EPC专用条款部分
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇篇1工程名称：XXXXXX项目工程地点：XXXXXX发包方（甲方）：XXXXXX承包方（乙方）：XXXXXX合同编号：XXXXXX签订日期：XXXXXX一、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务1.1.1 甲方应向乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成本项目的工程设计和实施。
1.1.2 甲方应按照合同约定支付相应的款项，确保乙方的合法权益得到保障。
1.1.3 甲方应监督乙方的履约情况，确保乙方按照合同约定履行义务。
2. 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定完成本项目的工程设计和实施，确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守相关的法律法规和标准，确保施工安全和环境保护。
2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和管理，确保项目的顺利进行。
二、合同价款和支付方式3. 合同价款本项目的合同价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），包括工程设计、材料采购、施工安装、调试等全部费用。
4. 支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付款项：4.1.1 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.1.2 中期款：乙方完成工程设计并通过甲方审核后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.1.3 尾款：项目竣工并通过甲方验收后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
三、工期和进度5. 工期和进度5.1.1 本项目的工期为自合同签订之日起至项目竣工验收之日止。
具体开工时间和竣工时间以甲方书面通知为准。
5.1.2 乙方应按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计和实施。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.1.3 甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方的工期和进度不受影响。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。
epc 总价包干 合同 条款
epc 总价包干合同条款英文回答：EPC, which stands for Engineering, Procurement, and Construction, is a type of contract commonly used in construction projects. In an EPC contract, the contractoris responsible for the entire project, from design and engineering to procurement of materials and construction. The total price of the project is included in the contract, and the contractor is required to complete the project within the agreed-upon budget.One of the key advantages of an EPC contract is that it provides a single point of responsibility. This means that the client only needs to deal with one contractor throughout the project, simplifying the communication and coordination process. The contractor is responsible for managing all aspects of the project, including subcontractors, ensuring that everything is completed on time and within budget.Another advantage of an EPC contract is that it allows for better cost control. Since the total price is fixed in the contract, the client knows exactly how much the project will cost from the beginning. This eliminates the risk of cost overruns and provides greater certainty in budget planning.Furthermore, an EPC contract can provide faster project delivery. With a single contractor responsible for the entire project, there is less potential for delays and conflicts between different parties. The contractor can streamline the construction process and ensure efficient project execution.To illustrate the benefits of an EPC contract, let's consider an example. Imagine a client who wants to build a new power plant. By entering into an EPC contract, the client can hire a contractor who will handle everything from designing the plant to procuring the necessary equipment and constructing the facility. The client doesn't need to worry about coordinating different contractors ormanaging the procurement process. The contractor takes care of all these tasks, ensuring that the project is completed on time and within the agreed-upon budget.中文回答：EPC，即工程设计、采购和建设，是建筑项目中常用的一种合同类型。
