【建设工程合同】工程造价合同4篇
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1示范文本甲方（委托方）：_________________________（全称）乙方（受托方）：_________________________（全称）鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作，为明确双方权益和义务，根据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务，确保工程投资控制合理、科学、高效。
乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于：预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。
二、双方基本信息及人员安排甲方：_________________________（填写相关信息）乙方：_________________________（填写相关信息）双方应指定具体的项目负责人，并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。
三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________（结束日期）止。
乙方应根据甲方的需求和时间要求，合理安排工作进度，确保按时完成咨询任务。
四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为：人民币_________________________元。
2. 支付方式：_________________________（如分期支付、一次性支付等）。
3. 支付时间：按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有，乙方享有咨询成果的署名权。
六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。
2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收，如有问题应及时提出。
七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。
2. 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程造价咨询合同5篇
建设工程造价咨询合同5篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（受托方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程造价咨询服务的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供建设工程造价咨询服务达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________服务内容：建设工程造价咨询，包括预算编制、造价审核、工程招标等。
二、服务范围与工作内容1. 预算编制：乙方将根据甲方提供的资料，进行项目工程量的计算，编制建设项目的预算。
2. 造价审核：乙方将对甲方提供的工程造价进行审查，确保造价合理、合规。
3. 工程招标：乙方协助甲方完成工程招标工作，提供招标文件编制、招标公告发布等服务。
4. 其他咨询服务：包括工程造价数据分析、工程造价控制等。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务内容完成并验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：根据服务内容的实际情况，双方商定总服务费用为人民币________元。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付服务费用：（1）合同签订后，甲方支付总服务费用的____%作为预付款；（2）乙方完成预算编制并提交成果后，甲方支付总服务费用的____%；（3）乙方完成造价审核并提交成果后，甲方支付剩余款项。
3. 发票及报销事宜：乙方在收到款项后，应向甲方提供合法有效的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应提供完整、准确的工程资料；（2）甲方应按时支付服务费用；（3）甲方应尊重乙方专业知识及建议，合理采纳咨询意见。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按合同约定提供建设工程造价咨询服务；（2）乙方应按时完成服务内容，确保服务质量；（3）乙方应对提供的咨询服务承担保密责任。
建设工程造价协议书范本4篇
建设工程造价协议书范本4篇篇1建设工程造价协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为明确工程造价的计算标准和付款方式，保障双方权益，特订立本《建设工程造价协议书》：第一条工程信息1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地点：（工程地址）3. 建设单位：（建设单位名称）4. 设计单位：（设计单位名称）5. 施工单位：（施工单位名称）6. 监理单位：（监理单位名称）第二条工程造价1. 工程造价总额为（大写）（￥）元整。
2. 工程造价包含但不限于以下费用：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等。
3. 工程造价变更的情况将根据实际情况进行调整，并经双方协商确认。
第三条付款方式1. 甲方应按照工程进度和施工进度支付相应款项。
2. 乙方应在工程完工前提供相应的财务报表以供审查确认。
3. 工程付款应符合相关政府法规和财务规定。
第四条税费和保险1. 工程造价中的税费由甲方承担。
2. 工程施工过程中发生的人员伤亡或设备损坏事故的保险费用由乙方承担。
3. 工程竣工后的保险费用由甲方承担。
第五条违约责任1. 若一方未按照本协议的规定履行义务，应支付对方相应的违约金。
2. 若一方屡次违约且无法履行合同义务，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
