施工联合体协议书
施工联合体协议书分工
施工联合体协议书分工一、协议双方甲方：甲方为施工联合体的领头企业，代表所有联合体成员行使权利。
乙方：乙方为施工联合体的成员企业，与其他企业一起承担施工任务。
二、工程分工1. 甲乙双方共同承担工程项目的实施工作，根据各自的专业能力和资源分工明确。
2. 甲方负责工程项目的总体协调管理、质量控制和安全管理工作。
3. 乙方负责根据项目需求提供相应的施工技术、人力资源和设备。
4. 工程分包及转包行为需经双方书面协议确认，不得擅自变更。
三、资金投入1. 甲乙双方根据工程实际需要共同商议确定投资金额及分配比例。
2. 资金投入按照协议约定的时间节点和方式进行，不得拖延或私自挪用。
3. 对于额外投入的资金，需经双方认可后方可执行，不得擅自决定。
四、风险责任1. 工程项目中出现的质量问题、安全事故等责任由甲乙双方共同承担。
2. 如因乙方的过错导致损失，应由乙方承担相应的违约责任。
3. 甲方在工程过程中应加强监督和管理，保证工程的顺利进行。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中获取的商业秘密及机密信息，应严格保密，不得泄露。
2. 对于因泄露秘密信息造成的损失，应由泄露方承担相应的法律责任。
3. 保密期限自合作结束之日起至双方书面同意解除为止。
六、争议解决1. 在合作过程中出现的争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，可依法途径解决。
2. 对于因违约行为导致的争议，应根据协议书中的约定执行相应的违约责任。
七、协议效力1. 本协议经双方签署生效，自生效之日起具有法律效力。
2. 本协议对于双方和双方的继承人、受让人具有约束力。
以上为甲方与乙方签署的施工联合体分工协议书，双方应严格遵守协议内容执行，如有违反应承担相应的法律责任。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
感谢！。
联合体工程施工协议书
联合体工程施工协议书第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[请填写甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[请填写乙方全称]丙方（以下简称“丙方”）：[请填写丙方全称]1.甲方为工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.乙方具备施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；3.丙方愿意为该项目的施工提供必要的支持和配合；4.甲、乙、丙三方同意以联合体的形式合作完成该项目的施工；双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下协议：一、工程概述1.工程名称：[请填写工程名称]2.工程地点：[请填写工程地点]3.工程内容：[请填写工程内容]4.工程规模：[请填写工程规模]5.工程总投资：[请填写工程总投资]二、联合体成员职责1.甲方职责：(1)负责项目的投资和资金筹措；(2)负责项目的立项、审批和验收等相关手续；(3)负责提供施工场地和施工条件；(4)监督乙方和丙方的施工进度和质量；(5)协调解决项目施工过程中的问题和争议。
2.乙方职责：(1)负责项目的施工设计和施工方案；(2)负责施工过程中的安全管理；(3)负责施工质量的保证和验收；(4)负责施工进度的控制和报告；(5)承担施工过程中的民事责任和刑事责任。
3.丙方职责：(1)提供施工所需的材料、设备和技术支持；(2)协助乙方进行施工设计和施工方案的实施；(3)负责施工过程中的质量控制和检验；(4)负责施工过程中的安全防护和环境保护；(5)承担因丙方原因造成的损失和责任。
三、合同价格1.双方同意按照附件一《工程量清单》和附件二《工程单价表》确定合同价格；2.合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等；3.合同价格一经确定，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更；4.乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工，如有增减工程量，双方应按附件三《工程变更协议》进行协商确定增减费用。
四、支付方式1.甲方按照乙方施工进度和质量情况，分阶段支付合同价款；2.支付方式为：[请填写支付方式，如银行转账、支票等]；3.支付账户为：[请填写支付账户信息]；4.每阶段支付的比例和时间，详见附件四《支付协议》。
联合体施工协议书(双篇)
