电力施工合作协议书（通用5篇）
电力工程合作协议范本6篇
电力工程合作协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意共同合作进行某电力工程项目，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合作事项双方同意就____________电力工程项目进行合作。
具体合作内容包括但不限于电力工程设计、施工、验收、运维等事项。
二、合作模式本次合作采取以下模式：甲方负责项目的整体策划、组织管理以及部分资金筹措；乙方负责项目的具体实施，包括但不限于工程设计、施工、验收等工作。
双方共同组建项目组，共同推进项目实施。
三、合作期限本合作协议自双方签字（盖章）之日起生效，至项目完成并验收合格之日终止。
若项目合作期间出现不可抗力因素导致无法继续履行协议的，双方可协商终止本协议。
四、合作资金及支付方式1. 资金来源：双方共同筹措项目所需资金，具体筹措方式由双方另行协商确定。
2. 支付方式：根据项目进度，甲方按照合同约定向乙方支付项目款项。
具体支付方式和时间节点如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总预算的XX%作为预付款；（2）项目施工过半，甲方支付乙方工程总预算的XX%；（3）项目验收合格并完成结算审计后，甲方支付乙方工程尾款。
五、权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权监督乙方在项目执行过程中的工作质量和进度；（2）甲方应按照合同约定及时向乙方支付项目款项；（3）甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的问题和困难。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成项目的各项任务；（2）乙方应保证项目实施的质量和安全；（3）乙方应按时向甲方报告项目进展情况，接受甲方的监督与指导。
六、保密条款双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
合作期间及合作终止后，双方均应承担保密义务。
施工用电协议书6篇
施工用电协议书6篇第1篇示例：施工用电协议书1. 甲方为（施工单位名称），法定代表人（负责人姓名），住所地为（地址），联系电话为（联系电话）。
3. 甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成以下协议：第一条供电设施及要求1. 乙方应按照国家有关法律法规和供电部门的规定，为甲方提供安全、稳定、可靠的电力供应服务。
2. 甲方须配合供电单位对施工场地及附近环境进行勘察，确保供电设施在施工期间不会受到损害。
3. 甲方应按照乙方要求购买合格的供电设备，并按照要求安装调试，确保施工用电设施正常运行。
第二条用电安全管理1. 甲方应加强用电安全教育培训，确保施工人员具备相关安全知识及技能。
2. 甲方应按照相关法规要求设置用电安全警示标志，加强用电安全监管，及时发现并排除安全隐患。
3. 如发生用电事故，甲方应立即向乙方报告，并配合乙方进行调查处理，确保用电安全。
第三条用电计量及费用结算1. 乙方应根据实际用电情况，定期对甲方的用电量进行计量，并出具相应的用电量清单。
2. 甲方在收到用电量清单后，应按照约定的结算方式及时支付用电费用，不得拖欠或逃避支付。
3. 如甲方对用电量清单有异议，应及时提出并配合乙方查明原因，双方在协商一致的基础上进行调整。
第四条违约责任1. 若甲方未按约定付费或者擅自动用电，造成乙方损失的，应当承担相应的违约责任。
3. 双方一致同意，如因不可抗力因素导致协议无法履行的，可以暂时中止履行义务，但应及时通知对方并在不可抗力解除后恢复协议履行。
第五条其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至（起始日期至终止日期）止。
2. 本协议解释权归双方所有，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________以上是关于施工用电协议书的相关内容，双方应严格遵守协议内容，共同维护用电安全，确保施工顺利进行。
希望双方合作愉快，共同发展。
第2篇示例：施工用电协议书一、双方概况甲方：（施工单位名称）乙方：（用电方名称）二、协议目的为了规范双方在施工过程中的用电行为，特制定本协议，明确双方权利义务，保障用电安全，确保施工工程顺利进行。
电力施工安全合同5篇
电力施工安全合同5篇篇1甲方（电力施工单位）：____________________乙方（相关合作单位或施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保电力施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任、权利和义务，经双方友好协商，达成以下电力施工安全合同：一、合同背景本合同协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的安全责任，确保施工过程符合电力行业的安全标准和规范，保障人员安全和财产安全。
二、合同目的通过本合同，甲乙双方共同约定并遵守电力施工过程中的各项安全措施和要求，确保施工过程中的安全，防止事故发生。
三、安全责任划分1. 甲方责任：（1）负责编制电力施工安全措施方案，确保符合相关法规和标准。
（2）负责对施工现场进行安全管理，包括安全设施的设置、维护和检查。
（3）负责监督施工过程中的安全执行情况，及时纠正和处理安全隐患。
（4）负责事故应急处理工作，及时报告并协助乙方处理安全事故。
2. 乙方责任：（1）遵守甲方的安全管理制度和规定，确保施工过程中的安全。
（2）负责施工人员的安全教育和培训，提高员工的安全意识。
（3）负责施工现场的安全设施管理，确保设施的正常使用。
（4）负责事故报告和应急处理工作，及时通知甲方并协助甲方处理安全事故。
四、安全措施和要求1. 甲乙双方应共同制定电力施工安全措施方案，明确各项安全措施和要求。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示灯，确保人员安全。
3. 施工人员应佩戴安全防护用品，遵守安全操作规程。
4. 甲乙双方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和处理安全隐患。
5. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
6. 甲乙双方应建立事故应急处理机制，及时报告和处理安全事故。
五、违约责任1. 若因甲方未履行本合同约定的安全责任和义务，导致安全事故发生，甲方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 若因乙方未履行本合同约定的安全责任和义务，导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
电力工程合作协议(电力工程合同)
