建筑劳务分包合同
建筑工程劳务分包合同范本3篇
建筑工程劳务分包合同范本3篇篇1建筑工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________、地址：___________、电话：___________。
乙方（分包方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________、地址：___________、电话：___________。
鉴于，为了保证工程质量，在合同约定的日期内按照有关技术规范、标准和合同规定，完成工程建设项目的各项任务，经双方友好协商，就乙方承揽甲方建筑工程项目中的某项专业的一切劳务分包事宜，达成以下协议：一、项目名称及地点1. 甲方委托乙方承揽以下建筑工程项目的劳务分包：项目名称：___________；地点：___________。
二、服务内容及标准2. 乙方将依据本合同，按照乙方的需求及要求进行服务项目的所有相关工作，并确保服务质量，保证服务水平；3、乙方需按协议提供的技术、质量、安全、文明施工的服务，具体工作包括但不限于：___________，包括但不限于___________等。
三、工作时间及费用4、双方约定项目的工程工期为___________，如有延期需在______日前向甲方提出书面申请。
5、乙方对本次服务将获得的金钱支付如下：总价：___________元。
其中：材料费用：___________元；人工费用：___________元；其他费用：___________元。
四、服务标准与质量6、乙方需严格按照国家建筑工程质量标准和甲方的相关要求，保证工程质量；7、乙方应按时上报工作进展，并配合甲方对服务项目进行检查，并对检查中发现的问题及时进行整改。
8、工程交付以后，若出现质量问题，乙方需提供及时的维修服务。
五、合同履行9、在本次合同履行过程中，如有未尽事宜，双方需根据实际情况共同协商解决；10、本合同未尽事宜由双方签署的相关协议或补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建设工程劳务分包合同范本6篇
建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（劳务分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________（具体范围详见附件）二、工期要求开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。
除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。
具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。
四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成以下劳务内容：（具体劳务内容列举）。
乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场各类安全设施完善、有效。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范，并对乙方进行技术交底。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工，确保施工进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，接受甲方的监督与检查。
建筑劳务分包合同范本（通用5篇）
建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇）建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇） 在⼈民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束⼒越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是⼩编收集整理的建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇），欢迎⼤家分享。
建筑劳务分包合同1 甲⽅：______________________ ⼄⽅：______________________ 为确保甲⽅承建的__________⼯程劳务承包合同⼯程顺利完⼯，根据施⼯安排，甲⽅将________⼯程承包给⼄⽅施⼯。
根据《中华⼈民共和国合同法》、《建筑法》和《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件使⽤法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施⼯任务，按照⾼标准、严要求完成施⼯任务的总体⽬标，同时也为明确甲⼄双⽅在施⼯过程中的权利、义务及经济责任，经双⽅协商，签订本合同，条款如下： 第⼀条⼯程概况 1.⼯程名称：_______________________ 2.⼯程地点：_______________________ 3.⼯程数量：_______________________ 4.⼯程数量及内容：_________________ 第⼆条⼯期 1.开⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇开⼯。
2.竣⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇竣⼯。
3.总⼯期为：⽇历天________天。
4.阶段性⼯期⽬标：以甲⽅阶段施⼯计划为准。
第三条承包⽅式与⼯程造价 1.承包⽅式：综合单价承包，⼯程项⽬承包单价详见附件⼀《⼯序单价承包⼀览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本⼯程所进⾏的所有⼯作项⽬。
