弱电系统工程施工合同
弱电施工合同模板(热门4篇)
弱电施工合同模板（热门4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电施工合同模板（热门4篇）弱电施工合同模板第1篇甲方：乙方：依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
弱电工程合同6篇
弱电工程合同6篇弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。
3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：施工地点：第二条工程内容及承包范围1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电施工合同范本4篇
弱电施工合同范本4篇乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!弱电施工合同1甲方：乙方： (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款：人民币小写：￥元正，大写：元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：____￥元正，即大写：元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：____￥元正，即大写：元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：____￥元，大写：元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方拟在_____________（具体地点）进行弱电工程施工，现甲乙双方经友好协商，一致达成如下合同：第一条项目名称：_____________（项目名称）第二条项目地址：_____________（项目地址）第三条项目内容：1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测，具体内容如下：数据通信系统：_____________；安防监控系统：_____________；智能化控制系统：_____________；电视监视系统：_____________；其他相关系统：_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准，如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限：从_____________年月日开始，至_____________年月日结束，共计_____________天。
第五条施工费用：本工程总造价为_____________元（大写）。
1. 在签订本合同时，甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款；2. 工程款的结算方式为分次结算，具体如下：第一次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第二次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第三次结算：_____________元（大写），应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修：设备保修期自工程竣工验收之日起计算，持续时间为_____________年（月）。
保修范围包括设备的免费维修及更换，但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案：施工完成后，乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案，不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任：任何一方未按时履行合同义务，应承担违约责任。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇第1篇示例：弱电工程是指低电压电气系统和弱电系统的安装与调试，如安防监控系统、门禁系统、楼宇对讲系统、消防联动系统等。
在进行弱电工程施工时，签订合同是非常重要的一步，合同可以明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
下面是一份关于弱电施工合同的范本，仅供参考。
弱电施工合同范本甲方（施工单位）：_________ 公司统一社会信用代码：_________鉴于乙方拟委托甲方承担弱电工程施工任务，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、工程内容1. 乙方委托甲方进行弱电工程施工，包括但不限于以下内容：（1）安全监控系统的安装与调试；3. 工程周期：预计工期为______个工作日，自双方签订本合同生效之日起计算。
二、施工标准1. 弱电工程施工应符合国家相关标准和法规的要求，严格按照工程图纸和技术要求进行施工。
2. 施工过程中，甲方应保证施工质量，确保工程顺利完工。
三、合同价款1. 乙方应向甲方支付工程总价款为人民币______元整。
2. 价款支付方式：乙方应在双方签订本合同时支付工程总价款的______%作为订金，余款在工程竣工并验收合格后一次性支付。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定支付价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
2. 施工期间如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保修期1. 工程竣工并经乙方验收合格后，甲方应为工程提供_____年的免费维修保养。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方可要求甲方进行维修，维修费用由甲方承担。
六、争议解决本合同如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，应向有关部门寻求调解或通过诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上为弱电施工合同的范本，双方签订合同前应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。
