建设工程施工合同(专用条款填写范例)
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同条款(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方：[发包方全称]，以下简称“甲方”；2. 承包方：[承包方全称]，以下简称“乙方”。
二、合同标的1. 工程名称：[工程名称]；2. 工程地点：[工程地点]；3. 工程规模：[工程规模]；4. 工程类型：[工程类型]。
三、合同工期1. 合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
四、工程质量标准1. 工程质量标准应符合国家现行有关工程质量标准及设计文件要求；2. 乙方应严格按照设计文件、施工规范和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、工程款支付1. 甲方应按合同约定的时间和比例向乙方支付工程款；2. 工程款支付方式：[支付方式，如：按月进度支付、按形象进度支付等]；3. 乙方应按照甲方要求提供相关工程进度报告和结算资料。
六、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期和工程进度计划进行施工；2. 乙方应确保工程进度与甲方要求相符，如因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应承担相应责任。
七、工程变更1. 工程变更应经甲方同意，并签订书面变更协议；2. 工程变更费用由双方协商确定，并纳入合同总价。
八、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任；（3）擅自变更工程内容、规模等，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任；（3）擅自变更施工方案、工艺等，应承担相应责任。
九、争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议；2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 合同履行完毕或经双方协商一致解除合同，本合同终止。
十一、其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程合同条款范文(5篇)
建设工程合同条款范文(5篇)发包方：________________承包方：________________为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________二、建筑面积（工程形式）____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：________________承包方：____________________年__月__日____年__月__日甲方：(发包方)______________________________乙方：(承包方)______________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：（填写发包方名称、地址、法定代表人等）承包方（以下简称“乙方”）：（填写承包方名称、地址、法定代表人等）1.2 甲方同意将（具体描述工程项目）的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点：（填写工程地点）2.2 工程规模：（填写工程规模描述）2.3 工程质量标准：（填写工程质量标准）2.4 工程造价：（填写工程造价约定）第三条工程工期3.1 开工日期：（填写开工日期）3.2 竣工日期：（填写竣工日期）3.3 合同总工期：（填写总工期天数）3.4 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意，并签订书面变更协议。
5.2 变更后，乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化，双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理，并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题，乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款，支付时间为收到合格工程量报告后的（具体天数）内。
7.2 进度款支付比例：（填写支付比例）。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟，乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后，甲方出具验收合格证书，工程方可视为正式交付。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方需要在其指定的地点建设[工程名称]，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模： [工程规模，如建筑面积、层数等]5. 开工日期： [开工日期]6. 竣工日期： [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价： [合同总价，大写：____元整]2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款：工程保修期满后____日内，甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的法律责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程合同专用条款
建设工程合同专用条款篇一:建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同（GF—1999—0201)（正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称)：国家盐化工产品质量监督检验中心承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点：自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程（具体内容详见工程量清单）工程立项批准文号:自发【200 】项批新号资金来源：财政投入二、工程承包范围承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期: XX年 10 月日竣工日期： XX年 11 月日计划工期：日历天四、质量标准工程质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额（大写）：壹佰陆拾陆万元（人民币）￥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：XX年10 月日合同订立地点：自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定：发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。
发包人:(盖章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真:开户银行：帐号：承包人：（盖章）住所：法定代表人: 委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：专用条款一、词语定义及合同文件２。
建设工程施工合同协议条款范文(4篇)
建设工程施工合同协议条款范文甲方：_____乙方：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1 工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____承包范围：_____1.2 开工日期：_____竣工日期：_____总日历日期：_____1.3 质量等级：_____1.4 合同价款：_____第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1 合同语言：_____3.2 适用法律法规：_____3.3 适用标准、规范：_____第4条图纸。
4.1 图纸提供日期4.2 图纸提供套数：_____4.3 图纸特殊保密要求和费用：_____第5条甲方驻工地代表。
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_____5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.7 会审图纸和设计交底的时间：7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作。
8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：8.3 施工防护工作的要求：8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：8.5 对施工现场交通和噪音的要求：8.6 成品保护的要求：8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8.8 施工场地整洁卫生的要求：第9条进度计划。
9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：9.2 甲方代表批准的时间。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设施工合同填报
建设施工合同填报范文一、工程概况工程名称：XXXX建设项目工程地点：XXXX地区工程内容：主要包括土建工程、安装工程、装修工程等工程立项批准文号：XXXX资金来源：自筹资金二、工程承包范围承包范围：本工程全部施工内容，包括但不限于土建、安装、装修、绿化、附属设施等。
三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天四、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件要求，达到优质工程标准。
五、合同价款金额（大写）：人民币肆亿捌仟万元整（￥480,000,000）六、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、合同履行1. 承包人应按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收等任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制。
2. 发包人应按照合同约定，提供施工场地、基础设施、材料供应、资金支付等条件，并协助承包人办理相关手续。
3. 双方应严格遵守国家法律法规，执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
八、违约责任1. 承包人未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
2. 发包人未按照合同约定支付价款或提供施工条件，应承担相应的违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：XXXX年XX月XX日以上仅为建设施工合同填报范本，实际合同内容应根据具体工程情况进行调整和补充。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。
3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。
支付方式：银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程专用合同条款填写
建设工程专用合同条款填写第一部分：合同基本信息甲方（建设单位）信息：- 名称：_________（全称）- 地址：_________（详细地址）- 法定代表人：_________（姓名）- 联系电话：_________（电话号码）乙方（承包单位）信息：- 名称：_________（全称）- 地址：_________（详细地址）- 法定代表人：_________（姓名）- 资质等级：_________（资质证书编号）- 联系电话：_________（电话号码）第二部分：工程概况- 工程名称：_________- 工程地点：_________- 工程规模：_________（总建筑面积/主要结构等）- 工程内容：_________（具体施工内容）- 工程质量标准：_________（按照国家或行业标准）第三部分：合同金额与支付方式- 合同总价：_________（大写和小写）- 付款方式：_________（分期付款比例、时间节点）- 预付款：_________（金额及支付时间）- 进度款：_________（根据工程进度支付）- 竣工款：_________（工程竣工后的支付条件）第四部分：工期与竣工时间- 开工日期：_________（年/月/日）- 竣工日期：_________（年/月/日）- 施工周期：_________（天数）- 延期责任：_________（如遇不可抗力因素导致延期的责任分配）第五部分：质量保证与验收- 质保期限：_________（起始时间及期限长度）- 验收标准：_________（按照国家或行业标准）- 验收程序：_________（验收的具体步骤和要求）第六部分：违约责任与争议解决- 违约责任：_________（甲乙双方违约时的责任承担）- 争议解决：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等方式）第七部分：其他约定事项- 保险责任：_________（工程保险的种类及责任分担）- 变更处理：_________（工程变更的程序和费用处理）- 附加条款：_________（根据实际情况添加的其他必要条款）第八部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（甲方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
乙方（乙方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证，并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工，乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下，为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。
第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条工程规模：______________第四条工程工期：______________第五条工程价格：______________第六条施工资金支付方式：______________第七条材料采购方式及价格：______________第八条质量要求及验收标准：______________第九条施工安全及责任：______________第十条工程变更及索赔：______________第十一条竣工验收标准：______________第十二条违约责任：______________第十三条其他约定事项：______________第十四条合同解释权：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同签订日期为：______________年______________月______________日。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________以上是本建设工程施工合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
工程合同专项条款填写模板
工程合同专项条款填写模板【模板标题】工程合同专项条款【模板内容】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的建设达成合作意向，特此制定以下专项条款：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模及主要技术指标：_________________4. 工程投资估算：_________________5. 工程开工日期预计为____年____月____日，竣工日期预计为____年____月____日。
二、质量要求1. 乙方须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对关键工序和重要节点，乙方应提前通知甲方，并接受甲方或其委托的第三方监理的质量检查。
三、工期与进度1. 乙方应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整方案。
四、价款支付1. 工程款项支付方式：_________________2. 付款时间及条件：_________________3. 预付款、进度款及结算款的比例和支付方法应明确约定。
五、变更与索赔1. 工程变更程序及处理办法：_________________2. 因变更导致的额外费用计算及支付方式：_________________3. 乙方因变更导致的损失有权向甲方提出索赔。
六、违约责任1. 双方均应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 具体违约情形及责任承担方式应详细列明。
七、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
2. 协商不成时，可提交至指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例
合同模板建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXXX工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXXX施工项目。
2.工程地点：XXXXXXX。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：XXXXX。
5.工程内容：/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。
（详见工程量清单）。
（详见工程量清单）。
二、合同工期计划开工日期：20XX年X月XX日。
计划竣工日期：20XX年XX月XX日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
建筑工程施工合同(专用条款填写范例)
建筑工程施工合同(专用条款填写范例)
1. 项目背景
受甲方委托，乙方负责承包以下建筑工程施工项目，双方达成以下合同约定。
2. 项目概述
2.1 项目名称
在此填写项目名称。
2.2 工程地点
在此填写工程地点。
2.3 工程范围
在此填写工程范围。
2.4 工期
在此填写工期。
3. 合同条款
3.1 价款支付方式
甲方将按照以下方式支付工程款项：
- 30%的价款在合同签订后的三天内支付。
- 50%的价款在工程完成后的七天内支付。
- 20%的价款在竣工验收合格后的十五天内支付。
3.2 违约责任
3.2.1 甲方违约责任
如甲方未按时支付工程款项或违约，甲方应承担违约责任，并按照合同约定的金额支付违约金。
3.2.2 乙方违约责任
如乙方未按时完成工程或质量不符合合同要求，乙方应承担违约责任，并按照合同约定的金额支付违约金。
3.3 变更和解除合同
3.3.1 变更合同
任何一方在工程施工过程中如需变更合同内容，应书面提出变更申请，并经双方协商确定后签订变更合同。
3.3.2 合同解除
双方达成一致意见，或依法解除合同的情况下，可解除合同。
4. 合同生效与争议解决
4.1 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效，效力自合同签订之日起。
4.2 争议解决
本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地法院进行解决。
5. 其他约定
在此填写其他需要约定的事项。
6. 合同签署
甲方签名：
日期：
乙方签名：
日期：。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXXX 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：XXXXXXXX施工项目。
2.工程地点：XXXXXXX。
3.工程立项批准文号：/ 。
4.资金来源：XXXXX 。
5.工程内容：/ 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。
二、合同工期
计划开工日期：20XX年X月XX日。
计划竣工日期：20XX年XX月XX日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥ 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥ 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥ 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥ 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥ 元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于20 年10 月20 日签订。
十、签订地点
本合同在北京市石景山区签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效生效。
十三、合同份数
本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。
发包人：(公章)
承包人：(公章)
年月日。