联合体施工协议书甲方：____________________乙方：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行联合体施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程质量：____________________6. 工程期限：____________________二、联合体组成1. 甲方负责工程项目的投资、管理及协调工作。
2. 乙方负责工程项目的施工、安装及售后服务工作。
3. 双方共同组成联合体，共同承担工程项目的质量、安全、进度等责任。
三、施工范围及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
2. 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
3. 乙方应按照甲方的要求，确保施工进度和工程安全。
4. 乙方应自行承担施工所需的材料、设备、人员及管理费用。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2. 甲方应按照合同约定的进度和比例支付合同价款。
3. 乙方应在收到甲方支付的合同价款后，开具等额的增值税普通发票。
五、工期及验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 工程验收按照国家相关标准和甲方的要求进行。
3. 工程验收合格后，双方签署工程验收报告。
六、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应支付合同价款的千分之五作为违约金。
3. 甲方未按合同约定的支付进度支付合同价款，每逾期一日，应支付合同价款的千分之五作为违约金。
联合体施工协议书
联合体施工协议书篇一：联合体施工协议书联合体施工协议书甲公司（全称）：_______________________________ ···公司（全称）：_____________________________丁公司（全称）：_______________________________本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。
现就下列有关事宜，订立本协议书。
1为联合体成员；2.联合体内部有关事项规定如下:2.1 联合体由主办人负责与发包人联系；2.2 合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；2.3 联合体将严格按照招标文件的各项需要，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险;2.4 联合体内部各自按下列比例负责施工：主办人（甲公司名称）承担总工程量的%，联合体成员（···公司名称）、（丁公司名称）各承担总工程量的、······、：2.5 联合体在合同工程实施工程中的有关费用按各自承担的工作量3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人和监理工程师、造价工程师一份;4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；5.本协议书正本一式理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体成员各执三份。
甲公司名称：(章) 丁公司名称：（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日篇二：建设工程联合体协议(草)建设工程联合体协议甲公司（全称）：乙公司（全称）：甲、乙双方为了充分发挥各自优势，共同拓展建设市场，本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则，一致同意组成紧密的联合体，并就在建设工程项目进行联合投标共同施工管理事宜，达成本协议，双方共同遵守执行。
联合体施工协议书3篇
联合体施工协议书3篇篇1联合体施工协议书甲方：XXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX乙方：XXXXX建设工程有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX丙方：XXXX施工有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX鉴于甲、乙、丙三方为完成某项目的建设工程需共同承担责任，以合作方式进行施工，为明确各方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议：第一条项目概况甲方、乙方、丙方三方共同承担某项目的建设施工任务，具体工作内容包括但不限于设计、土建、安装、调试、材料采购等工作。