2.⼯序单价包含的内容：指完成合格的⼯程项⽬且合同规定应单独计量的⼯序单价费⽤。
包括⼯程修建及其缺陷修复中所需的⼀切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施⼯机械、机场管理、施⼯调遣、⼩临设施、施⼯风险、成本节约形成的利润，⼯程结束后的现场清理以及他应⽀付的⼀切费⽤。
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)1. 合同编号：001甲方（总承包方）：XX建筑公司乙方（分包方）：XX劳务公司工程名称：XX住宅小区建设分包内容：纯人工劳务，包括但不限于砌砖、抹灰、混凝土浇筑等。
合同期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按实际完成工作量计算，具体单价及支付方式见附件。
2. 合同编号：002甲方：XX房地产开发有限公司乙方：XX劳务服务有限公司工程名称：XX商业综合体施工分包内容：纯人工劳务，主要负责土方开挖、回填、平整等。
合同期限：自2024年3月1日至2024年9月30日。
劳务报酬：固定总价，合同金额为人民币壹佰万元整。
3. 合同编号：003甲方：XX市政工程公司乙方：XX建筑劳务有限公司工程名称：XX城市道路改造分包内容：纯人工劳务，包括道路铺设、绿化种植等。
合同期限：自2024年4月15日至2024年11月15日。
劳务报酬：按日计酬，每日劳务费为人民币贰佰元。
4. 合同编号：004甲方：XX基础设施建设集团乙方：XX劳务派遣公司工程名称：XX桥梁建设分包内容：纯人工劳务，负责桥梁钢筋绑扎、模板安装等。
合同期限：自2024年5月20日至2025年1月20日。
劳务报酬：按工程进度支付，每完成一个阶段支付相应比例的劳务费。
5. 合同编号：005甲方：XX工业建筑公司乙方：XX劳务承包公司工程名称：XX工厂厂房建设分包内容：纯人工劳务，包括钢结构安装、屋顶防水等。
合同期限：自2024年6月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按完成工程量支付，具体计价方式见合同附件。
6. 合同编号：006甲方：XX水利工程公司乙方：XX劳务合作公司工程名称：XX水库加固工程分包内容：纯人工劳务，负责水库坝体加固、排水系统建设等。
合同期限：自2024年7月10日至2025年3月10日。
劳务报酬：按月支付，每月劳务费为人民币叁万元整。
7. 合同编号：007甲方：XX环保工程公司乙方：XX劳务服务团队工程名称：XX污水处理厂建设分包内容：纯人工劳务，包括污水处理池建造、管道安装等。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建设工程施工劳务分包合同8篇
建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，根据平等互利原则，经友好协商，就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：_________________________；地点：_________________________；工程规模及内容：_________________________。
二、分包范围及内容乙方承接甲方以下工程的劳务施工任务：基础工程、主体结构工程、装修工程等施工图纸所示全部内容。
具体包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建、墙面装修等。
三、合同工期开工日期：_______年______月______日；竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须设立专职质量检查员，负责检查施工质量并接受甲方的监督检查。
3. 工程竣工验收按照国家规定及合同约定的质量标准执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________________________元整（小写）￥______元。
建筑工程劳务分包合同范本8篇
建筑工程劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 承包范围：_________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总天数：_____天三、劳务分包方式及工作内容1. 乙方提供具备相应资质的劳务人员，按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成指定的施工任务。
2. 乙方劳务分包工作内容包括但不限于：砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架等作业。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定劳务报酬，除另有约定外，不因工程量的增减而变动。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。
3. 结算方式：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，最终结算金额以实际完成的工程量为准。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工质量验收规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见。
乙方应积极响应并整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的技术档案资料，并配合甲方进行工程验收。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强安全教育，制定安全技术措施，确保施工过程中的安全。
