施工分包合同书新
建设工程施工分包合同范本(4篇)
![建设工程施工分包合同范本(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/a01c21eb6e1aff00bed5b9f3f90f76c661374c6f.png)
建设工程施工分包合同范本甲方:_____公司乙方:_____工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。
经双方协商达成如下协议:_____一、工程地点:_____深圳市梅林原深华石场内二、工程量:_____约803三、工程造价:_____捌仟元人民币四、付款方式:_____乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的50,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:_____(一)甲方责任:_____1.负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:_____1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任:_____1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方:_____ 乙方:_____ 甲方代表:_____ 乙方代表:_____。
建设工程施工分包合同范本(二)总包方 (甲方):分包方 (乙方):_____为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》和省(市)关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____分包内容:_____分包方式:_____二、工期开工日期:_____竣工日期: _____三、安全生产1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
建设工程施工专业分包合同范本(8篇)
![建设工程施工专业分包合同范本(8篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/49c8f53fb5daa58da0116c175f0e7cd1842518ad.png)
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj30-88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。
拨款分____次进行,拨款____%金额
6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在____天内,
结清尾款。
第7条关于材料供应的的约定
7.l、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
建设工程施工总分包合同5篇
![建设工程施工总分包合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/368dd0dc70fe910ef12d2af90242a8956aecaa15.png)
建设工程施工总分包合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,为确保建设工程的顺利进行,明确双方权利和义务,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、承包方式乙方按照甲方的要求,采用总承包方式,负责工程的全部施工任务。
三、合同工期1. 开工日期:____年__月__日。
2. 竣工日期:____年__月__日。
3. 合同总工期:____天。
四、工程质量1. 乙方应按照相关国家及地方规范、标准及设计要求,确保施工质量达到合同约定的标准。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督,如发现质量问题,有权要求乙方整改或返工。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付时间和金额按照双方约定执行。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供主要材料设备,乙方负责采购和保管。
2. 乙方应按照甲方的要求,提供材料设备的使用计划,确保工程进度。
七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的相关规定,确保施工现场的安全。
2. 乙方应制定安全施工措施,并报甲方备案。
如因乙方安全措施不当导致的事故,由乙方承担全部责任。
八、工程变更1. 如甲方需要对工程进行变更,应提前与乙方协商,并书面通知乙方。
2. 乙方应按照甲方的变更要求,及时调整施工方案和进度计划。
九、工程验收及保修1. 工程竣工后,乙方应提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
建筑分包合同范本(最新4篇)
![建筑分包合同范本(最新4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/91c71628eef9aef8941ea76e58fafab068dc444e.png)
建筑分包合同范本(最新4篇)分包合同篇一承包人:(简称甲方)劳务分包人:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。
三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为;2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。
中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。
对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
分包合同【最新9篇】
![分包合同【最新9篇】](https://img.taocdn.com/s3/m/c24d0d01657d27284b73f242336c1eb91a3733be.png)
分包合同【最新9篇】篇一:分包合同篇一发包方:(下称甲方)承包方:(下称乙方)现甲,乙双方本着平等,公平,自愿的原则,就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议:一、工程名称:二、工程地点:三、本工程采用乙方包质量,包安全,包文明施工,包成品和半成品的保护在内。
四、承包内容:本工程采用包工不包料的形式,乙方承包甲方所有砖体砌筑,门过梁制安,构造柱,外墙窗台压顶,所有圈梁,卫生间返边装模,捣砼等。
不仅限于以上内容的所有工作在内,甲方验收成品,乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、现场施工要求,及材料机械设备配置1、甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台,其他一切大,小型工具由乙方包干(单价已含此部分费用在内)2、甲方负责提供主轴线,各层柱提供水平点,乙方负责墙体施工放线工作3、因设计图纸变更或小量修改返工,一次改动在二个工日内的(或不超过2m3工程量的)甲方不作任何补偿,结算按实际施工图计算工程量。
4、在施工过程中,乙方要认真节省材料,当天砂浆要用完,当天下班前一定要把场地清理干净,砖块整齐堆放,做到文明施工,每天下班未清理的,违者按每次处罚200元,并承担甲方派人清理的一切人工费(合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天,大工按元/天计算)。
5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场,要提前熟悉图纸,如有疑问应及时与施工单位沟通,避免返工。
因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。
7、乙方做好配合水电,消防等部门留置预留洞,线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。
