09监理工程师考试《合同管理》例题分析一
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的主要任务？A. 确保合同条款的准确性和完整性B. 监督合同的履行情况C. 协调合同各方之间的关系D. 制定合同管理制度2. 下列哪项不属于合同的订立阶段？A. 合同谈判B. 合同起草C. 合同签订D. 项目立项3. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同变更的条件？A. 合同双方协商一致B. 合同履行中出现不可抗力情况C. 合同一方违约D. 合同期限届满4. 下列哪项不属于合同的结算方式？A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润5. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同纠纷的处理方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼参考答案：1. D2. D3. D4. D5. D二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 监理工程师在进行合同管理时，应关注合同的哪些方面？（）A. 合同条款B. 合同金额C. 合同履行期限D. 合同双方的权利和义务E. 合同的签订和变更程序7. 合同履行过程中，监理工程师应如何监督合同的履行？（）A. 定期对合同履行情况进行检查B. 对合同履行中出现的问题及时协调解决C. 对合同变更进行审核和批准D. 对合同双方的违约行为进行处理E. 制定合同履行计划8. 合同纠纷的处理方式有哪些？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼E. 求助第三方9. 下列哪些情况可能导致合同变更？（）A. 合同履行中出现不可抗力情况B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 合同期限届满E. 政府政策调整10. 合同结算方式有哪些？（）A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润E. 一次性付款参考答案：6. A、B、C、D、E7. A、B、C、D8. A、B、C、D9. A、B、C10. A、B、C、D三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述监理工程师在进行合同管理时的主要任务。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
监理工程师《合同管理》试题(含答案)
监理工程师《合同管理》试题（含答案）合同管理是监理工程师在工作中必不可少的一项技能。
本文将针对监理工程师的合同管理能力进行测试，内容包括合同管理的基本概念、合同的订立与履行、合同的变更与解除以及合同的违约与争议解决等方面。
一、选择题（每题5分，共25分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是其主要工作内容？A. 合同的订立与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的违约与争议解决D. 合同的投资控制答案：D2. 下列哪项不是合同订立的基本原则？A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 无效原则答案：D3. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，下列哪项不是解决违约行为的正确方式？A. 要求承包商及时整改B. 要求承包商支付违约金C. 立即解除合同D. 向业主报告情况答案：C4. 监理工程师在合同管理中，下列哪项不是合同变更的条件？A. 合同订立后，合同主体发生变更B. 合同订立后，合同内容发生变更C. 合同履行过程中，出现不可抗力因素D. 合同履行过程中，出现合同约定的事由答案：A5. 下列哪项不是合同解除的情形？A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方当事人严重违约D. 不可抗力导致合同无法履行答案：A二、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述监理工程师在进行合同订立管理时的主要工作内容。
答案：监理工程师在进行合同订立管理时，主要工作内容包括：审查合同当事人资格，确保合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；审查合同内容，确保合同内容符合法律法规、工程建设的需要和合同当事人的意愿；参与合同谈判，协助业主争取合同权益；起草合同文本，明确合同条款和双方的权利义务；办理合同签订手续，确保合同合法有效。
2. 请简述监理工程师在进行合同履行管理时的主要工作内容。
答案：监理工程师在进行合同履行管理时，主要工作内容包括：监督承包商按照合同约定完成工程任务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求；检查承包商的施工进度和质量，发现问题及时要求整改；审核承包商的工程量报表和工程款项申请，确保工程款项的合理支付；协调处理合同履行过程中的变更、索赔等问题，维护业主的合法权益。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目：合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是（）。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括（）。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是（）。
A. 合同履行期限可以延长，但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短，但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短，无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括（）。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中，监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务，应当（）。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是（）。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括（）。