电力工程合作协议(电力工程合同)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电力工程合作协议(电力工程合同)电力工程合作协议1工程合作协议合作前提2022年7月份，甲方与中铁七局签订供应石子和大沙的合同。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方达成如下协议：一、工程名称及地点1. 工程名称：电力线路施工工程2. 施工地点：（具体地址）二、工程范围1. 施工内容：包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程；2. 工程规模：（工程规模描述）三、合同价款及支付方式1. 合同价款：（人民币大写）（￥多少），合同价款包括工程造价、税金及其他费用；2. 价款支付方式：工程分次完成，按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款，在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准：按照国家相关标准和规定进行，严格保证工程质量；2. 完工标准：工程竣工后应符合国家相关规定，通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期：工程开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期），工期为（具体天数）；2. 延期处理：若工程因不可抗力等原因延期，双方应及时协商解决，延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失，应由承包方承担相应责任；2. 工程完工后如因质量问题导致事故，承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规，严格按照合同规定履行各自义务；2. 若双方有其他补充协议，应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束，任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除或修改本协议。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：年月日以上为《电力线路施工合同协议书》，经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利，推动工程的顺利进行，共同取得成功！篇2电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：__________（全称）、法定代表人：__________、地址：__________。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。
六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工用电协议书8篇
施工用电协议书8篇第1篇示例：施工用电协议书为了规范施工过程中的用电行为，保障施工安全和电力供应的稳定性，特制定本《施工用电协议书》。
希望各方严格遵守协议内容，共同维护施工现场的秩序和安全。
一、合同双方甲方（施工方）：地址：联系方式：二、协议内容1. 供电方式：乙方将为甲方提供施工现场所需的电力供应。
供电方式包括但不限于临时引入电源、临时拉线及电箱搭建等。
2. 用电规定：甲方在施工过程中需严格按照乙方的用电规定进行操作，不得超负荷使用电力设备，不得私拉乱接电线电缆，不得擅自增加用电负荷。
3. 安全防范：甲方需加强现场安全管理，做好用电设备的防水、防火、防爆措施，确保用电过程中不发生安全事故。
4. 保养维护：甲方需定期对用电设备进行检查、保养和维护，及时排除各种隐患，确保设备的正常运行。
5. 电费结算：甲方需按照乙方规定的结算方式及时缴纳电费，不得拖欠。
对于严重拖欠电费的情况，乙方有权停止供电服务。
6. 施工期限：本协议适用于施工过程中的用电需求，一旦施工结束或撤场，甲方需及时通知乙方停止供电服务。
7. 违约责任：若甲方违反本协议内容导致用电事故或发生安全事故，甲方需承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
8. 其他事项：双方在履行本协议过程中如有其他事项需协商解决，应及时沟通并达成一致意见。
三、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，有效期至施工结束。
如需延期或修改，应经双方确认并签署书面协议。
甲方（施工方）签字：日期：第2篇示例：施工用电协议书甲方（施工单位）：_______________鉴于甲方需在乙方提供的场地进行施工作业，为确保施工用电安全稳定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条施工用电方式1.1 本协议约定的施工用电方式为_______（如临时引入电源、自备发电机等），具体的施工用电方案由双方共同商定。
1.2 甲方应根据实际施工需要确定用电功率和电压等参数，并提前向乙方提出用电需求，经双方确认后安排用电。
电力工程合作协议范本6篇
电力工程合作协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程的建设达成以下协议：一、协议目的甲乙双方同意在电力工程建设领域建立合作关系，共同遵循本协议的条款和条件，以确保工程建设的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不局限于电力工程的设计、施工、安装、调试等）三、合作期限本协议的生效日期为双方签署之日起，至工程完工并验收合格之日起满X年止。
四、合作模式双方采用总承包模式进行合作，具体内容包括但不限于工程设计、设备采购、施工、安装、调试等。
五、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项，具体支付节点和比例如下：（1）合同签订后X日内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后X日内，甲方支付乙方合同总金额的XX%；（3）工程保修期满后X日内，甲方支付乙方剩余款项。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按照合同约定向乙方支付款项；（2）甲方应提供工程建设所需的有关资料，并确保资料的真实性和完整性；（3）甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督和管理。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程建设任务；（2）乙方应确保工程质量符合国家和行业的有关标准；（3）乙方应遵守安全生产法律法规，确保工程施工安全；（4）乙方应在工程保修期内承担保修责任。
七、知识产权及保密条款1. 双方在本协议项下的所有技术成果和知识产权归双方共同所有；2. 双方应对涉及本工程的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2023电力施工合同范文(七篇)