EPC总承包商2024协议条款详例
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXEPC总承包商2024协议条款详例本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同相关术语1.2 合同文件1.3 定义与解释的方式2. 项目范围与工作内容2.1 项目范围2.2 工作内容2.3 工作量的确定3. 合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 价格调整机制3.3 支付方式与时间4. 项目进度与交付4.1 项目进度计划4.2 交付时间与方式4.3 进度延误的处理5. 质量与标准5.1 质量要求5.2 标准与规范5.3 质量问题的处理6. 合同的履行与维护6.1 合同履行的责任与义务6.2 合同的维护与管理6.3 合同变更与解除7. 保险与责任7.1 保险责任7.2 保险费用7.3 责任分配8. 违约责任与赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额的计算9. 争议解决9.1 争议的解决方式9.2 仲裁地点与机构9.3 仲裁结果的执行10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同的生效条件10.2 合同的终止条件10.3 合同解除的程序11. 一般条款11.1 通知与送达11.2 法律适用11.3 合同的解释权12. 保密条款12.1 保密信息的定义与范围12.2 保密义务的履行12.3 保密信息的泄露处理13. 知识产权保护13.1 知识产权的归属13.2 知识产权的保护13.3 侵权行为的处理14. 其他条款14.1 合同的附件14.2 合同的补充协议14.3 合同的修订历史记录第一部分：合同如下：1. 定义与解释1.1 合同相关术语（1）EPC总承包商：指根据本合同约定，承担本项目设计、采购、建设施工、调试、验收、培训及质保服务等全部工作的责任主体。
（2）项目：指本合同约定的EPC项目，具体内容见附件一。
（3）合同：指双方为实施项目而签订的这份《EPC总承包商2024协议条款详例》。
1.2 合同文件（1）合同本合同的主要条款，包括定义与解释、项目范围与工作内容、合同价格与支付方式、项目进度与交付、质量与标准、合同的履行与维护、保险与责任、违约责任与赔偿、争议解决、合同的生效、终止与解除、一般条款、保密条款、知识产权保护、其他条款等。
EPC总承包商2024协议条款详例
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXXEPC总承包商2024协议条款详例本合同目录一览1. EPC总承包商的定义及范围1.1 EPC总承包商的定义1.2 EPC总承包商的责任范围1.3 EPC总承包商的权益范围2. 项目的范围和目标2.1 项目的具体范围2.2 项目的目标和要求2.3 项目的实施阶段3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格的确定3.2 支付方式及支付时间表3.3 价格调整机制4. 项目的实施及进度管理4.1 项目实施计划4.2 进度管理及监控4.3 项目延期及提前完成处理5. 质量控制及验收5.1 质量控制标准5.2 验收程序及标准5.3 质量问题的处理6. 合同的变更及解除6.1 合同变更的条件6.2 合同变更的程序6.3 合同解除的条件及程序7. 违约责任及赔偿7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的具体承担7.3 赔偿金额的计算及支付8. 争议解决方式8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的程序8.3 仲裁或诉讼的地点及适用法律9. 合同的生效、终止及失效9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同失效后的处理10. 保密条款10.1 保密信息的界定10.2 保密信息的保护措施10.3 保密信息的例外情况11. 知识产权保护11.1 知识产权的界定11.2 知识产权的保护措施11.3 知识产权的归属及使用12. 合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序12.3 转让后的合同效力13. 合同的适用法律及争议解决13.1 适用法律的确定13.2 争议解决的方式及地点13.3 语言及版本的优先级14. 其他条款14.1 一般性条款14.2 特殊性条款14.3 附加条款第一部分：合同如下：第一条：EPC总承包商的定义及范围1.1 EPC总承包商的定义EPC总承包商是指根据本合同约定，负责工程设计、采购、施工、试运行等全部或部分工作，并向业主交付符合约定质量标准的项目实体的企业。
epc合同协议 通用条款
epc合同协议通用条款
EPC（Engineering, Procurement, Construction）合同，即工程、采购、施工合同，是一种广泛应用于工程建设领域的合同类型。
在EPC合同中，承包商负责工程的设计、采购和施工，承担项目的全部责任。
以下是一些EPC合同的通用条款：
1. 合同范围：明确承包商的工作范围，包括设计、采购和施工的具体内容。
2. 合同价格：规定合同的总价格和付款方式，通常采用固定总价合同。
3. 工期：规定工程的开工日期、竣工日期以及总工期。
4. 质量标准：明确工程的质量标准和验收标准。
5. 变更和索赔：规定工程变更的处理方式和索赔程序。
6. 违约责任：明确双方违约责任和违约金等事项。
7. 争议解决：规定合同争议的解决方式，如仲裁或诉讼等。
8. 保险：规定承包商应购买的保险种类和保险金额。
9. 知识产权：明确工程设计、采购和施工过程中产生的知识产权归属。
10. 保密条款：规定双方在合同履行过程中所知悉的商业秘密和机密信息的保密义务。