监理工程师《合同管理》考试真题及答案
监理工程师《合同管理》考试真题及答案一、单项选择题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 监理工程师在进行合同管理时，应遵循的原则有（）。
A. 公平合理B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法合规答案：D2. 下列合同中，属于监理工程师在工程建设过程中常涉及的有（）。
A. 工程勘察合同B. 工程咨询合同C. 工程设计合同D. 建筑材料采购合同答案：B3. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 向建设单位报告D. 要求承包商承担违约责任答案：B4. 下列关于合同履行的描述中，正确的是（）。
A. 合同履行过程中，双方应当严格按照合同约定的内容履行B. 合同履行过程中，任何一方不得单方面变更合同内容C. 合同履行过程中，监理工程师有权对承包商的施工过程进行监督D. 合同履行过程中，双方应当随时沟通，确保合同顺利履行答案：C5. 下列关于合同变更的说法中，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过双方协商一致B. 合同变更可以任意一方单方面提出C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更无需经过监理工程师同意答案：A6. 在工程建设过程中，监理工程师对合同的管理主要包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的签订、履行和解除C. 合同的履行、变更和解除D. 合同的签订、履行和变更答案：A7. 下列关于合同解除的说法中，正确的是（）。
A. 合同解除必须经过双方协商一致B. 合同解除可以任意一方单方面提出C. 合同解除后，双方应当承担违约责任D. 合同解除后，双方无需承担任何责任答案：A8. 下列关于合同风险管理的说法中，正确的是（）。
A. 合同风险管理主要是监理工程师的责任B. 合同风险管理应当贯穿于合同签订、履行、变更和解除的全过程C. 合同风险管理只需要在合同签订时进行D. 合同风险管理主要是建设单位的责任答案：B9. 下列关于合同纠纷处理的说法中，正确的是（）。
精选监理工程师《合同管理》经典题型及答案解析(共70套)第 (3)
最新国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练习一、单选题1.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()。
A、发生与否、发生时间的不确定性B、发生责任、发生后果的不确定性C、发生后果、发生地点的不确定性D、发生地点、发生责任的不确定性本题答案与知识点解析【参考答案】：A【本题相关知识点解析】：本题考查的是保险概述。
保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为发生与否的不确定性；发生时间的不确定性；发生后果的不确定性。
2.在勘察工作中，出现下列哪种情况时不可以延长工期()。
A、工程变更B、工作量变化C、不可抗力影响D、季节性雨季本题答案与知识点解析【参考答案】：D【本题相关知识点解析】：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
可延长合同工期的情况(非勘察人原因)：设计变更、工作量变化、不可抗力影响、非勘察人原因造成的停、窝工。
3.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。
A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格本题答案与知识点解析【参考答案】：C【本题相关知识点解析】：本题考查的是索赔管理。
设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便、发包人要求提前交货。
4.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A、20B、40C、50D、100本题答案与知识点解析【参考答案】：C【本题相关知识点解析】：本题考查的是设计合同履行管理。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
监理工程师《合同管理》考试题及答案
监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的主要任务？A. 确保合同履行B. 提高项目质量C. 控制项目成本D. 协调各方关系答案：B2. 下列哪种合同形式不属于建设工程合同？A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 设备采购合同答案：D3. 下列关于合同订立的描述，错误的是：A. 合同订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立不需要经过审批程序D. 合同订立后，双方应当履行合同义务答案：C4. 监理工程师在进行合同分析时，下列哪项不是合同分析的主要内容？A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量答案：D5. 下列哪种情况不属于合同变更？A. 合同履行过程中，发包人增加工程量B. 合同履行过程中，承包人减少工程量C. 合同履行过程中，发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中，承包人延迟完成工程答案：C6. 下列哪种情况不属于合同解除？A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约，对方要求解除合同C. 合同约定的解除条件出现D. 合同履行过程中，发包人要求提前完成工程答案：A7. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务答案：D8. 