砌体的位置及垂直度应许偏差,用2m检查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处;严重超过10mm的要求返工,并处罚500元每处9、砌砖前应充分淋水,未淋水的罚款50元每次10、为保证砌筑的墙体外观美观,整齐,要求砍砖必须使用专业工具锯刀,不得随意拿砖刀直接乱砍,如发现一次处罚50元每次。
11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行钉木凳),甲方不提供门字架等。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
![建设工程施工劳务分包合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f458e2ae7d1cfad6195f312b3169a4517623e558.png)
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方(承包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)乙方(分包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________,位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作,具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求,按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元,根据实际工程施工情况,由双方商定分期结算,结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更,需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________,自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度,每延误一天,甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中,应切实加强安全管理,保障工程施工现场安全,确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准,确保工程质量符合要求。
建筑施工劳务分包合同范本(13篇)
![建筑施工劳务分包合同范本(13篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/78cffa1e7dd184254b35eefdc8d376eeaeaa17b9.png)
建筑施工劳务分包合同范本工程承包人:(以下简称甲方)劳务分包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则,鉴于已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项经协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:施工图范围内的清包工。
二、分包工期:开工,竣工,总工期天,每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延),提前一天奖励壹佰元,奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工,执行现行建筑安装工程施工质量验收规范,工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工,确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源),按每平方米元计算,建筑面积为平方米,总价元。
场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。
结算方式:首付工程款万元,第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后,一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外,乙方有权投诉)。
五、奖惩措施乙方在施工过程中,工程质量必须达到合格,否则处以工程承包价格____%的罚款。
乙方必须按照甲方的施工进度计划施工,在施工过程中进行节点考核,不按时完成,每推迟一天,罚款____元。
工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的,甲方有权无条件更换施工队伍,并不再支付本期的人工费(节点工期另附,见施工进度横道图)。
因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时,施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求,造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
建设工程施工劳务分包合同5篇
![建设工程施工劳务分包合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8f8cba5dcd1755270722192e453610661ed95a9a.png)
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方(总承包商):名称:xxx公司法定代表人:xxx地址:xxx电话:xxx乙方(劳务分包商):名称:xxx公司法定代表人:xxx地址:xxx电话:xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任,保证工程质量和工期,甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称:xxx工程2. 工程地址:xxx3. 工程范围:根据双方共同商定,乙方承担施工工程中的劳务分包工作,包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期:根据施工计划,工期为xx个月/天。
5. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程,保证工程质量符合规定。
6. 施工组织:乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式:甲乙双方商定施工总价为xxx元,支付方式为xx%预付款,xx%进度款,余款xxx天内结清。
8. 违约责任:如一方违约,需向对方支付违约金,违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定:双方在合同履行过程中如有其他约定,可另行协商,并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议,双方应协商解决,协商不成的,提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:建设工程施工劳务分包合同签订,旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系,提高施工效率,确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行,共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作,共同努力,顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式,通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中,总包方通常是建设工程的主体承包商,负责项目的整体管理和实施,而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商,承担具体的施工工作。
施工劳务分包合同协议书6篇