EPC工程2024年施工合同条款范本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXXEPC工程2024年施工合同条款范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC工程1.4 施工期1.5 工程质量1.6 工程进度第二条合同条款2.1 合同的签订与生效2.2 合同的履行与验收2.3 合同的变更与解除2.4 合同的争议解决第三条工程范围与内容3.1 工程范围3.2 工程内容3.3 工程量清单第四条工程质量与标准4.1 工程质量要求4.2 质量检验与验收4.3 质量问题的处理第五条工程进度与工期5.1 工程进度计划5.2 工期延误的处理5.3 提前竣工的奖励第六条合同价格与支付6.1 合同价格6.2 价格调整6.3 支付方式与时间第七条承包人的义务与责任7.1 承包人的义务7.2 承包人的责任7.3 承包人的权利第八条发包人的义务与责任8.1 发包人的义务8.2 发包人的责任8.3 发包人的权利第九条施工安全与环保9.1 施工安全要求9.2 安全事故的处理9.3 环保要求与措施第十条违约责任与赔偿10.1 违约行为10.2 违约责任10.3 赔偿金额的计算第十一条不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力的处理11.3 不可抗力后果的承担第十二条争议解决12.1 争议的解决方式12.2 仲裁程序12.3 诉讼管辖第十三条合同的终止与解除13.1 合同终止的条件13.2 合同解除的条件13.3 合同终止与解除后的处理第十四条合同的附则14.1 合同的修改与补充14.2 合同的有效期14.3 合同的继承与转让14.4 合同解除后的权利义务继承14.5 合同的废止与替代14.6 合同用语解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人：指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的当事人，即工程项目的业主或投资人。
1.2 承包人：指根据本合同约定，承担EPC工程的设计、采购、建设、调试、培训及保修等义务，享有合同权利的法人或其他组织。
EPC总承包项目通用条款
EPC总承包项⽬通⽤条款EPC总承包项⽬通⽤条款第1条⼀般规定1.1 定义与解释1.1.1 合同，指由第1.2.1项所述的各项⽂件所构成的整体。
1.1.2 通⽤条款，指合同当事⼈在履⾏⼯程总承包合同过程中所遵守的⼀般性条款，由本⽂件第1条⾄第20条组成。
1.1.3 专⽤条款，指合同当事⼈根据⼯程总承包项⽬的具体情况，对通⽤条款进⾏细化、完善、补充、修改或另⾏约定，并同意共同遵守的条款。
1.1.4 ⼯程总承包，指承包⼈受发包⼈委托，按照合同约定对⼯程建设项⽬的设计、采购、施⼯（含竣⼯试验）、试运⾏等阶段实⾏全过程或若⼲阶段的⼯程承包。
1.1.5 发包⼈，指在合同协议书中约定的，具有项⽬发包主体资格和⽀付⼯程价款能⼒的当事⼈或取得该当事⼈资格的合法继承⼈。
1.1.6 承包⼈，指在合同协议书中约定的，被发包⼈接受的具有⼯程总承包主体资格的当事⼈，包括其合法继承⼈。
1.1.7 联合体，指经发包⼈同意由两个或两个以上法⼈或者其它组织组成的，作为⼯程承包⼈的临时机构，联合体各⽅向发包⼈承担连带责任。
联合体各⽅应指定其中⼀⽅作为牵头⼈。
1.1.8 分包⼈，指接受承包⼈根据合同约定对外分包的部分⼯程或服务的，具有相应资格的法⼈或其它组织。
1.1.9 发包⼈代表，指发包⼈指定的履⾏本合同的代表。
1.1.10 监理⼈，指发包⼈委托的具有相应资质的⼯程监理单位。
1.1.11 ⼯程总监，指由监理⼈授权、负责履⾏监理合同的总监理⼯程师。
1.1.12 项⽬经理，指承包⼈按照合同约定任命的负责履⾏合同的代表。
1.1.13 ⼯程，指永久性⼯程和（或）临时性⼯程。
1.1.14 永久性⼯程，指承包⼈根据合同约定，进⾏设计、施⼯、竣⼯试验、竣⼯后试验和试运⾏考核并交付发包⼈进⾏⽣产操作或使⽤的⼯程。
1.1.15 单项⼯程，指专⽤条件中列明的具有某项独⽴功能的⼯程单元，是永久性⼯程的组成部分。
1.1.16 临时性⼯程，指为实施、完成永久性⼯程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性⼯程实体的其它临时设施。
EPC总承包项目合同基本条款
EPC总承包项目合同基本条款合同基本条款目录1、定义2、适应范围3、采购4、质量、数量及规格5、价格6、付款7、所有权8、装运9、包装10、交货11、保证12、质量保证13、检验14、违约罚金15、不可抗力16、税费17、合同终止18、破产终止合同19、转让与分包20、变更指示21、通知22、服务23、适用法律24、商业道德25、利益冲突26、安全, 酒精及药物管理制度27、合同语言28、仲裁1. 定义本文件中的下列术语应解释为:1.1 “订单”系指买卖双方签署的供货合同及双方协议，包括订单所附的各附件及其它参照文件及构成订单的所有文件。
1.2 “采购价”系指根据采购订单规定, 在卖方完全履行合同义务后应支付给卖方的费用。
1.3 “货物”系指卖方根据采购订单规定须向买方提供的一切设备、材料、备件、工具、手册和其它技术资料及其它所需材料。
1.4 “服务”系指根据采购订单规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的服务。
1.5 “现场”系指买方所采购的货物安装和使用的地点，也指卖方依据订单所服务的地点。
1.6 “验收”系指买方根据合同规定的程序和条件进行验证及接受所供货物。
1.7 “买方”系指中建八局工业设备安装有限责任公司(以下简称八安)。
1.8 “卖方”系指提供订单货物和服务的具有法人资格的公司或实体。
1.9 “业主”系指XXXXXX公司(以下简称“XXXX”)。
2. 适应范围本订单条款适用于八安在“XXXX工程”工程执行期间买卖双方为完成订单所规定的义务和责任，包括提供的货物，服务及相关技术和商务的所有工作。
3. 采购八安愿意购买并且卖方同意出售符合各项条款的采购订单中列出的货物和服务。
4. 质量、数量及规格所交付的货物不得多于或少于采购订单上载明的数量，同时该货物必须符合订货质量且应完全符合在该采购订单附件上载明的技术条件。
否则，该货物将被退还给卖方，费用由卖方承担；同时卖方必须退还八安采购价格和全部的运费以及赔偿由八安重新采购发生的一切与采购、运输、交付有关的其他费用。
epc总承包合同协议范本专业版5篇
epc总承包合同协议范本专业版5篇篇1EPC总承包合同协议甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行EPC总承包事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、承包范围及内容乙方负责以下EPC总承包工作内容：设计、采购、施工总承包（包括图纸设计、设备采购及运输、建筑施工、安装与调试等）。
具体包括但不限于以下内容：1. 设计工作：包括初步设计、施工图设计、深化设计、改造设计等。
2. 采购工作：设备及材料的采购与运输。
3. 施工工作：建筑施工、安装及现场施工管理。
三、工程期限1. 本合同工程总工期为XX个月，自开工之日起计算。
开工日期以甲方发出的开工通知为准。
2. 如遇下列情况，经甲方确认后工期可相应顺延：设计变化导致的延误；不可抗力因素导致的延误等。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸和技术标准进行施工，确保工程质量符合相关规定。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收申请给甲方。