下列哪种方式不是合同争议解决的方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案：D9. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的原则？A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则答案：C10. 下列哪种情况不属于合同权利义务的终止？A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约，对方解除合同C. 合同约定的终止条件出现D. 合同一方死亡答案：D二、多项选择题（每题3分，共60分）11. 监理工程师在进行合同分析时，应当关注以下哪些内容？（）A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量E. 合同双方的信誉答案：ABCDE12. 合同变更的情形包括以下哪些？（）A. 合同履行过程中，发包人增加工程量B. 合同履行过程中，承包人减少工程量C. 合同履行过程中，发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中，承包人延迟完成工程E. 合同双方协商一致变更合同内容答案：ABCDE13. 合同违约的情形包括以下哪些？（）A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务E. 合同一方擅自变更合同内容答案：ABCE14. 合同争议解决的方式包括以下哪些？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 第三方评估答案：ABCD15. 监理工程师在进行合同管理时，应当遵循以下哪些原则？（）A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则E. 经济效益原则答案：ABDE三、简答题（每题10分，共30分）16. 请简述合同管理的主要任务。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同文件的是（）。
A. 工程设计图纸B. 工程量清单C. 合同协议书D. 施工现场情况说明书3. 合同履行的过程中，监理工程师对合同的监督主要体现在（）。
A. 工程进度控制B. 工程质量控制C. 工程投资控制D. 合同履行过程的跟踪检查4. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要经过监理工程师同意5. 下列属于合同违约的情形的是（）。
A. 当事人未履行合同义务B. 当事人迟延履行合同义务C. 当事人擅自变更合同内容D. 当事人未按照约定的方式履行合同6. 下列关于合同解除的说法，正确的是（）。
A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除应当采用书面形式C. 合同解除后，当事人应当承担违约责任D. 合同解除不需要经过监理工程师同意7. 下列属于合同权利义务转让的情形的是（）。
A. 债权人将其债权全部转让给第三方B. 债务人将其债务全部转让给第三方C. 债权人将其债权部分转让给第三方D. 债务人将其债务部分转让给第三方8. 下列关于合同终止的说法，正确的是（）。
A. 合同终止后，当事人之间的权利义务关系消灭B. 合同终止后，当事人应当承担违约责任C. 合同终止后，合同文件仍然有效D. 合同终止后，合同中的结算条款仍然有效9. 下列属于合同担保的方式的是（）。
A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金10. 下列关于合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 合同争议解决应当遵循公平原则B. 合同争议解决可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等方式C. 合同争议解决必须经过监理工程师同意D. 合同争议解决只能采取诉讼方式二、多项选择题（每题2分，共40分）11. 合同文件的组成包括（）。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调合同双方关系2. 下列属于合同执行情况的信息的是（）。
A. 合同履行过程中的问题B. 合同履行结果C. 合同履行过程中的经验教训D. 合同履行过程中的原始记录3. 下列关于合同履行期限的说法正确的是（）。
A. 合同履行期限可以延长，但不得缩短B. 合同履行期限可以延长，也可以缩短C. 合同履行期限不得延长，但可以缩短D. 合同履行期限不得延长，也不得缩短4. 下列属于合同变更情况的是（）。
A. 合同价格的调整B. 合同履行期限的延长C. 合同标的的数量变化D. 合同双方的名称变更5. 下列关于合同解除的说法正确的是（）。
A. 合同解除后，合同的权利义务终止B. 合同解除后，合同的权利义务继续存在C. 合同解除后，合同的权利义务部分终止D. 合同解除后，合同的权利义务全部继续存在6. 下列属于合同终止条件的是（）。
A. 合同履行期限届满B. 合同双方协商一致C. 合同一方违约D. 合同标的物的交付7. 下列关于违约责任的说法正确的是（）。
A. 违约方只需承担合同价款的责任B. 违约方需承担合同价款和履行合同的费用C. 违约方只需承担履行合同的费用D. 违约方无需承担任何责任8. 下列属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都是9. 下列关于合同管理信息系统的说法正确的是（）。
A. 合同管理信息系统只能用于合同的履行和监督B. 合同管理信息系统只能用于合同的制定和修改C. 合同管理信息系统可用于合同的制定、履行、监督和纠纷解决D. 合同管理信息系统只能用于合同的查询和统计10. 下列属于合同风险的是（）。
A. 合同价格的波动B. 合同履行期限的延长C. 合同标的的数量变化D. 合同双方的信誉风险二、多项选择题（每题4分，共40分）11. 合同履行过程中的信息主要包括（）。
监理工程师测验《合同管理》真题与参考答案解析
Ｃ.资格审查方法和办法ﻫＤ.资格预审申请文件ﻫ【答案】Ａ
【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。资格预审公告具有代替招标公告的功能。参见教材P26、35.