![施工劳务分包合同协议书6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c2fb51dcf605cc1755270722192e453610665b1c.png)
施工劳务分包合同协议书6篇施工劳务分包合同协议书 (1) 甲方:乙方:甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:一.工程地址:。
二.工程内容:前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.委托方式:采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。
四.工程工期:1、开工日期: (以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:五、工程总造价:(人民币)每平方8.5元,面积按照图纸国家统一规范计算。
六、甲方的权利和义务:1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。
.2.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
七、乙方的权利和义务:1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
八、付款方式:1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%,等工程完工再付清全部剩款。
十、违约责任:1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。
经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务分包合同协议书 (2) 甲方名称:乙方名称:依照《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿协商一致的原则订立本合同。
建设工程施工分包合同范本6篇
![建设工程施工分包合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9dee23aebb0d4a7302768e9951e79b896802680b.png)
建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方:(名称)乙方:(名称)鉴于甲方拟在(地点)进行建设工程,因业务需要委托乙方进行部分施工,并经双方友好协商,现签订如下分包合同:第一条项目介绍甲方和乙方均同意,乙方将按照甲方的要求,在(具体位置)进行建设工程分包施工,具体承包范围为(具体内容),具体承包价格为(具体金额)。
第二条工程质量乙方承诺将按照甲方的施工标准和要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规定,且保证施工过程中不违反相关法律法规。
第三条交货期乙方应按照甲方工程进度要求,在规定时间内完成分包施工,并保证按时交货。
第四条施工费用1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付施工款项。
2. 乙方应保证按照工程量进行结算,不得擅自增加施工费用。
第五条突发事件处理1. 在施工过程中如发生突发事件影响到施工进度或质量,双方应友好协商解决。
2. 如因不可抗力导致施工无法继续,双方可协商解除合同或延期交货。
第六条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应按照甲方要求承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致施工延误或其他问题,甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同变更若本合同内容需要变更,双方应书面协商,并在变更后签署变更协议。
第八条争议解决双方如发生争议,应友好协商解决;若无法协商解决,可提交相关部门进行调解或仲裁。
第九条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜由双方友好协商解决,协商不成将依法处理。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
以上是建设工程施工分包合同的范本,双方应认真履行合同约定,保障工程质量和进度,确保双方合作顺利进行。
篇2建设工程施工分包合同范本甲方:(委托方)___________(以下简称甲方)乙方:(承包方)___________(以下简称乙方)鉴于,甲方拟进行___________(项目名称)工程的施工,因需求施工公司提供专业服务,在友好协商的基础上,甲、乙双方达成如下约定:第一条项目概况1.1 项目名称:___________(项目名称)1.2 项目地点:____________(项目地址)1.3 工程内容:___________(工程内容)1.4 工程规模:___________(工程规模)1.5 工期安排:___________(工期安排)第二条乙方承包的工程范围2.1 乙方将承担本合同约定的___________(工程范围),具体包括但不限于___________(工程内容)。
建设工程施工专业分包合同通用范本5篇
![建设工程施工专业分包合同通用范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c222887aa9114431b90d6c85ec3a87c240288ade.png)
建设工程施工专业分包合同通用范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方建设工程施工中的专业分包事项达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________承包范围:_________________________(具体范围详见附件一)承包方式:包工包料(或包工不包料等)工期要求:按照甲方总进度计划执行。
质量标准:符合国家相关施工验收规范及标准。
二、合同文件组成及解释顺序1. 本合同协议书;2. 本合同条款;3. 附件一:承包范围及工程量清单;4. 附件二:技术规范和要求;5. 附件三:图纸及相关说明;6. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
三、合同工期开工日期:根据甲方要求确定开工时间。
竣工日期:根据甲方总进度计划及双方约定的工期要求确定竣工日期。
如因甲方原因导致工程延期,乙方有权提出合理的顺延申请。
四、质量与检验标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工验收规范和质量检验评定标准进行施工,确保工程质量达到优良标准。
2. 乙方应按工程进度完成各分项工程,及时进行质量自检并接受甲方的质量检查与监督。
如乙方施工质量不符合设计要求或存在质量问题,乙方应负责无偿修复并承担因此造成的损失。
五、工程价款与支付1. 工程价款确定方式:根据附件一承包范围及工程量清单确定的工程量和双方约定的单价计算工程总价。
如有变更,以双方签证的变更文件为准。
2. 工程款支付方式:(具体支付方式根据双方约定填写)3. 工程款支付时间:(具体支付时间根据双方约定填写)篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方所承包的工程项目的专业分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________承包范围:_________________________(具体范围详见附件)二、工期及进度要求开工日期:__________年______月______日竣工日期:__________年______月______日(因乙方原因导致工期延误的除外)分包工程进度需满足工程总体进度要求,乙方应按时提交进度计划并严格执行。
施工劳务分包合同(通用16篇)
![施工劳务分包合同(通用16篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e98658c06394dd88d0d233d4b14e852458fb39d0.png)