签订合同后，双方应严格按照合同约定履行，确保工程顺利完成。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方：武汉×××房地产开发(kāifā)乙方：武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统：消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。
甲方签字：年月日年月日乙方签字：弱电施工合同2甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电工程合同书样本5篇
弱电工程合同书样本5篇第1篇示例：弱电工程合同书样本甲方：（委托方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方打算进行弱电工程建设，为了明确双方权利义务，保障工程质量和工程安全，经双方友好协商，特签订本合同，共同遵照履行。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行弱电工程设计、施工和调试，并提供必要的配合。
2. 弱电工程项目包括但不限于：智能化安防系统、楼宇自控系统、通信网络系统等。
第二条工程条件1. 工程实行质量控制，按照国家相关规定和工程施工规范进行设计和施工。
2. 乙方应当按照甲方的要求，保证工程的进度、质量和安全。
3. 工程的材料和设备应符合国家标准，并提供相关证明文件。
第三条工程报价1. 乙方必须依据甲方提供的工程要求和工程量清单，按照合同规定报出工程项目的成本和费用。
2. 工程报价一旦签订合同，不得擅自提高或增加费用。
第四条工程进度1. 乙方应当按照合同约定的工程进度，按时完成各项工程任务。
2. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应负责相应的违约责任。
第五条工程验收1. 工程完成后，双方应当进行工程验收。
验收合格后，乙方应向甲方交付相关资料和技术支持，以及提供一定期限内的售后服务。
2. 若工程存在未达标和质量问题，乙方应按照约定及时整改，并保证通过验收。
第六条合同变更1. 若因工程需要或其他特殊原因，需对合同进行变更，应当经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 变更合同的内容和范围应当明确具体，不得违反国家相关法律法规。
第七条违约责任1. 如因乙方原因造成工程不能按期完成或不能达到约定标准，乙方应当承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按照合同支付工程款项，造成乙方损失的，甲方应当依法赔偿乙方损失。
第八条合同终止1. 若因不可抗力或其他合同外的原因，导致工程无法进行或者无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，并书面签订解除合同协议。
弱电工程施工协议5篇
弱电工程施工协议5篇篇1弱电工程施工协议甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方的【项目名称】弱电工程施工事宜达成如下协议：一、项目信息1. 项目名称：【项目名称】。
2. 项目地点：项目位于【项目地点】。
3. 项目范围：本项目的弱电工程施工包括但不限于电缆线路敷设、通信设备安装、监控设备设置、智能化系统调试等。
4. 工程期限：本项目工程期限为【具体时间】。
5. 工程造价：本项目工程造价为【具体金额】，乙方应按合同约定的支付方式支付给乙方。
二、施工内容1. 乙方应按照双方事先确认的施工方案和设计图纸，按时、高质量完成工程建设，保证工程质量符合国家有关标准。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全、环保、文明施工。
3. 乙方应具备弱电工程施工的资质，并委派具有相关经验和技能的施工人员参与施工。
4. 乙方应根据实际情况合理安排施工进度，及时向甲方汇报施工进度和工程质量情况。
三、合同变更1. 在工程施工过程中，如发生合同约定以外的情况，需变更合同条款的，双方应经过友好协商，并签订书面变更协议。
2. 未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
四、质量保证1. 乙方保证工程施工质量符合国家标准和甲方要求，如发现工程质量存在问题，应立即进行整改并保证在规定时间内完成。
2. 工程完工后，乙方应提供工程验收报告，并按甲方的要求提供相关质量保证。
五、验收与结算1. 工程完工后，双方应共同组织对工程进行验收。
验收合格后，甲方应按照合同约定的支付方式支付给乙方。
2. 如工程未达到验收标准，乙方应承担相应责任并进行整改，直至通过验收为止。
六、保密协议1. 双方应保守工程施工过程中涉及的商业机密、技术机密等信息，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
2. 终止合同后，双方仍需继续遵守保密协议，保护对方的商业和技术机密。
弱电工程合同范本3篇
弱电工程合同范本3篇篇一弱电工程合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[弱电工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述弱电工程的范围和要求，包括但不限于综合布线、监控系统、门禁系统等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]元（人民币/元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（4）剩余工程总价的[百分比]作为质保金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他施工单位的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责工程竣工验收前的成品保护工作。
六、质保期1. 本工程的质保期为[质保期时长]，自竣工验收合格之日起计算。
2. 在质保期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
弱电施工合同模板
