施工合同通用版(合同示范文本)
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
简单版施工合同范本(通用7篇)
简单版施工合同范本(通用7篇)简单版施工合同范本(通用7篇)随着人们法律意识的加强,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的简单版施工合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。
简单版施工合同篇1甲方单位:(以下简称甲方)__________________乙方单位:(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责,加强协作,相互促进,按期保质完成施工任务。
经甲乙双方协商,按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程的具体情况签订如下条款,须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点:1、工程名称:___________________2、工程地点:___________________二、施工日期:本工程开工日期为_____年____月____日,竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价:以下工程量为图纸暂估量,竣工结算以实际测量数据为准。
四、甲方责任条款:1、乙方承诺:具备履行本合同所必须的资质,且具体实施人员也符合资质要求,并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方,甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场,否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺:未经甲方书面许可,不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。
否则视为根本性的违约,甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款:1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工,保证施工质量。
若工期、用料、费用需要更改的,应当经过甲方书面许可。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇篇12023年版建设工程施工合同示范文本甲方:(委托方单位名称)乙方:(承接方单位名称)根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,就甲方拟由乙方承担的建设工程施工事项达成一致协议,具体内容如下:一、工程项目名称:甲方委托乙方进行(工程项目名称),具体地址为(工程地址)。
二、工程内容:1. 工程范围:2. 工程费用:工程总造价为人民币(金额大写),工程款支付方式及时间节点如下:3. 工程进度:4. 施工期限:工程竣工日期为(年)年(月)月(日)日。
三、工程质量:1. 甲方要求工程质量符合国家相关标准及甲方要求,在质量问题上,乙方应当承担相应的责任。
2. 乙方应当按照工程设计图纸及相关规范进行施工,确保工程质量。
四、施工条件:1. 乙方应当保证施工人员持有相应的施工资质证书,保证施工安全。
2. 乙方应当保证施工设备及施工材料符合规定标准,确保施工顺利进行。
五、变更与索赔:1. 本合同生效后,如需对工程内容进行变更,应当经过双方协商一致达成书面变更协议。
2. 在施工过程中如遇到不可抗力、特殊情况等原因,乙方有权向甲方提出索赔申请,需提供充分的证据及理由。
六、保修期及售后服务:1. 工程竣工后,乙方应当提供一定的保修期服务,确保工程质量及完好无损。
2. 如工程出现质量问题,乙方应当在保修期内提供免费维修。
七、违约责任:1. 如果甲方或乙方一方违反本合同约定,应当承担相应法律责任。
2. 如因乙方违约导致工程质量问题,乙方应当承担相应赔偿责任。
八、解决争议:在履行本合同过程中如发生争议,双方应当通过友好协商解决,如仍无法解决的,应当提交相关部门进行调解或仲裁。
九、其他事项:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)法定代表人(签字):日期:年月日乙方:(盖章)法定代表人(签字):日期:年月日以上为本合同的正文,甲乙双方确认无误后签字盖章生效。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
工程施工合同电子版(通用6篇)
工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版1发包方:_____________承包方:_____________签约时间:_________________签约地点:_________________为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商一致,订立本合同。
一、工程名称:________________二、建筑面积(工程形式):________________三、施工地点:_____________四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)开工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式:______________六、工程质量标准:______________七、工程价款:_________________共计人民币元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程开工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。
九、质保期:_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进展施工;2、如期完成施工任务;3、承受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员保护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
工程施工合同示范文本内容
工程施工合同示范文本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程预算:____________二、合同工期2.1 工期定义:自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。
2.2 工期约定:乙方应按照约定的工期完成工程施工。
2.3 工期延误:因乙方原因导致工程不能按照约定工期完成的,乙方应按照逾期交付工程部分的工程造价的____________%向甲方支付违约金。
三、质量标准3.1 工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
3.2 乙方应按照约定的质量标准完成工程施工,并保证工程质量合格。
3.3 工程验收:工程完成后,乙方应按照约定组织甲方进行验收。
验收不合格的,乙方应负责整改直至达到约定质量标准。
四、签约合同价和合同价格形式4.1 签约合同价为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
4.2 合同价格形式为固定总价,除非双方另有约定,否则工程变更、工程量增减等导致合同价款变化的,按照约定进行调整。
五、项目经理5.1 乙方指派项目经理____________负责本工程的日常管理工作。
5.2 项目经理应具备相应的资格和经验,并全面负责工程的管理、协调、沟通等工作。
六、合同文件构成6.1 本合同文件包括:合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、附件等。
6.2 合同文件的解释顺序为:合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、附件。
七、承诺7.1 乙方承诺按照约定的工期、质量标准完成工程施工,并保证工程安全。
通用范文(正式版)四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同由建设工程施工方和业主之间签订,旨在规范双方在工程施工过程中的权益和责任。
本合同遵循国家相关法律法规,并按照《建筑法》、《合同法》等法律法规的有关规定进行订立。
2. 项目概况2.1 项目名称本项目的名称为 X 建设工程。
2.2 项目地点本项目的地点位于四川省。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括但不限于:•基础设施建设•建筑物主体结构施工•室内装修等相关工程•工程配套设施3. 合同条款3.1 项目计划和进度施工方应按照合同约定的工期,在合理时间内完成工程,并保证工程质量。
如因不可抗力或其他合同外因素导致工期延误,双方应协商解决。
3.2 工程质量施工方应按照国家有关标准和技术规范进行施工,确保工程质量达到设计要求,并承担因工程质量不达标而造成的责任。
3.3 竣工验收工程竣工后,由双方共同组织竣工验收。
验收合格后,业主应按照合同约定支付工程款项。
3.4 付款方式业主应按照工程进展情况和合同约定,及时支付工程款项。
工程款项的支付方式可采用分期付款或按进度付款等方式进行。
3.5 保证金业主有权要求施工方按照合同金额的一定比例提供保证金,保证金应在合同签订后的一定时间内支付,并在工程竣工验收合格后无任何争议的情况下退还。
3.6 变更和索赔如因设计变更、工程变更或其他原因导致工程费用发生变化,双方应按照合同约定进行变更和索赔的相关流程和程序。
3.7 合同解除双方一致同意或根据国家有关法律法规的规定,可解除本合同。
解除合同后,双方应按照合同约定进行结算。
3.8 法律适用和争议解决本合同适用法律。
双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的法院提起诉讼。
4. 合同生效与变更本合同自双方代表签字盖章之日起生效,除非经双方一致同意或根据法律法规规定变更。