甲方在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
五、工程价款及支付1. 工程总价：人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。
该总价为固定总价，不因任何因素变动而调整。
除非双方另有书面约定。
2. 支付方式：合同签署后支付XX%作为预付款；工程完工并通过初步验收后支付XX%；剩余款项作为质保金，于工程竣工验收合格之日起一年后支付。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需支付违约金，每日违约金为总合同价的XX%。
同时，甲方有权从工程款项中扣除相应违约金。
违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。
2. 若因甲方原因未按约定支付款项，甲方应按未支付款项的XX%向乙方支付违约金。
3. 任何一方违反本合同其他条款的，违约方应向守约方支付违约金并赔偿由此造成的损失。
EPC总承包合同审查要点
EPC总承包合同审查要点01\引言实践中，EPC总承包合同通常与中标通知书、投标文件、价格清单、技术协议等组成一个完整的合同文件，共同对项目施工相关事项进行约定。
根据市场监管总局于2020年11月25日发布的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，EPC总承包合同又分为合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三个部分。
上述关系如下图所示：本文将聚焦EPC总承包合同，带大家详细了解EPC总承包合同的内容、相互关系与审查要点。
02、EPC总承包合同各部分的内容与相互关系根据市场监管总局于2020年11月25日发布的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》以及实践中项目公司与EPC总承包方签订合同的经验，对EPC合同各部分具体内容以及相互关系总结如下：EPC总承包合同中，专用合同条款效力优先于通用条款，主要是对通用合同条款的内容进行细化、完善、补充、修改或另行约定。
专用合同条款部分也是经过双方当事人措施，对当事人权利义务影响最大的一部分，因此在审查EPC合同时，应当将专用条款部分作为审查重点，当专用没有相关约定时，再回到通用条款部分对当事人的相关约定进行审查。
03、合同主要权利义务审查要点审查EPC合同主要权利义务时，对以下几点内容需要进行着重审查：（一）承包范围承包范围即总承包方依据EPC合同的全部工作范围，审查时需要注意的内容包括：1、招投标时招标文件中的工作范围与合同中约定的工作范围应当一致。
2、总承包方工作范围的约定应当清晰、准确，避免出现“总承包方应当承担的一切工程”“可以推断应由总承包方承担的工程”“与上述工作范围相关的辅助工程”等含糊表述，避免日后产生争议。
3、当承包范围包含用地租赁时，应当注意租地费用和违约责任的约定。
新能源项目用地主要通过出让、划拨、租赁三种方式取得，其中，通过租赁方式取得土地使用权可以包含在承包范围内，由承包方负责（具体可以通过租赁方式使用的土地类型可参见能源实务复合型与非复合型光伏用地的区别。
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1双方约定的缺陷责任期为24个月。
1.1.2 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争.1.1.3 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： / .1.2合同文件1.2.1合同文件的组成及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）本合同专用条款（3）中标通知书（4）招标文件及其附件（5）本合同通用条款（6）投标文件及其附件（7）设计文件、资料和图纸（8）标准、规范及有关技术文件（9）工程质量保修书（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
1.3 语言文字本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。
1.4 适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： /1.5 标准、规范1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：设计、施工期间国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。
1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： / .1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后执行。
需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。
发包人的技术要求及提交时间：见招标文件。
承包人提交实施方法的时间：按发包人的要求。
1.6 保密事项双方签订的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。
第2条发包人2.2 发包人代表发包人代表的姓名：；发包人代表的职务：；发包人代表的职责：2.3 监理人2.3.1 监理单位名称：工程总监理姓名：监理的范围：监理的内容：监理的权限：2.5 保安责任2.5.1 现场保安责任的约定。
在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理□委托承包人负责保安管理2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人提出制度报发包人和监理人审批。
EPC专用条款部分
EPC专⽤条款部分第三部分专⽤条款第1条⼀般规定1.1 定义与解释1.1.51 双⽅约定的视为不可抗⼒时间处理的其它情形如下：1.1.52 双⽅根据本合同⼯程的特点，补充约定的其它定义：1.3 语⾔⽂字本合同除使⽤汉语外，还使⽤⽆其他语⾔。
1.4 适⽤法律合同双⽅需要明⽰的法律、⾏政法规、地⽅性法规：1.5 标准、规范1.5.1 本合同适⽤的标准、规范（名称）：以有限公司项⽬⼯程《招标⽂件》和该项⽬施⼯图中各有关章节所列的标准、规范为准，《技术要求》若有未指明的标准、规范，则采⽤国家现⾏施⼯及验收规范。
1.5.2 发包⼈提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：1.5.3 没有成⽂规范、标准规定的约定：发包⼈的技术要求及提交时间：承包⼈提交实施⽅法的时间：1.6 保密事项双⽅签订的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。