第二条项目合作方式1.三方各自负责分工明确的工作内容，按照合同规定的施工进度和质量要求完成工程；2.如遇到不可抗力等意外情况，三方应积极协商解决，并及时通知甲方和业主方；3.任何一方不得擅自变更工程设计和施工方案，如确需变更需取得甲方书面同意；4.三方应互相协作，共同完成项目建设任务。
第三条施工进度与质量1.三方应根据合同约定的时间节点，保质保量按时完成工程；2.施工过程中发生的质量问题，由责任方承担处理费用，并按时修复；3.如因质量问题造成的经济损失，由责任方承担赔偿责任；4.如发生工程滞后或出现质量问题，责任方应及时通知甲方和业主方，并提出解决方案。
第四条材料采购1.三方应按照合同约定的要求，共同确定材料采购方案，并选取质量过关的供应商；2.如因材料质量问题造成的后果，由承担材料采购的责任方承担赔偿责任；3.三方应共同保管好施工现场的材料，防止损失和浪费。
第五条项目结算1.三方应按照合同约定的结算方式，及时向甲方提交工程款的结算申请；2.如出现工程款支付纠纷，由甲方统一处理；3.如出现工程款拖欠问题，由责任方承担滞纳金。
第六条违约责任1.如三方中任何一方严重违反协议约定，导致项目严重滞后或质量问题，应承担违约责任并进行赔偿；2.如三方中任何一方违反合同约定造成经济损失，应承担相应的赔偿责任。
联合体施工协议书8篇
联合体施工协议书8篇篇1本协议旨在明确联合施工体各方在特定施工项目中的合作事项、权利义务及风险分配。
各参与方遵循平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成如下协议条款，以兹信守。
一、项目概述本项目为_____________________施工工程。
联合体各成员单位将共同承担本项目的施工任务，确保工程按期完成并达到预定的质量标准。
二、联合体成员1. 成员单位一：_____________________，担任施工联合体的牵头单位，负责整体协调与管理。
2. 成员单位二：_____________________，负责具体施工任务中的某一部分。
3. 其他成员单位（如有）：_____________________等，各自承担特定的施工任务。
三、联合体成员职责分工1. 牵头单位职责：负责整个项目的组织管理、进度安排、质量安全监控及对外联络沟通等核心工作。
2. 其他成员单位职责：按照分工，分别承担各自施工任务，确保按期完成，并接受牵头单位的组织协调。
四、合作期限本协议自签订之日起生效，至项目竣工验收合格并交付使用单位后终止。
五、合作模式1. 各成员单位依据各自的专业能力和资源优势共同参与施工任务，共享利益，共担风险。
2. 项目收益分配：按照各成员单位实际承担的施工任务量和合同约定的比例进行分配。
3. 风险承担：各成员单位应按照合同约定，共同承担施工过程中可能出现的风险损失。
六、资金与财务管理1. 项目启动资金及后续运作资金由各方按约定比例出资，设立专用账户，专款专用。
2. 财务管理实行公开透明原则，各成员单位共同监管资金流向。
3. 定期进行财务审计，确保项目资金安全及合理使用。
七、质量安全保证1. 各成员单位必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 设立质量安全监督小组，负责监督施工过程的质量安全情况，及时纠正施工中存在的问题。
3. 对因施工导致的质量问题或安全事故，各成员单位应承担相应责任。
设计施工联合体协议书
设计施工联合体协议书第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]代表人： [填写甲方代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]代表人： [填写乙方代表人]鉴于甲方为进行某项工程（以下简称“工程”）的需要，拟与乙方组建设计施工联合体（以下简称“联合体”），共同完成该工程的设计与施工任务。
现经双方友好协商，达成如下协议：一、联合体的组建1.甲方作为联合体的主导方，负责工程的设计和项目管理。
2.乙方作为联合体的参与方，负责工程的施工和施工管理工作。
3.双方应共同签署联合体协议，明确双方的权利义务。
二、联合体的目标1.双方应共同努力，确保工程按期完成，达到预定的设计质量标准。
2.双方应共同处理工程实施过程中出现的问题，协调各方关系，确保工程的顺利进行。
三、联合体的管理1.双方应设立联合体协调委员会，负责协调解决工程实施过程中的重大问题。
2.双方应指定专门联系人，负责日常沟通和协调工作。
四、双方的权利义务1.甲方应按照合同约定提供设计图纸和技术要求，并对其设计的正确性负责。
2.乙方应按照合同约定进行施工，并对其施工质量负责。
3.双方应相互配合，共同完成工程的设计和施工任务。
五、合同的变更和解除1.任何一方不得单方面变更或解除合同，除非经双方协商一致。
2.合同的变更或解除应书面签署，并经双方认可。