第六条争议解决1. 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成，应提交仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决为终局性裁决，对双方当事人具有法律约束力。
第七条其他事项1. 本协议自签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程造价协议书范本，希望能为您提供参考。
建议在签订合同前仔细阅读并确保各项条款符合双方利益，如有任何疑问或需要进一步协商，可直接联系相关单位或法律咨询部门进行确认。
祝愿合作顺利，工程顺利完成。
2024年建设工程造价咨询合同范本(四篇)
2024年建设工程造价咨询合同范本【合同编号】：____-001《建设工程造价咨询合同》甲方：（委托人）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：开户银行名称：银行账户：乙方：（承办方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：开户银行名称：银行账户：鉴于甲方拟进行建设工程项目，欲委托乙方提供造价咨询服务，双方经友好协商，本着平等、自愿、公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，达成如下合同：一、服务内容1.1 甲方委托乙方提供以下造价咨询服务：（1）项目建设初期阶段提供投资预算编制、造价测算和风险评估等服务；（2）项目可行性研究阶段提供项目概算编制、项目投资回报率计算和资金需求分析等服务；（3）项目建设设计阶段提供工程量清单计价、工程变更管理和工期控制等服务；（4）项目施工阶段提供施工图预算编制、施工投标文件编制和合同价款支付管理等服务；（5）项目竣工验收阶段提供工程结算编制、工程质量评定和工程款支付审核等服务；（6）项目运营阶段提供运营成本编制、后期维护费用评估和性能评价等服务。
乙方应按照本合同约定提供上述咨询服务，并提供建议和意见，确保服务质量和提供准确、及时的咨询报告。
1.2 乙方为了完成上述服务内容，有权要求甲方提供关于项目的相关文件、资料、图纸等，并有权对现场进行勘查和调查。
1.3 乙方有权委派合格的技术人员执行此项咨询服务工作，乙方将为其员工提供适当的技术培训和支持。
二、服务费用及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付乙方的服务费用。
具体费用包括项目预算编制，施工图预算编制，工程结算编制等各项服务费用。
双方在合同签订之前应就各项服务费用达成一致，以书面形式确认。
2.2 服务费用的支付方式为：甲方应于接受乙方咨询服务后的十个工作日内，将服务费用的20%作为预付款支付给乙方。
剩余的80%应在服务提供完毕后的十个工作日内一次性支付给乙方。
2.3 乙方完成咨询服务后，应出具咨询报告并交付给甲方。
建设工程造价咨询合同模板5篇
建设工程造价咨询合同模板5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程造价咨询合同甲方（甲方名称、法定代表人、注册地址、联系电话）与乙方（乙方名称、法定代表人、注册地址、联系电话）经友好协商，就甲方持有的项目建设工程的造价咨询服务，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行项目建设工程的造价咨询服务，以保障项目的顺利进行、合理投资，同时达到预期的经济效益。
第二条服务内容1. 乙方应按照甲方委托的范围，对项目建设工程进行造价测算、投资估算、成本分析等咨询服务；2. 乙方应根据实际需要，向甲方提供相关建议、方案，并提出合理的造价控制措施；3. 乙方应根据甲方委托，提供详细的造价咨询报告，并在需要时向甲方提供相关的造价调整意见。
第三条报酬及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的服务报价，支付相应的服务费用；2. 乙方应在提供服务后向甲方出具发票，并甲方应在收到发票后的15个工作日内支付相应费用；3. 如乙方提供的服务超出原合同约定的范围，甲方应按照双方重新商定的价格支付相应的费用。
第四条合同变更1. 任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更合同；2. 变更合同应具体明确变更内容、变更原因、变更时间及费用调整等具体事宜。
第五条合同期限合同自双方签署之日起生效，至完成项目建设工程或乙方提供的服务期限结束为止。
第六条不可抗力1. 因不可抗力，如地震、水灾等不可抗力因素，导致本合同无法继续履行，对双方均不承担责任；2. 不可抗力发生时，双方应立即通知对方，同时采取措施减少损失，并在不可抗力情况消失后继续履行合同义务。
第七条法律适用1. 本合同受中国法律管辖，并应按照中国法律解释和执行；2. 如本合同任何条款与相关法律法规相抵触，以法律法规为准。
第八条争议解决1. 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；2. 如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。
第九条其他1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇第1篇示例：建设工程造价咨询合同（示范文本）甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）联系人：（委托方联系人）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为了确保工程造价的合理性和准确性，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方委托，对建设工程项目的造价进行详细测算、分析和评估，提供相应的咨询意见和建议。
1.2 乙方将根据甲方的需求，为其提供相关的咨询服务，包括但不限于预算编制、招投标文件的编制、施工合同的审查等。
第二条服务费用2.1 甲方应按照乙方提供的服务项目和收费标准支付服务费用，具体金额双方另行协商确定。
2.2 服务费用支付方式：甲方应在签订本合同后的5个工作日内一次性支付全部服务费用。
第三条保密条款3.1 双方应对在履行本合同过程中所了解到的相关信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