2023电力施工合同范文甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、工程概况：工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)二、工程质量标准：安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：按期开工。
四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。
施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。
条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。
面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)：_____ 乙方(签字)：_____ ____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日2023电力施工合同范文（二）合同编码：签订日期：甲方：乙方：单位：元工程名称合计1、施工地点：2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。
5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后____日内付清。
6、合同履行地为甲方施工现场。
7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。
8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力线路施工，包括架空线路、电缆线路等。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款。
（2）工程进度款：工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到竣工通知后七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，按照安全标准组织施工，确保施工安全。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，防止环境污染。
六、工程保修及售后服务1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，乙方提供一年的保修期。
2. 保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期外，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付逾期竣工违约金。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担相应损失。
电力施工合作协议书模板
电力施工合作协议书模板第一篇范文：合同编号：[请插入合同编号]甲方：__________（全称：__________）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________（全称：__________）地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力工程的建设方，乙方为电力工程的施工方，双方为了共同完成电力工程，经友好协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。
一、工程概述1.1 工程名称：[请插入工程名称]1.2 工程地点：[请插入工程地点]1.3 工程内容：[请插入工程内容]1.4 工程规模：[请插入工程规模]1.5 工程预算：[请插入工程预算]二、工程承包2.1 乙方作为施工方，承担本电力工程的施工任务，并按照甲方的要求，完成工程的建设。
2.2 乙方应按照合同约定，完成施工进度，保证工程质量，并承担相应的安全责任。
三、合同价格3.1 双方确认，本工程的合同总金额为：[请插入合同总金额]元（大写：[请插入大写金额]）。
3.2 乙方完成工程后，甲方应按照合同约定及时支付合同价款。
四、工程进度4.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。
4.2 乙方应提前一周向甲方报告工程进度及存在的问题，以便甲方及时协调解决。
五、工程质量5.1 乙方应严格按照国家电力工程建设的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程完成后，乙方应配合甲方进行验收，验收不合格的工程，乙方应负责整改。
六、安全责任6.1 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
6.2 乙方应对因施工原因造成的人身伤亡、财产损失承担赔偿责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总金额的[请插入比例]%。
7.2 甲方未按照约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总金额的[请插入比例]%。
施工用电协议书6篇
施工用电协议书6篇篇1甲方（电力供应方）：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（施工用电需求方）：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方具备电力供应的合法资质和能力，乙方因工程施工需要用电，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就施工用电事宜达成以下协议：一、用电需求及供电方式1. 乙方因工程施工需要，向甲方申请用电，具体用电负荷、时间、地点等详见附件《施工用电需求表》。
2. 甲方同意向乙方提供施工用电，并按照国家相关法律法规及政策规定，为乙方提供安全、可靠、经济的电力供应服务。
二、用电安全及保障措施1. 乙方应严格遵守国家电力安全法规及标准，确保用电安全。
2. 乙方应设立专人对施工用电进行安全管理，定期对施工现场的用电设施进行检查和维护。
3. 乙方应按规定配置相应的用电保护装置及设施，确保施工现场的用电安全。
4. 甲方有权对乙方的用电情况进行监督和检查，对存在的安全隐患提出整改要求。
乙方应按照甲方的要求及时整改。
三、电费结算方式及标准1. 乙方应按照约定的电价标准向甲方支付电费。
具体电价标准按照当地政府的有关规定执行。
2. 甲方有权根据电力市场的变化，对电价进行调整。
调整后的电价应提前通知乙方，并按照新的电价标准结算电费。
3. 乙方应按照约定的结算周期向甲方支付电费。
如乙方逾期未支付电费，甲方有权停止供电，并依法追究乙方的违约责任。
四、供电设施维护责任1. 甲方负责提供施工用电的供电设施，并保证其正常运行。