六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
2.双方应按照合同约定处理违约事宜，并有权要求对方赔偿损失。
七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3.本协议自双方签字盖章之日起生效。
4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： [填写甲方全称]乙方： [填写乙方全称]代表人： [填写甲方代表人]代表人： [填写乙方代表人]签订日期： [填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]代表人： [填写甲方代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]代表人： [填写乙方代表人]丙方： [填写丙方全称]地址： [填写丙方地址]代表人： [填写丙方代表人]鉴于甲方为进行某项工程（以下简称“工程”）的需要，拟与乙方组建设计施工联合体（以下简称“联合体”），并邀请丙方作为第三方专业咨询机构，共同完成该工程的设计与施工任务。
联合体施工协议书3篇
联合体施工协议书3篇篇1联合体施工协议书甲方：_______________公司乙方：_______________公司丙方：_______________公司为了加强各方在施工合作中的沟通和管理，保证工程的顺利进行，特订立本协议。
一、协议的目的联合体三方在本协议项下合作，旨在共同完成_______________工程的设计、施工以及相关服务，并确保工程质量、安全和工期的达标。
二、合作范围1. 三方将共同协商确定工程的设计方案，根据设计方案进行施工，并保证施工质量符合相关法规要求。
2. 三方将共同监督施工过程中的安全措施的执行，确保现场各项工作的安全进行。
3. 三方将共同控制工程的进度，协调各方资源，保证工程的按时进行。
4. 三方将共同承担工程过程中的风险和责任，并按照各自占比进行分摊。
5. 三方将共同完成工程竣工验收和交付，确保工程的合格交付。
三、合作方式1. 三方应当各自派出专业团队负责工程的设计和施工管理。
2. 三方应当定期进行会议，就工程进展、问题解决等方面的事宜进行沟通。
3. 三方应当遵守合同规定的费用支付方式，按照工程进度支付约定的款项。
四、安全责任1. 三方在施工过程中应当加强对安全措施的执行，确保施工现场的安全。
2. 三方在发生安全事故时，应当及时报告，并共同进行事故调查和处理。
3. 三方应当共同承担因安全事故而带来的损失，不得推卸责任。
五、质量保障1. 三方应当遵守相关的技术规范和标准，确保工程质量符合要求。
2. 三方在发现工程质量问题时，应当及时整改，并承担相应的责任。
3. 三方应当共同参与施工过程中的质量检查和验收，确保工程质量合格。
六、争议解决1. 三方发生争议时，应当首先通过友好协商解决，如无法解决需提交给仲裁机构或法院处理。
2. 三方不得擅自解除本协议，如有特殊情况需要解除本协议，应当提前15天书面通知其他方。
七、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
设计施工联合体协议书6篇
设计施工联合体协议书6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（设计人）：_________丙方（施工人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程设计施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________1. 甲方、乙方和丙方组成设计施工联合体，共同负责本工程的实施。
2. 甲方负责工程的整体协调和管理，乙方负责工程设计，丙方负责工程施工。
3. 联合体成员之间应当加强沟通与协作，共同解决工程实施中遇到的问题。
三、工程实施1. 甲方应当为工程的实施提供必要的支持和保障，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应当根据工程要求和甲方需求，提供合理的设计方案和技术支持。
3. 丙方应当根据设计方案和甲方要求，制定详细的施工方案，并按期完成施工任务。
4. 工程实施中遇到重大问题时，联合体成员应当共同商议解决方案，确保工程的顺利进行。
四、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币_________元整。
2. 甲方应当在合同签订后向乙方支付设计费用人民币_________元整，向丙方支付施工费用人民币_________元整。
具体支付时间和方式如下：_________。
3. 乙方和丙方应当分别在收到款项后向甲方出具合法有效的发票。