建筑工程劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程劳务分包合同范本（一）甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围第三条工程工期1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数____天；2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同；2.本合同附件；3.招投标文件；4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
建筑工程劳务分包合同样本5篇
建筑工程劳务分包合同样本5篇篇1甲方（总承包人）：____________________地址：__________________________________联系方式：_______________________________乙方（劳务分包人）：____________________地址：__________________________________联系方式：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程劳务分包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及承包范围：具体工程规模及承包范围详见附件《工程承包清单》。
二、工期要求三、承包范围及工作内容要求：具体承包范围及工作内容详见附件《工程承包清单》。
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底单及变更联系单和国家颁布的现行建筑工程规范规程要求进行施工不得自行其事如有变更部分需经甲乙双方另行商定调整相关费用及签订补充协议作为附件为合同的补充依据不作为独立的文件依据执行且必须满足变更后业主监理审核验收合格后方可实施变更调整相关费用乙方篇2甲方（总承包方）：_____________________________地址：_________________________________________联系电话：____________________________________乙方（劳务分包方）：_____________________________地址：_________________________________________联系电话：____________________________________鉴于甲、乙双方为完成某项建筑工程项目，经友好协商，达成以下劳务分包合同：一、合同背景及目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，明确甲、乙双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务。
建筑劳务分包合同模板(5篇)
建筑劳务分包合同模板甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、承包方式、价格：2、乙方自备工具、材料有：3、承包内容：4、管理内容：1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
2）无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。
3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工四、质量标准：合格1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。
3）、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：1、执行材料消耗定额。
2、限额领料，乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理：1、施工现场做到工完料净场地清。
乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。
八、付款方式：九、违约责任：1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。
已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
建筑工程劳务分包合同模板（3篇）
建筑工程劳务分包合同模板编号：_____发包人：_____承包人：_____分包工程名称：_____施工地址：____区（县）发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：_____1.2工程概况：_____1.3分包工作内容：_____范围包括：_____1.4工程监理单位（全称）：_____第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：_____ 元（人民币）大写：____元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（____）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（____）4.2.2以（____）年施工预算或（____）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；_____；_____；_____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；_____；_____；③分项工程承包：外墙面砖：_____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：_____元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；_____；_____；_____.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_____标准补偿。
