固定总价合同协议书的相关规定
固定总价合同调价规定最新
固定总价合同调价规定最新固定总价合同调价规定最新甲方（以下简称“承包商”）法定代表人/经营者姓名：联系地址：联系电话：乙方（以下简称“业主”）法定代表人/经营者姓名：联系地址：联系电话：鉴于：1. 承包商同意按照业主的要求在规定期限内完成某项工程或服务；2. 业主同意向承包商支付规定金额的酬劳，此金额为固定总价；3. 在特定情况下，业主或承包商可能需要进行合理的调价；根据中华人民共和国法律法规的相关规定，双方达成如下协议：第一条：调价原因在以下情况下，承包商与业主可以讨论调整固定总价：1. 当在执行合同过程中发生了不可预见的情况，影响了承包商履约的能力、人力或材料成本方面的增加；2. 当发生官方政策、法律、法规及规章制度调整，导致承包商的履约成本有所增加；3. 当业主就过程中的工作要求或变更提出要求，承包商必须执行相应的变更但导致承包商成本增加。
第二条：调价方式当存在上述第一条规定后，承包商与业主可以通过协商和谈判的方式调整固定总价。
调整后的价格必须经过双方协商一致并以书面形式确认。
第三条：调价范围相应的情况下，承包商与业主可以适当调整固定总价。
但是，调整范围必须在1-10%之间，不得超过固定总价的10%。
第四条：协议修改协议的修改必须经过双方的共同同意，并以书面形式确认。
第五条：其他规定1. 本协议履行期间中双方应当遵守中华人民共和国法律法规的相关规定；2. 本协议在任一方未经授权的情况下不得转让或展示给第三方；3. 任何一方违反了本协议的规定，应当依据相关法律法规承担相应的法律责任。
第六条：法律效力和可执行性本协议经过双方签字和盖章确认生效。
本协议的任何条款在不违反相关法律法规的情况下均为有效条款。
如果在执行本协议过程中的任何条款被认为无效，则无效条款将被视为不作为影响其他规定的有效性。
承包商（盖章）：经办人签字：日期：年月日业主（盖章）：经办人签字：日期：年月日。
法律上建设工程固定总价合同的规定
法律上建设工程固定总价合同的规定下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!引言：建设工程固定总价合同是建设工程合同中一种常见形式，其合法性与规范性受到法律的明确规定与限制。
合同法固定总价合同
合同法固定总价合同合同法固定总价合同是指买卖双方根据约定的商品数量和价格签订的一种买卖合同。
在这种合同中，商品的数量和价格都是确定的，双方在合同签订时已经达成一致。
本文将从合同的定义、特点、适用范围、以及执行和解决争议等方面来详细介绍合同法固定总价合同。
首先，合同是指双方或多方当事人约定并共同遵守的一种法律关系。
合同法固定总价合同是一种购买或销售商品的合同。
在这种合同中，商品的数量和价格都是事先约定好的，不会因为市场行情的波动或供需关系发生变化。
双方在签订合同时已经确定了合同中商品的总价，因此称之为固定总价合同。
固定总价合同的特点是合同中商品的数量和价格都是确定的。
买卖双方在签订合同时已经明确了商品的数量和价格，双方不能随意变动数量和价格。
这就要求双方在签订合同时要认真核实商品数量和价格的准确性，以免发生纠纷。
同时，合同法对于合同的成立、履行、变更和解除等方面也提供了相应的规定，使得双方的权益得到保护。
固定总价合同适用范围广泛，适用于各种类型的商品交易，如房屋买卖、汽车买卖、设备租赁等。
只要是商品交易，并且双方能够明确约定商品的数量和价格，就可以采用固定总价合同。
在执行固定总价合同时，买卖双方应当按照约定的规定履行合同的义务。
买方应当按照约定的数量和价格支付货款，卖方应当按照约定的数量和价格交付商品。
如果一方未履行合同义务，则对方有权要求其履行，同时可以要求赔偿损失。
另外，合同法还规定了一些特殊情况下的处理方式，如不可抗力、商品瑕疵等，以保护买卖双方的合法权益。
当固定总价合同发生争议时，双方可以通过协商、调解、仲裁等方式解决。
如果无法解决争议，双方可以依法向人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，法院将根据合同的约定、证据和相关法律规定来判决案件。
综上所述，合同法固定总价合同是一种双方在约定的商品数量和价格上达成一致的买卖合同。
它的特点是商品的数量和价格都是明确固定的。
该合同适用范围广泛，并在执行和解决争议等方面提供了相关规定。
固定总价合同的规定最新
固定总价合同的规定最新合同编号：[合同编号]甲方（出售方）：[甲方名称]乙方（购买方）：[乙方名称]一、合同背景合同名称及编号：本合同为甲方与乙方之间的《具体合同名称》，编号为[合同编号]。
合同签订日期及生效日期：本合同于[签订日期]签署，自[生效日期]起生效。
二、交易物品或服务描述甲方向乙方出售的具体物品或提供的服务：2.1. 详细描述第一个物品或服务。
2.2. 详细描述第二个物品或服务。
2.3. 其他相关物品或服务说明。
三、固定总价及支付方式交易的固定总价：人民币[具体金额]元。
支付方式及时间：乙方应在[具体支付时间或条件]前将合同款项支付至甲方指定账户。
四、交付及验收甲方应在支付完成后，在[具体交付时间或条件]前交付物品或完成服务。