弱电施工合同模板篇一：弱电工程合同本弱电工程合同甲方：乙方：（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》与其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。
一、合同名称、地点：工程名称：工程地点：二、施工围：围围：三、合同工期：开工日期：年月日；竣工日期：年月日；合同工期总日历天数_ 天。
(包括法定节假日) 四、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：元（合同各子系统价格明细见附件）在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材与工费相应增加。
五、合同付款方式：（1）预付款：在签订合同之日后3日，甲方支付乙方合同预算金额的 %作为预付，合同签订后15日乙方设备运抵现场。
（2）乙方设备到场一周，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的 %。
（3）中继款：在工程开始后两周，经乙方提出，甲方对乙方工程进度验收认可后，在7日，甲方支付乙方合同预算金额的 %。
（4）验收合格付款：设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。
在结算书经双方签署后，支付至结算总价的 %。
（5）质量保证金：合同结算总价款的 %作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日由甲方支付乙方。
六、甲方责任甲方按合同约定的容和时间完成以下工作：（1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。
（2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。
（3）按照合同规定，与时向乙方支付设备款项以与施工款项。
（4）工程完毕后，甲方应根据乙方的申请与时进行工程验收工作。
（5）甲方应对涉与本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格，未经乙方允许，不得透露给第三方。
（6）在设备安装调试验收后，由甲方负责成品保护工作，验收前产品产权归乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
___________弱电系统工程施工合同发包方：________________________________ （以下简称甲方）承包方：________________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的实际，甲方将___________小区电话、宽带网络、有线电视系统、监控、非可视对讲系统工程委托乙方建设，经甲、乙双方友好协商，现就工程施工和使用的有关事宜达成如下协议：一、工程名称、地点及规模1．工程名称：___________小区电话、宽带网络、有线电视、监控、非可视对讲系统工程2．工程地点：湘府东路___________小区内。
3．工程规模：___________小区及1#～4#栋住宅楼，共380户。
二、承建工程内容有线电视系统、电话系统、宽带网络、监控、非可视对讲系统安装工程，具体包括：1．非可视对讲系统：按投标文件的要求，完成管线预埋，设备的安装（不包括防盗门费用及安装）。
2．小区监控系统：按投标文件的要求，按承包方提供的施工图纸，完成管线预埋、设备的安装，另外免费增加一台17"液晶电脑。
3．有线电视、电话、宽带网络：按投标文件的要求，按发包方提供的平面布置图，完成管线的预埋、设备的安装，其中电话为2个点/每户，电视为2个点/每户，宽带为1个点/每户。
4. 光纤自市政引入主机房；小区机房建设；综合布线；室内外设备的安装（含宽带网中心机房及各分配线间的中心交换机、各楼层交换机、光电转换器、用户端的面板，模块等）；室内外垂直、水平金属桥架安装；室外（含小区内）管线明（暗）敷设及人、手孔建设。
5．室内有线电视、电话、宽带、监控、非可视对讲系统线缆敷设及末端设备的安装，电话采用四芯线或五类双绞线，宽带网络光纤入小区，超五类线进户。
6．电话、宽带入中国电信，经营权及所有权在乙方（乙方保证在任何情况下不损坏户内的管线及设施）；有线电视入广达电视网，并由乙方负责以上网络的开通，自业主或甲方要求之日，开通时间不得超过10天。
7．每户各网点按甲方认可的施工图施工。
三、承建方式1．该项目采取由承包人包干价、包设计、包设计审批通过、包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工验收通过、包有线电视、电话、宽带的开通（其中，电话、宽带的开通费另计）方式进行总承包。
2．乙方负责按甲方确认的材料、设备品牌采购安装，并保证所用材料、设备为合格产品，材料、设备详见2008年5月12日投标文件及附件一～附件三。
四、工程总价：工程承包总价为：叁拾伍万捌仟肆佰元整。
1．___________小区住宅楼有线电视系统施工建设总费用：每户2个点（每个TV点边上必须有一个网络点），总价人民币贰拾万零壹仟肆拾元整(人民币￥201400.00元)。
每户超出点位综合按120元/点计取费用。
2．___________小区电话由乙方免费施工建设，每户免费安装2个点，每户超出点位综合按380元/点计取费用（含住宅、会所及商业门面）。
3．___________小区住宅楼宽带网络由乙方免费施工建设，每户免费安装1个点，每户超出点位综合按480元/点计取费用（含住宅、会所及商业门面）。
4．___________小区监控系统施工建设总费用：总价人民币捌万贰仟元整(人民币￥82000.00元)。
小区室外安装8个带云台摄像点，车库出入口共安装2个固定摄像点。
5．___________小区对讲系统施工建设总费用：总价人民币柒万伍仟元整(人民币￥75000.00元)。
小区共380户，采用非可视非联网系统。
6．有线电视、电话、宽带网络、监控、非可视对讲系统工程由乙方免费为甲方提供整体设计。
由乙方负责办理相应的入网手续，有线电视开通所需费用由乙方承担。
7.室外电信管道、宽带网管道、有线电视室管道、监控管道为乙方免费建设。
8．以上有线电视建设费用含用户有线电视开通费（180元/户），有线电视开通费由甲方负责向用户统一收取并归甲方所有，由乙方提供发票。
9．有线电视线材、设备均按数字电视标准施工，待住户开通后，乙方免费向每户配送一台数字电视机顶盒。
五、工期及施工组织计划1．本工程自接到中标通知之日起配合土建施工同时进行，不得影响土建及其它专业工程进度，并确保在住户入伙之日前10天并网、开通。
正式竣工日期以土建总包单位竣工之日为准。
2．承包人于2008年6月30日前完成以上系统的设计，报甲方确认，并在设计完成后5日内编制工程项目计划书、工程施工组织计划书，报监理公司、发包人确认。
3．承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受监理公司、甲方对工程进度的检查、监督，因乙方施工原因导致其它工程延期的，按每天200～500元予以处罚。
六、保密条款乙方对涉及工程的所有资料、图纸(含电子文档)等负有保密义务，未经甲方同意，不得向第三者透露资料、图纸的内容，不得私自刻录、复制甲方图纸或资料，否则视为泄密，除向甲方赔偿经济损失拾万元外，并承担相应法律责任。
七、签证在施工现场原则上不发生现场签证，系统（升级费用自理）、品牌或数量要求与原投标文件及施工图不符而必须变更的或由于不可预计原因要求变更的，需经甲方工程部人员、监理工程师现场核实并签字的签证，方可进入结算。
八、质量和检验1．工程质量：达到合格工程标准，争取优良。
质量标准的评定以国家相关验收规范为依据。
2．双方对施工质量有争议，由工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，根据其责任分别承担。
3．承包人应认真按照行业标准、设计规范进行设计、施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。
4．工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，承包人应按发包方的要求处理或重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5．工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前18小时以书面形式通知发包人验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收，直至合格。
九、安全施工1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人原因造成的责任事故和因此发生的费用，由承包人承担。
2. 发包人有义务对其在施工现场的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
十、付款方式1．本工程实行工程总费用包干，主体封顶验收后付总包干价30%；布线及安装完成后付到总包干价60%；有线及电话开通后付到总包干价95%；余款作为质保金竣工验收完成一年后一个月内付清(不计利息)。
所有的主要设备到工地必须经甲方验收，签字认可，否则不允许进场。
2．工程因甲方原因进行重大调整（重大调整条款双方另行约定）所产生的变更合同价款，应与工程款（进度款）同时调整支付。
3．合同范围内全部工程竣工验收合格、工程技术资料交付后，承包人提交完整结算资料，发包人在收到竣工结算书后30个工作日内审核完毕。
十一、竣工验收、工程保修1．工程具备竣工验收条件，承包人须按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2．工程保修期:本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期 2 年。
保修期内，一切维修费用由承包人自理。
承包人应在接到发包人维修通知24小时内派人员修理。
3．宽带网络系统、有线电视系统由乙方终生负责维护，关于有线电视、宽带网络运营、维护、收费与___________物业公司另行签订协议。
十二、甲、乙双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：⑴甲方应为乙方的系统设计及施工提供必要的土建施工图纸及文档资料。
⑵甲方应协助乙方协调各施工单位之间的协作关系。
⑶乙方在甲方小区内的施工全过程中，甲方指派一名施工现场代表，负责协调乙方在施工过程中所发生的工程进度、工程变更等具体问题。
⑷甲方提供乙方进场时人员及材料住房的安置。
⑸发包方必须向承包方提供一处机房。
⑹考虑到整体布局和容量，甲方保证后续办公大楼或宾馆的建设在同等的条件下给乙方施工。
2．乙方的权利和义务⑴乙方免费向甲方提供以上系统施工图纸贰套，经甲方确认并加盖乙方设计章。
工程竣工后负责向甲方提供符合档案馆要求的竣工图纸叁套及竣工资料给总包单位，由总包单位统一报上级主管部门。
⑵乙方应向甲方提供电话、宽带网络、有线电视系统施工规划方案1套，并充分征求甲方的意见和提供相应的技术咨询。
⑶乙方应严格按照技术规程和设计要求进行施工，确保工程施工质量，并提供所用产品的质量合格证、检测报告等。
指派一名现场施工代表，配合甲方，协商处理施工过程中存在的各种问题。
⑷乙方必须根据甲方设计要求，配合主体施工做好预设预埋工作，管线预埋必须一次到位，不允许长距离凿槽凿洞，一旦出现费用自理。
⑸电话由乙方负责办理中国电信的入网手续，如在住户入伙前未能及时开通，则视为违约，并按住户要求予以赔偿。
⑹乙方须综合后期工程，对三线进行整体设计，考虑以后新增用户及系统升级。
⑺乙方将采用先进的网络技术和设备，硬件上保证提供1000M到小区，100M到楼栋，10M到桌面的接入速率，以后根据用户需要可以扩展到100M到桌面。
⑻乙方保证在___________小区配备使用国内前三名的网络设备。
乙方保证提供使社区用户能充分利用1000Mbps骨干/100Mbps到户带宽上网所需设备，乙方保持在长沙市区及周边县、市所有住宅小区宽带接入技术处于领先地位，必要时负责升级并承担费用。
⑼电话收费标准按湖南省电信有限公司长沙市分公司电信收费标准执行，否则造成的一切后果由乙方负责。
承诺：小区内部通话不收费用、电话开通费最高200元/户、宽带开通费优惠100元/户。
⑽乙方须与中国电信和有线电视运营商签订施工合作协议并报甲方备案。
⑾乙方承诺为了甲方的利益，必须向电信部门争取最优惠的政策。
十三、服务质量如住户对乙方宽带网运营效果及服务不满意，导致集体投诉的，乙方应负责解释，仍不能解决问题的，应无条件退出运营，并负责联系新的运营商进入。
十四、违约、毁约、处罚：违约：甲乙双方有一方不能全面履行合同条款为违约，违约方给对方造成经济损失的，按实赔偿，并对违约方处以壹万元罚款归守约方所得。
毁约：有一方无正当理由，单方面终止合同的执行为毁约，毁约方给对方造成的直接经济损失、间接经济损失按实赔偿，并对毁约方处以壹万元的罚金归守约方所得。