双⽅签订的技术保密协议（名称）：，作为本合同附件。
第2条发包⼈2.2 发包⼈代表发包⼈代表的姓名：；发包⼈代表的职务：；发包⼈代表的职责：承包⼈应按照发包⼈代表的指导并令其合理满意地在各⽅⾯根据合同的要求进⾏和完成⼯程任务。
发包⼈代表可以下发下列对图纸和合同⽂件的书⾯指⽰、书⾯指导和书⾯解释：（1）设计的变更或修改、⼯程数量和质量要求的变更或修改，或任何⼯程的附加、剔除或替代；（2）⼯程技术要求和/或图纸中或⼯程技术要求及图纸之间的任何不⼀致；（3）从现场清除由承包⼈购进的任何材料并由此⽽代⽤任何其它材料；（4）拆除和/或重新施⼯由承包⼈进⾏的任何⼯程；（5）为进⾏检验⽽开挖任何隐蔽⼯程；（6）凡与合同和/或⼯程有关或涉及的其他事宜，以及必须由发包⼈代表发布或者只有他发布才适合的任何事宜。
发包⼈代表代表发包⼈⾏使本合同约定发包⼈的权利，但发包⼈代表⾏使上述及下列⾏为前应该得到发包⼈签字并盖章确认，否则发包⼈代表⾏使的该⾏为对发包⼈和承包⼈不发⽣效⼒：（1）发出可能引起⼯程范围的扩⼤或缩⼩、⼯程质量标准的提⾼或降低、合同价款增加、合同⼯期延长的⼯程变更指令或其它指令；（2）批准或同意承包⼈提出的追加或变更⼯程价款、补偿损失和申请；（3）批准或同意承包⼈提出的顺延⼯期的申请；（4）发出要求承包⼈暂停施⼯的指令；（5）批准或同意承包⼈分包其承包的主体结构以外的部分⼯程；（6）确认承包⼈提出的⼯程竣⼯验收及各项验收报告；（7）确认⼯程竣⼯结算价款；（8）作出单⽅⾯终⽌合同的决定；（9）其他应由发包⼈决定的事项。
epc合同范本国标
epc合同范本国标EPC 合同范本（国标）第一部分合同协议书甲方（业主）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（总承包商）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程规模：_______________________4. 工程内容：包括但不限于工程的设计、采购、施工等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币_______________________元（大写：_______________________元整）。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付。
三、工期1. 开工日期：_______________________2. 竣工日期：_______________________3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行工程施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求完成工程设计、采购和施工任务；（2）确保工程质量和工期；（3）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款一、甲方和乙方的基本信息：甲方：（具体信息）乙方：（具体信息）二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：1、甲方的身份：乙方在本合同中承担EPC总承包商的职责，甲方为项目业主。
2、甲方的权利：甲方有权要求乙方按约定完成EPC总承包项目，并按照约定支付工程款。
3、甲方的义务：甲方应按照约定向乙方提供资金、土地、工程设计文件等必要条件，并协助乙方取得必要的工程许可和批准。
4、乙方的权利：乙方有权按照约定完成EPC总承包项目，并按照约定收取工程款。
5、乙方的义务：乙方应按照约定完成工程设计、采购、施工、调试等EPC总承包项目的各个环节，并承担工程质量、进度和安全的责任。
6、履行方式：双方应按照约定执行，确保项目顺利完成。
7、期限：工程项目的期限为（具体时间），在此期限前，乙方应完成项目建设。
8、违约责任：（1）若甲方违约，应承担由此造成的损失，并向乙方支付违约金。
（2）若乙方违约，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。
三、需遵守中国的相关法律法规：双方应遵守中国的相关法律法规，并按照相关要求履行义务。
四、明确各方的权力和义务：双方应明确各自的权力和义务，并在合同中写明，确保项目顺利完成。
五、明确法律效力和可执行性：本合同为有效合同，具有法律效力，双方应按照约定执行，并确保合同可执行。
六、其他：双方在履行本合同过程中发生的未约定事项，应在合作协商后确认，在书面形式下做出批准，并作为本合同的附件。
七、争议解决方式：如双方在执行本合同过程中发生争议，应协商解决，若协商不成，则提交仲裁解决。
八、合同条款的修改和解释：本合同的修改和解释，应由双方协商一致，并在书面形式下做出批准，并作为本合同的附件。
以上是建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款，如有需要，可在详细的规范下补充内容。
EPC总承包合同特殊条款版
EPC总承包合同一、引言EPC（Engineering,Procurement,andConstruction）总承包合同是指业主将工程项目的设计、采购和施工等全部或大部分工作，委托给一个承包商承担的合同形式。
EPC总承包合同在现代工程建设中越来越受到业主的青睐，因为它具有降低项目风险、缩短建设周期、减少业主管理成本等优点。
本文将对EPC总承包合同的内涵、合同主体、合同内容、合同履行等方面进行详细阐述。
二、EPC总承包合同的内涵1.设计（Engineering）：承包商负责工程项目的方案设计、初步设计、施工图设计等全部设计工作，包括提供设计文件、设计计算书、设计说明书等。
2.采购（Procurement）：承包商负责工程项目所需的全部或大部分材料、设备、构配件的采购工作，包括市场调查、供应商选择、采购合同签订、采购进度控制等。
3.施工（Construction）：承包商负责工程项目的施工工作，包括施工组织设计、施工方案制定、施工进度控制、质量安全管理等。
4.总承包（GeneralContracting）：承包商对工程项目的质量、安全、进度、成本等全面负责，业主仅需对承包商进行管理和监督。
三、EPC总承包合同的主体1.业主（Employer）：拥有工程项目所有权和投资权益的企业、事业单位、政府机构或其他组织。
2.承包商（Contractor）：具备相应资质和能力的工程公司，承担工程项目的设计、采购、施工等工作。
3.分包商（Subcontractor）：承包商将部分工程分包给其他企业或个人，分包商应具备相应资质和能力。
4.监理单位（Supervision）：受业主委托，对工程项目的质量、安全、进度、成本等进行监督和管理。
四、EPC总承包合同的内容1.合同价格：合同价格包括设计费、采购费、施工费、管理费、利润等，通常采用固定总价或可调总价的形式。
2.工期：合同应明确工程项目的开工日期、竣工日期和总工期。
epc 总价包干 合同 条款