施工劳务分包合同(通用16篇)施工劳务分包合同(通用16篇)施工劳务分包合同篇1甲方:__________乙方:__________为满意甲方建设内邓高速№.2标项目桥梁工程施工的需要,乙方同意就该标段内的部分桥梁工程向甲方供应劳务。
为明确甲乙双方的权利和义务,根据相关法律规定,结合本工程详细状况,经双方协商全都,签订本劳务承包协议。
第一条工程内容1.1 工程名称:__________内邓高速№.2标桥梁工程1.2 工程地点:__________河南省淅川县1.3 工程内容:__________甲方组织机械开挖基坑,乙方人工协作土方清理。
从截桩开头到桥面铺装的全部工作::乙方的有关事宜,达成如下协议:一.工程地址:。
二.工程内容:前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.托付方式:实行甲方供应材料方式,乙方包人工的托付方式。
四.工程工期:1、开工日期:在______年______月______日前完成办理下列工作手续。
十二、双方职责范围:(一) 甲方职责范围1、甲方供应与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方,工程施工图纸二套(土建、结构图)。
2、甲方负责组建施工项目部,其中:甲方委派码 ;3、甲方必需把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位,担当工程施工水电及生活区的水电费用。
甲方不仅负责工程材料的选购供应,而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作,担当工程各种材料的送检工作及担当检测费用或因材料不合格造成的相关费用。
4、如因甲方缘由造成停工待料超过一个月,甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80元,因甲方或建设单位缘由造成停工超过一个月以上的,必需担当支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费,工期均可顺延。
5、甲方协作乙方在工程施工期间人员平安保险的购置和申报处理工作,费用乙方负责。
6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建,满意乙方施工人员住、食、洗的生活需要,并且供应乙方施工管理人员的办公室1间。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
![住建部建设工程施工劳务分包合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/ee04cc486d175f0e7cd184254b35eefdc8d315b3.png)
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方:(主体施工单位名称)法定代表人(或委托代理人):(主体法定代表人名称)地址:(主体地址)联系方式:(主体联系方式)乙方:(分包单位名称)法定代表人(或委托代理人):(分包单位法定代表人名称)地址:(分包单位地址)联系方式:(分包单位联系方式)为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规,双方经友好协商,就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在(工程项目名称及具体地址)承揽以下工程施工劳务分包事项:(具体工程内容)1.2 乙方应按照甲方的要求,按照合同规定的工程施工标准和进度,为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用,合同价款为(具体金额)元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间,向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范,确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题,乙方应承担相应的责任,并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定,确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故,双方应及时进行处理,并向有关部门报告,并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格,乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格,甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
建筑施工分包合同范本7篇
![建筑施工分包合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/0bd915b99a89680203d8ce2f0066f5335a8167cf.png)
建筑施工分包合同范本7篇篇1甲方(总承包方):__________地址:__________法定代表人:__________联系方式:__________乙方(分包方):__________地址:__________法定代表人:__________联系方式:__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方总承包的建筑工程中的分包工程达成以下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________。
(二)工程地点:__________。
(三)分包工程范围和内容:具体分包工程内容见附件《分包工程清单》。
二、合同工期(一)分包工程开工日期:__________年______月______日。
(二)分包工程竣工日期:__________年______月______日。
(三)工期顺延条件及程序约定:因不可抗力因素导致工期延误的,经甲方确认后工期相应顺延。
三、质量标准与验收(一)分包工程质量标准应符合国家现行的相关施工规范及标准。
(二)乙方应接受甲方的质量监督和检查,确保工程质量达到合同约定的标准。
(三)工程竣工验收以国家相关规范、标准及本合同约定的质量标准为依据。
验收程序按照国家相关规定执行。
四、合同价款及支付方式(一)合同总价款为人民币______元整(¥______元)。
具体金额以实际完成的工程量乘以合同单价计算。
(二)支付方式:甲方按照工程进度支付工程款,支付时间、金额和比例如下:1. 基础工程施工完成并经甲方验收合格后______日内支付合同总金额的______%;2. 主体结构完成一半时支付至合同总金额的______%;3. 工程竣工并经甲方验收合格后支付至合同总金额的______%;4. 工程结算完成后______日内支付至结算金额的______%;5. 余款作为质量保证金,于工程竣工验收合格后______年内无质量问题时付清。
建设工程施工分包合同范本6篇
![建设工程施工分包合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/0d2be370905f804d2b160b4e767f5acfa0c78313.png)
建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总承包方):__________乙方(分包方):__________鉴于甲方有关项目(以下简称“工程”)的总包工程合同,与乙方就分包的小样施工项目达成一致,为明确双方权利与义务,特订立本合同,供履行。
第一条分包工程:1. 乙方承担本合同规定范围内的分包工程的施工任务,工程的招标、设计、发包、验收由甲方负责。
乙方应按照本合同规定的施工周期和质量标准,完成相应的施工任务。
2. 乙方应遵守所在地的施工管理规定,确保施工安全和工程质量,如发生质量问题或者安全事故,乙方须承担相应的责任和经济赔偿。
第二条价格与支付:1. 乙方将按照合同规定的价款,以及其他可能另行签订的费用支付标准,定期或阶段性向甲方申请付款。
