公司配电工程安装合同范本
配电工程合同模板
配电工程合同模板配电工程合同范本。
一、甲方(甲方名称):法定代表人(负责人):地址,(甲方地址)。
电话,(甲方电话)。
传真,(甲方传真)。
二、乙方(乙方名称):法定代表人(负责人):地址,(乙方地址)。
电话,(乙方电话)。
传真,(乙方传真)。
鉴于甲方拟委托乙方进行配电工程项目,为明确双方权利义务,特订立本合同。
一、项目名称,(项目名称)。
二、项目地点,(项目地点)。
三、项目内容,(项目具体内容)。
四、项目工期,(工程开始日期至结束日期)。
五、合同价款,本合同总价款为(总价款),支付方式为(支付方式)。
六、质量标准,乙方应按照国家有关规定和标准,严格按照合同要求进行工程施工,保证工程质量。
七、合同变更,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
八、违约责任,若一方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
九、保修期,乙方应对工程实行(保修期),保修期内,如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修。
十、验收标准,工程竣工后,甲方有权组织验收,合格后方可结算。
十一、争议解决,双方发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,提交有关部门进行调解或仲裁。
十二、其他事项,本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
十三、合同生效,本合同经双方签字盖章后生效,有效期至工程竣工验收合格并结清款项之日。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期,年月日日期,年月日。
合同附件:1. 项目实施方案。
2. 工程图纸和技术资料。
3. 其他必要资料。
以上为配电工程合同的范本,甲乙双方在签订合同时应认真阅读并理解合同内容,确保双方权益。
在签订合同时,可根据实际情况进行相应的修改和补充,以确保合同的全面性和有效性。
希望双方能够遵守合同约定,共同完成配电工程项目,实现双方的合作共赢。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为实施配电室设备安装工程,乙方具备相关资质及经验,自愿签订本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:__________配电室设备安装工程1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 乙方报价应包含:设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。
2.3 合同价款支付方式:(1)本合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%;(2)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的60%;(3)剩余10%作为质保金,质保期(自工程验收合格之日起)满无质量问题后支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工,确保工程质量。
3.2 工程验收标准:__________3.3 验收方式:__________第四条工期4.1 合同约定的工期为:__________。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。
5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。
5.3 质保期内,乙方负责设备的维修、更换等售后服务。
第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。
6.2 保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
7.2 如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板甲方(委托方):_________地址:_______________代表人:_________联系电话:_________乙方(承包方):_________地址:_______________代表人:_________联系电话:_________鉴于甲方需要进行配电工程安装,乙方具备相关资质并愿意承担该项工程,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则,经友好协商一致,订立本合同如下:一、工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:包括但不限于___________(详细描述工程内容)4. 工程标准:按国家现行相关标准和规范执行,确保工程质量符合要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥_______)。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及合理的利润与税金。
3. 价款支付方式:___________(明确付款时间点和比例)三、工期要求1. 开工日期:自____年____月____日起2. 竣工日期:至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工程进度,双方应协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方必须按照合同约定的标准和要求施工,确保工程质量。
2. 对于不符合质量要求的工程,乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款,应按未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定,应按合同总价的千分之五每日向甲方支付违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,由双方另行协商补充条款。
最新配电工程合同协议书范文范本