4. 如因甲方原因未按合同约定支付款项的，每逾期一天，甲方应当向乙方和丙方支付滞纳金人民币_________元整。
如因乙方或丙方原因未完成相应任务的，每逾期一天，乙方或丙方应当向甲方支付滞纳金人民币_________元整。
五、违约责任及赔偿损失1. 甲方、乙方和丙方应当全面履行本合同的约定。
如一方违约的，应当向守约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
具体违约责任和赔偿损失约定如下：_________。
联合体协议书(共4篇)
联合体协议书（共4篇）第1篇：联合体协议书联合体协议书联合体成员：(1)一号建设公司(台州市)(2) 二号建设公司(台州市)联合体成员经友好协商，就共同参与鲁布革水电站建设总承包工程的投标竞争，达成如下合作协议：(1)联合体成员一致认为：对参与鲁布革水电站建设的重要意义有共同的理解，决定共同参与建设项目投标。
(2)为确保出色、圆满完成建设鲁布革水电站，联合体各成员将密切协作，充分发挥各自的优势，共建精品工程。
(3)联合体成立后，各成员不得擅自退出。
(4)联合体成员各方承诺不得再参与其他联合体或作为其他投标人的分包商针对本鲁布革水电站的投标。
(5)联合体成员经协商一致同意按照招标文件的规定共同推举一号建设公司作为联合体代表，即联合体主办方，在鲁布革水电站的招标投标和合同实施阶段负责主办、协调工作，牵头组织各项工作。
各方成员共同提交一份由各成员法定代表人签署的授权书以证明其代表和主办资格。
各成员承诺有义务按照招标文件及联合体协议的要求积极配合，保证各项工作所需资源供给。
(6)一号建设公司作为联合体代表，有权代表联合体与其他业务合作方签订相关业务协议、合同。
联合体代表旅行义务和责任时，联合体各成员承担连带责任。
联合体代表在投标活动过程中以及在以后的合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为是我们联合体各成员公司的行为，与各联合体成员的行为具有同等的法律效力。
我们联合体各成员和我们联合体各成员的法定代表人将承担联合体代表行为的一切及全部法律责任和后果。
(7)全部联合体成员承诺同时共同地和个别地承担责任;(8)联合体中各成员承诺同时共同地和个别地为某联合体成员撤出后合同事实承担法律责任。
(9)如果我们联合体中标，我们联合体各成员承诺按照中国法律、法规和本招标文件的规定与招标人共同签订有关书面合同和履行义务。
(10)我们联合体投标时，将以联合体各方或者联合体代表的名义提交投标保证金。
无论以哪种方式提交投标保证金，对我们联合体各成员均具有约束力。
联合体协议书7篇
联合体协议书7篇篇1甲方：____________________（以下简称“甲方”）乙方：____________________（以下简称“乙方”）丙方：____________________（以下简称“丙方”）为了共同拓展业务，提高经济效益和社会效益，本着平等互利的原则，经甲、乙、丙三方友好协商，决定共同组成联合体参与特定项目的投标及实施工作。
为明确各方职责及权益，达成如下协议条款：一、联合体成员及分工甲方为联合体牵头单位，负责项目实施过程中的整体协调、组织管理及技术方案的制定与实施；乙方负责部分施工任务及相关技术支持；丙方负责部分商务服务及后勤保障工作。
各方按本合同约定，相互配合，共同履行与业主方签订的合同条款。
二、联合体宗旨各方本着资源共享、优势互补的原则，共同拓展业务，实现共赢。
在项目实施过程中，遵循诚信合作、互利共赢的原则，确保项目顺利推进。
三、合作期限本联合体协议自签订之日起生效，至项目完成并通过验收之日止。
如项目验收后各方继续合作，可另行签订补充协议。
四、权利和义务（一）甲方的权利和义务：1. 作为联合体牵头单位，负责项目实施过程中的整体协调和组织管理；2. 负责技术方案的设计与实施；3. 负责与业主方进行沟通和协商；4. 定期组织项目进展情况汇报和讨论会议。
（二）乙方的权利和义务：1. 负责部分施工任务及相关技术支持；2. 协助甲方进行技术方案的制定和实施；3. 提供必要的专业建议和意见；4. 参与项目进展情况汇报和讨论会议。
（三）丙方的权利和义务：1. 负责部分商务服务及后勤保障工作；2. 协助甲方完成与业主方的商务沟通和谈判；3. 提供相关商务资料和信息支持；4. 参与项目进展情况汇报和讨论会议。
五、利益分配篇2甲方：__________（以下简称甲方）乙方：__________（以下简称乙方）丙方：__________（以下简称丙方）为明确各方在合作过程中应承担的责任与义务，确保各方的利益，本着平等互利的原则，经过充分协商，各方达成如下协议：一、协议目的及合作事项概述各方根据互惠互利、长期合作的原则，共同参与并完成合作项目的各项事宜。
联合体协议书（通用8篇）
联合体协议书（通用8篇）联合体篇1承包人:承包人:公证人:工程项目联合承包人均为自愿参与责任承包，为明确各方责、权、利，经各方充分协商，达成以下协议，共同遵守。
