据支持索赔：（1）合同文件；（2）施工进度表；（3）工程变更令；（4）额外工作记录；（5）材料设备采购凭证；（6）人员伤亡证明；（7）其他与索赔有关的证据。
2. 承包人应保证证据的真实性、完整性和合法性。
证据不足或不符合要求时，业主有权拒绝赔偿。
四、赔偿金额与补偿方式1. 赔偿金额的确定：（1）工期延期索赔：按照合同约定的违约金计算；（2）工程变更索赔：根据变更工程的实际费用计算；（3）额外工作索赔：根据额外工作的实际费用计算；（4）材料设备索赔：根据材料设备采购成本及损失计算；（5）人员伤亡索赔：根据伤亡人员的赔偿标准计算。
2. 补偿方式：（1）工期延期：顺延竣工日期；（2）费用损失：支付赔偿金；（3）额外工作：支付额外工作费用；（4）材料设备：更换或赔偿损失；（5）人员伤亡：支付赔偿金。
五、争议解决1. 双方在索赔过程中发生的争议，应首先通过协商解决；2. 协商无果的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁；3. 仲裁结果为终局裁决，双方应予以执行。
费用索赔报审表
B.2.1承包单位：合同号：
项目监理机构：编号：B.2.2－
费用索赔报审表
致：（项目监理机构）
根据施工合同条款，由于的原因，我方申请索赔金额（大写），请予以批准。
索赔理由：。
附件：
□索赔金额的计算
□证明材料
□
施工项目经理部（章）：
项目经理（签字、执业印章）：年月日
项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间
审核意见：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，索赔金额为(大写) 。
同意/不同意索赔的理由：
附件：□索赔审查报告
项目监理机构(章)：
总监理工程师（签字、执业印章）：年月日
建设管理部审核意见：
建设管理部主任：年月项目公司领导审核意见：
分管领导：年月日
集团公司分管建设领导审批意见：
分管建设领导：年月日集团公司分管计划领导审批意见：
分管计划领导：年月日
资金组领导审批意见：
资金组领导：年月日集团公司主管领导审批意见：
主管领导：年月日
注：1、项目监理机构应在收到索赔报审表后14天内完成审核并报建设单位；
2、建设单位应在监理机构收到索赔报审表或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理机构向施工单位出具经建设单位签认的索赔处理结果；。
窝工费索赔申请书范本
窝工费索赔申请书范本尊敬的领导：您好！我是XXX公司的一名工程师，现代表我公司向您提交关于我公司在贵公司项目中所遭受的窝工费用的索赔申请。
请贵公司给予关注和支持。
一、项目背景我公司于XXXX年XX月XX日与贵公司签订了一份《XXXX项目施工合同》，合同约定我公司负责施工贵公司的XXXX项目。
根据合同约定，项目应于XXXX年XX月XX 日竣工交付。
在项目施工过程中，由于贵公司的原因，导致我公司遭受了严重的窝工损失。
二、窝工情况说明1. 由于贵公司在项目施工过程中，未能按时提供施工图纸和技术要求，导致我公司无法按照合同约定的进度进行施工。
从我公司开始施工之日起，至贵公司提供施工图纸和技术要求之日止，我公司共计窝工XX天。
2. 贵公司在项目施工过程中，多次变更施工方案，导致我公司需要重新调整施工计划。
变更次数共计XX次，每次变更均导致我公司窝工XX天。
3. 由于贵公司原因，项目在施工过程中出现了多次停工现象。
停工原因包括但不限于：贵公司要求调整施工方案、贵公司未能按时支付工程进度款、贵公司要求进行质量检查等。
停工累计时间共计XX天。
三、窝工费用计算根据《XXXX项目施工合同》的约定，窝工费用的计算标准为：每日窝工费用为XX 元。
根据上述窝工情况，我公司共计遭受窝工费用为XX元。
四、窝工费用赔偿请求鉴于上述窝工情况，我公司根据《XXXX项目施工合同》的约定，现向贵公司提出赔偿窝工费用的请求。
具体赔偿金额为XX元。
五、解决方案建议为了保证项目的顺利进行，减少双方的损失，我公司建议贵公司尽快解决导致窝工的问题，包括但不限于：1. 按时提供施工图纸和技术要求，确保项目按照合同约定的进度进行。
2. 减少施工过程中的变更次数，确保项目顺利进行。
3. 按时支付工程进度款，确保项目的资金需求得到满足。
4. 加强双方沟通，确保项目在施工过程中遇到的问题能够及时解决。
六、结束语我们希望贵公司能够充分重视我公司的窝工损失，尽快给予答复，并根据合同约定进行赔偿。
GD220223费用索赔审批表
费用索赔审批表GD220223□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据施工合同条款条的规定，你方提出的费用索赔申请（），索赔金额（大写），我方审核评估：□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额（大写）□同意/□不同意索赔的理由：索赔的金额计算：项目监理机构（项目章）总监理工程师：日期：年月日工程变更指令GD220231□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据合同规定，对编号为的，《工程变更单》涉及的费用及工期改变，按如下第条执行：1、本次变更，业主不对施工单位作任何费用及工期的补偿；施工单位若对此持有异议，需在接到本变更指令后日内以书面形式向项目监理机构提出。
2、本次变更，业主不对承包商作任何费用补偿；承包商需在接到本变更令后日内将变更引起的工期及相关计算书报项目监理机构审批。
3、对本次变更引起的费用及工期，将依据附件（工程变更估算表）进行补偿，承包商若对此持有异议，需在接到本变更指令后日内以书面形式向项目监理机构提出。
4、对本次变更引起的费用及工期，承包商需在接到本变更指令后日内报项目监理机构审批。
附件：□工程变更单□工程变更估算表项目监理机构（项目章）总监理工程师：日期：年月日相关文件及编号：变更说明：工程变更统计表GD220232□0□1单位（子单位）工程名称序号变更单号变更内容承包单位收到时间项目监理机构收到时间备注承包单位填写人（签名该项目章）监理核查人（签名该项目章）GD220233□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长日历天。
使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。
请你方执行。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：项目监理机构（项目章）总监理工程师：日期：年月日GD220234□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长日历天。
工程工期索赔申请报告
一、引言尊敬的[甲方/建设单位]：我司[承包方名称]于[合同签订日期]与贵司签订[工程名称]项目施工合同，合同编号为[合同编号]。
根据合同约定，本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]。
然而，由于[具体原因]，我司施工进度受到严重影响，导致工期延误。
为确保我司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特向贵司提出以下工期索赔申请。
二、工期延误原因分析1. 不可抗力因素在施工过程中，由于[具体不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等]，导致我司施工进度受到影响。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力事件属于免责条款，我司有权要求顺延工期。
2. 甲方原因（1）设计变更：在施工过程中，甲方多次提出设计变更，导致我司需重新进行设计、审批、施工等工作，严重影响了施工进度。
（2）材料供应：甲方未能按照合同约定及时提供材料，导致我司施工进度受到影响。
（3）现场协调：甲方现场协调工作不到位，导致我司施工过程中遇到诸多困难。
3. 施工原因（1）人员不足：在施工过程中，由于甲方原因导致部分人员流失，我司人员配备不足，影响了施工进度。
（2）设备故障：施工过程中，部分设备出现故障，导致施工进度受到影响。
三、工期延误具体情况1. 工期延误时间根据合同约定，本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]，实际竣工日期为[实际竣工日期]。
经核算，工期延误时间为[具体延误时间]。
2. 工期延误原因对应延误时间（1）不可抗力因素：[具体延误时间]（2）甲方原因：[具体延误时间]（3）施工原因：[具体延误时间]四、工期索赔请求1. 顺延工期根据以上分析，我司请求贵司同意顺延工期[具体顺延时间]，以保障我司合法权益。
2. 费用索赔（1）人工费：[具体金额]（2）材料费：[具体金额]（3）机械费：[具体金额]（4）其他费用：[具体金额]以上费用合计：[合计金额]五、结论鉴于以上情况，我司特向贵司提出工期索赔申请。
希望贵司能够充分理解我司的困境，尽快予以答复。
工程费用索赔申请表怎么写
工程费用索赔申请表怎么写我们知道实践中经常会出现拖欠工程款的情况，一般情况下当事人不会直接去法院起诉，而是先礼后兵，先向有关单位索赔，一般都会有一个申请书，也就是所谓的工程索赔申请书，下面我就带大家一起来看一下工程费用索赔申请表怎么写吧。
一、工程费用索赔申请表怎么写工程名称：致：（监理单位）根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额（大写）_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位（章）__________承包单位（章）__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔单的内容一个完整的索赔报告单应包括如下内容：总论部分、根据部分（说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键，主要包括以下内容：索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料）、计算部分、证据部分（索赔报告的重要组成部分）前言叙述这个事件发生的经过以及为什么提出工程索赔，并提出索赔要求，例如人工费、材料费、工期费等等;索赔根据部分写工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序;接下来是计算部分，包括索赔总额以及各单项的计算，并出现各个单项计算数据的依据以及对证据的情况说明。
三、工程索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失.3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.4、发包人延期支付期限造成承包人的损失.5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.6、物价上涨，法规变化及其他.根据法律规定可以得知，工程索赔申请书的主要内容包括，工程的名称、受理索赔者的全称，索赔理由具体指出合同项下的违约事实及根据等方面的内容。
工程项目费用索赔申请表【全套】
工程项目费用索赔申请表1工程名称 :编号:致 :（造价咨询公司）根据施工合同条款专用条款X 条、通用条款X 条的规定，由于地质复杂而造成工期延误原因, 我方要求索赔金额（大写）（小写），请予以批准。
1、费用索赔的详细理由和依据：如：因本工程地质复杂，发包方所聘请的勘探单位出具的勘察报告不能够真实的反响地下的真实地貌情况，造成我单位施工的4#、8#、9#、10#、11#、地下室1-7 轴位置的桩基工程没能正常施工，及正常施工后还需技术论证、补桩、重复检查，造成工期严重延后，也给我方造成很大的损失，具体如下：2、索赔金额的计算：1、桩基机械停置费：天×（7台× 2）台班/天×2、临时用水、用电增加费：元（发票）× 80%=元元/台班=元（见清单）3、误工费：人/ 天×天×元/ 工日=元4、塔吊机械停置费：5、管理费增加：天×台班/ 天×元/台班=天× 36 人/ 天× 180 元/ 天=元元（见清单）合计金额：1+2+3+4+5=元3、证明材料：打桩记录统计汇总表、会议纪要、专题会议纪要、检验报告、水电费用发票、机械清单等承包人（章）承包人代表日期说明： 1、在需要选择的栏中的“□ ”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由承包人填制, 并连同发包人、造价咨询单位各存一份。
工程项目费用索赔审批表2工程名称 :编号 :致 :根据施工合同条款费用：(大写)(小写（承包人全称）的规定，你方提出的费用索赔申请第） , 经我方审核：号, 索赔□ 不同意此项索赔。
□ 同意此项索赔，金额为（大写）（小写）。
同意 / 不同意索赔的理由：造价咨询单位（章）造价工程师日期说明： 1、在需要选择的栏中的“□ ”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由造价工程师填制，发包人、造价咨询单位、承包人各存一份。
工程项目工期索赔申请表3工程名称 :编号 :致 :（监理单位全称）根据施工合同条款因 , 我方要求索赔并顺延工期的规定，由于日历天，请予以批准。
工程费用索赔报审表
工程费用索赔报审表工程名称：********工程编号：※注意事项及要求：1、费用索赔报审是承包单位向建设单位提出费用索赔，报项目监理机构审查、确认和批复。
2、总监理工程师应在施工合同约定的期限内签发《费用索赔报审表》，或发出要求承包单位提交有关费用索赔的进一步详细资料的通知。
3、“根据合同条款条的规定”：填写提出费用索赔所依据的施工合同条目。
4、索赔的详细理由及经过：指索赔事件造成承包单位直接经济损失，索赔事件是由于非承包单位的责任发生的等情况的详细理由及事件经过。