最新配电工程合同协议书范文范本甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方拟进行配电工程,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就配电工程事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程范围:____________________1.5 工程期限:自___年___月___日至___年___月___日。
第二条工程价款2.1 本工程总价款为:___________元(大写:___________)。
2.2 工程价款的支付方式为:____________________2.3 工程价款的支付时间:____________________第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
3.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查,乙方应予以配合。
第四条工程验收4.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程验收申请。
4.2 甲方应在收到验收申请后___天内组织验收。
4.3 工程验收合格后,双方应签署工程验收报告。
第五条工程变更5.1 工程实施过程中,如需变更工程内容、范围或标准,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的工程价款调整,应按照变更协议执行。
第六条工程保修6.1 乙方应对工程质量负责,并提供___年的工程保修期。
6.2 保修期内,乙方应负责免费维修因施工质量造成的缺陷。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付工程价款,应按未付款项的___%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按约定完成工程,应按工程总价款的___%向甲方支付违约金。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决。
电力工程安装协议书范本6篇
电力工程安装协议书范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力工程安装事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________电力工程安装项目。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电柜的接线及调试等。
二、工程期限本工程自签订合同之日起至完成所有安装工作并验收合格为止,总工期为XX天。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
该总价包含但不限于材料费、人工费、运输费等。
2. 支付方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款;工程完工并验收合格后,支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关电力安装工程规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的工程资料和文件。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应按约定支付工程款项;(2)甲方应为乙方提供必要的工作条件;(3)甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按约定完成电力工程的安装工作;(2)乙方应确保工程施工安全,防止事故发生;(3)乙方应提供完整的工程资料,确保工程验收合格;(4)乙方应对工程质量负责,工程保修期内因乙方原因造成的质量问题,乙方应负责免费维修。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项,每逾期一日,应向乙方支付工程总价XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程安装,每逾期一日,应向甲方支付工程总价XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应负责免费返工,并承担由此造成的损失。
配电室设备安装工程施工合同DOC
配电室设备安装工程施工合同
甲方(委托方)信息
委托方:[甲方名称]
地址:[甲方地址]
联系人:[甲方联系人]
联系电话:[甲方联系电话]
乙方(承包方)信息
承包方:[乙方名称]
地址:[乙方地址]
联系人:[乙方联系人]
联系电话:[乙方联系电话]
工程概况
本项目的工程名称为[工程名称],位于[工程地址]。
工程内容
本工程主要涉及配电室设备的安装工作,具体工程内容如下:
1.安装主开关;
2.安装柜式变压器;
3.安装配电盘;
4.安装接地装置;
5.安装电缆托架。
工期
工程开始日期为[开始日期],工程结束日期为[结束日期]。
工期为工期天。
工程费用及结算方式
本工程总费用为[总费用]元,按照以下方式结算:
1.按照施工进度,每[结算周期]天结算一次;
2.结算金额为工程进度完成比例乘以总工程款;
3.工程款支付方式为[支付方式]。
质保期
工程竣工并验收合格后,乙方应对本工程质量承诺质保期为质保期个月。
违约责任
1.甲方违反合同规定未按时支付工程款的,应支付迟延支付金;
2.乙方违反合同规定未按时完成工程的,应承担违约责任;
3.如因本合同履行发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方有权向有权管辖的人民法院提起诉讼。
本合同一式[合同份数]份,甲、乙双方各持[份数]份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________
签订日期:_______________。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板合同范本专家。
配电工程安装合同书模板。
合同编号,【编号】。
甲方(委托方),【甲方名称】。
地址,【甲方地址】。
联系人,【联系人姓名】。
电话,【联系电话】。