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、甲方（总承包方）委托乙方（劳务分包方）对建设工程项目的部分劳务进行分包处理，双方本着诚实守信、平等自愿的原则，经友好协商达成如下合同：二、乙方应当按照甲方的设计要求和规定完成所分包的劳务，并且不得擅自变更工程质量要求、设计要求、建设进度和其他相关要求。
三、乙方应当按照甲方指定的标准和要求进行劳务组织和施工，并且必须按时完成所承包的分包工程，保障项目整体工程进度。
四、乙方应当严格遵守国家相关法律法规和建筑施工安全生产规定，确保不发生人身伤亡事故和建筑工程质量事故。
五、乙方应当主动配合甲方进行相关工程质量检查和验收，并且接受甲方的决定和处理意见。
六、乙方应当按照本合同规定的价格进行劳务分包，不得擅自要求提高分包价格，也不得采取变相涨价的方式。
七、乙方应当按照甲方的要求提供劳务分包保函，确保按时按质完成分包工程，并且承担相关违约责任。
八、乙方不得以任何理由擅自解除合同，如确实需要解除合同必须提前书面通知甲方，且需承担相应违约责任。
九、本合同一式两份，甲方与乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，合同期限自工程开工之日起到劳务分包任务完成之日止。
十、对于本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并一致签署补充协议；若发生争议，按照双方友好协商的原则解决，协商不成的可通过法律途径解决。
合同签署人：甲方（总承包方）：______乙方（劳务分包方）：______日期：______此为建设工程施工劳务分包合同，双方应严格按照以上规定执行，确保工程质量与工期，保障双方合法权益。
篇2住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同主要内容（一）当事人甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：乙方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：丙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：（二）工程概况项目名称：建设地点：工程内容：工期：（三）合同依据本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等法律法规所订立。
有关建设工程施工劳务分包合同8篇
有关建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况与分包内容（一）工程名称：_________________________。
（二）工程地点：_________________________。
（三）分包范围：具体劳务分包内容（如混凝土浇筑、模板安装、钢筋加工等）详见附件清单。
乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求完成施工任务。
二、工期与进度要求（一）开工日期：_________________________。
（二）竣工日期：_________________________。
（三）乙方应根据甲方制定的施工进度计划进行作业，确保施工进度。
如有延误，乙方应及时向甲方报告原因并采取相应措施加以补救。
三、质量与验收标准（一）乙方必须按照施工图纸、技术要求以及国家相关施工验收规范进行施工，确保工程质量。
（二）施工过程中，甲方将进行质量检查和验收，乙方应配合并提供必要的资料。
（三）工程完工后，双方应按照相关验收标准和技术要求进行竣工验收。
验收合格后，方可进行后续工作。
四、合同价款与支付方式（一）本合同总价款为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程量和合同单价计算得出。
（二）支付方式：根据工程进度进行支付。
具体包括预付款、进度款和结算款等环节。
具体支付时间和金额按照合同附件的支付计划表执行。
五、安全施工与文明施工要求（一）乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定和操作规程，确保施工过程中的安全。
（二）乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁有序，防止环境污染。
如有违规行为，乙方应承担相应的责任和损失。
建筑工程劳务分包合同3篇
建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同精选3篇（一）建筑工程劳务分包合同甲方：〔委托方〕：地址：法定代表人：：身份证号码：乙方：〔承包方〕：地址：法定代表人：：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着平等互利、自愿合作的原那么，就甲方委托乙方进展建筑工程劳务分包的事项达成如下合同：第一条合同的目的和范围甲方通过本合同委托乙方为其提供合同约定的建筑工程劳务分包效劳〔以下简称“劳务分包工程”〕。
乙方承受甲方的委托并按照本合同约定的要求提供劳务分包工程所需的劳务和效劳。
第二条劳务分包工程的要求1. 劳务分包工程的名称、工程地址、工程规模、工程内容、工程期限及其他相关要求详见附件《劳务分包工程概况表》。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计要求和技术标准进展施工，并保证工程质量符合国家相关规定。
第三条劳务分包费用和支付方式1. 劳务分包费用为人民币〔大写〕〔小写〕元。
2. 劳务分包费用的支付方式：〔1〕甲方在本合同签署后第三日将劳务分包费用的50%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方作为预付款；〔2〕甲方在劳务分包工程开工后7日内将劳务分包费用的40%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方；〔3〕甲方在开工验收合格、甲方支付余款后7日内将劳务分包费用的10%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方。