epc 总价包干合同条款英文回答：EPC (Engineering, Procurement, and Construction) is a type of contract commonly used in the construction industry. It is a comprehensive agreement that covers the entire project, from design and engineering to procurement of materials and construction. The main characteristic of an EPC contract is that the contractor takes fullresponsibility for the project, including its cost and schedule.The total lump sum price is a key term in an EPC contract. It means that the contractor agrees to complete the project for a fixed price, regardless of any cost overruns or delays. This provides certainty to the project owner and ensures that the contractor bears the risk of any unforeseen circumstances.The EPC contract typically includes various clauses andprovisions that define the rights and obligations of the parties involved. These may include:1. Scope of work: This section outlines the specific tasks and deliverables that the contractor is responsible for. It includes details such as design specifications, construction plans, and quality standards.2. Schedule: The contract should specify the project timeline, including milestones and completion dates. It may also include liquidated damages provisions in case of delays.3. Payment terms: The contract should clearly state how and when the contractor will be paid. This may include progress payments based on completed work or specific milestones.4. Change orders: Inevitably, changes may arise during the course of the project. The contract should outline the process for handling change orders, including how they will be priced and approved.5. Dispute resolution: To avoid costly litigation, the contract should include a mechanism for resolving disputes, such as mediation or arbitration.EPC contracts are commonly used in large-scale infrastructure projects, such as power plants, refineries, and transportation systems. They provide a comprehensive framework for managing complex projects and ensure that all parties are aligned in terms of project scope, cost, and schedule.中文回答：EPC（工程、采购和施工）是建筑行业常用的一种合同类型。
EPC工程2024年施工协议条款范本一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXEPC工程2024年施工协议条款范本一本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程内容1.4 工程规模1.5 工程时间表2. 合同主体2.1 发包方2.2 承包方2.3 定义与解释3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付条款4. 工程进度4.1 施工计划4.2 工程延期4.3 工程暂停与复工5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议与处理6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料与设备验收7. 施工安全7.1 安全标准7.2 安全教育与培训7.3 安全事故处理8. 环境保护8.1 环保标准8.2 环保措施8.3 环保验收9. 知识产权保护9.1 知识产权归属9.2 知识产权保护措施10. 违约责任10.1 承包方违约10.2 发包方违约10.3 违约赔偿11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁11.3 诉讼12. 合同的变更与解除12.1 合同变更12.2 合同解除13. 附则13.1 合同的生效13.2 合同的终止13.3 合同的保存与复制14. 其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条工程概述1.2 工程地点： [具体地址，如需详细到街道和门牌号码]。
1.3 工程内容：包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、培训和交付本工程的全部工作。
1.4 工程规模： [具体工程规模，如需包括工程的总建筑面积、工程总投资等]。
1.5 工程时间表：详见附件《工程时间表》。
第二条合同主体2.1 发包方： [发包方全称，如需包括法人登记证号等]。
2.2 承包方： [承包方全称，如需包括法人登记证号等]。