1８．工程设计招标采用的开标形式是(）
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.承包人和监理人ﻫC．发包人和承包人ﻫD．承包人和分包人
【答案】Cﻫ【解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材P82。
28．根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应自（)。
A．发包人
Ｂ.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D．造价咨询机构
【答案】Ｃﻫ【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，自该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P28。
B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序ﻫC．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D．由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序
【答案】Cﻫ【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。参见教材P４8.ﻫ
B.投票函及投票函附录
Ｃ.委托监理协议书ﻫD.投票企定额标准
【答案】Bﻫ【解析】合同的组成文件包括：（1）合同协议书;（2)中标通知书；（3）投标函及投标函附录;(4）合同专用条款;(5)合同通用条款；（６)技术标准和要求;(７)图纸;(８)已标价的工程量清单；（９）其他合同文件一经合同当事人双万确认构成合同的其他文件。参见教材P７９。ﻫ27．根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（)。ﻫＡ．发包人和监理人
监理工程师《合同管理》分章节重点习题及答案解析
监理工程师《合同管理》分章节重点习题及答案解析（一）第一章建设工程合同管理概述第一节建设工程合同管理的任务了解为主、重要直接考点少一、建设工程合同管理的目标【例1】我国建设领域目前推行的制度有()。
A．法人负责制B．招标投标制C．工程监理制D．项目总承包制E．合同管理制【答案】ABCE【解析】我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是合同管理制度。
【例2】我国建设领域目前推行的制度中核心是()。
A．法人负责制B．招标投标制C．工程监理制D．合同管理制【答案】D【解析】我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是合同管理制度。
二、建设工程合同的种类【例3】建设工程合同可以从不同的角度进行分类，从承发包的不同范围和数量进行划分，可以分为()。
A．建设工程设计施工总承包合同B．工程施工承包合同C．施工分包合同D．建设工程勘察合同E．建设工程设计合同【答案】ABC【解析】从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。
发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为建设工程设计施工总承包合同；发包人将全部或部分施工任务发包给一个承包人的合同，即为施工承包合同；承包人经发包人认可，将承包的工程中部分施工任务交与其他人完成而订立的合同，即为施工分包合同。
按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
建设工程合同可以从不同的角度进行分类。
【例4】按承包的内容划分，属于建设工程合同的有（）。
A．建设工程监理合同B．建设工程勘察合同C．建设工程设计合同D．建设工程施工合同E．建设物资采购合同【答案】BCD【解析】本题涉及的考点是建设工程合同的分类。
按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-18
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-181、某工程采用公开招标方式选定设计单位。
2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009年10月25日双方依法签订合同,2009年10月27日发包人支付了定金,2009年10月28日设计人收到定金。
此设计合同中,设计期限起始时间应为()。
【单选题】A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是设计合同的设计期限。
设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。
设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
发包人应在合同签字后的3 d内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。
如果发包人未能按时支付,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延。
1、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
【单选题】A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是不安抗辩权的行使。
不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
【单选题】A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-1
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-11、下列合同中,属于效力待定合同的有()【多选题】A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同正确答案:A、C、E答案解析:B项属于可变更可撤销合同。
D项属于正常合同。
2、依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()【单选题】A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖正确答案:B答案解析:调解,是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议,不能达成和解协议时,在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下,通过对当事人进行说服教育,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法。
3、依据FIDIC《施工合同条件》,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()【多选题】A.延误发放图纸B.不可预见的外部条件C.业主提前占有工程D.不可抗力事件造成的损害E.异常不利的气候条件正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目:延误发放图纸;延误移交施工现场;承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误;非承包人原因检验导致施工的延误;业主提前占用工程;对竣工检验的干扰。
4、某施工合同履行中,工程师进行了合同约定外的检查试验,影响了施工进度,如检查结果表明该部分的施工质量不合格,则()【单选题】A.检查试验的费用由承包人承担,工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担,工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担,工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担,工期不予顺延正确答案:A答案解析:谁承担责任主要看检验结果是否合格。
5、某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元元;丙,1880万元、1820万元;丁1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()【单选题】A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案:C答案解析:按评标价从低到高的顺序选择中候选人,不考虑报价的高低。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-80
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-801、甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。
依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