乙方应在收到物品或服务后进行验收，如有问题应及时通知甲方并协商解决方案。
五、保修及售后服务甲方对出售物品提供的保修期限及内容。
如出现质量问题或需要售后服务，乙方应按照约定方式联系甲方进行处理。
六、风险转移交易物品的风险自交付时起转移给乙方，乙方应承担物品的损失或损坏风险。
七、违约责任及争议解决如任何一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签署地的仲裁委员会解决。
八、其他条款本合同如需修改或补充，须经双方书面协议并签字确认生效。
本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（出售方）：__________ 日期：__________乙方（购买方）：__________ 日期：__________。
固定总价合同协议书的相关规定
固定总价合同协议书的相关规定TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-固定总价合同的相关规定固定总价合同适用于以下情况：（1）工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并；（2）工程设计详细，完整、清楚，工程任务和范围明确；（3）工程结构和技术简单，风险小；（4）投标期相对宽裕，可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。
固定总价合同与固定单价合同区别：固定总价合同：合同总价固定，在合同执行过程中，产生变更时，单价做为定价参考，每次变更的价格计入合同总价，结算价=所有变更、签证价格+合同总价：合同单价固定，总价仅是中间支付的依据之一，在合同执行过程中，产生变更时，单价做为定价参考，每次变更的价格计入合同总价，结算价=工程实际发生量×单价+其它未计入工程量的签证费用固定总价合同性质特点：，俗称“闭口合同”、“包死合同”。
所谓“固定”，是指这种价款一经约定，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整。
所谓“总价”，是指完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款。
固定总价合同有如下特点：1、工程造价易于结算。
由于总价固定，因此只要业主(发包方)不改变合同施工内容，合同约定的价款就是承发包双方最终的结算价款。
对于业主来说，这样的价款确定形式可以节省大量的计量、核价工作，从而能集中精力抓好工程进度和施工质量。
2、量与价的风险主要由承包商承担。
对承包商而言，固定总价合同一经签订，承包商首先要承担的是价格风险。
这里投标时的询价失误、合同履行过程中的价格上涨风险均由自己承担，业主不会给予补偿。
其次，承包商还要承担工程量风险。
在固定总价合同中，业主往往只提供施工图纸和说明，承包商在报价时要自己计算工程量，再根据申报的综合单价，得出合同总价。
即便业主提供工程量清单，也仅仅是承包商投标报价的参考，业主往往声明不对工程量的计算错误负责。
关于固定总价合同的法规
关于固定总价合同的法规固定总价合同是一种常见的合同形式，适用于许多商业活动和交易。
在固定总价合同中，合同双方约定了一个固定的总价作为合同对象的交换。
在合同履行过程中，无论发生任何变化，合同总价都保持不变。
下面是关于固定总价合同的一些相关法规参考内容。
1. 合同法规定民法典（2020年施行）第518条规定：“当事人可以约定一定数量的标的物或者可以确定数量的标的物，以及相应的价款或者报酬。
当事人一方对其招标、招标文件或者提供的说明书等释明约定的合同标的构成的，对其标的物的合格不负责任。
”2. 预算法规定招投标法（2019年施行）第29条规定：“工程建设项目承包合同的结算办法，应当明确约定。
”第32条规定：“工程建设项目承包合同应当约定清楚工程的质量、工期、价格和付款办法等责任和权益事项。
”3. 价格调整机制中华人民共和国政府采购法实施条例（2020年施行）第50条规定：“政府采购合同的价格一般为固定总价。
但对于在编制合同文件时，根据国家有关规定可以预见不可抗力或者引起采购价格变动的其他扩张因素并预先约定调整机制的，可以约定价款调整方式。
”4. 合同履行合同法规定了一定履行的义务，包括但不限于按时履行、质量合格、确保安全、保护环境等。
同时，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例（2019年施行）》的规定，施工合同中有关质量保证的条款应当明确，并设立相应的质量保证措施。
5. 合同纠纷解决在合同履行过程中，如果发生纠纷，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人可以自行约定合同纠纷解决方式，也可以选择由人民调解、仲裁机构或人民法院解决。
以上是关于固定总价合同的一些相关法规参考内容。
在实际操作中，当事人应当了解并遵守相关法律法规，明确合同的约定内容和履行义务，确保合同的有效性和顺利实施。