乙方(承包方),【乙方名称】。
地址,【乙方地址】。
联系人,【联系人姓名】。
电话,【联系电话】。
鉴于甲方拟进行配电工程安装项目,现委托乙方进行相关工程的承包和施工,双方经友好协商,达成如下合同:一、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求,对配电工程进行设计、采购、安装、调试等工作,确保工程质量和安全。
2. 工程包括但不限于,主配电箱、分配箱、电缆线路、开关插座等设备和配件的安装和连接。
3. 工程所需材料和设备的采购应符合国家标准和相关规定,保证质量合格。
二、工期和验收。
1. 工程的开工日期为【日期】,竣工日期为【日期】,工期为【工期天数】天。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方对工程质量和安全进行检查合格后,方可进行验收。
三、合同价款。
1. 甲方应按照合同约定的工程量和质量支付合同价款,共计人民币【金额】(大写)。
2. 价款支付方式,【支付方式和时间节点】。
四、违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的【百分比】。
2. 若工程质量不符合国家标准和合同约定,乙方应承担相应的责任,并进行整改。
五、保修期。
1. 工程竣工验收合格后,乙方应对工程质量提供【保修期限】的质量保修服务。
2. 保修期内,如发生因乙方施工质量问题导致的故障,乙方应免费进行维修和更换。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期,【日期】签订日期,【日期】。
以上为配电工程安装合同书模板,如有任何疑问或需要进一步定制,请随时与我联系。
电气安装施工合同范本(3篇)
电气安装施工合同范本合同编号:甲方:乙方:签订地点:签订日期:建设工程(电气)分项工程施工合同甲方(发包人)(全称):乙方(承包人)(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程结构:建筑面积约M2.(以实际面积为准)1.4承包工作内容:照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统:管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格:___元/m2(不含临电)___元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式:包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工1.7付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务:1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
配电工程合同范本
配电工程合同范本(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!配电工程合同范本配电工程合同范本(精选3篇)配电工程合同范本篇1委托方(甲方):有限公司承包方(乙方):依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国电力法》等有关规定,并结合甲方配电建设工程的实际情况,乙方接受甲方委托承接配电工程设计,确保设计图纸通过供电部门的审查。
样本配电设备及安装工程合同
样本配电设备及安装工程合同甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就样本配电设备及安装工程达成以下合同:一、项目概况1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目内容:1.4 工程规模:1.5 工期:1.6 合同价格:二、甲方的责任和义务2.1 甲方应提供工程所需的土地、场地、供水、供电等配套设施,并按合同约定的时间和要求完成。
2.2 甲方应按合同约定支付合同价格的款项。
2.3 甲方应配合乙方的工作,提供必要的技术和建设规划。
三、乙方的责任和义务3.1 乙方应按照合同约定的要求、工期、质量标准进行设备及安装工程。
3.2 乙方应使用符合国家标准的配电设备,并保证产品的质量符合相关法律法规的要求。
3.3 乙方应按时交付工程成果,并保证工程质量。
3.4 乙方应提供工程的售后服务,确保设备在保修期内正常运行。
四、合同价格及支付方式4.1 合同价格为人民币(以下简称“元”):4.2 合同价格的支付方式:- 预付款,金额为合同总价的30%,在签订合同后5个工作日内支付。
- 进度款,按工程进度逐次支付,支付比例为合同总价的30%。
- 竣工验收合格后,支付尾款,金额为合同总价的40%。
五、工程质量保证期5.1 工程竣工验收合格后,乙方提供工程质量保证期,为合同签订之日起,连续12个月。
5.2 在工程质量保证期内,如出现设备故障、质量问题,乙方应及时派人进行维修或更换,费用由乙方承担。
六、合同变更与解除6.1 甲乙双方经协商一致,可以对本合同进行变更或补充。
变更或补充内容应以书面形式确认,并由双方签字盖章生效。
6.2 出现以下情况之一时,甲乙双方可以解除合同:- 经协商一致;- 因不可抗力原因导致无法完成工程;- 甲方未按合同约定支付款项超过60天。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本配电室设备安装工程施工合同范本一、甲方与乙方甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]二、合同背景1. 甲方为[甲方公司名称],具有配电室设备安装工程的需求;2. 乙方为[乙方公司名称],具有配电室设备安装工程的经验和能力;3. 双方达成一致,愿意通过签订本合同来明确双方的权利和义务。
三、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围为甲方的配电室设备安装工程,包括但不限于:安装配电箱、开关、电表等电器设备;铺设电缆、接线、接地等电气工作;安装消防设备、照明设备等其他相关工作。
1.2 工程详细范围将在施工前由双方共同确认,具体工程内容详见附件一。
2. 工程进度2.3 工期保证金:甲方应在合同签订后三个工作日内,向乙方支付工程总价款的10%作为工期保证金。
2.4 若工程未按照约定日期完成,乙方应按照每延迟一天支付已支付工程价款千分之五的违约金给甲方。
3. 工程价款3.1 工程总价款:人民币[总价款金额](大写:[总价款金额大写])。
3.2 付款方式:甲方应在工程开始前支付工程价款的30%作为预付款;工程完成后,乙方提供竣工验收报告后,甲方应支付剩余款项。
3.3 工程款项支付至乙方指定的银行账户,具体账户信息详见附件二。
4. 规格要求4.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准执行本工程,并保证所使用的设备和材料符合相关标准。
4.2 甲方对乙方提供的设备、材料和工程质量有权进行检查和验收;若发现不符合合同约定的,乙方应承担责任并进行及时修复。
5. 违约责任5.1 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方加速工程进度并支付违约金。
5.2 如果甲方未按照合同约定支付工程价款,乙方可以暂停工程进程,并要求甲方支付滞纳金。
5.3 如果一方未履行本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。
6. 纠纷解决本合同如发生纠纷,可以协商解决;若协商不成,可向所在地法院提起诉讼。
配电室安装协议书范本
配电室安装协议书范本鉴于甲方需要安装配电室,乙方具有相应的安装资质和经验,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就配电室安装事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:配电室的安装、调试及相关配套设施的安装。
1.4 工程范围:包括但不限于配电柜、电缆桥架、母线槽、照明、通风、消防等系统的安装。
第二条工程期限2.1 开工日期:_____________________2.2 竣工日期:_____________________2.3 乙方应确保在约定的工程期限内完成工程,如遇不可抗力因素,双方应协商解决。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工,并保证工程质量。
3.2 工程完成后,乙方应提供完整的工程验收资料,并配合甲方进行验收。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币(大写):______________________元整。
4.2 付款方式:甲方应在合同签订后支付30%的预付款,工程进度达到50%时支付40%,工程竣工验收合格后支付剩余的30%。
第五条双方权利与义务5.1 甲方应提供必要的施工条件,并协助乙方解决施工过程中的问题。
5.2 乙方应按照合同约定的工程期限和质量标准完成工程,并负责工程的维护保修。
第六条违约责任6.1 如乙方未按期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付工程总费用千分之五的违约金。
6.2 如甲方未按期支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付未付款项千分之五的违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成,双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日(注:以上内容仅供参考,具体合同条款应根据实际情况制定,并建议在签订前由专业法律人士进行审核。
电力安装合同范本通用版6篇
电力安装合同范本通用版6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1电力安装合同范本通用版甲方:____(以下简称甲方)地址:____联系人:____电话:____乙方:____(以下简称乙方)地址:____联系人:____电话:____鉴于甲方欲委托乙方开展电力安装工程,并经双方友好协商,特达成如下合同,以便确保双方权益,共同遵守:一、项目名称及地点1. 项目名称:____。
2. 项目地点:____。
二、项目内容1. 乙方承担甲方所委托的电力安装工程,包括但不限于设计、施工、调试等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准及规定进行电力安装工作,确保工程质量和工期。
三、合同金额1. 甲方应向乙方支付电力安装工程的总金额为____元(大写:____)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方应支付合同总金额的____%作为预付款。
(2)工程完成验收合格后,甲方支付合同总金额的____%。
(3)甲方在____日内将余款支付至乙方指定账户。
四、工程期限1. 本合同自双方签订之日起生效,工程期限为____天。
2. 工程期限可根据实际情况适当延长,须双方书面同意。
五、验收标准1. 乙方完成工程后,应通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照国家相关规定执行,以合格为标准。
六、保修期限1. 乙方对所提供的安装工程质量负责,自工程验收合格之日起保修期限为____年。
2. 保修期内,如因质量问题导致设备故障,乙方应负责维修或更换。
七、违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 如有一方违约,需支付守约方____%合同总金额的违约金。
八、法律适用和争议解决1. 本合同受中华人民共和国法律管辖。
2. 开展本合同过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商未果,则提交____仲裁法院仲裁。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工及验收合格后终止。
配电施工合同范本
配电施工合同范本1. 合同简介本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同签订,旨在规范并约束乙方对甲方配电系统施工项目的进行。
2. 合同内容2.1 项目描述甲方委托乙方负责配电系统施工项目,具体包括但不限于: - 安装配电盘、开关、插座等设备; - 铺设电缆,并进行相应的接线工作; - 进行配电设备的维护、测试和调试; - 提供施工期间的相关技术支持。
2.2 工期安排乙方应根据项目的具体要求,在双方协商一致的情况下,提供合理的工期安排,并确保按时完成工程交付。
2.3 价格和支付方式 - 项目总价格为_________人民币。
- 支付方式为:预付款、进度款、尾款。
其中,预付款占总工程款的____%,在签订合同时支付;进度款按照双方约定的工程进度支付;尾款在工程交付验收合格后支付。
2.4 材料和设备的供应甲方负责向乙方提供施工所需的材料和设备,并确保其质量符合国家相关标准。
乙方应按时领取和使用,并对材料和设备的保管、管理与维护负责。
2.5 质量保证乙方对所提供的配电系统施工质量负责,承诺在合同规定的保修期内,不限次数、免费对施工内容进行修复或更换。
2.6 保险责任乙方应为施工期间的人员和配电设备购买相应的保险,以防意外事故发生。
同时,甲方也应为乙方提供的人员和设备购买合适的保险。
2.7 违约责任 - 甲方违约情况:如甲方未按照合同支付款项或提供相应的材料和设备,乙方有权要求终止合同并要求相应的赔偿。
- 乙方违约情况:如乙方未按照合同约定的进度进行施工、未保证施工质量等,甲方有权要求违约赔偿,并有权解除合同。
2.8 争议解决合同出现争议时,双方应协商解决。
如协商不成,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 合同附则3.1 合同变更任何合同的变更都应经过双方书面协商一致,并签署补充合同或正式合同变更协议。
3.2 合同解除在下列情况下,合同可被解除: - 双方协商一致解除; - 经有关政府机关认定该工程无法施工; - 出现不可抗力导致工程无法完成。
电缆及配电箱安装合同模板
电缆及配电箱安装合同模板甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系电话:统一社会信用代码:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系电话:统一社会信用代码:鉴于甲乙双方就电缆及配电箱安装事宜达成一致意见,特此订立本合同,共同遵守并履行下列条款:一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行电缆及配电箱安装工程,具体包括但不限于电线电缆的敷设、连接、调试,配电箱的安装、接线等工作,工程地点位于(具体地址)。
1.2 乙方应按照相关规定和标准完成工程,保证工程质量,确保工程顺利进行。
1.3 工程开始日期:______________,工程结束日期:______________。
二、工程价格及支付方式2.1 本工程总价为人民币________元整,包括人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 甲方应在工程开工前支付合同总金额的____%作为预付款,余款在工程竣工后__天内支付。
2.3 如乙方提前完成工程,甲方可以酌情支付相应的提前完成奖金。
三、质量保证和维修期限3.1 乙方保证工程符合国家相关标准和规定,保证工程质量,保修期为工程竣工之日起____年。
3.2 保修期内,如发现工程质量问题,乙方应立即免费维修。
四、违约责任4.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误,乙方应承担相应责任,并按双方协商的补救措施进行处理。
4.2 如因甲方原因导致工程质量不合格或工期延误,甲方应承担相应责任,并支付相应费用。
五、保密条款5.1 本合同签订后,双方应严守商业机密,未经对方书面许可,不得向第三方透露与本合同有关的信息。
六、法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、履行、修改和终止,适用中华人民共和国法律。
6.2 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交____市____区(县)人民法院诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同自双方盖章/签字之日起生效,有效期为____个月。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
电力工程安装合同范本6篇
电力工程安装合同范本6篇篇1电力工程安装合同范本甲方(购电单位):联系地址:____________________联系电话:____________________乙方(供电单位):联系地址:____________________联系电话:____________________为了明确双方在电力工程安装过程中的权利和义务,保障双方的合法权益,特订立本合同。
第一章项目的基本情况1.1 项目名称:_____________1.2 项目地点:_____________1.3 项目规模:_____________1.4 项目内容:_____________1.5 项目报价:_____________(以人民币计算)第二章合同的基本条款2.1 甲方应按照乙方的要求,提供施工现场并配合施工,确保施工环境安全。
2.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成电力工程安装,并保证工程质量符合国家标准。
2.3 双方应及时沟通,解决在工程安装过程中出现的问题,确保工程进度顺利进行。
第三章供电设备的保证3.1 乙方保证所提供的电力设备符合国家相关标准,有生产厂家提供的产品合格证。
3.2 如在工程安装过程中发现供电设备存在质量问题,乙方应承担相应责任并及时更换设备。
第四章工程质量的保障4.1 乙方应配备具备相应资质和经验的施工人员,确保工程安装过程中的质量。
4.2 甲方有权对工程安装过程进行检查,并要求乙方及时整改不符合要求的部分。
4.3 工程安装完成后,双方应进行验收,确认工程质量符合合同要求后方可交付使用。
第五章合同的解除与违约责任5.1 如因不可抗力等不可抗因素导致工程无法按时完成,双方应协商解决,可按照实际情况适当调整工程进度。
5.2 如一方违反合同规定导致工程质量问题或工程延期等情况,应承担相应的违约责任。
第六章合同的变更与补充6.1 若有必要变更合同内容,双方应书面协商并签署变更协议,变更协议对双方具有同等效力。
电力工程安装协议书范本8篇