如因甲方原因导致供电设施故障，甲方应及时进行维修。
2. 乙方应合理使用供电设施，如发现供电设施存在故障或损坏，应及时通知甲方进行维修。
如因乙方原因导致供电设施损坏，乙方应承担相应的维修费用。
五、协议期限及终止方式1. 若甲方未能按照本协议的约定提供稳定、安全的电源供应，导致乙方的施工进度受阻或造成其他损失的，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。
电力施工协议书范本
电力施工协议书范本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：电力施工协议书范本甲方：________________（以下简称甲方）乙方：________________（以下简称乙方）为明确双方在电力施工项目中的权利和义务，经双方友好协商，就电力施工项目相关事宜达成以下协议：一、项目名称及地址本次电力施工项目的名称为___________，施工地址为__________，施工范围包括_________。
三、项目内容1. 甲方的责任：（1）为乙方提供项目协调人员，协助乙方完成项目进度管理；（2）按照项目需求提供必要的技术支持和资金支持；（3）协助乙方解决在施工过程中遇到的问题和困难。
2. 乙方的责任：（1）按照项目计划和要求完成施工任务；（2）保证施工过程安全，遵守相关安全规定；（3）及时报告项目进度和问题；（4）保证施工质量，确保项目顺利完成。
四、施工条件1. 甲方应提供符合施工需要的场地和设施，包括但不限于临时用电、通讯设备等。
2. 乙方应向甲方提供施工方案、质量控制方案等相关资料。
五、价格及结算1. 本次电力施工项目的总价格为__________，结算方式为__________。
2. 结算周期为每月一次，结算时间为每月月底。
六、违约责任1. 若一方违反本协议约定，应支付对方_______的违约金。
2. 若因一方的违约行为导致另一方遭受损失，应赔偿损失金额_______。
七、保密条款双方承诺在合作过程中严格保守商业秘密，未经对方书面同意不得向第三方透露项目相关信息。
八、协议解释本协议任何争议均应友好协商解决，若协商不成，应提交给_______市仲裁委员会进行仲裁。
九、其他其他未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议。
十、生效与解除本协议自双方盖章之日起生效，至电力施工项目完工并结清款项后解除。
以上是电力施工协议书范本，希望双方能够遵守协议内容，共同完成本次电力施工项目，谢谢！第二篇示例：电力施工协议书范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（施工地点）进行电力设施施工工程，并邀请乙方承担该工程的施工任务。
电力工程施工战略合作协议书范文
电力工程施工战略合作协议书范文甲方（发包方）：______________________地址：_______________________乙方（承包方）：______________________地址：_______________________鉴于甲方为电力工程的发包方，乙方为具有相应资质的电力工程施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就电力工程施工项目达成如下战略合作协议：第一条合作范围1.1 本协议所指的电力工程施工项目包括但不限于输电线路、变电站、配电网等电力设施的新建、改建、扩建及维修工程。
1.2 乙方应根据甲方的需求，提供电力工程施工服务，并确保工程质量符合国家及行业标准。
第二条合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。
2.2 合作期限届满前____个月，双方应就是否续签本协议进行协商。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，并确保工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
3.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工或修复。
第四条工程价款及支付4.1 工程价款根据工程量清单及合同约定的单价计算，具体金额以双方确认的工程量清单为准。
4.2 甲方应按照合同约定的进度支付工程款，具体支付方式及时间节点由双方另行协商确定。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，并提出改进意见。
5.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工，并保证施工安全。
5.3 双方应相互提供必要的协助，以确保工程顺利进行。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 违约责任的具体承担方式及赔偿金额由双方根据实际情况协商确定。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
电力临时施工协议书6篇
电力临时施工协议书6篇篇1电力临时施工协议书甲方（施工方）：__________乙方（供电方）：__________根据《中华人民共和国电力法》和《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方在乙方供电范围内进行电力临时施工事宜，达成以下协议：一、协议内容1.1 甲方施工项目名称：__________。
1.2 施工时间：自____年__月__日至____年__月__日。
1.3 施工地点：______（具体地址及相关坐标）。
1.4 施工范围：______。
1.5 施工内容：______。
1.6 施工电力需求：______（包括负载大小、用电设备等）。
二、责任及义务2.1 甲方责任：（1）甲方应按照国家有关规定对现场进行安全、消防等方面的保障，确保施工过程中不对周边环境和其他单位造成损失；（2）甲方应按照乙方要求提供施工计划、施工方案等相关资料；（3）施工结束后，应及时清理现场，并按照乙方要求进行检验。
2.2 乙方责任：（1）乙方应在甲方提出供电需求后，按照约定时间和容量为甲方提供电力；（2）乙方应对电力线路、设备等进行安全检查，确保施工期间电力供应稳定可靠；（3）乙方应在施工期间协助甲方解决供电方面的问题，确保施工工作正常进行。
三、供电方式及费用3.1 供电方式：乙方将根据甲方的实际电力需求线路容量进行相应配电，保障施工期间的用电需求。
3.2 电力费用：供电期间的电力费用由甲方承担，具体金额根据实际使用情况结算。
3.3 变更需求：如甲方需增加电力使用量或有其他需求变更，应提前通知乙方并签订变更协议。
四、违约责任4.1 如果甲方未按照协议要求进行施工、提交相关资料或未按时缴纳电力费用，视为违约，应承担相应的违约责任。
4.2 如果乙方未按照协议要求进行供电、提供不符合要求的电力或未按时检查设备等，视为违约，应承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。
电力工程合同范本（通用5篇）