2.3 定义与解释：本合同中使用的词汇，除上下文明确另有定义外，其含义如下：（1）“发包方”指本合同第二条第2.1款提及的发包方。
epc合同范本国标
epc合同范本国标工程总承包合同（EPC）定义和解释1. 定义：本合同中，下列词语具有如下含义。
“工程”是指合同约定的永久性工程，包括设备、材料的采购和施工。
“发包人”是指委托承包人完成工程设计、采购、施工等工作的当事人。
“承包人”是指与发包人签订合同负责工程设计、采购、施工等工作的当事人。
“EPC 模式”是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程建设组织实施方式。
2. 解释：本合同的条款仅为阅读方便，不应在解释本合同时作为依据。
本合同的和附件是本合同的组成部分，如和附件之间有任何冲突，以为准。
合同文件1. 组成：合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件设计图纸工程量清单工程报价单或预算书2. 适用法律、标准及规范：本合同适用的法律、法规和规章应是现行的国家和地方的法律、法规和规章。
本合同适用的标准、规范应是现行的国家和行业的标准、规范。
双方的一般权利和义务1. 发包人权利和义务：提供施工所需的场地、水、电等基础设施，保证施工期间的正常使用；协助承包人办理施工所需的各种手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等；按照合同约定的时间和方式支付工程款项；组织工程竣工验收，按照合同约定的质量标准和验收程序进行验收；按照合同约定的时间和方式接收工程，并承担相应的保管和维护责任。
2. 承包人权利和义务：按照合同约定的时间和质量标准完成工程设计、采购、施工等工作，并承担相应的质量责任；按照合同约定的时间和方式提交工程进度报告和质量保证资料；按照合同约定的时间和方式向发包人提交竣工报告和竣工资料；按照合同约定的时间和方式向发包人申请工程竣工验收，并承担相应的费用；按照合同约定的时间和方式向发包人移交工程，并承担相应的质量保证责任。
（完整版）九部委EPC总包合同通用合同条款
（完整版）九部委EPC总包合同通用合同条款通用合同条件1. 一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。
承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：1.3 语言文字本合同除使用汉语外，还使用无其他语言。
1.4 适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：1.5 标准、规范1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：以有限公司项目工程《招标文件》和该项目施工图中各有关章节所列的标准、规范为准，《技术要求》若有未指明的标准、规范，则采用国家现行施工及验收规范。
1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：发包人的技术要求及提交时间：承包人提交实施方法的时间：1.6 保密事项双方签订的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：，作为本合同附件。
第2条发包人2.2 发包人代表发包人代表的姓名：；发包人代表的职务：；发包人代表的职责：承包人应按照发包人代表的指导并令其合理满意地在各方面根据合同的要求进行和完成工程任务。
发包人代表可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示、书面指导和书面解释：（1）设计的变更或修改、工程数量和质量要求的变更或修改，或任何工程的附加、剔除或替代；（2）工程技术要求和/或图纸中或工程技术要求及图纸之间的任何不一致；（3）从现场清除由承包人购进的任何材料并由此而代用任何其它材料；（4）拆除和/或重新施工由承包人进行的任何工程；（5）为进行检验而开挖任何隐蔽工程；（6）凡与合同和/或工程有关或涉及的其他事宜，以及必须由发包人代表发布或者只有他发布才适合的任何事宜。
发包人代表代表发包人行使本合同约定发包人的权利，但发包人代表行使上述及下列行为前应该得到发包人签字并盖章确认，否则发包人代表行使的该行为对发包人和承包人不发生效力：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失和申请；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）发出要求承包人暂停施工的指令；（5）批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程；（6）确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告；（7）确认工程竣工结算价款；（8）作出单方面终止合同的决定；（9）其他应由发包人决定的事项。
发包人代表在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面确认。
承包人在收到发包人代表的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦发包人代表未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，发包人代表的该行动对发包人无约束力。
2.3 监理人2.3.1 监理单位名称：工程总监理姓名：监理的范围：监理的内容：监理的权限：2.5 保安责任2.5.1 现场保安责任的约定。
在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理□委托承包人负责保安管理2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：第3条承包人3.1 承包人的一般义务和权力3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：3.2 项目经理3.2.1 项目经理姓名：项目经理职责：项目经理权限：因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：承包人的项目经理及其项目管理班子人员名单（包括项目经理、副经理、技术负责人、经济管理人员、施工员、安全员、质量检查员等）及其专业资格证书复印件和身份证复印件，并在身份证复印件上预留签名样本作为合同附件，项目经理证书从开工之日起由发包人保管至项目验收合格止。
上述人员原则上不允许更换。
如遇特殊情况需更换上述人员时，应至少提前7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。
后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务，未经发包人同意，不得任意调换和撤离，否则由承包人承担相应的违约责任。
