2020年最新版保证合同

合集下载

GF-2020-0216《建设项目工程总承包合同》(2021年执行)

GF-2020-0216住建部2020年新版建设项目工程总承包合同（示范文本）2021年1月1日执行中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。

现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

2020版总承包合同6篇

2020版总承包合同6篇篇12020版总承包合同是建筑行业中常见的一种合同形式，它是指由一家总承包商负责整个项目，包括设计、施工、采购和管理等全部工作。

这种合同形式在建筑领域中被广泛使用，能够简化合同关系，降低风险，并提高项目的效率和质量。

总承包合同通常包括以下几个方面的内容：1. 工程范围：总承包合同明确规定了项目的范围，包括工程的具体内容、规模、质量标准、交付时间等。

这部分内容对于项目的顺利实施和完成非常重要。

2. 价格和支付方式：总承包合同需要明确工程的总价款、进度款、竣工款等支付方式，保障双方的权益，并管理好资金流动。

3. 设计和变更：总承包合同中一般会规定设计的责任归属，以及变更管理的具体要求。

如何应对设计变更对工程的影响，是一个关键的问题。

4. 保险和风险分担：总承包合同会明确双方在工程发生意外或问题时的责任和保险承担情况，以及如何合理分担风险。

5. 履约保证和解除合同：总承包合同一般会规定双方的履约保证条款，以及在何种情况下可以解除合同。

总承包合同有许多优点，包括降低业主管理项目的工作量，减少合同管理和沟通成本，提高项目的质量和效率。

但同时，总承包合同也存在一些挑战，如双方责任不清晰、变更管理不当等问题可能导致工程风险增加。

在实际操作中，双方需仔细核对合同条款，明确各自的权利和责任，建立良好的沟通机制，及时解决问题，确保项目的顺利进行。

同时，总承包商应具备专业的技术和管理能力，保证工程的质量和进度，实现双方的共赢。

综合以上所述，2020版总承包合同在建筑行业中发挥着重要的作用，合理利用总承包合同有助于提高项目的管理效率和质量，实现双方的共同利益。

双方应充分理解合同的各项条款，建立互信互利的合作关系，共同推动项目的顺利实施。

【文章字数超过要求，提前结束】。

篇22020版总承包合同一、前言总承包合同是建筑工程中常见的一种合同形式，是指建筑业主与一家承包商签订的一项总包的施工合同。

总承包合同相比于分包合同更具有集约化和便捷性，因此在建筑工程项目中被广泛采用。

【2020年最新合同】一般货物销售合同示范条款

一般货物销售合同示范条款（供德中两国公司之间货物销售使用）合同号：合同签订日期：合同签订地点：卖方：地址：公司所在国：电报：传真：买方：地址：公司所在国：电报：传真：买卖双方经友好协商，同意以[ ]FOB或[ ]CFR或[ ]CIF或[ ]FCA或[ ]CPT或[ ]CIP术语签订本合同，并就如下条款达成一致：1、商品名称：2、品质／规格：[ ]按照本合同附件中详细记录（如果具体合同要求）3、单位：4、数量：[允许在金额及数塾上有％的损溢，由[ ]卖方或[ ]买方选择。

5、FOB/CFR/CIF/FCA/CPT/CIP单位价格。

6、总额：实交数量按照第4款规定，比原定数量损溢％，则应对价格作出相应的调整。

[ ]7、原产国及生产国：8、运输标志：9、装运9.1 装运时间：。

9.2 装运港：。

9.3 卸货港：。

9.4 [ ]允许，或[ ]不允许"甲板上"装运。

9.5 [ ]允许，或[ ]不允许转运。

9.6 [ ]允许，或[ ]不允许分批装运。

9.7 [ ]集装箱运输。

9.8 最终目的地：＿＿。

9.9 卸货港转货商／货运代理人＿＿＿10. 支付条款卖力银行帐户：买方银行帐户：10.1 支付方式（1）信用证[ ] 10.1.1（这一段将作[ ]保留或[ ]删除）在卖方向买方提示由银行开出的、以卖方为受益人的金额为的不可撤销的银行保函之日起三十日内，买方应向卖方支付合同总金额％的价款，即。

银行保函有效期到[ ]装运回后天，如果是分批装运，则在最后一批货物装运后天。

[ ]最后一批货物到达卸货港之日。

[ ]货物到达卸货港之日后月。

根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。

[ ]10.1.2即期付款买方应于[ ]合同规定的装运期第一天（装运日）前日， [ ]合同签订后日内，通过银行，以[ ]电传，[ ]SWIFT，[ ]信函，[ ]简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为的[ ]即期付款信用证[ ]议讨信用证。

2020工程质保金最新规定

2020工程质保金最新规定一、质保金的主要功能项目:工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任,建设单位(业主)与施工企业在项目工程建设承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证施I企业在缺陷责任期内对已通过竣(交)工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定)进行维修的资金。

项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例(-般为5%)由建设单位(业主)从施工企业工程计量拨款中直接扣留,且-般不计算利息。

施工企业应在项目工程竣(交)工验收合格后的缺陷责任期(一般为十二个月)内,认真履行合同约定的责任,缺陷责任期满后,及时向建设单位(业主)申请返还工程质保金。

建设单位(业主)应及时向施I企业退还工程质保金(若缺陷责任期内出现缺陷,则扣除相应的缺陷维修费用)。

二、2020年国家对工程质保金的规定1、首次明确缺陷责任最长不超过2年缺陷责任期直接关系到工程质量保证金的返还时间,关系承包人切身利益。

实践中,发包人经常有意或无意将工程质量保修期与工程质保金的返还挂钩,要求在工程质量保修期满后,可返还质保金。

2、已缴纳履约保证金,不得同时预留工程质保金采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。

3、工程质保颔留比例不于结算总额的5%4、预留工程质保金可由第三方托管5、增加逾期返还I程质保金的违约责任6、《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

7、第九条缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。

8、第十条发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

2020年度供应商质量保证协议(外协件加工类)

质量保证协议书XXXXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日质量保证协议（外协件加工类）甲方：XXXXXXXX有限公司乙方：为加强外协厂质量管理，提升产品实物质量，确保产品正常有序的向甲方交付。

本着“互惠、互利、共同发展”的原则，甲方与乙方经友好协商，就乙方提供给甲方的产品质量保证，达成如下协议：一、目的乙方保证向甲方提供的产品必须符合技术要求。

二、质量目标三、质量保证1、产品检查要求1.1 乙方配置专职的质量检查员，并能严格依甲方质量要求进行检查。

1.2 对于交付给甲方的产品，乙方必须组织进行有效检查，确认合格并提供产品出厂检查记录。

1.3 甲方质量检查员代表甲方行使产品接收检查确认的权利，对乙方生产过程进行监督，但不负责承担乙方产品的生产过程检查。

1.4 甲方对乙方交付产品所作的入库检查，不免除乙方交付产品的质量责任，若在以后的甲方生产过程中或甲方产品用户使用过程中，发现确定为乙方供货产品质量问题时，乙方需负全部责任。

2、工艺技术控制要求2.1 在接到甲方的图纸、技术规格、工艺、检验方式、材料等变更的正式文件后，乙方必须严格执行，如发现问题或执行困难应及时和甲方沟通。

2.2 甲方提供的图纸或文件等技术资料，乙方无权进行更改，如需更改，按2.1条款执行，由甲方负责实施。

2.3 甲方提供的图纸或文件等技术资料，乙方需承担保密责任，严禁在未经甲方同意的情况下将技术资料提供给第三方，按照本协议保密条款执行。

2.4 甲方提供的图纸或文件等技术资料，在产品完工且暂无后续订单情况下，15天内返还给甲方。

2.5 对于出现技术资料遗失，甲方根据《公司图纸管理办法》对乙方实施索赔。

3、材料控制要求3.1 乙方自行采购的材料必须满足甲方的技术要求，不能随意变更材料型号和供应商。

3.2 对于甲方指定供应商（油漆、焊材、母材）的材料采购，乙方必须在甲方指定供应商进行采购，不能变更供应商，如确需更改供应商经甲方核实确认同意后，乙方才能实施变更。

应收账款保理业务合同(2020年版)

编号：应收账款保理业务合同（2020年版）特别提示：本合同系甲乙双方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。

为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。

合同正文第 1 页共 15 页保理银行（甲方）：【】商业保理有限公司住所：法定代表人：融资申请人（乙方）：住所（地址）：法定代表人：授权代理人：手机号码：电话：传真：邮政编码：电子邮件：【请乙方务必准确、完整地填写上述信息，以确保后续相关通知和法律文书的及时送达】鉴于：乙方作为出租人以其与债务人之间形成的应收账款，向甲方申请办理有追索权应收账款保理业务。

为明确责任，恪守信用，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》及有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，签订本合同。

第一条有关用语定义除本合同另有规定外，本合同中下列有关用语的定义是：1.1有追索权保理业务：指乙方将其在相关合同项下未到期的应收账款转让给甲方，由甲方为乙方提供应收账款融资及相关的综合性融资服务，若债务人在约定期限内不能足额偿付应收账款，甲方有权按照本合同约定向乙方追索未偿融资款。

1.2无追索权保理业务：指乙方将其在标的合同项下未到期的应收账款转让给甲方，由甲方为乙方提供应收账款融资及相关的综合性融资服务，若债务人因财务或资信原因在约定期限内不能足额偿付应收账款，甲方无权向乙方追索未偿融资款。

1.3 标的合同：指乙方与债务人签订的合法、有效成立并生效，且不存在争议的产生本合同项下所对应应收账款的相关合同。

1.4 债务人：本协议约定的先关合同中的债务人/付款人。

1.5 应收账款：指乙方转让给甲方的其与债务人在真实、合法的交易和债权债务关系的基础上产生的唯一、具体、特定和排他的无争议合法债权以及行使、保全该债权的所有相关权益。

1.6 应收账款转让金额：指乙方将基于标的合同产生的，应由债务人支付但尚未偿付给乙方的应收账款，根据本合同的约定转让给甲方的数额。

2020版工程总承包合同文本新变化

2020版工程总承包合同文本新变化 2020年12月9日，住建部和市场监管总局联合发布了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），自2021年1月1日起执行（以下简称《2020版工程总承包合同文本》。

原《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）同时废止。

特别强调：《2020版工程总承包合同文本》性质：推荐使用，非强制性使用文本。

《2020版工程总承包合同文本》是目前为止官方发布最新的建设工程施工合同示范文本，熟悉合同的朋友基本都知道：《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）、《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）两个合同示范文本架构和条款基本一致，相比来说，《2020版工程总承包合同文本》有不少亮点和新变化：一、合同价格形式《2020版工程总承包合同文本》旗帜鲜明的明确了建设工程项目工程总承包合同价格形式：固定总价合同形式；《2020版工程总承包合同文本》在合同协议书中增加并明确了合同价格形式：“合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

”《2017版施工合同文本》在合同通用条款中明确合同价格形式：单价合同、总价合同及其他价格形式；注1：2020年7月22日，江苏省住建厅和发改委联合发布了推进工程总承包发展实施意见，明确：采用总价合同的工程总承包项目，期中支付、结算审核时仅对合同约定的可调部分进行费用审核，对固定总价包干部分不再审核。

注2：2020年8月5日，浙江省住建厅发布了推进工程总承包发展实施意见，明确：工程总承包合同宜采用总价合同，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整。

二、合同价格清单2.1、合同价格清单定义：经承发包双方共同确认及接受：构成合同文件组成部分的投标文件中已标明数量及价格，经算术性错误、不平衡报价修正(如有)的工程量清单，包括其说明和表格。

保证合同范本

保证合同范本
甲方，（甲方名称）。

乙方，（乙方名称）。

鉴于甲方与乙方就（合同内容）达成一致意见，为确保双方权益，特订立本保证合同如下：
一、甲方保证。

1. 甲方保证其提供的（合同内容）符合相关法律法规的规定，不存在任何侵权行为。

2. 甲方保证提供的（合同内容）质量符合国家标准，不存在任何质量问题。

3. 甲方保证提供的（合同内容）不会侵犯乙方的知识产权及其他合法权益。

二、乙方保证。

1. 乙方保证按照合同约定的方式及时支付合同款项。

2. 乙方保证在合同履行过程中遵守相关法律法规，不会采取任何违法行为。

3. 乙方保证在合同有效期内不会擅自撤销或变更合同内容。

三、保证期限。

本保证合同自双方签署之日起生效，至合同履行完毕之日止。

四、违约责任。

1. 若甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

五、其他事项。

本保证合同未尽事宜，由双方协商解决。

六、生效与解释。

本保证合同自双方签字盖章之日起生效，合同解释权归双方共同享有。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期，年月日签订日期，年月日。

（以下空白）。

见证人，（签字）日期，年月日。

2020租房合同范本(最新版)

2020租房合同范本(最新版)2020租房协议范本甲方（出租人）：____________住址：___________________乙方（承租人）：____________住址：___________________身份证号：_______________根据国家、省有关法律、法规和本市的有关规定，甲、乙双方在自愿、公平、诚实信用、等价有偿原则的基础上，经充分协商，同意就下列房产租赁事项，订立本协议，并共同遵守。

一、甲方自愿将位于本市的房产租赁给乙方，建筑面积约为平方米。

乙方租用上述房产作为居住之用。

二、该房产租赁期自年月__日起至年月__日止。

租赁期满后，乙方若需续租，须在租房协议期满前一个月通知甲方。

在同等条件下，乙方有优先续租权，但须重新确定租金并签署租赁协议。

三、该房产每月租金为元人民币，先付后住，实付租金以甲方的收条为准。

四、为保证本租房协议的全面履行，在签署本租房协议时，乙方应支付给甲方押金1050元人民币（押金不计利息）。

协议期满，费用结清后，本押金退还给乙方。

若乙方不履行租房协议，则押金不予返还。

若甲方不履行租房协议，则应将押金全额返还并赔偿乙方一个月的租金费用作为因租房造成的损失。

租赁期内，无特殊情况，甲乙双方不得私自随意加减租金和更改解除协议租赁期。

五、对甲方室内家具、家电应注意爱护，如有损坏，应由乙方承担责任维修，甲方不承担维修费用。

租赁期满后，交还给甲方房产中的所有家具、电器应完整并可以正常使用。

六、物业管理费、水、电、煤气、有线电视等费用由甲方承担责任。

乙方入住时，有责任协同甲方认定相关数据并办理有关的居住手续。

七、租赁期间，乙方不得转租本房产或用其作担保、将租赁场所的全部或一部分转借给第三者或让第三者使用、未经甲方同意在租赁场所内与第三者共同使用。

八、租赁期间，由于乙方及其使用人或与乙方有关人员的故意或过失行为而对甲方、其他住户或者第三者造成损害时，一切损失由乙方承担。

法释〔2020〕28号担保

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释法释〔2020〕28号（2020年12月25日最高人民法院审判委员会第1824次会议通过，自2021年1月1日起施行）为正确适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的规定，结合民事审判实践，制定本解释。

一、关于一般规定第一条因抵押、质押、留置、保证等担保发生的纠纷，适用本解释。

所有权保留买卖、融资租赁、保理等涉及担保功能发生的纠纷，适用本解释的有关规定。

第二条当事人在担保合同中约定担保合同的效力独立于主合同，或者约定担保人对主合同无效的法律后果承担担保责任，该有关担保独立性的约定无效。

主合同有效的，有关担保独立性的约定无效不影响担保合同的效力；主合同无效的，人民法院应当认定担保合同无效，但是法律另有规定的除外。

因金融机构开立的独立保函发生的纠纷，适用《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》。

第三条当事人对担保责任的承担约定专门的违约责任，或者约定的担保责任范围超出债务人应当承担的责任范围，担保人主张仅在债务人应当承担的责任范围内承担责任的，人民法院应予支持。

担保人承担的责任超出债务人应当承担的责任范围，担保人向债务人追偿，债务人主张仅在其应当承担的责任范围内承担责任的，人民法院应予支持；担保人请求债权人返还超出部分的，人民法院依法予以支持。

第四条有下列情形之一，当事人将担保物权登记在他人名下，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人或者其受托人主张就该财产优先受偿的，人民法院依法予以支持：（一）为债券持有人提供的担保物权登记在债券受托管理人名下;（二）为委托贷款人提供的担保物权登记在受托人名下；（三）担保人知道债权人与他人之间存在委托关系的其他情形。

第五条机关法人提供担保的，人民法院应当认定担保合同无效，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

居民委员会、村民委员会提供担保的，人民法院应当认定担保合同无效，但是依法代行村集体经济组织职能的村民委员会，依照村民委员会组织法规定的讨论决定程序对外提供担保的除外。

证券质押合同(中国证券登记结算有限责任公司2020版)

质押合同编号：证券质押合同（参考文本）质权人：出质人：中国证券登记结算有限责任公司制定二〇年月日说明1.本证券质押合同为参考文本，由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）根据《物权法》《担保法》《合同法》《证券法》《证券登记结算管理办法》等有关法律法规、部门规章制定，仅供相关市场参与主体办理场外证券质押登记业务时参考使用。

2.签署本合同前，质押双方应仔细阅读合同条款，特别是其中文字加粗及具有补充性、选择性、修改性的内容。

对于本合同中需要填写、选择、删除的内容，质押双方应协商确定。

3.针对本合同中没有约定或者约定不明确的内容，质押双方可以另行订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4.质押双方保证向中国结算提供的证券质押登记要素、质押合同等质押登记申请材料真实、准确、完整、合法；本次证券质押行为、内容、程序符合法律、行政法规和部门规章等有关规定。

因证券质押登记要素、质押合同等申请材料内容违法、违规及其他原因导致质押登记无效而产生的纠纷和法律责任，由质押双方自行承担，中国结算不承担任何责任。

5.质押双方可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签署合同时认真核对，以确保各份合同的内容一致。

在任何情况下，质权人和出质人都应至少持有一份合同原件。

6.本合同文本中，“”为需要质押双方依据实际发生情况填写的内容，“【】”内的文字是对填写内容的说明。

“□”为需要质押双方根据实际发生情况勾选的内容，质押双方需在选定的“□”内划“√”。

本《质押合同》（以下称“本合同”）系由以下各方于年月日在中华人民共和国【签署地】签署：质权人：【名称／姓名】（以下简称“质权人”）法定代表人（针对公司）：身份证件类型：身份证件号码：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：联系人：【姓名、手机号】出质人：【名称／姓名】（以下简称“出质人”）法定代表人（针对公司）：身份证件类型：身份证件号码：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：联系人：【姓名、手机号】鉴于：1.（适用于出质人为主合同债务人的情形）【债权人／质权人】与【债务人／出质人】签署的编号为【主合同编号】的【主合同名称】（以下简称“主合同”），主合同的内容为：【主合同安排／质押合同设立依据】。

2020最新公司房屋租赁合同范本6篇

2020最新公司房屋租赁合同范本6篇篇1公司房屋租赁合同甲方（出租方）：（公司名称）乙方（承租方）：（公司名称）为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿的基础上，特订立本公司房屋租赁合同。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并经双方友好协商，就甲方有关出租的房屋，与乙方签订如下租赁合同：第一条租赁房屋的位置：（房屋地址）第二条租赁房屋的面积及用途：本次租赁的房屋面积为（具体数字）平方米，用途为（写明用途）。

第三条租赁期限：自（具体日期）起至（具体日期）止。

第四条租金标准及支付方式：乙方享有合同期内合理调整租金的权利，但应提前（具体时间）与甲方商议；乙方应在每个月（具体日期）前支付当月租金（具体金额）元至甲方指定账户。

第五条房屋的管理及使用：乙方应按照租赁合同规定，爱护使用甲方出租的房屋，不得擅自转租、转借或用于违法活动，保证房屋的安全和卫生。

第六条房屋维修及保养：乙方应承担日常房屋维修及保养的费用，如遇大修应与甲方商议后协商解决。

第七条房屋的归还：租赁期满后，乙方应按时将房屋交还给甲方，如需续租，应提前（具体时间）与甲方商议。

第八条违约责任：若乙方违反本合同的约定，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担违约责任。

第九条其他约定：双方如有其他另行约定的事项，应在本合同中具体列明。

第十条合同解释：本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

第十一条合同争议的解决：本合同争议引起的，由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。

第十二条本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：年月日温馨提醒：租赁合同签署前，请对本合同内容仔细阅读，确保双方权益得以有效保障。

如有疑问，请及时咨询专业人士。

祝双方合作愉快！篇22020最新公司房屋租赁合同范本甲方（出租方）：（公司名称）____________________________________________住所：__________________________________________________乙方（承租方）：（公司名称）____________________________________________住所：__________________________________________________鉴于甲方是合法拥有位于（房屋地址）_________________的房屋产权人，愿意将该房屋出租给乙方使用，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条租赁房屋1.1 甲方向乙方出租其位于（房屋地址）_________________的房屋（以下简称“租赁房屋”），具体房屋情况详见附件一。

2020年最新房屋建筑合同模板(正式版)

合同编号：房屋建筑合同模板甲方：_____________________乙方：_____________________签订地点：_____________________签订日期：_____________________发包人(全称)：___________________承包人(全称)：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：__________________.二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;3.装修工程为_____年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;5.供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;7.其他项目保修期限约定如下：______________.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。