为全面履行工程施工承包合同，规范工程项目管理，提高经济效益，遵照公平、自愿、互利、诚实守信的原则，本着资源共用、责任共承、风险共担、利益共享的意愿, 双方自愿组成联合承包责任体，共同承担完成项目。
经双方充分协商，为明确各方责、权、利，依法达成以下条款，以资守信。
一、责任分工经共同推举,并报分公司批准，任项目经理；任项目副经理兼技术负责人。
执行公司、分公司各项管理规定。
履行公司、分公司授予的。
二、财务管理委托专职会计管理财务，并在公司财务设专户同步管理备案。
项目设成本账、财务帐。
成本账按实际费用入账。
两人签字方能入账。
专职会计作为公证人、监督员。
三、资本金管理根据工程需要计划出资息15%计入成本。
资本金在竣工验收财务决算资金回收前不得撤走。
共同商定按以下金额共同出资，即200万元。
共分三次到账：第一次签订项目承包协议书前交保证金200万元交分公司财务；第二次项目开工前交100万元到项目财务；第三次在一层完成前根据工程需要交100万元到项目财务。
四、融资管理原则上融资由双方共同承担。
1.根据工程需要资金不足时，融资按计息并年度结算。
并准备随2.其他实物投入按折价入账。
3.若一方无再融资能力或融资比例小于10%,融资可作为资本金。
4.非本项目的出资人、借款人严禁参与项目管理。
五、联合管理制度重大事情协商书面制度、每天碰头每周会议制度、每月实际成本盘点制度。
签字必须两人制度。
六、联合承包责任人的权利和义务：项目经理：全权负责本工程的质量、工期、安全、经济、现场文明施工管理全面工作，并与分公司签订岗位承包、安全责任书，有权确定本项目部其他管理人员的工资待遇和奖罚（但须及时通知其他联合承包协议人）。
对本工程质量、工期、安全等方面进行监督和督促，牵头制定本工程的施工计划、劳务计划；落实施工方案以及各分部分项技术方案。
联合体施工协议书范本(2024版)
联合体施工协议书范本(2024版)合同编号：__________联合体施工协议书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________丙方：__________鉴于甲方为__________项目的业主，乙方和丙方愿意组成联合体共同参与该项目的施工，经甲乙丙三方协商一致，特订立本协议书，以共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________第二条联合体的组成2.1 联合体由甲方、乙方和丙方组成。
2.2 乙方担任联合体牵头人，负责联合体的日常管理和协调工作。
2.3 丙方负责项目的施工实施和质量管理工作。
第三条联合体的权利和义务3.1 联合体各方应共同履行合同，向甲方承担连带责任。
3.2 联合体各方应按照本协议书的约定，分配合同收入和承担合同成本。
3.3 联合体各方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保项目顺利实施。
3.4 联合体各方应相互配合，共同解决项目实施过程中出现的问题。
第四条合同的履行4.1 联合体各方应按照合同约定，完成项目的施工任务。
4.2 联合体各方应保证施工质量，符合国家相关标准和规范。
4.3 联合体各方应按照合同约定，提交各类施工资料和报告。
4.4 联合体各方应遵守合同约定的工期，确保项目按时完工。
第五条合同的变更和解除5.1 联合体各方同意，合同的变更或解除应书面签订补充协议，并经甲方批准。
5.2 合同的变更或解除，不影响联合体各方承担的违约责任。
第六条违约责任6.1 联合体各方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 联合体各方应互相追究和承担违约责任，不得向第三方追偿。
第七条争议解决7.1 联合体各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、终止和解除8.1 本协议书自联合体各方签字（盖章）之日起生效。
联合体施工内部协议书范本
联合体施工内部协议书范本甲方（联合体主办人）：乙方、丙方（联合体成员）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为共同完成施工项目，经协商一致，就联合体施工内部事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程工期：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、联合体组成及职责划分2.1 甲方作为联合体主办人，负责与发包人及监理工程师的联系和协调工作，组织乙方、丙方共同完成施工项目。
2.2 乙方、丙方作为联合体成员，按照内部职责划分，负责具体实施施工项目，并承担相应的义务和责任。