5. 其他事项本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程施工方(盖章):日期:业主(盖章):日期:。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。
竣工日期:______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模:建筑面积____________平方米。
施工承包合同范本(精选40篇)
施工承包合同范本(精选40篇)施工承包合同范本施工承包合同范本(精选40篇)在当今社会,人们对合同愈发重视,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的施工承包合同范本(精选40篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
施工承包合同1甲方:____________________________________乙方:____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________________________工程地点:____________________________________工程内容:____________________________________二、工程承包范围承包范围:_____________________面积为准三、合同工期开工日期:_________年_________月________日坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期:______年______月______号合同工期总日历天数:_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。
1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。
六、工程质量标准:__________县质量检测局为准(不包括材料质量)。
七、合同价款金额:建筑面积每平方米¥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款:¥____________万元竣工日付款:余下总金额的____________%工程款结算:检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(GF—2017—0201)建设工程施工合同XXXXXX制定1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:计划完工日期:工期总日历天数:年年月月日。
日。
天。
工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量尺度工程质量符合尺度。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约条约价为:群众币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:群众币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、条约文件构成本协议书与下列文件一起构成条约文件:(1)中标告诉书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用条约条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他条约文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项条约文件包孕条约当事人就该项条约文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
公用条约条款及其附件须经条约当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺依照法律划定履行项目审批手续、筹集工程扶植资金并依照条约约定的期限和方式支付条约价款。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
包工包料工程合同通用版范本(最新9篇)
包工包料工程合同通用版范本(最新9篇)包工包料施工合同篇一甲方:乙方:甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,就乙方承建的甲方工程有关事宜,进行了认真协商,双方取得了一致意见,特订立了本协议,具体内容如下:一、工程承包内容和结算方式:施工内容:工程(包工包料)。
工程类别结算方式:本工程包干价万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。
最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。
设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效,否则无效。
设计变更和经济签证进入工程竣工结算,不作为支付进度款的依据。
二、工期年11月8日开工;室外给排水工程年10月20日竣工交付甲方使用。
三、工程款拨付:合同包干价:万元。
合同签订后,工人进场施工,完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款,依次执行。
工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款,工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后,支付到工程结算总价的95%,预留5%保修金,保修期两年。
四、违约责任该工程若因甲方原因造成工期延误,则工程工期相应顺延。
若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元,均从工程结算款中扣除,归甲方所有。
若因乙方的原因,不执行合同或终止合同,则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
五、质量和质量保证金:工程质量:一次性验收合格若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格,乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元,从工程结算款中扣除,归甲方所有。
六、验收标准:工程验收依据?建筑工程质量检验评定标准?、建筑工程施工质量验收统一标准?、砌筑工程施工质量验收规范?等相关技术标准规范。
给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2022年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。
保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。
工程竣工后,由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告,甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程施工合同范本(共10篇)
建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工合同通用版(合同示范文
本)
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方:______________________
乙方:______________________
日期:_______年_____月_____日
编号:MZ-HT-031044
施工合同通用版(合同示范文本)
订立合同双方:
建设单位:____,以下简称甲方;
设计单位:____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条
工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____.
第二条
甲方的义务
1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同
意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条
乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。
________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条
设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已
付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条
设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条
奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,
还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。
对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其它
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,做出出补充规定。
补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。
协商不成时,
双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方):设计单位(乙方):
代表人:___代表人:____
联系人:____联系人:____
通讯处:____通讯处:____
电话或电报:____电话或电报:____
开户银行:____开户银行:____
帐号:____帐号:____签订合同地点:
________年____月____日
附:
(1)____设计项目收费表:
(2)____工程设计补充协议书。
(3)____设计项目收费表
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。