同时，在合同签订前应认真考虑和评估各种风险因素，以减少后续纠纷的可能性，保护自身合法权益。
住建部epc项目固定总价合同结算规定
住建部epc项目固定总价合同结算规定一、固定总价合同的基本原则固定总价合同是指承包方在合同签署时即确定一个固定的合同总价，承包方在合同履行过程中不因材料价格波动、人工成本变化等因素要求调整合同价格的合同类型。
其主要原则包括：合同价格确定：合同双方在签订合需明确工程的固定总价，并将此价格作为合同履行和结算的依据。
风险承担：承包方需承担工程施工过程中由于市场变化或技术难题所带来的风险，甲方不承担因承包方误算成本导致的费用增加。
支付方式：合同中应明确工程款的支付节点、支付条件及支付比例，以保障承包方在施工过程中的资金需求。
二、合同价格的构成固定总价构成：固定总价包括但不限于工程设计、工程施工、工程材料采购、施工管理等所有与项目实施相关的费用。
价格调整条件：固定总价合同下，通常不允许因市场变化调整合同价格。
但在特殊情况下，如国家政策法规调整、不可抗力等因素导致成本变化，双方可协商调整合同价格。
合同变更：若工程量发生变更，需依据《建筑工程施工合同示范文本》的相关规定进行价格调整，变更内容必须经过双方书面确认。
三、结算程序结算申请：承包方应根据合同约定，在工程完成后向甲方提出结算申请，申请内容包括工程实际完成情况、变更情况、实际支出情况等。
结算审核：甲方在收到结算申请后，应在合理期限内对申请内容进行审核，审查内容包括工程量的确认、变更费用的审核、工程质量的验收等。
结算报告：审核完成后，甲方应向承包方出具结算报告，报告中应详细列明工程结算的依据、计算方式及最终结算金额。
支付工程款：结算报告经双方确认后，甲方应按照合同约定的支付条件进行支付。
支付款项包括工程款的结算金额以及合同约定的利息或奖励。
四、结算依据与材料结算依据：结算应以合同文本、工程变更记录、工程验收报告、施工日志等文件为依据进行。
材料准备：承包方需提供完整的工程量清单、施工图纸、变更单、费用证明等材料，确保结算资料的真实性和完整性。
核实与复核：甲方有权对结算材料进行核实和复核，必要时可聘请第三方审计机构进行审计，确保结算过程的公正性。
施工合同固定总价价格条款
施工合同固定总价价格条款第一条工程范围与内容1.1 本合同所指的工程（以下简称“工程”）范围与内容详见附件一。
1.2 乙方（以下简称“承包商”）应按照合同约定的范围和内容完成工程的施工。
第二条合同价格2.1 本合同采用固定总价方式计价。
合同总价详见附件二。
2.2 除非合同另有约定，合同总价包括工程的所有材料、设备、人工、施工机具、临时设施、管理费用、利润及风险等费用。
2.3 合同总价不变，除非发生合同约定的变更、增减工程或不可抗力等因素。
第三条价格调整3.1 合同总价在签订合同后不再调整，除非发生以下情况：（1）工程变更，导致合同范围和内容发生实质性变化；（2）合同约定的不可抗力因素，导致工程成本发生重大变化；（3）法律法规变化，导致工程成本发生重大变化。
3.2 发生上述情况时，双方应按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。
第四条支付方式4.1 双方按照合同约定的进度付款，具体支付方式详见附件三。
4.2 承包商完成工程后，甲方应按照合同约定进行验收。
验收合格后，甲方支付剩余款项。
4.3 付款过程中，甲方有权对付款金额进行审核。
如发现付款金额有误，甲方有权要求乙方予以纠正。
第五条价格保密5.1 双方应对合同总价及合同履行过程中的价格信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.2 违反本条规定的，违约方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 除非合同另有约定，任何一方不得单方面变更或解除合同。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
7.3 合同的变更或解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。
第八条其他条款8.1 本合同附件一、附件二和附件三均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
政府中标工程合同固定总价
政府中标工程合同固定总价我们要明确什么是固定总价合同。
简而言之，固定总价合同是指在合同签订时，双方就确定了一个不变的工程总价款，无论实际施工过程中成本如何变动，这个总价款都不会改变。
这种合同模式对于甲方（通常是业主或者政府部门）来说，有利于控制预算，减少风险；对于乙方（承包商）来说，则要求其有较强的成本控制能力和风险管理能力。
在政府工程中采用固定总价合同，通常需要经过严格的招投标程序。
在这个过程中，投标人会根据招标文件的要求和自己的实际情况，提出一个包含所有预期成本及利润的总价报价。
一旦投标成功，这个价格就成为了后续合同谈判的基础。
让我们具体分析政府中标工程合同固定总价范本的主要内容：1. 合同当事人信息：包括甲方（发包人）和乙方（承包人）的名称、地址和法定代表人等基本信息。
2. 工程概况：详细描述工程项目的名称、地点、规模、范围、标准及质量要求等。
3. 合同金额：明确双方约定的固定总价金额，并注明是否包含了税金和其他必要费用。
4. 工程进度计划：列出主要工程节点的完成时间，以及整个项目的预计工期。
5. 付款方式和条件：规定预付款比例、进度款支付方式、最终结算方法等。
6. 变更与调整：设定工程变更的程序、条件及对总价的影响。
7. 质量保证与验收：明确工程质量标准和验收流程，以及不合格处理办法。
8. 违约责任：包括迟延交付、质量问题等违约情形的责任承担和赔偿办法。
9. 争议解决：约定如出现争议时的解决途径，比如协商、调解、仲裁或诉讼等。
10. 附则：其他需要双方遵守的条款，例如保密协议、知识产权归属等。
在实际运用固定总价合同时，甲乙双方都应充分考虑各种可能的风险因素。
对于承包方而言，合理预估工程成本，留有足够的风险准备金是必要的；而对于发包方，则需要仔细审查投标文件，确保合同价格的合理性。
固定总价合同定义 法规
固定总价合同定义及要点固定总价合同是一种常见的合同类型，也被称为固定价格合同、总价合同或总金额合同。
它是在商业交易中，特别是建筑和工程领域中常用的一种合同形式。
合同定义固定总价合同是指合同双方约定的一种形式，根据该合同进行的工作或提供的产品的价格是固定不变的。
合同中约定的总价是交易双方协商确定的，一旦签订合同，双方都必须按照合同约定的总价履行义务。
合同要点在制定和执行固定总价合同时，有几个重要的要点需要注意：1.明确总价和交付标准：合同中应明确规定合同金额的数额以及双方对产品或服务的质量和标准的要求。
这样可以避免后续争议和纠纷。
2.范围和变更管理：固定总价合同应明确定义交易双方的权利和义务。
任何超出合同约定范围的额外工作或变更都应通过变更管理程序进行协商和签署变更合同。
3.工期和完成时间：合同应明确约定工作的开始时间、完成时间和交付期限。
这有助于确保项目的进度和可控性。
4.支付方式和进度：合同中应具体规定付款方式和付款进度。
通常，付款可以根据工作的完成百分比或阶段性里程碑进行。
5.验收和保修期：固定总价合同应包含验收标准和保修期的规定。
当交付物达到合同要求时，买方应及时进行验收，并在保修期内解决任何存在的问题。
6.未完成工作和终止条款：如果发生不可抗力事件或某一方怠于履行合同义务，合同应明确解决未完工作的责任和终止合同的条款。
固定总价合同的优点和缺点固定总价合同有几个优点和缺点值得考虑：优点：•双方在签订合同时就已经明确了总价，降低了后续价格谈判和不确定性的风险。
•买方在合同签订后可以更好地控制项目的成本。
•卖方面临的风险较少，不会受到材料或劳动力成本的波动影响。
缺点：•合同价格通常是根据预先估算的成本而确定的，如果实际成本超过预算，卖方可能面临亏损。
•如果工作范围或要求发生变化，双方需要签署变更合同，这可能会导致额外的延迟和费用。
•由于价格已经确定，卖方可能没有动力提供额外的服务或超出合同约定的工作范围。
固定总价合同的法律规定(3篇)
第1篇一、引言固定总价合同，又称总价合同，是指承包方在投标时承诺按约定的工程量、工程质量和工期，一次性向业主支付一定数额的工程款的合同。
固定总价合同在我国工程建设领域广泛应用，其法律规定对保障合同双方权益、维护工程建设的顺利进行具有重要意义。
本文将从固定总价合同的法律规定出发，对相关法律、法规、政策进行梳理，以期为相关人员提供参考。
二、固定总价合同的法律依据1. 《中华人民共和国合同法》《合同法》是我国合同法律制度的基本法，其中规定了合同的定义、合同的形式、合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更和解除、违约责任等内容。
固定总价合同作为合同的一种形式，其法律依据主要体现在《合同法》的相关规定中。
2. 《中华人民共和国建筑法》《建筑法》是我国工程建设领域的基本法律，其中对建筑活动的基本原则、建筑企业的设立、建筑工程的招投标、建筑工程的质量、建筑工程的监理、建筑工程的竣工验收等方面作出了规定。
固定总价合同在建筑工程招投标过程中具有重要意义，其法律规定主要体现在《建筑法》的相关条款中。
3. 《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法》是我国招投标制度的基本法律，其中对招标投标的原则、招标投标的程序、招标投标的监督等方面作出了规定。
固定总价合同在招投标过程中具有重要作用，其法律规定主要体现在《招标投标法》的相关条款中。
4. 《中华人民共和国合同法》司法解释《合同法》司法解释是对《合同法》相关条款的补充和细化，对固定总价合同的法律规定具有指导意义。
三、固定总价合同的法律规定1. 合同订立（1）合同主体：固定总价合同的当事人包括业主和承包方，双方应当具备相应的资质和条件。
（2）合同内容：固定总价合同应当包括工程量、工程质量、工期、工程款支付方式、违约责任等内容。
（3）合同形式：固定总价合同应当采用书面形式，并经双方签字或者盖章确认。
2. 合同履行（1）工程量：固定总价合同中的工程量应当明确、具体，双方应当严格按照约定的工程量进行施工。
固定总价合同调整范围的规定
固定总价合同调整范围的规定固定总价合同调整范围的规定甲方信息：（名称或个人姓名）：（住所或营业地址）：（法定代表人或负责人姓名及职务）：（电话、传真和电子邮件地址）：乙方信息：（名称或个人姓名）：（住所或居住地址）：（法定代表人或负责人姓名及职务）：（电话、传真和电子邮件地址）：根据国家有关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用、友好协商的原则，就甲方委托乙方提供的服务，达成如下协议：一、服务内容甲方委托乙方就（具体服务项目）向其提供（服务内容）服务，具体包括：（具体服务细节和技术要求，以及服务报酬的规定）。
二、服务期限本合同服务期限为（合同期限）。
三、服务费用1、服务费用总额为（总金额），具体支付方式和时间如下：（付款方式和时间规定）。
2、如服务费用需要变更，双方应协商一致，并签署书面变更协议。
四、服务质量1、乙方应严格按合同约定的服务内容和期限提供服务，确保服务质量符合行业标准和国家相关规定。
2、如果服务存在质量问题或满足不了甲方要求的情况，乙方应当及时解释、纠正、改进，并承担相应责任。
五、违约责任1、如果乙方未按照合同要求及时提供服务，甲方有权采取下列措施之一或几项：（1）要求乙方恢复服务，并自担临时成本及延误损失。
（2）与乙方协商解除合同，并要求乙方支付相应违约金和赔偿金。
2、如果甲方未按照合同要求及时支付与服务相关的费用，乙方有权采取下列措施之一或几项：（1）要求甲方立即支付应付的全部费用；（2）向甲方收取逾期费用，并终止或中止服务。
六、合同变更和解除1、双方一致同意书面签署本合同的任何补充和有关事项的变更协议，变更协议的内容与本合同相同的效力。
2、本合同服务期限届满前，双方应在书面协商的基础上解决相关问题，如需要解除合同，应书面通知对方，并提前（提前期限）通知。
七、法律效力和可执行性1、本合同自双方签字之时生效，直到服务完毕或合同解除为止。
2、如因双方约定或合同解释发生争议，应协商解决；协商不成可申请中国仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
工程固定总价合同范本最新规定
工程固定总价合同范本最新规定工程固定总价合同甲方：（全称）_____________，法定代表人：_____________，地址：_____________，邮编：_____________，电话：_____________。
乙方：（全称）_____________，法定代表人：_____________，地址：_____________，邮编：_____________，电话：_____________。
鉴于乙方已经详细了解甲方的业务需求，经过双方合理协商和谈判，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同条款》等法律法规，达成以下协议：第一条工程名称与规模1.工程名称：_____________。
2.工程规模：（1）_____________。
（2）_____________。
3.工程地点：_____________。
4.合同价款：（1）工程总造价：_____________万元（大写：_____________元）。
（2）合同价款：_____________万元（大写：_____________元）。
（3）付款方式：_____________。
第二条甲方的权利和义务1.按照乙方提供的施工图纸和技术要求，现场指导和协调乙方的施工。
甲方应按期为乙方提供施工材料、设备和场地等必要配合，并提供必要的技术支持和培训。
2.按照本合同规定的付款方式及时间，按期支付合同价款。
3.严格要求乙方按时完成合同规定的工程实施，确保工程质量并保证施工进度。
4.确保工程设计、建设、验收的法律规范和合规性。
5.如果乙方对工程质量存在争议，甲方应主动调查、协调双方达成共识。
第三条乙方的权利和义务1.严格按照双方在本合同中约定的工程规模、工程质量、进度、安全等要求，全面实施工程建设。
2.依法取得建筑工程施工许可证和相关资格证书，并保证顺利完成工程。
3.保证施工期间遵守国家相关法律法规和安全生产规定，确保人身财产安全。
固定总价合同计量规则规范
固定总价合同计量规则规范合同/协议书关键信息项：合同编号甲方（发包方）名称及联系方式乙方（承包方）名称及联系方式合同签订日期合同生效日期工程名称工程地点合同总价支付方式及支付条件工程期限工程质量标准计量规则变更条款违约责任争议解决方式其它约定事项合同内容：合同编号：[填写合同编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]联系电话：[甲方联系电话]地址：[甲方地址]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]联系电话：[乙方联系电话]地址：[乙方地址]合同签订日期：[填写合同签订日期]合同生效日期：[填写合同生效日期]工程名称：[填写工程名称]工程地点：[填写工程地点]合同总价：[填写合同总价]（总金额为固定价格，不得超支）支付方式及支付条件：支付方式：[例如：银行转账]支付条件：[例如：签署合同后支付30%，工程中期支付40%，工程验收后支付30%]工程期限：开工日期：[填写开工日期]完工日期：[填写完工日期]工程质量标准：计量规则：本合同的计量规则以《固定总价合同计量规则规范》为依据。
[详细说明计量方法，包括但不限于测量单位、计量依据及确认方式]变更条款：工程变更需经双方书面同意，且需重新确认合同总价。
[详细说明变更流程及变更费用调整规则]违约责任：[详细说明违约责任，包括但不限于违约金、赔偿责任等]争议解决方式：争议应通过友好协商解决；如协商不成，可提交[指定仲裁机构]进行仲裁。
其它约定事项：[填写其它双方约定的特殊条款或补充条款]甲方（发包方）签字：乙方（承包方）签字：日期：。
工程合同固定总价的规定
工程合同固定总价的规定我们要明白固定总价合同的含义。
固定总价合同是指承包方与业主约定，无论实际工程量增减与否，最终的合同总价保持不变的一种合同形式。
它适用于工程量可准确计算，风险可控的项目。
我们通过一个虚构的工程项目来构建一份固定总价合同范本的基本框架：【工程名称】：XX项目基础设施建设【甲方（业主）】：XX有限公司【乙方（承包方）】：YY建筑公司【合同编号】：GZ-2023-XXXX【合同金额】：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）一、合同总价本工程采用固定总价合同方式，合同总价为人民币壹仟万元整。
此总价包含全部施工成本、管理费用、利润及税金等。
二、价格调整除非双方另有书面协议，否则合同一经签订，总价不作任何调整。
遇有设计变更或工程量增减，双方应协商一致后签署补充协议，并按照补充协议执行。
三、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后10个工作日内支付合同总价的10%作为预付款给乙方。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，按月支付相应的进度款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的合同款项。
四、工期与违约1. 工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。
3. 若乙方未能按期完成工程，应按每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
4. 若甲方延迟支付工程款项，应按逾期金额每日千分之三的标准向乙方支付滞纳金。
五、质量保证乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并对所承担的工程提供相应的质保期服务。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
固定总价合同调不调工程量
固定总价合同调不调工程量我们需要明确固定总价合同的定义。
固定总价合同是指承包商与业主约定，对于工程项目的施工，以固定的总价完成合同约定的全部工作内容和要求，不论实际工程量的增减，总价不做调整。
这种合同形式适用于工程量变化不大或可以准确预估的项目。
在实际施工过程中，由于设计变更、现场条件限制或其他不可预见因素，工程量可能会发生变化。
这时，如何在不影响固定总价的前提下调整工程量，就需要合同双方在签订合同时做出相应的规定。
我们通过一个范本来具体说明固定总价合同中工程量调整的条款：【范本】第X条工程量的调整1. 若因设计变更、技术规范调整或其他业主责任范围内的原因导致工程量发生变化，双方应根据变更后的工程量，按照合同约定的单价重新计算工程造价，并对原合同总价进行相应调整，确保合同总价不变。
2. 承包商应在工程量发生变化后的X日内，向业主提出书面通知，并附上详细的工程量变化说明及相关证明材料。
3. 业主在收到承包商的通知后，应在X日内对变更情况进行核实，并与承包商协商一致后，签订书面的工程量变更协议。
4. 若工程量变化超出合同约定的范围，双方应根据实际情况协商解决，必要时可对合同进行修改或补充。
5. 任何未经双方确认的工程量变更，不得作为最终结算的依据。
6. 工程量调整过程中，双方应本着公平、合理的原则，确保工程质量和工期不受影响。
通过上述范本，我们可以看到，固定总价合同中的工程量调整需要遵循一定的程序和原则。
这包括变更的原因、变更的通知、核实与协商、书面协议的签订以及最终结算的依据等。
这些规定的目的是为了确保合同的执行不会因为工程量的变动而产生争议，同时也保障了双方的权益。
固定总价的工程合同合法吗
固定总价的工程合同合法吗我们需要明确何为固定总价工程合同。
简而言之，它是指承建方与发包方约定，无论实际工程量增减，工程的总价款保持不变的合同形式。
这种合同适用于工程量可预测、设计变更较少的项目。
在中国，此类合同受《中华人民共和国民法典》和相关建设法规的规范。
我们来分析固定总价工程合同的合法性。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方在平等自愿的基础上，可以自由选择合同类型。
因此，只要合同内容不违反法律强制性规定，不违背公序良俗，固定总价工程合同是完全合法的。
但是，为了保障合同的公平性和实施的可行性，合同的条款需要细致严谨，确保双方权益不受侵害。
如何制定一份合法有效的固定总价工程合同呢？以下是合同范本的几个关键要点：1. 合同主体资格：明确承建方和发包方的名称、地址和法定代表人，确保双方均具有签订合同的资格和能力。
2. 工程范围和标准：详细描述工程项目的内容、规模、技术要求和质量标准，避免因理解偏差导致争议。
3. 固定总价的确定：基于设计图纸和工程量清单，合理估算工程成本，并考虑市场行情、风险因素等确定固定总价。
4. 变更与调整：设定工程设计变更和价格调整的条件和程序，明确变更后的计价方式和审批流程。
5. 付款方式和期限：规定预付款、进度款、竣工款的支付比例、时间节点和条件，保证资金流的合理安排。
6. 违约责任：明确双方违约的法律后果，包括违约金的计算方式、索赔的程序和限制等。
7. 争议解决：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖法院。
8. 附加条款：根据实际情况，可能还需要包括保险、安全、环保、知识产权保护等相关条款。
通过上述要点的梳理，我们可以看到，制定固定总价工程合同并非难事，但需要双方充分沟通，明确各项条款，确保合同的合法性和实施的顺利进行。
在实践中，建议由专业律师或法律顾问参与合同的起草和审查，以保障合同的法律效力和双方的合法权益。
固定工程量总价合同
固定工程量总价合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方全称]乙方（承包商）：[填写乙方全称]鉴于甲方拟进行[填写工程项目名称]的建设工作，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规，订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：[填写工程项目名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：[详细描述工程内容]1.4 工程规模：[详细描述工程规模]1.5 工程质量要求：[详细描述工程质量要求]第二条合同价格2.1 本工程采用固定工程量总价合同方式，合同总价为人民币[填写合同总价]元。
2.2 合同总价包括了所有材料费、人工费、机械使用费以及管理费用等。
2.3 如遇不可预见的工程量变更，双方应根据实际情况协商调整合同总价。
第三条支付方式3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后[填写天数]天内支付合同总价的[填写比例]%。
- 进度款：根据工程进度，分阶段支付，每阶段支付金额由双方协商确定。
- 竣工款：工程竣工验收合格后[填写天数]天内支付剩余款项。
3.2 所有支付均应通过银行转账方式进行，并保留相关凭证。
第四条工期与竣工4.1 工程开工日期为[填写开工日期]，竣工日期为[填写竣工日期]。
4.2 如遇特殊情况需要顺延工期，双方应提前书面通知对方，并签订补充协议。
第五条质量保证5.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，满足甲方要求。
5.2 工程竣工后，乙方应提供相应的质量保证文件，并进行质量验收。
第六条违约责任6.1 若甲方未按约定支付工程款，应承担逾期支付的违约金。
6.2 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
固定总价合同工程量规定
固定总价合同是建筑工程中常用的一种合同方式。
在这种合同方式中，合同价格是在合同签订之前，根据图纸、工程量清单、技术要求等文件计算得出的。
合同价格是固定的，除非合同中约定的可以调整价格的条件满足，否则合同价格不予调整。
固定总价合同的工程量规定，主要体现在以下几个方面：1. 工程量清单的编制工程量清单是固定总价合同的重要组成部分。
工程量清单应当详细、准确地反映出拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量。
工程量清单是合同价格的基础，招标单位必须编制出准确的工程量清单，并承担相应的风险。
2. 工程量的计算和确认工程量的计算和确认是固定总价合同的关键环节。
工程量的计算应严格按照图纸、工程量清单和技术要求进行。
合同双方应当共同确认工程量，并将其纳入合同中。
合同工程量是合同价格的基础，工程量的准确性对合同的履行具有重要意义。
3. 工程量的调整在固定总价合同中，工程量的调整是一个比较复杂的问题。
一般情况下，工程量的调整应当严格按照合同约定的条件进行。
合同中应当明确约定工程量调整的条件、程序和价格调整的方法。
除非合同中约定了可以调整工程量的条件，否则合同工程量不予调整。
4. 工程量风险的承担在固定总价合同中，工程量风险主要由承包人承担。
承包人应当根据图纸、工程量清单和技术要求，合理预测工程量，合理报价。
如果因为承包人的原因导致工程量计算不准确，承包人应当承担相应的责任。
如果因为发包人的原因导致工程量计算不准确，发包人应当承担相应的责任。
总之，固定总价合同的工程量规定是保障合同双方权益的重要措施。
合同双方应当严格遵守工程量规定，合理计算和确认工程量，合理承担工程量风险，确保合同的顺利履行。
固定总价合同解释
固定总价合同解释
固定总价合同是一种常见的商业合同类型，通常用于确定项目或服务的总成本。
在这种合同中，供应商或承包商同意以固定的价格提供特定的产品或服务，而不考虑实际成本的波动。
这种合同通常包括以下几个重要条款：
1. 服务或产品描述，合同应清楚地描述所提供的服务或产品的细节和规格，包括数量、质量标准、交付日期等。
2. 总价款项，合同应明确规定项目或服务的总成本，包括货物或服务的价格、税费、运输费用等。
3. 付款方式，合同应详细说明付款的方式、时间和条件，包括首付款、进度付款或最终付款等。
4. 变更和额外费用，合同应规定变更订单的程序和条件，以及额外费用的支付方式。
5. 交付和验收，合同应明确规定货物的交付地点和方式，以及验收标准和程序。
6. 保修和维护，合同应包括产品或服务的保修期限和条件，以
及维护和支持的责任。
7. 违约和解除，合同应规定双方违约的后果和解除合同的条件。
在撰写固定总价合同范本时，需要确保上述条款清晰明了，避
免模糊不清或含糊其辞的表述，以免引发纠纷。
同时，需要根据具
体的项目或服务情况进行个性化的定制，以满足双方的需求和利益。
希望以上内容能够帮助您理解固定总价合同的重要条款和解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
固定总价合同协议书的
相关规定
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
固定总价合同的相关规定固定总价合同适用于以下情况：
（1）工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并；
（2）工程设计详细，完整、清楚，工程任务和范围明确；
（3）工程结构和技术简单，风险小；
（4）投标期相对宽裕，可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。
固定总价合同与固定单价合同区别：
固定总价合同：合同总价固定，在合同执行过程中，产生变更时，单价做为定价参考，每次变更的价格计入合同总价，结算价=所有变更、签证价格+合同总价
：合同单价固定，总价仅是中间支付的依据之一，在合同执行过程中，产生变更时，单价做为定价参考，每次变更的价格计入合同总价，结算价=工程实际发生量×单价+其它未计入工程量的签证费用
固定总价合同性质特点：
，俗称“闭口合同”、“包死合同”。
所谓“固定”，是指这种价款一经约定，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整。
所谓“总价”，是指完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款。
固定总价合同有如下特点：
1、工程造价易于结算。
由于总价固定，因此只要业主(发包方)不改变合同施工内容，合同约定的价款就是承发包双方最终的结算价款。
对于业主来说，这样的价款确定形式可以节省大量的计量、核价工作，从而能集中精力抓好工程进度和施工质量。
2、量与价的风险主要由承包商承担。
对承包商而言，固定总价合同一经签订，承包商首先要承担的是价格风险。
这里投标时的询价失误、合同履行过程中的价格上涨风险均由自己承担，业主不会给予补偿。
其次，承包商还要承担工程量风险。
在固定总价合同中，业主往往只提供施工图纸和说明，承包商在报价时要自己计算工程量，再根据申报的综合单价，得出合同总价。
即便业主提供工程量清单，也仅仅是承包商投标报价的参考，业主往往声明不对工程量的计算错误负责。
这样，承包商还要承担工程量漏算、错算的风险。
3、承包商索赔机会少。
固定总价合同，业主往往在合同中明确只有业主变更设计和增减工程量可以调整合同价款，这样一来承包商索赔的机会大大减少，而业主对工程造价的控制就能做到基本不突破预算。
因此固定总价合同也是业主对付承包商“低中标、勤签证、高索赔”的妙招。
这对企业管理制度严格、超预算资金需要公司董事会批准支付的外资企业尤为重要。
固定总价合同和单价合同有时在形式上很相似。
固定总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终按总价结算。
通
常只有设计变更，或符合合同规定的调价条件（例如法律变化），才允许调整合同价格。
固定总价合同在招标投标中就与单价合同的处理有区别。
对于固定总价合同，承包商要承担两个方面的风险：?
一是价格风险。
包括：报价计算错误；漏报项目。
?
二是工作量风险：包括：工作量计算的错误。
对固定总价合同，业主有时也给工作量清单，有时仅给图纸、规范让承包商算标。
承包商必须对工作量作认真复核和计算。
如果工作量有错误，由承包商负责。