电力工程合同电力工程合同范本（通用5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的电力工程合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
电力工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）为了明确双方在电力施工过程中的责任和义务，保证项目的顺利进行，特签订本协议。
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的为了安全、高效、顺利地完成电力施工项目，甲乙双方在本合同签订之后，共同遵守该协议中的规定，保证项目顺利进行。
第二条合同内容1.乙方责任：乙方将按照甲方要求，负责全面、细致地制定电力施工的工程计划，并且承担工程建设过程中的安全、质量等方面的责任。
2.甲方责任：甲方提供必要的施工条件和协助，确保乙方工程施工的顺利进行。
3.项目范围：本次电力施工项目的具体内容和范围详见附件一。
第三条合同履行1.签订日期：本协议自甲、乙双方签字盖章之日生效。
2.履行期限：甲、乙双方在本协议签订后，应按照约定的工程计划进行施工，并按照约定的时间完成。
3.违约责任：任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。
第四条保密条款1.甲乙双方在合作期间应保守对方的商业秘密，未经对方允许不得向任何第三方透露。
2.如因一方违反保密义务造成损失的，应承担相应的责任。
第五条争议解决本协议如有争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构解决。
第六条其他事项1.本协议以书面形式签署，附件与本文具有同等法律效力。
2.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程施工完成之日终止。
3.本协议未尽事宜，应经双方友好协商解决。
甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日附件一：电力施工项目内容及范围1.项目名称：XXX电力施工项目2.施工地点：地点详见附件一地图3.施工内容：包括但不限于线路建设、设备安装、调试等工作。
4.项目周期：计划工期为XX个月，具体时间安排详见附件一工程计划表。
以上为电力施工协议书范本内容，甲、乙双方应严格按照协议的规定履行各自的责任，确保项目的安全、质量和进度。
2024年电力项目施工合作协议书范文
2024年电力项目施工合作协议书范文甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方为完成其电力项目施工任务，需委托乙方进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条工程范围2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。
2.2 乙方应确保施工质量符合国家及行业标准。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务。
第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币（大写）____________________3.2 甲方应按照以下方式支付工程价款：3.2.1 预付款：合同签订后___个工作日内支付总价款的___%。
3.2.2 进度款：根据工程进度，甲方应按月支付工程进度款。
3.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后___个工作日内支付至总价款的___%。
3.2.4 质保金：总价款的___%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工。
4.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查。
4.3 乙方应保证施工质量，如发现质量问题，应及时整改。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法规，确保施工安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施。
5.3 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。
6.2 甲方应在收到竣工报告后___个工作日内组织验收。
电力施工合作协议书模板
电力施工合作协议书模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方拟进行电力施工项目，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行电力施工项目事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_______________________1.2 项目地点：_______________________1.3 施工范围：_______________________1.4 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：2.1.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付工程款项。
2.1.2 甲方应提供施工所需的相关文件和资料，并保证其真实性、合法性。
2.1.3 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
2.2 乙方权利与义务：2.2.1 乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工。
2.2.2 乙方应保证施工质量，按时完成施工任务。
2.2.3 乙方应遵守甲方施工现场的管理规定，保证施工安全。
第三条工程款项及支付方式3.1 工程总款项：人民币（大写）_____________________3.2 支付方式：3.2.1 预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方总款项的____%作为预付款。
3.2.2 进度款：施工进度达到____%时，甲方支付乙方总款项的____%。
3.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付乙方剩余款项。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，并保证工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付工程款项，应按逾期金额的每日____%向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力施工合作协议书电力施工合作协议书（通用5篇）在不断进步的时代，各种协议书频频出现，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。
协议书到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家收集的电力施工合作协议书（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
电力施工合作协议书1甲方（工程发包方）：乙方（工程承包方）：甲方工程由乙方承包施工。
为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：一、甲方的安全责任：l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”（即:组织措施、技术措施、安全措施），并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。
乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。
经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。
进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。
对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。
如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。
甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。
凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。
施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项（工作范围、作业区域、工作票签发等），可另外附页。
六、其它需要约定的事项：七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章：乙方代表盖章：甲方单位盖章：乙方单位盖章：年月日电力施工合作协议书2用工方：（以下简称甲方）施工方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》相应工种质量验收标准及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、工期：总工期___年___月___日——___年___月___日四、承包形式：包清工（电工）五、施工范围：承包下列__包括：__，施工完成后由乙方负责出竣工图。
六、承包方式：七、分部或分段工程项目：八、质量标准及保修：优良保修一年九、施工条件1、乙方需接受甲方的施工管理以及监督工作，保证总体施工质量、进度协调一致进行。
乙方应配合甲方与建设方的工作协调，不得越过甲方与建设方直接交涉工作2、乙方在施工过程中应当注意文明施工、不得损害公司的整体形象与利益。
施工方人员不允许在施工现场吸烟、喝酒、打闹等违反工地规定的行为；施工方应听从现场管理人员的领导，不允许顶撞；否则给予重罚。
3、乙方必须确保施工工期，当乙方出现人力不足或消极怠工时会造成延误工期时，甲方有权安排另外的工班参与本项目，其所发生的人工费从乙方承包人工费总额中扣除，并对乙方处以所扣人工费一倍的罚款。
4、如施工方自身管理不妥，未规范施工造成的事故或质量返工，以及材料超损耗或者破坏设备、临时设施、安全消防设施等，均应承担其经济损失。
十、安全施工1、乙方严格按照安全施工规范进行施工，安全措施完备。
2、乙方在施工中所发生的一切安全事故，甲方一概不负责任，全部由乙方负责。
3、在使用过程中，如因乙方施工质量问题所造成的一切损失或人员伤亡，由乙方负责。
十一、付款方式及验收:1、按现场实际用工量的70%进行拨付人工费，施工完成后乙方报请甲方进行验收。
2、整体工程验收合格完成后，扣除5%质保金（质保壹年）后一次性结清。
本协议一式两份,双方各一份。
甲方签字：（盖章）乙方签字：（盖章）___年___月___日 ___年___月___日电话：身份证：电力施工合作协议书3合同编号：__________________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。
1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2．本合同包括下列文件：（示例）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的`全部义务和责任。
4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。
6．本合同一式_________份。
其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 地址：_________ 地址：_________网址：_________ 网址：_________电话：_________ 电话：_________电传：_________ 电传：_________传真：_________ 传真：_________电报挂号：_________ 电报挂号：_________邮政编码：_________ 邮政编码：_________开户银行：_________ 开户银行：_________账号：_________ 账号：__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________附件注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
电力施工合作协议书4甲方：xx（以下简称“甲方”）乙方：xx（以下简称“乙方”）为加强xxxxxx的安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。
一、甲方责任1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤害或经济损失的，甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。
二、乙方责任1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规章，不得违章操作。
2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。
如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方：xxxxxx年xx月xx日乙方：xxxxxx年xx月xx日电力施工合作协议书5甲方（用人单位）用人单位名称：法定代表人或负责人：乙方（劳动者）姓名：性别：出生年月：文化程度：户籍所在地址：现居住地址：居民身份证号码：联系方式：甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
一、劳动合同期限劳动合同自年月日起至年月日止。