【单选题】A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销正确答案:C答案解析:属于无处分权人处分他人财产订立的合同,是效力待定合同的一种。
因题中没有指明甲是否进行了追认,或者是否再订立合同使乙取得机械的处分权,因此无法判定合同是否有效。
1、监理合同的有效期是指()。
【单选题】A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和正确答案:B答案解析:尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明了“本合同自×年×月×日开始实施,至×年×月×日完成”,但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间,并不就一定是监理合同的有效期。
监理合同的有效期即监理人的责任期,不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。
因此通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后(合同签订日),工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止。
1、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师()。
【单选题】A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度正确答案:A答案解析:若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-94
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-941、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。
但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()【单选题】A.自行负责B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延C.不予补偿,但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延正确答案:D答案解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。
停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。
本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工,但在过程中受到了干扰,是工程师指令失误造成的,停工责任在发包人,因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿,合同工期相应顺延。
1、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是()【单选题】A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同正确答案:D答案解析:要约人可以撤回要约,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人;同时,要约也可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
1、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有()【多选题】A.隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检B.自检合格后,书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工正确答案:A、B、C、E答案解析:隐蔽工程的检验程序如下:①承包人自检。
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
监理工程师合同管理真题
监理工程师合同管理真题引言监理工程师在建设项目中具有重要的作用。
他们负责监督和管理工程项目的进展，以确保项目按照合同要求和技术规范进行。
合同是监理工程师工作中的核心文件，对于合同的管理能力直接影响到工程项目的顺利进行。
本文将介绍监理工程师合同管理的相关真题，以帮助监理工程师提高合同管理能力。
问题一：合同的签订和变更真题描述某工程项目中，监理工程师在合同签订后发现了合同中的一处错误，需要将其修改。
请说明以下问题：1.如何处理合同错误？2.合同变更的程序是什么？3.合同变更的注意事项有哪些？解答1.合同错误应及时发现并进行纠正。
监理工程师可以与建设单位协商，提出修改的意见，并参考相关法律法规的规定，确保合同无误。
2.合同变更应按照合同签订时约定的程序进行，一般包括书面申请、双方协商、变更协议的签订等步骤。
3.合同变更时需要注意以下事项：–变更的性质和范围应明确，不能超出原合同的内容和范围；–变更的费用和时间应进行合理的协商，避免引起双方的纠纷；–变更后应及时对合同进行修改或补充，确保变更的内容能够被合同所记录。
问题二：合同履行过程中发生争议真题描述某工程项目中，监理工程师与施工单位之间发生了争议，双方对于工程进度和质量有不同的看法。
请说明以下问题：1.如何处理合同履行过程中的争议？2.监理工程师有哪些权利和义务？3.监理工程师在争议处理中的角色是什么？解答1.合同履行过程中的争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行处理。
首先应当尽量通过协商解决争议，如果无法协商解决，可以寻求第三方的调解、仲裁或通过法律途径解决。
2.监理工程师拥有以下权利和义务：–权利：监督和管理工程项目的进展，对施工单位的工作进行审核和检查，提出合理的要求和建议。
–义务：遵守监督工作的法律法规和相关规定，对工程项目的进展进行真实和客观的记录，及时报告和解决工程问题。
3.监理工程师在争议处理中扮演着公正、中立的角色。
他们应当对争议进行客观和公正的调查和判断，提供相关的证据和意见，并协助双方解决争议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
09监理工程师考试《合同管理》例题分析一各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢
1.在下列经济法律关系主体中，( )是法人。
A.公司经理
B.施工企业
C.公司董事长
D.施工队
B
法人是“……的组织”，不是某一人。
2.合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体
B.客体
C.行为
D.事件
E.内容
ABE
合同法律关系的三要素中考客体和法人主体较多，但是复习时要注意合同
法律关系的概念。
3.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之
B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
C.公证与签证的效力等同
D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
B
公证与签证的异同点应该记忆。
4.根据代理权产生依据的不同，可将代理分为( )。
A.直接代理与间接代理
B.无权代理与有权代理
C.法定代理、指定代理与委托代理
D.显名代理与隐名代理
C
法定代理、指定代理与委托代理，根据代理权产生的原因进行划分。
直接代理与间接代理，以是否以被代理人名
义为标准区分;显名代理与隐名代理，是根据第三人是否知道代理人与本人之问的代理关系进行划分。
5.当事人订立的下列合同中，不能行使留置权的是( )。
A.借款合同
B.运输合同
C.承揽合同
D.保管合同
A
《担保法》第84条规定：“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
”《合同法》第264条、第315条、第380条、第395条分别规定承揽合同承揽人、运输合同承运人、保管合同保管人、仓储合同保管人可以依法行使留置权。
6.下列选项中，可以质押的是( )。
A.动产和智力成果
B.动产和权利
C.智力成果和权利
D.人身利益和权利
B
质押以转移占有为特征。
智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。
可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权中的财产权。
人身利益和权利不能转移占有方式，所以也不能质押。
7.下列关于法人的表述中，错误的是( )。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
c
“法人”的概念是一个非常重要的概念，它是相对于自然人的一种合同法律关系主体，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。
各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢。