合同文本通用示范条款知识讲解
合同范本逐条解释
合同范本逐条解释合同编号：甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系人：联系电话：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就以下事项达成如下合同（以下简称“本合同”）：一、合同目的本合同的目的是明确双方在业务合作中的权利和义务，保障双方的合法权益，促进双方的共同发展。
二、合同内容1. 甲方向乙方提供以下服务（具体描述服务内容）：_____________________________________________________________________________2. 乙方向甲方支付以下费用（具体描述费用及支付方式）：_____________________________________________________________________________三、合同期限本合同的有效期为______年，自合同签署之日起生效。
四、合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容，须提前______天书面通知对方，并经双方协商一致后，方可生效。
2. 经双方协商一致，对本合同进行的任何变更，应以书面形式作为补充协议，与本合同具有同等法律效力。
五、合同终止1. 本合同期满后，如无续签或另行协商，本合同自动终止。
2. 任何一方如需提前终止本合同，须提前______天书面通知对方，并经双方协商一致后，方可生效。
六、违约责任1. 任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
2. 若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：______ 签字：______日期：______ 日期：______。
通用合同条款讲解
三台县八洞镇付家垭村日间照料中心建设项目施工合同年月日第一节通用合同条款以国家现行的工程招标文件合同通用条款为准。
第二节专用合同条款专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加的新条款，两者应对照阅读。
一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1. 一般约定1.1.5补充：签约合同价并不等于最终结算价，根据该项目的投资组成，承包方在发包方的指示下优先实施国补资金建设内容，自筹资金建设部分视其资金到位情况由发包方指示承包方实施。
1.4合同文件的优先顺序（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）投标函及投标函附录（9）其他合同文件。
2. 发包人义务2.3 提供施工用地承包方向当地政府申请施工用地，发包方负责协调工程用地范围内的占地、青苗和林木等，承包人应节约用地。
临时占地、青苗和林木等费用已包含在工程量清单报价中，不再另行计费。
3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。
①批准工程的分包；②确定延长完工期限；③确定变更内容和范围；④确定暂停施工；⑤工程量的增减；⑥其它发包方认为应进行研究的问题。
3.1.2 监理人发出的任何指示均无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.10 其他义务负责工程全部设备设施的试运行4.2 履约担保合同履约担保金额为万元，差额保证金万元，民工工资支付担保金万元，共计万元；由承包人的基本帐户转入发包人帐户。
4.4 联合体承包人不组建联合体。
4.5 承包人项目经理4.5.1承包人应在接到开工通知后7天内指派项目经理到职。
承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换7天前通知发包人和监理人。
承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派符合资质条件的代表代行其职责。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章总则第一条文本的目的和适用范围本示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障各方的合法权益，维护工程质量和工程进度的基础上制定的。
本文本适用于各类建设工程施工合同。
第二条合同的定义建设工程施工合同指甲乙双方为建设工程的施工，根据双方协商一致的意见，通过书面形式订立的合同。
第三条合同的性质合同的性质属于民用合同，受到相关法律法规的保护。
第四条合同的基本原则1. 自由原则：合同双方在平等自愿的基础上订立合同，不得违反国家法律法规和社会公德。
2. 诚实信用原则：合同双方应当保持诚实守信的态度，遵守合同约定。
3. 公平原则：合同双方应当在合同中明确权益和义务，并且权益和义务应当相对平衡。
第二章合同的签订第五条合同的形式建设工程施工合同应当采取书面形式，由甲方和乙方共同签署。
双方应当将签署的合同副本交予对方保管。
第六条合同的内容1. 合同的基本信息，包括合同双方的名称、地址和联系方式等；2. 工程的基本信息，包括工程名称、地点和规模等；3. 工程的设计和施工要求，包括图纸、技术规范和合同要求等；4. 工程的工期和进度安排，包括基期、竣工期和交工期等；5. 工程的质量标准和验收标准，包括合格标准和验收方法等；6. 工程的价款和付款方式，包括合同价款、阶段付款和最终付款等；7. 工程的保修期和维修责任，包括保修期限和维修责任等；8. 合同的履行方式和违约责任，包括履行方式和违约责任等；9. 合同的解除和变更，包括解除和变更的条件和程序等；10. 合同的争议处理，包括争议解决方式和争议解决地等。
第三章合同的履行第七条工程的施工甲方应当按照合同的要求安排施工队伍和提供相应的施工材料和设备，乙方应当按照合同的要求进行工程施工。
第八条工程的质量控制甲方应当对工程施工过程进行质量控制，并按照合同约定进行工程验收。
乙方应当按照合同要求保证工程的质量，并承担相应的质量责任。
第九条工程的进度控制甲方应当按照合同的进度安排进行工程施工，并提供相应的协助和配合。
合同范本解读：常见合同条款的详细解释
合同范本解读：常见合同条款的详细解释引言合同是日常商业和法律活动中的基本工具之一。
无论是商业合作、雇佣关系还是房地产交易，合同都扮演着重要的角色。
然而，对于普通人来说，阅读和理解合同文本可能是一项挑战。
合同范本作为标准化的合同模板，提供了一种简化的方式来起草和签署合同。
本文将详细解释一些常见合同条款，帮助读者更好地理解合同范本。
1. 第一条：合同目的合同目的条款在合同中通常是第一条。
该条款明确说明了合同的目的和目标。
例如，一份购买合同的目的可能是明确买方和卖方之间的交易细节和义务。
在阅读合同范本时，理解合同目的条款非常重要，因为它有助于确保双方对合同目标的一致理解。
2. 第二条：交易细节第二条通常包含关于交易的具体细节。
这些详情可能包括交付日期、商品或服务的数量、价格和付款方式等。
在阅读合同范本时，仔细阅读和理解交易细节条款是必要的，因为它们直接关系到交易的具体条款。
2.1 交付日期交付日期是合同中非常关键的一个要素。
它确定了交付物品或服务的具体时间。
在阅读合同范本时，需要注意交付日期的约束和限制。
2.2 商品或服务的数量商品或服务的数量是交易中另一个重要的细节。
合同范本通常会明确规定买方应购买的具体数量，以及卖方应提供的数量。
2.3 价格和付款方式价格和付款方式是交易过程中必须明确的条款。
合同范本应明确规定商品或服务的价格以及付款方式，以保证双方都清楚应支付的金额和付款时间。
3. 第三条：履行义务第三条通常规定了双方在合同中的履行义务。
这些义务可能包括交付商品或提供服务，以及保证商品或服务的质量和安全性。
仔细理解和遵守这些履行义务是确保合同有效执行的关键。
3.1 商品或服务的交付合同范本应明确规定商品或服务的交付方式。
无论是正式的物流渠道还是当面交付，都应在合同中明确规定交付的具体方式和时间。
3.2 商品或服务的质量保证合同范本应规定卖方对所提供的商品或服务的质量进行保证。
这些保证可能包括商品的合规性、服务的专业性和可靠性等方面。
合同范本讲解
合同范本讲解一、合同的合同的应简洁明了地概括合同的主要内容，例如“买卖合同”、“租赁合同”等。
二、合同双方的基本信息1. 甲方（卖方/出租方）：明确甲方的名称、地址、法定代表人或负责人的姓名、联系方式等。
如有必要，还可以注明甲方的营业执照号码、税务登记号码等。
2. 乙方（买方/承租方）：按照上述方式填写乙方的基本信息。
三、合同的目的和背景在这一部分，简要说明签订合同的目的和背景，以便双方清楚合同的起因和相关情况。
四、合同的主要条款1. 标的物：明确合同所涉及的标的物的名称、规格、数量、质量标准等详细信息。
如果是货物买卖，还可以包括货物的包装、运输方式、交货地点等条款。
如果是服务合同，应明确服务的内容、范围、质量要求等。
2. 价格和支付方式：确定标的物的价格，并说明支付的方式、时间、金额等。
如有预付款、定金等约定，也应在此部分明确。
3. 交货和验收：约定标的物的交货时间、地点和方式。
明确验收的标准、程序和期限，以及验收不合格时的处理方式。
4. 质量保证和售后服务：如果标的物有质量保证期限，应在此部分明确。
约定卖方/出租方提供的售后服务内容和方式。
5. 违约责任：规定双方在履行合同过程中违反约定应承担的违约责任，包括违约金的数额、赔偿方式等。
如有不可抗力等免责情形，也应在此部分予以说明。
6. 争议解决：选择争议解决的方式，如仲裁、诉讼等，并明确仲裁机构或法院的名称和所在地。
可以约定争议解决的费用承担方式。
7. 合同的变更和解除：说明合同变更和解除的条件、程序和方式。
如有需要，还可以约定变更和解除合同的通知方式和期限。
8. 其他条款：根据合同的具体情况，还可以包括保密条款、知识产权条款、保险条款等其他相关条款。
五、合同的签署和生效1. 双方应在合同上签字或盖章，并注明签署的日期。
2. 合同生效的条件和时间，如需要双方盖章后生效、自双方签字之日起生效等。
在签订合同之前，双方应仔细阅读合同条款，确保自己理解并同意其中的内容。
合同范本解析：常见合同条款详解
合同范本解析：常见合同条款详解引言在商业和法律领域，合同是一种常见且重要的文书。
它为合作双方规定了权利和责任，确保了交易的公平性和可靠性。
无论是合作项目、劳动关系还是购买商品，合同都是确保双方共同利益的基石。
然而，合同书写的复杂性和法律术语常常使人困惑。
为了帮助读者更好地理解合同书中的常见条款，本文将详解一些常见的合同条款，并为读者提供相应的解释和实际例子。
除了提供解释，本文还将通过拆解合同条款的逻辑背后的常识和思维方式，帮助读者更好地理解合同的结构和目的。
1. 引言条款1.1 定义在大多数合同中，都会在开头的引言部分提供一些基本信息和定义。
这些信息通常包括合同的标题、双方当事人的名称和背景等。
1.2 作用引言条款的作用是为合同提供必要的背景信息，并明确规定双方当事人的身份和角色。
这有助于确保合同的适用对象是正确的，并减少因身份混淆导致的纠纷。
1.3 实际例子本协议由甲方（公司名称）和乙方（公司名称）订立，旨在明确双方在一项项目中的权利和义务。
2. 申明条款2.1 定义申明条款是在合同中对某些声明或声明的声明的条款。
这些申明可能涉及双方当事人的事实、意图或目标。
2.2 作用申明条款的作用是提供双方当事人对合同目的和约定的明确理解。
它们可以阐明双方当事人的意图，并描述他们希望在合作中实现的目标。
2.3 实际例子甲方特此声明，自己是经合法登记的公司，具有向乙方提供服务的资格和能力。
3. 权利和义务条款3.1 定义权利和义务条款规定了合同中各方的权利和义务。
这些条款描述了双方在合同中应该做些什么以及可以享有什么权利。
3.2 作用权利和义务条款的作用是确保双方对各自的职责和权力有清晰的认识。
它们为合同的履行提供了指导，帮助双方遵守合同的约定，并减少纠纷的发生。
3.3 实际例子甲方同意向乙方支付合同金额，并按时提供所要求的服务和支持。
乙方同意向甲方提供所需的材料，并按时完成合同规定的工作。
4. 保密条款4.1 定义保密条款是合同中涉及保护双方机密信息和商业机密的一般性条款。
建设工程施工合同(示范文本)》通用条款
建设工程施工合同(示范文本)》通用条款嘿，朋友！你知道建设工程施工合同（示范文本）的通用条款有多重要吗？这可不像你出门忘带钥匙那么简单，它关系到整个工程的方方面面！想象一下，你要盖一座大房子，这就好比一场宏大的冒险。
通用条款就是你在这场冒险中的指南针和保障伞。
它规定了工程的范围、工期、质量标准，就像给你的房子画好了蓝图，定好了建成的样子。
先说工程范围吧。
要是没明确这个，难道要像没头的苍蝇一样乱撞？一会儿这里加点，一会儿那里改改，最后整个工程变得乱七八糟。
通用条款把工程范围说得明明白白，让各方都清楚知道自己该干啥，不该干啥，这多省心啊！工期也很关键呐！你总不希望自己的房子盖个没完没了吧？通用条款里规定好工期，就好像给工程上了个闹钟，到点就得完工。
要是超了期，那责任谁来担？这不就有说法了嘛！质量标准更是重中之重！谁愿意住一个到处是问题的房子？通用条款里对质量的要求，就像是给房子的品质上了保险。
达不到标准，那可不行！还有价格和支付方式，这可不是小数目啊！没有明确的规定，难道要像菜市场讨价还价一样乱套？通用条款把价格算得清清楚楚，支付方式安排得妥妥当当，让大家心里都有底。
再说说变更和索赔。
工程中难免会有变化，就像天气说变就变。
通用条款里对变更和索赔的规定，让大家在遇到问题时有章可循，不至于手忙脚乱。
合同的解除和终止也得有规矩。
万一出现不可调和的矛盾，总得有个合理的解决办法，不能让工程半途而废，或者留下一堆烂摊子没人管。
这通用条款，不就是给建设工程穿上了一套合身的防护服吗？保护着各方的利益，让工程顺顺利利地进行。
所以说啊，建设工程施工合同（示范文本）的通用条款可不是闹着玩的，它是保障工程顺利进行的重要法宝。
谁要是不重视它，那可真是在冒险中瞎闯，说不定会摔得很惨呢！咱可不能马虎，得把这通用条款研究透，让工程稳稳当当，顺风顺水！。
通用合同条款讲解稿
（五）科学设定各项合同管理程序，强调处理合同事宜的及时性。 ——通用合同条款中设定了工程进度控制、质量检查和验收，合同变更、计 量和进度付款、竣工验收、竣工结算与争议调解等合同管理程序； ——以上工作程序的设定，强调了处理合同事宜的及时性。公平、合理地约 定合同双方各自的工作时限，保证双方都能高效地完成合同管理程序中规定 的工作，防止问题长期积压，影响合同的正常履行，避免积累成合同争议； （六）合同双方应齐心协力面对工程风险，共同克服由于不可抗力灾害对工程 施工的不利影响，各自进行必要的保险，以规避风险。 ——鉴于工程建设项目施工较为复杂、合同履行周期较长等特点，合同双方应 在合同订立时客观地评估合同风险，承包人在报价中应认真估列风险费用， 并应将工程保险作为解决合同风险的重要手段； ——保险的目的是把合同双方的风险降低到最低限度，本通用合同条款第20 条设定了合同双方必须投保的各保险项目.监理人督促双方及时投保； ——为保障承包人人员的合法权益，承包人必须为其施工作业人员投保本合 同条款所列的各项人员险种，并进入报价。 ——不可抗力灾害属于非合同双方责任的意外风险，但作为本合同的项目业主， 理应承担工程的主要损失，但承包人也应承担其自身的某些财产损失，以及 其合同中的部分利润损失。
三. 编制通用合同条款的指导原则 （一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和部门规章，遵守工程 所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章；
——合同有效性的必要条件。
（二）按合同法的公平原则设定合同双方的责任、权利和义务；
——公正、公平的合同理念是工程顺利实施的重要保障。合同双方的责任、 权利和义务、各项合同程序和条款内容的设定均应贯彻合同法的公平原则。
第二部分:通用合同条款重点解读
一.合同条款的编制框架 合同条款分为通用合同条款和专用合同条款两部分，通用合同条款的内 容按我国各建设行业工程合同管理中的共性规则制定；专用合同条款则根据 各行业的管理要求和具体工程的特点，由各行业在其施工招标文件范本中自 行制定。 通用合同条款全文共24条130款，分为以下八组： （一）合同主要用语定义和一般性约定。 1. 一般约定 ——第一组第1条一般约定中第1.1款“词语定义”是为准确理解本合同条款, 对合同中使用的主要用语和常用语予以专门定义；第1.2～1.12款为有关合同 文件的通用性解释和一般性说明。 （二）合同双方的责任、权利和义务。 2. 发包人义务 3. 监理人 4.承包人 ——从广义上说, 通用合同条款的全部24条都是约定合同双方的责任、权利和义 务,第二组第2～4条为合同条款编制框架需要表述的第一层次条款内容，其目 的是列出合同双方总体的合同责任及其相应的权利和义务；
合同示范文本通用条款的内容
合同示范文本通用条款的内容
以下是 6 条合同示范文本通用条款的内容：
1. 双方得诚实守信吧！就像你和朋友约定好一起做一件事，你总不能说话不算数呀，在合同里，这可是很重要的呢！比如说，咱约定了交货时间，那甲方就得按时交货，不能耍赖皮，不然乙方得多上火呀！
2. 责任得划分清楚呀！这就好比踢足球，前锋管进攻，后卫管防守，不能都稀里糊涂的呀！比如在合同中明确如果产品质量出问题是谁的责任，别到时候互相推诿，那可就乱套了！
3. 违约了就得有处罚吧！你想想看，要是没有点约束，那岂不是想怎样就怎样啦！比如一方违反了合同里的重要条款，那可不得让他付出代价呀，不然另一方多委屈！比如赔偿违约金啥的。
4. 解决争议得有个办法呀！总不能一有矛盾就吵得不可开交吧！就像家里兄弟姐妹闹矛盾，也得找个公平合理的方式来解决呀。
在合同里可以约定仲裁或者诉讼，这样大家心里都有底儿。
5. 保密条款可不能少呀！很多重要的信息不能随便让别人知道，就好像你心底的小秘密，可不想让不相干的人晓得吧！比如说商业合作中的一些核心数据，必须严格保密。
6. 合同变更也得有条理呀！不能说变就变，没个规矩吧！这就像你本来计划好去看电影，突然又要去逛街，也得和一起的人商量好呀！如果要变更合同内容，那必须双方都同意，并且按照规定的流程来。
我的观点结论就是，这些通用条款就像是合同的骨架，支撑着整个合同的运作，缺了哪一个都不行，大家一定要重视呀！。
依据施工合同示范文本通用条款
依据施工合同示范文本通用条款一、工程概况。
咱这个工程呢，是个挺重要的事儿。
工程的名称就叫[具体工程名称]，工程地点就在[详细地点]。
这工程的内容啊，可丰富啦，包括但不限于[列举主要工程内容]。
这个工程的承包范围呢，就是按照咱们之前商量好的那些，从[起始部分]到[结束部分]都得负责好。
二、合同工期。
工期这事儿可得好好说说。
开工日期就定在[具体日期]，这可是经过深思熟虑的。
竣工日期呢，那就是[竣工日期]啦。
不过呢，要是遇到一些特殊情况，比如说不可抗力啥的，工期是可以适当调整的。
就像老天爷突然发脾气，下暴雨下暴雪，这种时候工程肯定得停一停，这时候工期就得顺延。
可不能因为这些不可抗的因素就怪谁，大家都不容易嘛。
三、质量标准。
质量啊，那可是重中之重。
咱这个工程的质量标准得达到[具体质量标准]。
咱可不能含糊，这工程以后是要给大家用的，要是质量不好，那可不行。
施工方得严格按照相关的标准和规范来做，从每一个小细节都要把控好。
要是发现质量有问题，那可不能瞒着，得赶紧想办法解决。
四、合同价款。
钱的事儿也得讲清楚。
本合同的价款是[具体金额]元。
这个价款可是综合考虑了各种因素得出来的。
包括材料啊、人工啊、设备啊这些成本。
不过呢，要是在施工过程中，有一些设计变更或者其他的情况，这价款可能会有调整。
但调整也得有个规矩，得按照咱们商量好的方式来计算。
比如说增加了某些工程内容，那就得根据实际的工作量和市场价格来合理增加价款。
五、双方的权利和义务。
1. 发包方的权利和义务。
发包方呢，有权对工程的进度、质量进行监督。
就像个大家长一样，得时刻关注着工程的情况。
发包方得按照合同的约定及时支付工程款，如果老是拖着不给钱，那施工方肯定会有意见的，这工程也没法顺利进行下去。
而且发包方还得提供施工所需要的一些条件，像场地啊、相关的资料啊这些。
2. 施工方的权利和义务。
施工方有权按照合同的约定获得工程款。
这可是人家辛辛苦苦干活应得的。
施工方得按照工期、质量标准来完成工程。
通用合同条款讲解
三台县八洞镇付家垭村日间照料中心建设项目施工合同年月日第一节通用合同条款以国家现行的工程招标文件合同通用条款为准。
第二节专用合同条款专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加的新条款，两者应对照阅读。
一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1. 一般约定1.1.5补充：签约合同价并不等于最终结算价，根据该项目的投资组成，承包方在发包方的指示下优先实施国补资金建设内容，自筹资金建设部分视其资金到位情况由发包方指示承包方实施。
1.4合同文件的优先顺序（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）投标函及投标函附录（9）其他合同文件。
2. 发包人义务2.3 提供施工用地承包方向当地政府申请施工用地，发包方负责协调工程用地范围内的占地、青苗和林木等，承包人应节约用地。
临时占地、青苗和林木等费用已包含在工程量清单报价中，不再另行计费。
3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。
①批准工程的分包；②确定延长完工期限；③确定变更内容和范围；④确定暂停施工；⑤工程量的增减；⑥其它发包方认为应进行研究的问题。
3.1.2 监理人发出的任何指示均无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.10 其他义务负责工程全部设备设施的试运行4.2 履约担保合同履约担保金额为万元，差额保证金万元，民工工资支付担保金万元，共计万元；由承包人的基本帐户转入发包人帐户。
4.4 联合体承包人不组建联合体。
4.5 承包人项目经理4.5.1承包人应在接到开工通知后7天内指派项目经理到职。
承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换7天前通知发包人和监理人。
承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派符合资质条件的代表代行其职责。
合同通用条款资料讲解
合同通用条款资料讲解合同通用条款1．定义本合同中的下列术语应解释为：1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5 “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。
1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。
1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
2 技术规范2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。
若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3．知识产权3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
4．包装要求4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。
由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5．装运标志5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：收货人：合同号：装运标志：收货人代号：目的地：货物名称、品目号和箱号：毛重／净重：尺寸(长×宽×高以厘米计)：5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。
常用合同范本：解读常见合同条款与范例
常用合同范本：解读常见合同条款与范例引言合同是人们在各种商业和法律交易中常常使用的一种法律文件。
它是为了确保交易的合法性和双方的权益而存在的重要文书。
然而，对于非专业人士来说，合同条款的复杂性和专业术语的使用可能会使他们感到困惑。
因此，本文将解读一些常见的合同条款，并提供相应的范例，帮助读者更好地理解合同的要点和规定。
1. 合同条款之定义和要素合同条款是合同中的具体规定和约定，它们决定了双方在交易中的权益和责任。
每个合同应该包含以下几个要素：H1 范本：定义和要素合同条款是合同中的具体规定和约定，它们决定了双方在交易中的权益和责任。
•合同条款的定义：合同条款是合同文书中具体约定的组成部分，它们规定了合同的目的、双方的权益和责任、履行的方式和时间等。
•合同条款的要素：合同条款应包括合同的名称、双方的信息、合同的目的和内容、履行义务、违约责任、争议解决方式等。
2. 常见的合同条款和范例下面我们将解读一些常见的合同条款，并提供相应的范例，以便读者更好地理解它们的含义和应用。
H2 权益和责任的规定•双方的权益和责任：合同中应明确双方的权益和责任，例如交付商品的义务、支付款项的义务等。
•范例：买卖合同中，卖方有义务提供符合约定规格的商品，而买方有义务支付货款。
H2 履行义务的规定•履行义务的规定：合同中应明确双方的履行义务，即双方在合同期限内应履行的具体行动和要求。
•范例：劳动合同中，雇员有义务按时完成工作任务，雇主有义务支付工资。
H2 违约责任的约定•违约责任的约定：合同中应明确违约方应承担的责任和赔偿方式。
•范例：租赁合同中，如果承租人未按时支付租金，他应支付逾期滞纳金。
H2 争议解决方式的规定•争议解决方式的规定：合同中应明确双方在争议解决方面的协商和仲裁方式。
•范例：合伙协议中，合伙人在出现争议时应先进行协商，如果无法解决，则由仲裁机构进行仲裁。
3. 总结通过对常见合同条款的解读和范例的提供，希望读者对合同的要点和规定有了更清晰的认识。
合同示范条款使用方法
合同示范条款使用方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：合同示范条款是指在合同起草过程中，为了方便双方当事人在合同中插入一些标准化的条款，以保障双方的权益和确立合同中的条款规范。
合同示范条款的使用方法非常重要，可以帮助双方当事人更加便捷地制定合同，避免争议和纠纷的发生。
下面我们将从合同示范条款的定义、作用和使用方法等方面进行介绍。
一、合同示范条款的定义合同示范条款是在合同中常用、经受法律审视、为了维护当事人合法权益且符合当时社会环境与法律法规的权责规范性条款。
”示范”是指模范、标准，即对于某种条款规范性、合法性的标准化规定，可以在各种不同类型的合同中使用，更能够体现出其规范性。
1. 帮助双方当事人明确权利和义务：合同示范条款中包含了在常见合同中常用的标准化规定，可以帮助当事人更加清楚地明确各自的权利和义务。
2. 避免纠纷和争议：通过使用合同示范条款，可以避免双方当事人在合同执行过程中因为不清晰的条款而产生纠纷和争议。
3. 提高合同的效力和权威性：合同示范条款是经过法律审视的标准化规定，可以提高合同的效力和权威性，确保合同的可执行性。
4. 节约合同起草时间和成本：使用合同示范条款可以避免重复性的工作，节约合同起草的时间和成本。
1. 根据不同类型的合同选择合适的示范条款：在起草合需要根据合同的性质和内容选择合适的示范条款，以确保合同的规范性和合法性。
2. 注意修改和完善示范条款：在使用示范条款时，需要注意根据实际情况对条款进行适当的修改和完善，以确保符合双方当事人的具体需求和情况。
3. 将示范条款与特殊条款结合起来：在合同中可以结合示范条款与特殊条款，以确保合同的完整性和一致性。
4. 确保双方当事人充分理解示范条款：在订立合同之前，需要确保双方当事人充分理解合同中的示范条款，以避免后续的误解和争议。
第二篇示例：合同是一种非常重要的法律文件，它在商业活动中扮演着非常重要的角色。
合同示范条款是指在合同中常见的一些标准条款，它们经过经验总结和法律规定，在不同领域的合同中普遍适用。
通用合同条款解释
通用合同条款解释甲方：_______________________乙方：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同的目的与范围a. 合同的目的① 本合同旨在明确甲乙双方在__________领域中的合作与责任分配。
② 甲方与乙方同意按照本合同的条款进行合作，确保双方的利益最大化。
③ 双方明确合作的目标是通过协作实现各自的商业或技术利益。
④ 本合同内容适用于甲乙双方在合作过程中所涉及的一切事务。
b. 合同的适用范围① 本合同适用于甲乙双方在__________业务中的所有合作事项。
② 双方同意在执行过程中遵守合同条款，确保各自的权益得到保障。
③ 合作过程中，任何超出本合同规定的内容，均需双方另行协商并达成书面协议。
④ 本合同适用于甲乙双方的所有商务活动，包括但不限于项目执行、技术合作、资源共享等。
c. 合同的生效与执行① 本合同自双方签字盖章之日起生效。
② 任何一方未履行合同义务的，另一方有权依据本合同要求其承担违约责任。
③ 合同有效期为______年，自生效日起计算。
④ 在合同期满后，若双方同意继续合作，可以协商续签。
第二条权利与义务a. 甲方的权利与义务① 甲方有权要求乙方按约定时间、质量标准提供相关服务或产品。
② 甲方应及时支付乙方提供的服务或产品费用，按合同约定的支付方式和时间进行结算。
③ 甲方有义务协助乙方提供所需的资源、信息或支持，以确保项目顺利进行。
④ 甲方有义务在项目执行过程中，及时与乙方沟通并反馈工作进展或存在的问题。
b. 乙方的权利与义务① 乙方应按甲方要求，提供合格的服务或产品，并确保质量符合合同约定的标准。
② 乙方应在项目执行过程中，及时与甲方沟通并报告项目进度。
③ 乙方有义务按照约定的时间、地点完成项目工作，若无法按时交付，应提前通知甲方并说明原因。
合同范本解读
合同范本解读一、合同的基本信息1. 合同名称：明确合同的具体名称。
2. 合同编号：为合同进行编号，方便管理和查找。
3. 甲方（或卖方）：合同中提供产品或服务的一方。
4. 乙方（或买方）：购买产品或服务的一方。
5. 签订日期：合同的签署日期。
6. 签订地点：合同签署的具体地点。
二、定义和解释1. 定义条款：对合同中使用的特定术语进行定义，确保各方对其含义有一致的理解。
2. 解释规则：规定合同的解释应遵循的原则，例如，如果合同中存在歧义，应优先考虑哪一方的利益等。
三、合同的范围1. 服务范围：明确乙方从甲方获得的具体服务内容和范围。
2. 产品描述：详细描述乙方购买的产品的特征、规格、数量等。
3. 交付和安装：规定产品的交付方式、时间和地点，以及安装的责任和义务。
四、价格和支付条款1. 合同金额：明确合同的总金额，包括产品或服务的价格、税费等。
2. 支付方式：规定乙方支付合同款项的方式和时间，如一次性支付、分期付款等。
3. 发票：说明甲方应提供的发票类型和内容。
五、履行和完成1. 履行时间表：确定甲方履行合同义务的时间安排，包括交付产品、提供服务等。
2. 完成标准：明确乙方验收产品或服务的标准，以确保符合合同要求。
3. 质量保证：规定甲方对产品或服务的质量保证期限和方式。
六、保密条款1. 保密信息定义：明确哪些信息属于保密信息，通常包括商业秘密、技术机密等。
2. 保密义务：规定各方对保密信息的保密义务，包括不得向第三方披露或使用。
3. 保密期限：确定保密信息的保密期限，通常在合同履行完毕后仍需保密一段时间。
七、违约责任1. 违约责任：明确各方违反合同约定应承担的违约责任，包括违约金、损害赔偿等。
2. 补救措施：规定当一方违反合同时，另一方可以采取的补救措施，如要求继续履行、解除合同等。
八、争议解决1. 争议解决方式：规定当各方发生争议时，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
2. 仲裁地点和仲裁机构：如果选择仲裁解决争议，应明确仲裁地点和仲裁机构。
合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款第一篇：合同文本通用示范条款合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1.甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，现就工作及其它相关的服务工作，拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方，承担并完成该项工作。
2.乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验，愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1.乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质，因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的，乙方承担相关责任。
2.乙方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的，应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1.合同金额为人民币元，包括但不限于：。
双方确认，出本合同总金额外，甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2.甲方采用第种方式，并按一下约定安排付款：（1）现金；（2）支票；（3）转账。
（1）在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%，即人民币元。
（2）在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币元。
3.乙方应分别在收到上述（1）和（2）款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4.双方的账户如下：甲方：开户行：账户名称：账号：乙方：开户行：账户名称：账号：任何一方如需改变上述，应提前十日以书面通知另一方，如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予赔偿。
四、知识产权条款1.成果的知识产权归甲方所有。
2.乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1.本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息（以下统称“保密信息”），只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
合同范本讲解
合同范本讲解一、合同概述1. 合同主体2. 合同标的本合同所涉及的标的为：（具体描述合同标的，如：商品、服务、项目等）3. 合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
二、合同1. 权利与义务（1）甲方权利与义务① 甲方有权按照合同约定向乙方提供合同标的；② 甲方应确保合同标的的质量、数量符合约定；③ 甲方应按照约定时间、地点交付合同标的；④ 甲方应承担合同约定的其他义务。
（2）乙方权利与义务① 乙方有权按照合同约定接收甲方提供的合同标的；② 乙方应按照约定时间、地点接收合同标的；③ 乙方应按照约定支付合同款项；④ 乙方应承担合同约定的其他义务。
2. 价格与支付（1）合同价格本合同涉及的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
（2）支付方式① 预付款：合同签订后____个工作日内，乙方支付合同总价款的____%；② 质保金：合同履行完毕后，乙方支付合同总价款的____%作为质保金；③ 尾款：合同履行完毕，且质保期满后，乙方支付合同总价款的____%。
3. 违约责任（1）甲方违约如甲方未能按照约定时间、地点交付合同标的，或合同标的的质量、数量不符合约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（2）乙方违约如乙方未能按照约定时间支付合同款项，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
4. 争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
5. 其他约定（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份；（2）本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议；（3）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
名词解释：1. 合同主体：指参与合同签订的各方，包括甲方和乙方。
2. 合同标的：指合同所涉及的商品、服务、项目等具体内容。
3. 合同期限：指合同的有效期限，自合同生效之日起计算。
合同模板中常见的条款和要点
合同模板中常见的条款和要点一、引言本合同由以下各方根据自愿原则经协商一致达成，旨在确保各方权益，并明确双方的义务和责任。
二、合同主体1. 合同双方：明确合同各方的身份和名称，并注明其合法代表人。
2. 目的：具体阐述本合同所要达成的目标或目的，以确保各方的共识。
三、合同条款1. 条款一：合同的有效期限本合同自xxxx年xx月xx日起生效，至xxxx年xx月xx日终止。
2. 条款二：合同的履行义务双方在本合同中明确规定各自的权利和义务，并确保其准确履行。
在履行过程中，任何一方不得擅自修改合同内容或违背合同约定。
3. 条款三：合同的解除与终止（1）到期终止：当本合同有效期届满时，本合同将自动终止，双方义务相应解除。
（2）解除条件：在以下情况下，任何一方可解除本合同：- 任何一方严重违反本合同的规定并在收到通知后未能限期改正的；- 因不可抗力导致合同无法继续履行的；- 双方协商一致解除的。
4. 条款四：争议解决在履行合同过程中，如发生争议，双方应尽快进行协商解决。
若协商不成，双方同意将争议提交至所在地法院解决。
5. 条款五：适用法律与管辖法院本合同的签订、解释和履行均适用于中华人民共和国的法律。
双方约定将争议提交至所在地有管辖权的法院。
四、违约责任1. 严重违约：任何一方严重违反合同约定，使得对方无法实现本合同的目的，应承担相应责任。
2. 赔偿责任：根据违约情况的严重程度，协商确定违约方应承担的赔偿责任。
五、附则1. 修改与补充：除非另有书面协议，本合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式予以确认。
2. 合同生效：本合同经各方签字盖章后生效，并具有法律约束力。
3. 整体效力：本合同的任何条款无效或不可执行，并不影响其他条款的有效性和可执行性。
六、签署本合同一式两份，双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字：签字：日期：日期：。
合同范本及条款释义
合同范本及条款释义鉴于甲方愿意提供某种服务/产品，乙方愿意接受该服务/产品，双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同主题1.1 本合同的主题为_______（填写合同主题）。
1.2 甲方应按照乙方的要求提供_______（填写服务/产品）。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______（填写合同期限）。
2.2 如双方同意续约，应在本合同到期前_______（填写提前续约时间）书面通知对方。
三、服务/产品内容3.1 甲方应按照乙方的要求提供_______（填写服务/产品内容）。
3.2 甲方应保证所提供的服务/产品符合_______（填写质量标准）。
四、价格及支付方式4.1 双方同意，本合同项下的服务/产品价格为_______（填写价格）。
五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 双方应积极履行本合同约定的义务，如因不可抗力导致无法履行，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明，根据情况部分或全部免除责任。
七、争议解决7.1 对于本合同的履行过程中产生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向_______（填写争议解决机构）提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同文本通用示范条款合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，现就工作及其它相关的服务工作，拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方，承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验，愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质，因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的，乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的，应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元，包括但不限于：。
双方确认，出本合同总金额外，甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式，并按一下约定安排付款：（1）现金；（2）支票；（3）转账。
（1）在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的 %，即人民币元。
（2）在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述（1）和（2）款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下：甲方：开户行：账户名称：账号：乙方：开户行：账户名称：账号：任何一方如需改变上述，应提前十日以书面通知另一方，如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息（以下统称“保密信息”），只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
除本合同另有规定外，对于甲方提供的任何保密信息，未经甲方的书面同意，乙方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接的以任何方式提供或披露给任何“第三方”。
在本条中“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体。
2. 提供方向接受方提供或披露的保密信息，可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样沿革的保密承诺等，一防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。
3. 接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可以向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关的职业道德标准履行保密义务。
4. 如相关监管部门或政府机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任。
但前提是，该接受方应立即将需要披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上的合理努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。
5. 在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。
6. 本条所规定的保密义务对以下信息不适用：（1）在一方披露时已经是公众所知的信息，或者并非由于接受方的雇员、律师、会计师、承包商、顾问或者其他人员的过错而成为公众所知的信息；（2）有书面证据证明在披露时已经由接受方掌握的信息，而且信息并非直接或间接来自提供方；（3）有书面证据证明第三方已向接受方披露的信息，而该第三方并不负有保密义务，并且有权作出披露。
7. 当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的保密信息，同时，接受方应该按照提供方的书面要求，将提供方提供的保密信息退还提供方或予以删除或销毁。
六、违约责任条款1. 任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。
违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。
2. 如乙方无法按本合同完成服务工作的，乙方应向甲方支付相当于合同总金额的 %的违约金；甲方有权直接从应支付乙方的相应合同金额中扣除，并有权解除本合同。
如甲方要求乙方继续履行本合同义务，则乙方应在甲方要求的时间内完成工作。
3. 如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同金额，每迟延一天甲方应向乙支付相当于延期付款额 %的违约金。
4. 如乙方违反本合同的保密条款，则甲方有权要求乙方承担相当于合同总金额 %的违约金（甲方有权直接从应付的合同金额中扣除）。
5. 如因乙方行为侵害第三方合法权益的，乙方应负责处理并承担所有责任。
因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
6. 本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费用、以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。
七、不可抗力条款、免责条款1. 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2. 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在履行本合同项下的义务的过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：（1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力事件发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；（2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；（3）不可抗力事件发生时，受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应当包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。
3. 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。
受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应当相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
4. 如果不可抗力事件的的影响持续达三十日或以上时，，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。
如果一方发出书面协商通知之日起十日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。
八、争议解决条款1. 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。
协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。
2. 如果一方提出解除后的十日内，双方通过协商不能解除争议，则各方同意按下列第种方式解决：（1）将该争议提交至仲裁委员会。
该会依据其现行有效的仲裁规则在进行仲裁。
本合同项下任何裁决决定都是终局的，并对双方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。
除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。
（2）向甲方住所地人民法院提起诉讼。
（3）向乙方住所地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼或仲裁进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。
4. 每一方同意使用本合同通知与送达条款送达与仲裁或强制执行仲裁裁决有关的传票、通知或其他文件。
本合同通知与送达条款中得任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。
5. 本合同全部或部分无效的，本条依然有效。
九、法律适用条款本合同的成立、效力、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
十、合同期限条款本合同期限为年月日至年月日。
本合同届满前一个月，经协商同意，双方可续签本合同。
十一、合同的变更、解除条款1. 乙方在距工作开始日之前没有完成准备工作的，或者在距工作开始日之前没有证据表明乙方能够提供工作场所或者工作所需要的条件的，或者甲方有证据证明乙方不能适当履行义务的，甲方有权解除本合同，，并要求乙方承担违约责任。
2. 如果甲方对于乙方的工作筹备计划或者人员安排不满，要求乙方修改，而乙方拒绝修改的，或者乙方经修改后仍不能令甲方满意的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
3. 甲方认为本合同不必履行时，甲方可以在向乙方支付合同金额百分之，即人民币（大写）元（RMB ）的补偿金后解除本合同。
4. 工作开始前，如因不可抗力、国家法律政策变化等原因造成本合同不能如期履行的，经过甲方书面确认后可延期。
甲方不同意延期的，双方应当解除合同；解除合同时，乙方应当返还甲方已经支付的款项，但乙方可以在该款项内扣除为工作筹办而支出的合理费用。
5. 甲方有权在事先通知乙方的情况下，改变工作的时间和安排。
因此给乙方造成额外支出或延误工作筹办时间的，甲方应给乙方必要的筹办时间和适当的补偿。
十二、通知送达条款1. 根据本合同需要发出的全部通知，均需采用书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真或（D）挂号信件方式发出。
特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。
上述书面通知均需表明合同各方为收件人。
2. 上述书面通知按对方在本条第四款中所列的地址发出，并按本条第三款规定规定时间视为已经送达。
如任何一方的地址有变更时，需在变更前十日以书面形式通知对方。
因迟延通知而造成的损失，由过错放承担责任。
3. 双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：（1）以专人递送的，接收人签收之日视为送达。
（2）以传真方式发出的，以发件方发送后打印出得发送确认单所示时间视为送达。
（3）以特快专递形式发出的，发往本市市内的，发出后第二日视为送达。
发往内地其他地区的，发出后第三日视为送达。
发往港、澳、台地区的，发出后第四日视为送达。
发往境外其他国家或地区的，发出后第六日视为送达。
（4）以挂号方式发出的，发往本市的，邮寄后第三日视为送达。
发往内地区的，发出后第四日视为送达。
发往港、澳、台地区的，发出后第五日视为送达。
发往境外其他国家或地区的，发出后第七日视为送达。
4. 各方地址与联系方式如下如至甲方：地址：电话：传真：邮政编码：收件人：如至乙方地址：电话：传真：邮政编码：收件人：5. 本合同项下的通知自送达之日发生效力。
十三、合同附件条款合同附件为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
若合同附件与合同正文有冲突，以合同正文为准。
十四、生效条款本合同自双方盖章并授权代表双方签字之日起生效。