2. 甲方收到乙方的支付申请后,应在_________天内审核并支付,一旦甲方未能按时付款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第三条安全与环保:1. 乙方必须严格遵守施工安全和环保法规,确保工程施工过程中的安全,保障环境的纯净。
2. 如乙方在施工中违反相关法规,导致事故或者环境污染,乙方应承担相应的法律责任并赔偿相应的经济损失。
第四条完工验收:1. 乙方完成分包工程后,甲方负责组织验收,验收合格后,甲方应及时支付尾款。
2. 若乙方未按期完成施工任务,甲方有权利终止合同,并要求乙方偿还已支付的合同价款。
第五条违约责任:1. 乙方如对工程质量造成严重影响,或延误工程进度,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
2. 若乙方未能按照合同约定的标准完成施工任务,甲方有权要求乙方重新施工,直至工程达到合同约定的质量标准为止。
第六条其他事项:1. 本合同的有效期限为______年,自双方盖章生效。
2. 对于未尽事宜,双方可另行商议,并签署补充协议。
甲方(总承包方):_________乙方(分包方):_________日期:_________建设工程施工分包合同结束。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
![住建部建设工程施工劳务分包合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/e6f2f1117ed5360cba1aa8114431b90d6c8589e5.png)
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(总承包人):[总承包人名称]乙方(劳务分包人):[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容简述]4. 承包范围:具体分包工作内容(如:钢筋工、木工、混凝土工等)1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方开工令为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币:[大写金额](小写金额:[金额]元)。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式:[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工,确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时,工程质量未达到合同约定标准的部分,乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工,直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度,加强安全生产管理,确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求,并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患,甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要,如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误,责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平,超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料,如发生丢失或损坏,乙方应承担相应费用。
土方施工分包合同(4篇)
![土方施工分包合同(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/d7049763bf1e650e52ea551810a6f524ccbfcb7b.png)
土方施工分包合同甲方(以下简称):乙方(以下简称):经甲乙双方协商,甲方同意由乙方负责龙华新新人类项目场地内的土方(包括基础土方)外运工程,由乙方包运输、包堆放、包施工红线外的城管等工作;甲方负责挖土机装载到乙方车上,甲方按每车土方为人民币元/车的价格承包给乙方。
付款方式:乙方按场内的土方外运二天后,甲方支付总车数造价____%进度款给乙方,土方土外运完成,甲方第二天进行结算出造价后三日内付清。
本合同甲、乙双方各执一份,未尽事宜,双方可在施工中协商、解决、补充。
本合同自签字之日起生效,结算付清尾款自行失效。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日土方施工分包合同(二)甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)根据金昌市____年城市道路及排水工程(二标)的施工需要,乙方经甲方审核符合该建设项目的施工要求,甲方确定乙方为本项目土方工程施工的合格队伍。
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规,本着平等互利的原则,经甲、乙双方就本工程建设有关事项充分协商一致,订立如下合同(以下简称“本合同”),望双方严格遵照执行:第一条工程概况工程项目名称:甘肃省第二安装工程公司北环路(绿色长廓)道路工程(Ⅱ标)(以下简称“本工程”)。
工程施工地点:金昌市绿色长廓北环路。
工程施工内容:1、本合同段路基施工中垃圾及腐殖土的挖除外运(外运至____公里外的垃圾场)。
2、本合同段路基回填施工过程中的砂砾土进场(回填砂砾土须符合质量要求并包含买土、装卸费及运费)、回填、增湿、整平及碾压(必须达到设计要求的平整度及压实度)。
3、土方施工中为保证工程质量、安全生产、文明施工所采取的其它施工措施费用等。
第二条工程价款1、工程单价1)、本工程路基施工中垃圾和腐殖土的挖除外运,单价为____元/立方米,包括土方施工过程中产生的一切费用。
建设工程施工专业分包合同(8篇)
![建设工程施工专业分包合同(8篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/a1e8ac5e777f5acfa1c7aa00b52acfc788eb9f5e.png)
建设工程施工专业分包合同第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于____年____月____日开工;竣工日期:本分包工程定于____年____月____日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:____年____月____日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________ 法定代表人:__________委托代理人:__________ 委托代理人:__________电话:__________ 电话:__________传真:__________ 传真:__________开户银行:__________ 开户银行:__________帐号:__________ 帐号:__________邮政编码:__________ 邮政编码:__________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________编号:YB-HT-022158施工分包合同新施工分包合同新发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:。
1.2工程地点:。
1.3承包范围及内容:。
1.4甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.5承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。
2.2合同工期:本工程于年月日开工,至年月日竣工,共个日历天。
2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计。