电力工程安装协议书范本8篇第1篇示例:电力工程安装协议书范本甲方(委托方):地址:法定代表人:联系人:联系电话:鉴于甲方拟进行电力工程安装项目,为明确双方权利和义务,经双方友好协商,就甲方电力工程安装项目的有关事项达成如下协议:第一条项目内容甲方委托乙方进行电力工程安装项目,具体内容为(详细描述项目内容)。
第二条工程周期本项目工程周期为(具体工程周期),自(开始日期)至(完成日期)止。
第三条工程质量乙方应严格按照国家有关标准和甲方的要求,保证项目的电力工程安装质量。
若出现质量问题,乙方应承担相应的责任并进行及时处理。
第四条工程费用1. 甲方应按照双方约定的付款方式,及时支付工程款项。
2. 工程费用为(具体金额),甲方应在(付款期限)内支付清楚。
第五条工程变更1. 在工程实施过程中,如需变更项目内容,乙方应及时向甲方提出变更申请,并经甲方同意后方可进行变更。
2. 双方确认的工程变更应有书面变更协议,明确变更内容和费用调整。
第六条保修期1. 工程竣工后,乙方应提供一定的保修期服务,具体保修期为(具体时间,一般为一年)。
2. 在保修期内,如发现质量问题,乙方应及时进行维修。
第七条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不合格或未按时完成工程,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致项目变更或工程进度延误,甲方应承担相应的责任。
第八条解决纠纷在履行本协议过程中,如发生争议,双方应友好协商解决,若协商无果,应向相关部门申请调解或仲裁。
第九条其他事项双方还约定如下其他事项(填写其他约定事项)。
第十条附则1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并经双方确认后终止。
(以下空白)甲方:(盖章)日期:本协议经双方签字盖章后生效。
愿双方能够遵守协议,共同完成电力工程安装项目,并达成双方的共赢局面。
第2篇示例:电力工程安装协议书范本甲方:(委托方名称)乙方:(受托方名称)鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程安装施工,为明确双方权利和义务,特订立本合同,并遵照国家有关法律法规、技术标准和施工规范,友好协商达成如下协议:一、项目概况1. 甲方拟委托乙方进行电力工程安装施工,并对施工现场的环境、安全、质量等事项提出具体要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
配电工程安装合同范本
甲方:
乙方:
为明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及电力建设相关规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守信的原则,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条工程名称:
第二条工程地址:
第三条工程主要内容
1.架设10KV线路0.25KM;新立电杆3根。
2.安装160kva变压器1台;低压出线屏1面;低压电容补偿屏1面。
3.安装柱上式真空断路器1台;隔离开关1组;跌落开关1组、10kv避雷器1组。
4. 敷设接地网4级一组。
(具体以设计预算为准)
第四条工程承包方式
工程材料及安装费包干(包工包料)。
第五条工程费用及支付方式
1.工程造价:根据双方协商达成的协议,甲方向乙方支付工程材料及安装费用 8.00万元(大写:捌万元整)。
2.工程价款的支付方式:合同签字生效后在约定时间内,以双方达成的协议支付金额。
第六条工程工期及验收标准
1.施工周期:自合同签订后,甲方配电房完工之日起计算工期,3个工作日完工。
2.验收标准:按照电力设备安装相关标准验收,验收合格,经当地供电部门许可后投入使用。
第七条双方权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1.甲方严格按照合同条款支付工程价款。
2.甲方有权监督乙方的施工。
3.甲方协助乙方做好各项协调工作。
4.甲方负责组织对工程进行竣工验收。
(二)乙方的权利和义务
1.乙方应按甲方要求施工,必须严格按照相关规程进行,不得违章施工或操作。
乙方的工作人员必须持有电力管理部门颁发的相应证书。
2.乙方在建设施工过程中,若发生任何人身伤、残、亡等事故,根据上级部门调查结果,各自承担相应责任。
3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并向有关部门提交竣工验收资料一份。
第八条工程变更与其它约定
1.施工中若因甲方原因需对施工设计图等进行变更,超过原工程内容的,甲方应追加支付合同价款,具体金额由双方协商确定。
2.配电房建设由甲方负责。
3.计量装置费及并网接电技术服务费向宝兴供电公司另行缴纳。
4.建设中涉及的林木、青苗、土地占用等赔偿由甲方负责。
第九条工程质保期
1.工程质保期按电力建设法规条例执行,质保金由双方协商确定。
2.在工程质保期内属质量和安装工艺等原因,由乙方负责处理。
3.在工程质保期内属自然灾害、甲方操作使用不当等原因,由甲方自行处理。
第十条不可抗力
由于不可抗力的原因,而不能履行合同或延期履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部责任。
但受不可抗力影响的一方应在可能的情况下立即通知对方。
第十一条违约责任
1.甲方不按合同规定拨付工程款,按延付金额的每日千分之三计付违约金给乙方。
2.乙方不能按合同工期竣工,或发生其它使合同无法履行的
行为,乙方按同等违约金赔偿给甲方。
3.除非双方协议终止合同,或因一方违约使合同无法履行,
违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十二条争议的解决方式
在合同的执行过程中。
如甲乙双方发生争端,双方应首先本
着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端。
若协商
不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条合同生效与终止
1.合同生效:双方约定合同双方签字盖章后生效。
2.合同终止:甲乙双方履行合同全部义务,合同价款支付完
毕,本合同即告终止。
3.本合同一式2份,甲、乙双方各执1份。
甲方盖章:乙方盖章:
甲方代表:乙方代表:
电话:电话:73326302 年月日 2010 年月日。