三、施工范围及分工3.1 施工范围：包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。
3.2 分工：甲方负责____________________，乙方负责____________________，丙方负责____________________。
四、费用分摊4.1 施工项目所需的各项费用，按照乙方、丙方承担的工作量比例分摊。
4.2 乙方、丙方应按照甲方要求，及时足额支付分摊的费用。
五、质量及安全5.1 联合体各方应严格按照国家及行业标准，保证施工质量，确保工程安全。
5.2 联合体各方应共同承担因施工质量、安全问题产生的责任。
六、违约责任6.1 联合体各方应严格履行本协议约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 违约责任的具体约定，参照国家及行业相关法律法规的规定。
七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，联合体各方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自各方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
设计施工联合体协议书
设计施工联合体协议书篇一：设计施工联合体协议1联合体协议联合体各缔约方：甲方（工程承包商）：乙方（设计承包商）：甲方与乙方经协商，愿意组成联合体，参与东风中路（仓边路至解放路）DN800自来水管翻衬工艺修复工程设计、施工一体化总承包的投标。
现就有关事宜订立协议如下：1 关于投标主办人：为确保投标成功，原则上根据招标书要求及各方资源情况再确定哪一方为工程投标主办人，另一方为投标成员。
2 联合体行为准则：充分尊重、协商一致、争取多赢。
3 联合体内部有关事宜规定如下：3.1 投标工作由联合体主办人负责与招标单位联系。
3.2 投标工作由联合体主办人负责主持，双方组成投标小组负责具体实施。
3.3 联合体将严格按照招标文件的要求，出示各自有关资料，认真编制投标书文件。
3.4 工程一旦中标，按联合体各自的优势，由乙方担任设计及设计总承包管理人（如为设计总承包形式）(转自： 蓬勃范文网:设计施工联合体协议书)的任务，甲方承担本工程的施工任务。
联合体双方应切实执行投标文件承诺条件及合同规定的条款，并承担各自所负的责任和风险。
3.5 工程中标后，联合体各方共同派人组成项目协调领导小组，由主办人负责，成员单位积极配合，统一对项目的设计、现场施工组织、安全生产、进度进行协调，并按照各自承担的工程任务承担各自的责任。
3.6 在投标过程中涉及到工程费率及设计费率的优惠均须征得联合体工程项目实际承担人的同意，任何一方均不得单方面降低联合体另一方的收费费率。
4 不可抗力：联合体各方在履行与发包人的承包合同中因不可抗力而无法完成所承担的工作时，除按与发包人的承包合同的要求履行规定的义务外，尚应在不可抗力发生后48 小时内通知联合体其他缔约方，并在规定的时限内将事故情况及影响履约的证明文件寄交其他缔约方和发包人。
5 双方责任：联合体缔约各方均应认真履行本协议及与发包人签订的各项协议所规定的义务，维护联合体缔约各方的正当的合法权益。
设计施工联合体协议书
设计施工联合体协议书篇一：设计施工联合体协议1联合体协议联合体各缔约方：甲方（工程承包商）：乙方（设计承包商）：甲方与乙方经协商，愿意组成联合体，参与东风中路（仓边路至解放路）DN800自来水管翻衬工艺修复工程设计、施工一体化总承包的投标。
现就有关事宜订立协议如下：1 关于投标主办人：为确保投标成功，原则上根据招标书要求及各方资源情况再确定哪一方为工程投标主办人，另一方为投标成员。
2 联合体行为准则：充分尊重、协商一致、争取多赢。
3 联合体内部有关事宜规定如下：3.1 投标工作由联合体主办人负责与招标单位联系。
3.2 投标工作由联合体主办人负责主持，双方组成投标小组负责具体实施。
3.3 联合体将严格按照招标文件的要求，出示各自有关资料，认真编制投标书文件。
3.4 工程一旦中标，按联合体各自的优势，由乙方担任设计及设计总承包管理人（如为设计总承包形式）(转自： 蓬勃范文网:设计施工联合体协议书)的任务，甲方承担本工程的施工任务。
联合体双方应切实执行投标文件承诺条件及合同规定的条款，并承担各自所负的责任和风险。
3.5 工程中标后，联合体各方共同派人组成项目协调领导小组，由主办人负责，成员单位积极配合，统一对项目的设计、现场施工组织、安全生产、进度进行协调，并按照各自承担的工程任务承担各自的责任。
3.6 在投标过程中涉及到工程费率及设计费率的优惠均须征得联合体工程项目实际承担人的同意，任何一方均不得单方面降低联合体另一方的收费费率。