3.2 双方对相关技术资料、商业机密等信息的保密责任在合同终止后仍然有效，直至其不再属于保密信息为止。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照约定支付服务费用或提供必要的资料和信息，应承担违约责任，并支付滞纳金或赔偿乙方因此造成的损失。
4.2 若乙方未按照约定完成服务内容或提供错误的咨询意见，应承担相应的责任，并在甲方要求下重新进行核算或提供正确的意见。
第五条争议解决5.1 在履行本合同过程中出现的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交给双方所在地人民法院诉讼解决。
5.2 本合同适用中华人民共和国法律。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为协商确定的服务期限。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为建设工程造价咨询合同示范文本，仅供参考。
具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1示范文本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的乙方接受甲方委托，对甲方指定的建设工程进行造价咨询服务，包括但不限于工程预算、结算、决算审核，工程量清单编制，工程造价鉴定及其他与工程造价相关的咨询业务。
二、服务范围与内容1. 工程预算、结算、决算审核服务。
对甲方提供的工程预算、结算、决算文件进行审查，确保工程造价合理。
2. 工程量清单编制服务。
根据甲方提供的施工图纸及相关资料，编制工程量清单。
3. 工程造价鉴定服务。
针对工程造价纠纷提供鉴定意见。
4. 其他与工程造价相关的咨询业务。
包括但不限于工程造价分析、成本控制等。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成所有约定的咨询任务并结算费用后终止。
四、合同价格及支付方式1. 合同总价为：______人民币。
具体金额根据工程规模、复杂程度及咨询内容等因素确定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付咨询费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）乙方完成初步成果并提交甲方审核通过后，甲方支付合同总价的______%；（3）项目咨询任务全部完成并经验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）及时向乙方提供所需的资料、文件及现场办公条件；（2）对乙方提交的咨询成果进行审查并提出修改意见；（3）按时支付咨询费用。
2. 乙方责任与义务：（2）确保提交的咨询成果真实、准确、完整；（3）对咨询成果的质量负责，并承担因咨询成果错误给甲方造成的损失。
六、保密条款1. 双方应妥善保管涉及对方的商业机密及合同内容，未经对方许可，不得泄露给第三方。
山东省建设工程造价咨询合同4篇
山东省建设工程造价咨询合同4篇篇1山东省建设工程造价咨询合同一、合同签署双方甲方（委托方）：______________乙方（咨询方）：______________二、合同目的甲方为了规划公司的建设工程，并作出合理的造价预算，以保证项目的顺利进行及资金的合理分配，特邀请乙方提供建设工程造价咨询服务。
三、服务内容1. 根据甲方提供的建设工程设计图纸及相关资料，乙方进行现场勘察，并对项目进行全面的造价分析。
2. 根据勘察结果，乙方提供合理的建设工程造价预算，并编制详细的造价清单。
3. 对项目工程进行施工过程中的造价变更进行评估及调整。
4. 协助甲方与承包商进行施工合同的商讨，并对施工合同中的造价条款进行审查。
5. 对项目工程的结算过程进行监督，并提供有关结算的专业意见。
四、服务期限本合同自双方签署之日起生效，至项目竣工验收之日止，合同期限为______年。
五、价格及支付方式1. 乙方提供的服务费用为______________，支付方式：___________。
2. 如遇到额外费用，经双方协商一致，额外费用由甲方支付。
六、合同终止1. 若双方无法达成协议，任何一方均可提前提出终止合同的要求，需提前______个月书面通知对方。
2. 若因不可抗力因素，导致合同无法履行，本合同自动终止，双方互不承担任何责任。
七、保密条款1. 本合同项下的所有信息、资料及数据，双方均应保密，未征得对方同意，不得向第三方透露。
2. 保密责任在合同终止后仍然有效。
八、争议解决本合同如有任何争议，双方应尽量通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向山东省有关行政机关提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式二份，双方各持一份，具有同等效力。
委托方（甲方）：______________咨询方（乙方）：______________日期：______________篇2山东省建设工程造价咨询合同甲方：山东省建设工程造价咨询有限公司乙方：甲方委托的具有造价咨询资质的个人或单位根据《中华人民共和国建设工程质量法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规以及国家、省有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、合同背景为了保证建设工程造价的准确、合理性，甲方委托乙方进行建设工程造价咨询服务，双方本着互利共赢的原则，签订本合同。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1建设工程造价咨询合同（示范文本）甲方：_____________（甲方单位名称）法定代表人（或负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________传真：_____________邮编：_____________乙方：_____________（乙方单位名称）法定代表人（或负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________传真：_____________邮编：_____________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的造价咨询服务，经双方友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、服务内容：1. 提供全过程造价咨询服务，包括但不限于建设工程总造价、概算、预算、投标报价、成本控制、造价分析等。