项目管理班子成员在本工程实施过程中应坚守岗位，不得另外承担其它工程项目的项目经理或管理工作，未经发包人同意不得撤回，否则视为承包人违约，每发生一次承包人应向发包人支付一万元人民币作为违约金，并且发包人有权为此解除本合同，并向承包人追偿因此造成发包人的一切损失。
承包人项目管理班子成员如出现以下情形的，该成员须在24小时内调离本工程项目，否则每人次承包人支付违约金1000元；同时承包人应在3天内任用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员：(1)发包人代表或工程师、造价师认为无法胜任者，包括：对工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等。
(2)不能积极配合发包人或项目管理单位正常工作者；(3)违反发包人或承包人工地现场管理规定者；（4）施工期间不听指挥调度，影响恶劣；(5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的工种）；(6)与本工程施工无关的人员。
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金1000元。
承包人确认本方项目经理及项目部班子成员纳入发包人的考勤管理，项目经理每周不少于5天、每天至少8小时在本项目工程现场开展工作，且应根据发包人的需要参加每周召开的例会（有事须提前向发包人告假，并征得同意），如项目经理违反上述约定，每发生一次，承包人向发包人承担1000元人民币的违约金。
项目部班子成员每周不少于5天，每天至少8小时在本项目工程现场开展工作，且参加每周召开的相关例会（有事须提前向发包人告假，并征得同意），如项目部班子成员违反上述约定，每发生一次，承包人向发包人承担500元人民币的违约金。
3.8 分包3.3.1 分包约定约定的分包工作事项：（提示：与承包人投标文件中的内容一致，有几个分包项目就填写几个）分包项目名称：分包单位：分包单位项目经理：分包单位其他主要管理人员名单（提供身份证明文件、现场施工人员劳动合同及社保证明）：所有分包项目不得再分包。
本工程除上述拟定的分包项目以外，其余部分原则上不得再分包，如确需分包的或更换已经确定的分包单位时，承包人须按照协议书第九条“承包人特别承诺”中的约定，将分包的有关情况报发包人，经发包人许可方可进行分包。
分包工程由承包人承担责任，分包人就分包部分承担连带责任。
发包人有权对承包人的分包情况随时进行监督检查，承包人必须配合发包人的检查（包括但不限于提供现场施工人员劳动合同、社保证明等）。
如经发包人检查发现承包人未经发包人许可分包的，发包人有权解除合同，同时要求承包人承担合同总金额的10%作为违约金。
分包工程价款由承包人与分包单位结算，承包人应严格按分包合同约定向分包商及时支付合同价款。
但是如因承包人原因未及时支付相应款项，而造成的工期延误，由承包人承担相应责任。
如发包人接到分包商投诉上述问题，发包人有权直接从承包人进度款中扣除承包人应支付分包人的款项，并保留直接向分包商支付该等款项的权利。
第4条进度计划、延误和暂停4.1 项目进度计划4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提交项目进度计划的份数和时间：4.3 采购进度计划4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：4.3.2 采购开始日期：4.4 施工进度计划4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：群体工程中有关进度计划的要求：各主要单项工程工期要求一览表4.5 误期赔偿因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的0.1 %或人民币金额为：无、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：无%或人民币金额为：无。
第5条技术与设计5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
□按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：□按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：5.1.2 发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：5.2 设计5.2.1 发包人的义务（1）提供项目基础资料。
发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：（2）提供现场障碍资料。
发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：5.2.2 承包人的义务（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求5.2.4 操作维修手册发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：5.2.5 设计文件的份数和提交时间规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：5.3 设计阶段审查5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间本工程的设计阶段（名称）：设计审查阶段及其审查会议的时间安排：第6条工程物资6.1 工程物资的提供6.1.1 发包人提供的工程物资（1）工程物资的类别、估算数量：发包人有权将发包人提供的材料改为委托承包人采购，由发包人指定采购厂家、承包人以自身名义与采购厂家签订合同。
承包人应严格按发包人要求的品种、规格、型号、数量、质量等级进行采购，并在发包人要求的时间内运至施工现场或发包人指定的其他地点。
发包人提供的材料改为由发包人委托承包人采购的，由承包人对该部分材料的质量负责，具体采购、验收、质量要求及违约责任与承包人供应的材料中承包人应承担的责任相同。
发包人的指定及委托均不能免除承包人对材料质量应承担的责任。
发包人提供的材料设备向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。
发包人在所供材料和设备到货前通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
材料、设备到货后，经发包人通知，一律由承包人负责卸车、清点、移货入库和现场转运及妥善保管。
其相关费用，已包含于合同价款中。
材料、设备到场后的检验、检测费用由发包人承担。
发包人供货地点在工地施工现场或工地仓库（含承包人仓库和发包人仓库）。
货到工地如发包人通知货物卸放在施工现场或承包人仓库，则发包人与承包人共同验收后交承包人看管和调用；若施工现场或承包人仓库不具备卸车条件，则货运至发包人仓库，由承包人办理手续后到发包人仓库提取领用。