2.4如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长:a.因不可抗力影响;(不可抗力的定义和范围按总承包合同)b.重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;d.因业主原因的工期调整;e.因业主原因无法正常施工。
第三条质量3.1本工程质量等级为。
3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为。
3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。
如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。
3.6乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。
3.7甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
第四条环境安全标化4.1本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到标准要求,并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
4.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生。
4.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。
4.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施。
4.5乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。
4.6乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
4.7发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。
4.8甲方为保持自身的声誉、品牌、形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
4.9乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。
且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的%,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。
相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书第五条工程价款5.1本工程价款暂定为人民币万元整。
5.2本工程计价方式为:。
5.3上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。
5.4如本工程计价方式含税金,则由甲方实施代扣代缴。
5.5本工程所采购的建筑材料原则上由乙方自行采购,要满足图纸及政府有关规定的要求,甲方有权指定和供应其中的部分材料。
5.6本工程所使用的机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱,均由乙方提供,但要满足政府有关法规或规定的要求,满足甲方的管理要求。
对不满足上述要求的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令,乙方应无条件接受甲方的上述指令。
5.7本工程结算单由乙方在该分部工程竣工验收合格后14天内编制完毕,并递交甲方进行审核,审核无误后在整体工程竣工验收合格后28天内由甲方提交业主单位,经业主及审价单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。
5.8本合同发生的一切费用(包括各种罚款)均由乙方承担。
5.9由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及业主、监理、甲方的各项规定,连带甲方造成经济损失(包括内部罚款)乙方应给予赔偿,赔偿金额为甲方的实际损失另加20%的费用。
5.10其他约定事项:第六条预付款担保及履约担保6.1乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。
6.1.1预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。
6.1.2履约保函:在合同签订后天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的%计万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。
6.1.3提交履约保证金:在合同签约后天内,乙方须提交合同金额的%的履约保证金万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。
6.1.4分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款开始,扣合同总价的%工程款万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束,共分期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。
6.1.5履约担保的其他约定方式:。
6.1.6如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。
第七条工程款的支付7.1本工程工程款的支付按甲方与业主约定的付款方式。
具体付款比例约定为:。
当业主工程款暂不到位时,乙方不得因此延误工期,并应全力配合甲方共同向催讨工程款;同时,因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时,乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼。
7.2乙方工程款的收取条件:①乙方每月25日上报当月实际形象进度的月度工作量,该月度工作量经甲方审核后并报业主通过审定;②根据甲方与业主付款条款的约定,当甲方收到业主工程款后,在扣除约定的款项后,余款作为支付乙方的工程款,并在个工作日内以支票形式支付乙方;③本工程约定的款项指甲方的项目总包管理费(按工程造价的%收取)、工程税金、履约保证金、政府规定的各类应缴费用(如质监安监费、定额编制管理费、上级行业管理费、外来人员综合保险费等)、工程相关费用(指甲方代乙方先行开支的费用或工程罚款)。
上述款项中工程税金及政府规定的各类应缴费用由甲方代扣代缴,项目总包管理费及工程相关费用由甲方直接收取。
7.3本合同预留工程保修金为合同总价(如已结算,按结算总价)的%。
待工程保修期满及业主将保修金余额返还后一周内甲方与乙方结清保修金。
在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。
第八条甲乙双方驻工地代表及其职责8.1甲方任命为甲方驻工地代表(以下简称“甲方代表”),行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
8.1.1甲方代表发出指令,以《工程联系单》形式送达乙方,乙方应予以执行。
如乙方认为甲方代表的指令不合理,应在收到指令8小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定,并以书面形式通知乙方。
甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。
8.1.2甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:a)本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。
e)甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。
8.1.3甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。
8.1.4开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。