2. 对建设工程各项成本进行审查、评估和管理，确保项目的质量、安全和效益。
3. 提供建设工程造价管理相关的技术支持和咨询服务。
4. 协助甲方与其他相关单位进行造价谈判和协商。
5. 完成其他双方约定的工作任务。
二、服务期限：本次合同自双方签署之日起生效，至建设工程竣工验收之日止。
三、服务费用：乙方按照双方约定的标准收取服务费用，具体金额为_____________（大写：_____________）。
四、合同解除：1. 在服务期限内，如因不可抗力或其他不可抗力因素，导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2. 除上述情形外，任何一方未履行合同义务或严重违约，均可视为违约解除合同。
五、保密条款：双方应保守商业秘密，未经对方书面同意，不得泄露任何机密信息。
六、争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提交仲裁解决。
七、本合同自双方签字盖章之时生效，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程造价咨询合同范本(4篇)
建设工程造价咨询合同范本卖方（以下简称甲方）：_____买方（以下简称乙方）：_____甲方按照《北京市实施＜中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例＞细则》的规定，已合法取得北京市_____区（县）_____地块的土地使用权，土地面积为_____平方米，土地使用年限_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，国有土地使用证号为_____。
甲方在上述地块建设项目的名称为_____，现已竣工，取得房屋所有权证（房屋所有权证_____字_____号），经北京市房地产管理局审核，准予上市销售，外销许可证号为_____。
乙方自愿购买甲方的_____的房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。
双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。
第一条_____房屋，建筑面积为_____平方米（含共有共用面积，房屋状况详见附件），土地面积_____平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至_____年_____月_____日止。
上述面积已经北京市房地产管理局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米_____币_____元，价款合计为（大写）_____币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（小写：_____）。
乙方预付的定金_____元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意在_____年_____月_____日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行：_____银行帐号：_____第四条甲方同意在_____年_____月_____日前将房屋交付给乙方。
交付时，甲方提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》，并办妥全部甲方同意按《建筑工程保修办法（试行）》的规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。
建设工程合同范本(4篇)
建设工程合同范本（一）发包方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程编号：_____四、工程范围和内容：全部工程建筑面积____平方米。
（各单项工程详见工程项目一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币____元，其中：人工费____元。
（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（____）项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
工程造价合同(4篇)
工程造价合同合同编号：项目名称：委托人（甲方）：咨询人（乙方）：委托人（甲方）：咨询人（乙方）：依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
一.项目概况项目名称：二.合同内容以甲方提供的图纸等资料编制预算、控制价。
三.合同工期本合同期限为从____年____月____日起至工作完成止。
四.合同价款及费率本合同收费标准依据区物价局桂价费[_____]____号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》，项目按编制预算造价的‰计费。
项目计费金额不足元，按元收取。
五.服务费的结算与支付方式1.乙方预算编制工作完成并提交成果（一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份），经甲方确认合格后三个工作日内，甲方向乙方一次性支付咨询服务费。
2.支付方式：账户名称：开户银行：账号：六.甲方的权利与义务权利：1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2.有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的责任。
义务：1.应及时、准确的向乙方提供与本工程预算有关的资料。
2.甲方应授权本预算业务的代表负责与乙方进行工作联系。
甲方应当在约定时间内就乙方针对本工程预算业务书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
3.甲方应在约定时间内，向乙方支付预算编制相关费用。
七.乙方的权利与义务权利：1.乙方在开展预算业务工作中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2.乙方在开展预算业务工作中，有到工程现场勘察的权利。
3.乙方有权在合同约定的时间内获得预算编制服务费。
义务：1.在履行本协议期间或在协议规定期限内，不得泄露与本工程协议规定业务活动有关的保密资料。
2.在进行工程预算过程中，严格遵守回避原则，不得与甲方的施工单位在没有甲方指定人员的陪同下单独接触。
建设工程造价咨询服务合同4篇
建设工程造价咨询服务合同4篇篇1建设工程造价咨询服务合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（咨询方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就建设工程造价咨询服务事宜达成如下协议：一、咨询服务内容：1.根据甲方委托，乙方将对甲方提供的建设工程项目进行全面的造价咨询服务，包括但不限于项目预算编制、合同评审、工程造价控制等。
2.乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，为甲方提供尽善尽美的造价咨询服务。
二、服务期限：本合同自双方签署之日起生效，至本次工程竣工验收之日止。
三、服务费用：1.甲方应按照乙方提供的服务费用清单支付相应的咨询服务费用。
2.服务费用包括但不限于专业人员工资、咨询费、交通费等，具体费用详见《服务费用清单》。
3.甲方应于本合同签署之日起5个工作日内将服务费用支付至乙方指定账户，逾期支付的，甲方应承担违约责任。
四、保密条款：1.双方对在合同履行过程中获取的有关对方的商业、技术、经营和其他资料，应当予以保密。
2.未经对方书面同意，不得向第三方透露、传播保密信息，否则应承担相应的责任。
五、违约责任：1.甲方未按照约定时间支付服务费用的，应承担违约责任，乙方有权暂停或中止服务。
2.乙方未按照约定时间完成咨询服务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决：本合同在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，提交本合同签订地有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项：1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2.本合同自双方签署之日起生效，本合同共2份，每方各执1份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为建设工程造价咨询服务合同内容，双方应严格按照合同规定履行各自义务，确保合同顺利履行。
希望本次合作能够顺利达成，共同促进工程造价咨询服务质量提升，保障工程建设的顺利进行。
篇2建设工程造价咨询服务合同甲方（委托方）：单位名称（全称）：法定代表人/授权代表：联系地址：联系人：联系电话：乙方（咨询方）：单位名称（全称）：法定代表人/授权代表：联系地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在项目中进行建设工程，为确保工程造价合理、准确，特向乙方咨询建设工程造价相关事宜，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容及范围1.乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于工程预算编制、工程造价评估、招标文件编制、招标控制价评审等相关工作。
建设工程造价咨询合同(CF--2002--0212)4篇
建设工程造价咨询合同(CF--2002--0212)4篇篇1建设工程造价咨询合同(CF-2002-0212)第一部分：合同背景建设工程造价咨询合同是一种常见的合同形式，用于委托造价咨询公司或专业机构对建设工程项目的造价进行评估、分析和咨询，以帮助业主和相关方制定合理的预算和决策。
本合同编号为CF-2002-0212，是根据《建设工程造价咨询合同范本》制定的标准合同，适用于国内建设工程项目的造价咨询业务。
第二部分：合同内容1. 合同当事人：本合同由委托方（业主）和受托方（造价咨询公司）作为当事人签订。
双方应当遵守合同规定，履行各自的义务。
2. 服务内容：受托方应根据委托方的要求，对建设工程项目进行详细的造价测算和分析，提供相关的咨询意见和建议。
具体包括但不限于：- 对工程项目的建筑结构、材料、设备等进行定量分析，并提供相应的造价预算；- 对工程项目的施工周期、施工方法等进行评估，并提供相应的施工进度计划和施工成本分析；- 对工程项目的风险因素、变更因素等进行分析，并提供相应的风险控制措施和变更管理建议。
3. 费用支付：委托方应按照合同约定的费用标准和支付方式向受托方支付相应的咨询费用。
受托方应在接到付款通知后及时提供相应的服务，并按照合同约定的时间节点提交相关报告和成果。
4. 保密条款：双方应对在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料进行严格保密，不得向第三方泄露或披露。
否则，应承担相应的法律责任。
第三部分：合同效力本合同一经签署生效，具有法律约束力。
双方应共同遵守合同的约定，按照诚实信用的原则和商业规范进行合作。
如有争议，双方应友好协商解决；如果无法协商解决，则应提交相关部门或仲裁机构进行裁决。
第四部分：结语建设工程造价咨询合同是建设工程项目中重要的合同形式之一，能够帮助委托方合理评估和控制项目的造价，提高投资效益，实现项目的可持续发展。
希望双方能够本着互信互利、合作共赢的原则，共同努力，实现合同的良好执行和互惠互利的合作关系。
建设工程造价咨询合同范本4篇
建设工程造价咨询合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程造价咨询合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（咨询方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展建设工程项目，现有意向委托乙方进行造价咨询服务，双方经友好协商并一致同意，签订本合同，共同遵守，并按以下方式约定：一、服务内容乙方将为甲方提供以下建设工程造价咨询服务：1. 对甲方提供的建设工程项目报价进行审核，并提供建议。
2. 对施工图纸进行评估，控制工程进度和成本。
3. 提供工程变更、索赔和补偿等方面的咨询服务。
4. 其他涉及建设工程造价的专业服务。
二、服务标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准，为甲方提供造价咨询服务。
2. 乙方应及时、准确地向甲方提供造价咨询报告，并提供必要的咨询意见和建议。
3. 乙方应保持与甲方的沟通畅通，确保双方合作顺利进行。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方提供的服务标准支付服务费用。
具体费用标准双方协商确定。
2. 服务费用支付方式：甲方应在乙方提供服务后的15个工作日内，以银行转账的方式支付服务费用。
四、保密条款1. 双方应保护对方的商业机密和隐私信息，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同签订之日起至合同履行完毕之日。
五、违约责任1. 若一方未能履行合同义务导致合同无法正常履行，应赔偿对方因此造成的损失。
2. 若一方严重违反合同约定，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。
六、其他事项1. 本合同有效期为【具体时限】，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同如有需要变更，应签订书面协议，双方同意后方能生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：注意事项：本合同履行过程中如有任何争议，应友好协商解决，协商不成则提交相关法律机构裁决。
篇2建设工程造价咨询合同范本合同编号：______甲方（甲方单位全称）：______法定代表人：______地址：______电话：______传真：______邮编：______乙方（乙方单位全称）：______法定代表人：______地址：______电话：______传真：______邮编：______鉴于甲方拟对建设工程的造价进行咨询，并委托乙方进行相关服务，双方经友好协商一致，现就有关事项达成如下协议：一、任务目的1.1 甲方对建设工程的造价核算、预测、控制等方面的问题需要进行咨询，乙方具有建设工程造价咨询的资质与能力。
工程造价合同标准范本（4篇）
工程造价合同标准范本《西安某二手车行装修工程造价鉴定意见书》之异议书西安市雁塔区人民法院：我方与西安某二手车经销有限公司、某装饰装修工程施工合同纠纷一案，因双方对工程造价不予认可，我方申请对西安某二手车行装修工程造价进行鉴定。
贵院委托陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司作出陕万隆金剑【20_____】____号工程造价鉴定意见书，该意见书中认定工程总造价为1563528.37元，另涉及486234.82元造价暂未计入工程总造价，交由法官裁定。
现我方对该意见书提出以下异议：一、根据现场实际发生的工程量，鉴定机构应认定工程总造价为2049763.19元，意见书中“四、需要说明的问题”中认定的486234.82元均应直接计入工程总价。
1、鉴定机构根据实际工程量鉴定出墙、地面贴砖工程造价293153.94元，广播系统工程造价为9540.04元，监控系统、全部灯具工程造价为27384.6元，上述三项内容工程造价合计330078.56元，该费用应计入工程总造价内，不应交由法官裁定。
因为原报价费用单120万元明确说明“不含项目”为：墙、地面墙砖;广播系统;监控系统、全部灯具，但三项工程确属我方实际完成工程量，应当据实计入工程总造价;2、鉴定机构根据实际工程量鉴定无现场资料确认的土建工程部分增项内容造价为122084元，安装工程部分增项内容造价为1518元，合计工程造价为123602元。
上述工程确属我方施工完成，鉴定机构应当据实将该笔费用直接计入工程总造价内，不应交由法院裁定;3、卫生间蹲位隔断原清单报价为不锈钢五金件，双饰面板，在实际施工过程中，我方应被告要求，将双饰面板更换为仿实木隔断，现场实际为仿实木隔断，价差5096元，也应当据实计入工程总造价;4、卫生洁具原报价清单中规定品牌为佐意、双鱼、富琳、希尔曼，在实际施工过程中，我方应被告要求更换为品牌，现场实际品牌为，产生价差27458.26元，鉴定机构应当据实计入工程总造价。
2024年建设工程造价协议书范本推荐5篇
2024年建设工程造价协议书范本推荐5篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》、相关法律法规及其他相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程的造价事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方需要建设____________工程，并决定委托乙方承担该工程的造价咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的工程造价服务。
二、工程概况（一）工程名称：______________________工程。
（二）工程地点：______________________。
（三）工程内容：______________________。
（四）工程造价：经甲乙双方商定，本工程的造价按照本协议约定执行。
三、工程造价服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：预算编制、造价审核、成本控制、合同管理、工程计量与支付等。
具体服务内容根据工程进展和甲方需求确定。
四、工程造价约定（一）造价预算：乙方需根据甲方提供的工程设计文件及其他相关资料，编制详细的工程造价预算。
（二）造价审核：乙方应对甲方提供的施工图纸及相关变更进行造价审核，确保工程造价合理。
（三）成本控制：乙方应根据工程进度，协助甲方进行成本控制，确保工程投资在预定范围内。
（四）合同价格调整：如因设计变更等原因导致合同价格调整，甲乙双方应根据实际情况协商调整。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 提供完整的工程设计文件、施工图纸及相关技术资料。
2. 确保施工现场的“三通一平”（即电通、水通、路通及场地平整）。
3. 及时支付工程造价咨询服务费用。
（二）乙方责任与义务：1. 按照本协议约定提供工程造价咨询服务。
2. 对甲方提供的资料保守商业秘密。
3. 及时向甲方汇报工程造价咨询服务进展。
4. 保证工程造价咨询服务的专业性和准确性。
六、合同价款与支付方式（一）合同总价款：人民币______元整（￥______元）。
2024年建设工程造价咨询合同参考范文（四篇）
2024年建设工程造价咨询合同参考范文3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自____年____月____日开始实施，至____年____月____日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：（盖章）咨询人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：____年____月____日____年____月____日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程造价合同4篇_________（以下简称委托人）与_________（以下简称第一条委托人委托1．项目名称：_________2．服务类别：_________第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价第三条下列文件均为本合同的组成部分：1．建设工程造价2．建设工程造价3．建设工程造价第四条第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向第六条本合同的建设工程造价第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人（盖章）：_________法定代表人（签）：_________法定代表人（签）：_________ 委托代理人（签）：_________委托代理人（签）：_________ 住所：_________住所：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：_________邮政编码：_________邮政编码：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________电子信箱：_________电子信箱：__________________年____月____日_________年____月____日附件建设工程造价词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1．“委托人”是指委托建设工程造价2．“3．“第三人”是指除委托人、4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价第三条建设工程造价第四条向委托人提供与工程造价第五条1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；3．“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价第八条委托人应当在约定的时间内，免费向第九条委托人应当在约定的时间内就第十条委托人应当授权胜任本第十一条委托人在委托的建设工程造价1．2．3．委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1．委托人有权向2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3．当委托人认定第十三条第十四条第十五条第十六条委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价第十八条委托人如果向合同生效，变更与终止第十九条本合同自双方签盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
第二十四条正常的建设工程造价第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价第二十六条如果委托人对第二十七条支付建设工程造其他第二十八条因建设工程造价第二十九条第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外，合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与第三部分建设工程造价第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：_________。
第四条建设工程造价“建设工程造价（a类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；（b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（c类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；（d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（e类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价第九条委托人应在_________日内对第十四条第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：_________。
委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：_________。
第二十七条双方同意用_________支付酬金，按_________汇率计付。
第三十二条建设工程造价1．提交_________仲裁委员会仲裁；2．依法向人民法院起诉。
附加协议条款：_________《建设工程造价《标准条件》适用于各类建设工程项目造价《专用条件》的填写说明：《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。
第四条在协商和写明“建设工程造价在填写建设工程造价如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。