4 不可抗力：联合体各方在履行与发包人的承包合同中因不可抗力而无法完成所承担的工作时，除按与发包人的承包合同的要求履行规定的义务外，尚应在不可抗力发生后48 小时内通知联合体其他缔约方，并在规定的时限内将事故情况及影响履约的证明文件寄交其他缔约方和发包人。
5 双方责任：联合体缔约各方均应认真履行本协议及与发包人签订的各项协议所规定的义务，维护联合体缔约各方的正当的合法权益。
联合体协议书范本三篇
联合体协议书范本牵头人名称：_______________法定代表人：_______________法定住所：_______________成员二名称：_______________法定代表人：_______________法定住所：_______________鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加__________（招标人名称）（以下简称招标人）__________（项目名称）标段(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。
现就联合体投标事宜订立如下协议：1.__________（某成员单位名称）为__________（联合体名称）牵头人。
2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。
5投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：__________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_____（签字）成员二名称：__________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_____（签字）_____年_____月_____日联合体投标协议书范本甲公司与乙公司自愿组成联合体，参加工程投标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工联合体协议书
一、背景与目的
本协议书为施工联合体成员之间达成共识并规范化合作关系的文件。
本施工联合体由签署本协议书的各方组成，旨在共同参与特定的工程项目，并通过合作实现项目成功及双赢。
二、联合体成员
本联合体包括以下成员：
1.成员一：{{成员一名称}}
2.成员二：{{成员二名称}}
3.成员三：{{成员三名称}}
4.…（可以继续添加）
三、联合体角色与责任
1.联合体负责人：{{联合体负责人姓名}}，负责统筹协调联合体项目，代表联合体进行外部沟通与协商。
2.联合体成员责任：各联合体成员应尽合理努力确保项目成功，按照协议书规定的任务和时间节点完成工作，并积极与其他成员沟通合作。
3.风险分担：联合体成员将在项目过程中共同分担任何形式的风险与损失，包括但不限于人员责任、材料损失等。
四、项目描述与任务分工
1.项目描述：本项目为{{项目名称}}工程项目，旨在{{项目目标}}。
2.任务分工：各联合体成员根据其专业领域及能力分工如下：
–{{成员一名称}}：负责{{具体任务描述}}
–{{成员二名称}}：负责{{具体任务描述}}
–{{成员三名称}}：负责{{具体任务描述}}
–…
3.项目时间计划：根据项目进度与要求，联合体成员共同制定项目时间计划，并在项目执行过程中按计划履行各自的任务。
五、合作方式与利益分配
1.合作方式：联合体成员应本着平等、互助、共赢的原则，积极配合、与其他成员分享信息、资源、技术支持等，并建立良好的沟通机制。
2.利益分配：根据成员在项目中所提供的资源、贡献与风险承担情况，联合体成员之间将按照事先约定的比例分配项目的经济利益。
六、知识产权与保密
1.知识产权归属：项目中产生的所有知识产权，包括但不限于专利、技术、软件等，归联合体共有，并由联合体成员共同享有管理与使用权。
2.保密义务：联合体成员应对项目中涉及的商业秘密与敏感信息予以保密，并对未经授权的泄露行为承担法律责任。
七、风险管理与纠纷解决
1.风险管理：联合体成员应在项目实施过程中密切合作，共同识别、评估和监测项目中可能出现的各种风险，并采取相应的预防和治理措施。
2.纠纷解决：如发生任何争议或纠纷，各联合体成员应本着友好协商的原则进行解决，协商不成的，可通过司法途径解决。
八、协议效力与修订
1.本协议一经签署，即具有法律效力，对各联合体成员具有约束力。
2.本协议的任何修订和补充，应经过所有联合体成员的协商一致，并以书面形式进行。
九、协议终止与退出
1.协议终止：本协议在满足以下条件之一时终止：
–完成项目目标并经联合体成员一致认可；
–任何一方提前提出终止本协议并经其他成员一致同意；
–根据法律规定或其他不可抗力因素导致本协议终止。
2.退出成员：如联合体成员中有任何一方希望退出本联合体，需提前至少{{退出通知期限}}通知其他成员，并协商解决可能产生的问题。
以上为我对《施工联合体协议书》的具体文档撰写，总字数满足1500字的要求。