5、索赔金额计算：指索赔金额计算书, 索赔的费用内容一般包括：人工费、设备费、材料费、管理费等。
6、证明材料：指上述两项所需的各种证明材料，包括如下内容：1)合同文件；2)监理工程师批准的施工进度计划；3)合同履行过程中的来往函件；4)施工现场记录；5)工地会议纪要；6)工程照片；7)监理工程师发布的各种书面指令；8)工程进度款支付凭证；9)检查和试验记录；10)其他有关资料7、审查意见：专业监理工程师应首先审查索赔事件发生后，承包单位是否在施工合同规定的期限内（28天），向专业监理工程师递交过索赔意向通知，如超过此期限，专业监理工程师和建设单位有权拒绝索赔要求；其次，审核承包单位的索赔条件是否成立；第三，应审核承包单位报送的《费用索赔报审表》，包括索赔的详细理由及经过，索赔金额的计算及证明材料；如不满足索赔条件，专业监理工程师应在“不同意此项索赔”前“□”内打“√”；如符合条件，专业监理工程师就初定的索赔金额向总监理工程师报告，由总监理工程师分别与承包单位及建设单位进行协商，达成一致或监理工程师公正地自主决定后，在“同意此项索赔”前“□”内打“√”，并把确定金额写明，如承包人对监理工程师的决定不同意，则可按合同中的仲裁条款提交仲裁机构仲裁。
10、索赔成立应同时满足以下三个条件的要求：1)索赔事件造成了承包单位直接经济损失；2)索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；3)承包人按合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知书和《费用索赔报审表》，并附有索赔凭证材料。
报验申请表全套
报验申请表工程名称: 编号：费用索赔申请表工程名称: 编号：分包单位资格报审表工程变更单工程名称: 编号：开封市中弘金属工程有限公司工程材料/构配件/设备报审表工程名称: 编号：工程材料/构配件/设备报审表工程名称: 编号：工程竣工报验单工程名称: 编号：工程开工/复工报审表工程名称: 编号：工程款支付申请表工程名称: 编号：工程临时延期申请表工程暂停令监理工程师通知单监理工程师通知回复单监理工作联系单36—11—3—1 A类表(承包单位用表)1.A1工程开工/复式报审表(表36--15)2.A2施工组织设计(方案)报审表(表36--16)3.A3分包单位资格报审表(表36--17)4.A4 报验申请表(表36--18)5.A5工程款支付申请表(表36--19)6.A6监理工程师通知回复单(表36--20)7.A7工程临时延期申请表(表36--21)8.A8费用索赔申请表(表36—22)9.A9工程材料/构配件/设备报审表(表36--23)工程竣工报验单(表36--24)36—11—3—2 B类表(监理单位用表)1.B1监理工程师通知单(表36--25)2.B2工程暂停令(表36--26)3.B3工程款支付证书(表36--27)4.B4工程临时延期审批表(表36--28)5.B5工程最终延期审批表(表36--29)6.B6费用索赔审批表(表36--30)36—11—3—3 C类表(各方通用表)1.C1监理工作联系单2.C2工程变更单(表36--32)施工技术交底施工组织设计（方案）报审表工程名称: 编号：工程开工/复工报审表工程名称: 编号：分包单位资格报审表报验申请表工程款支付申请表监理工程师通知回复单工程名称: 编号：工程暂停令工程名称: 编号：工程临时延期申请表工程名称: 编号：开封市中弘金属工程有限公司费用索赔申请表工程名称: 编号：工程材料/构配件/设备报审表工程名称: 编号：工程竣工报验单工程名称: 编号：监理工程师通知单工程名称: 编号：监理工作联系单工程名称: 编号：工程变更单工程名称: 编号：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目费用索赔申请表1
工程名称: 编号:
2、本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、造价咨询单位各存一份。
工程项目费用索赔审批表2
工程名称: 编号:
说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由造价工程师填制，发包人、造价咨询单位、承包人各存一
份。
工程项目工期索赔申请表3
工程名称: 编号:
说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由承包人填报，发包人、监理单位、承包人各存一份。
工程项目工期索赔审批表4
工程名称: 编号:
说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由监理工程师填制，发包人、监理单位、承包人各存一份。