_________（以下简称委托人）与_________（以下简称第一条委托人委托1．项目名称：_________2．服务类别：_________第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价第三条下列文件均为本合同的组成部分：1．建设工程造价2．建设工程造价第四条第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向第六条本合同的建设工程造价第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人（盖章）：_________法定代表人（签）：_________法定代表人（签）：_________ 委托代理人（签）：_________委托代理人（签）：_________ 住所：_________住所：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：_________邮政编码：_________邮政编码：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________电子信箱：_________电子信箱：__________________年____月____日_________年____月____日附件建设工程造价词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1．“委托人”是指委托建设工程造价2．“3．“第三人”是指除委托人、4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价第三条建设工程造价第四条向委托人提供与工程造价第五条1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；3．“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价第八条委托人应当在约定的时间内，免费向第九条委托人应当在约定的时间内就第十条委托人应当授权胜任本第十一条委托人在委托的建设工程造价1．2．3．委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1．委托人有权向2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3．当委托人认定第十三条第十四条第十五条第十六条委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价第十八条委托人如果向合同生效，变更与终止第十九条本合同自双方签盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
第二十四条正常的建设工程造价第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价第二十六条如果委托人对第二十七条支付建设工程造其他第二十八条因建设工程造价第二十九条第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外，合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与第三部分建设工程造价第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：_________。
第四条建设工程造价“建设工程造价（a类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；（b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（c类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；（d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（e类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价第九条委托人应在_________日内对第十四条第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：_________。
委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：_________。
第二十七条双方同意用_________支付酬金，按_________汇率计付。
第三十二条建设工程造价1．提交_________仲裁委员会仲裁；2．依法向人民法院起诉。
附加协议条款：_________《建设工程造价《建设工程造价《标准条件》适用于各类建设工程项目造价《专用条件》的填写说明：《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。
第四条在协商和写明“建设工程造价在填写建设工程造价如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。
卖方（以下简称甲方）：__________买方（以下简称乙方）：__________甲方按照《北京市实施＜中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例＞细则》的规定，已合法取得北京市__________区（县）__________地块的土地使用权，土地面积为________平方米，土地使用年限________年，自______年______月_____日至______年______月______日止，国有土地使用证号为__________。
甲方在上述地块建设项目的名称为__________，现已竣工，取得房屋所有权证（房屋所有权证____________________号），经北京市房地产管理局审核，准予上市销售，外销许可证号为__________。
乙方自愿购买甲方的__________的房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。
双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。
第一条__________房屋，建筑面积为__________平方米（含共有共用面积，房屋状况详见附件），土地面积__________平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至______年______月______日止。