第四条权益保障1. 乙方承诺在履行本合同过程中妥善处理好自身与劳动力之间的关系，保证劳务分包工程的工人享受与劳动力市场上同等职业对应劳动者一样的工作条件、待遇和权益。
2. 乙方应确保劳务分包工程的工人严格按照国家相关法律法规和劳动合同的规定执行，保证其平安消费和劳动保护。
3. 乙方应在人员、设备、材料等方面做好劳务分包工程的准备工作，确保施工进度和工程质量。
第五条违约责任1. 任何一方违背本合同的约定，致使对方遭受损失的，违约方应向对方承当相应的赔偿责任。
2. 假如甲方违背本合同约定未按时支付劳务分包费用的，乙方有权暂停劳务分包工程的施工，直至甲方支付相应费用为止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
威海兆泽建筑劳务有限公司内部班级劳务承包协议根据《中华人民共与国经济合同法》甲方威海兆泽建筑劳务有限公司承建唯康国际养生养老产业园项目,工作由乙方班组人员承包施工,双方本着平等、互利原则,经过友好协商,签订以下协议条款,双方共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称:唯康国际养生养老产业园项目;2、工程地点:亳州市开发区文采路以西,酒城大道以北,银杏路以南;3、承包方式:瓦工(乙方自带、钢筋机械);4、建筑面积:约平方米(具体楼号由甲方项目部统一安排);5、合同工期:四层以下为180天日历天,高层为300日历天(本合同工期为工程验收合同日期)6、承包内容:瓦工(图纸内所有工作量,现场清理,安全文明施工);7、土建图纸范围由挖土层以上的所有商品混凝土浇捣、砼养护、内脚手架搭建、二次结构、砌砖、内外墙体抹灰工程等工序施工;所有预埋件施工、预留洞口的封堵、安全文施工(含环境保护安全文明施工);乙方自供材料进、出场搬运及场内倒运、施工场地的落手清工等。
8、本工程的门窗、楼梯栏杆、给排水、消防、电梯、强弱电、防水、防雷、外墙油漆、腻子、外墙保湿、沉降观测、外送检测费用、沉降缝的装饰、二次装饰、成品烟道及土建、安装工程资料均由甲方承担。
生活区内的所有临时设施的搭拆、塔吊安拆由甲方负责。
9、本工程混凝土施工采用的洗车泵、地泵、混凝土输送机械费用由甲方承担。
零星混凝土的施工及砼、砂将试块,留设均由乙方负责。
第二条工期、质量、安全、环保要求计划开工日期: 年月日(以甲方开日期为准);计划竣工日期: 年月日(以甲方要求的竣工日期为准);乙方应严格按照甲方要求按期开工,按期竣工,服从甲方管理,不得无故拖延工期。
瓦工工程实行试工试用期,试用期为乙方进场30天,试用期满经甲方考核合格,乙方方可继续施工,如试用期满足不了本工程要求,不符合甲方要求。
以及有违反国家法律法规或甲方工程项目经理部制定的规章制度的情况出现,造成工期延误,施工质量差,从乙方承担合同履行保证金中扣除10%的违约金,乙方必须采取措施整改教达到工期要求与返工质量达到质量标准,否则甲方有权单方终止,直到将乙方清退出场,试用期完成工程量不予结算。
第三条合同价格合同造价:合同单价按建筑图纸面积计算,每平方米包干价格为人民币元/m2(按建筑面积以图纸为准支付进度款,全部扫地出门包验收合格,承包方按甲方要求保持保量按时完成承包工作)。
单价的费用组成:1.乙方应承担的各项施工现场按理费用。
2.乙方施工产生中的医疗费。
3.周围材料、机具设备、辅材、耗材的租赁与购置费用。
4.二级配电箱以下部分的所有配电箱、开关箱、电缆、电线等购置、安装拆除费用。
5.劳务工人的工资。
6.非甲方负责以外的临时设施(建筑)发生的费用。
7.冬雨季施工降效、窝工费。
8.工程施工中不可避免的工程技术费用(图纸、测量器具)。
9.必要的教育用工、学习用工、社会用工与零星的其她工费用。
10.非甲方或第三方原因发生的停工、窝工费用。
11.安全及文明施工用工费用。
12.成品半成品保护、完工清场的用工费用。
13.夜间施工、加班抢期补贴的费用、施工现场安全保卫用工费用。
计算依据:1.按施工图纸面积结合实际量计算。
2.劳务综合单价由公司依据劳务综合承包价格组成表确定,以单项劳务工程量乘以单项劳务综合单价换算为建筑面积平方米综合单价,按施工图纸计算工程量,工程量发生变化,单项工程量可以调整,但单项劳务综合单价闭口包干不变。
3.设计变更造成建筑面积增减,以建筑面积平方米综合单价计算的平方米综合单价不变。
4.单项劳务综合单价:平方米综合单价中均包括乙方蓉园与全部具体内容与发生费用,同时包括工程施工组织设计,施工方案进行措施施工(包括超高施工,夜间施工)。
四、承包方式承包方式即包人工、包安全、包质量、包工期、包劳保用品、包辅材及易耗品、包文明施工、包甲方供机械的操作保养与自备机械、集体工具的操作保养。
五、工程内容1、甲方提供(混凝土、砖块、水泥黄沙、一二级电箱)工人宿舍、施工技术人员。
2、上述甲方提供材料外,乙方工地所用混凝土、砖块、水泥黄沙、配电箱等一切工地消耗材料及五金都由乙方承担。
3、乙方需按照甲方施工组织设计、施工方案进行施工(包括超高施工、夜间施工)负责配合甲方施工人员楼层放线等工作。
4、乙方必须负责配合甲方安全主管对现场的安全管理。
夜间施工必须有乙方专业负责人在施工现场(如浇筑砼等)。
5、乙方承包期间因政策性调整及不可预见因素,按甲方项目部要求执行。
6、乙方供应材料必须保证质量合格。
六、合同价款结算及付款方式1、本工程不支付工程预付款。
2、结算依据:合同综合单价为合同的约定工期、质量安全、文明施工等标准完成全部承包范围内的全部工作内容及合同要求的各项工作内容的单价,如未发生违约事项,按合同综合单价及奖励单价与乙方办理施工结算。
3、如果乙方未完成项目或部分款完成,甲方在乙方结算中扣除。
乙方所施工工程凡未达到甲方指定的质量标准、工期要求、发生安全事故、文明施工达不到要求等,甲方将按照合同约定条款进行处罚,罚款从本期结算款中扣除。
4、工程款申报及支付:5、乙方每月23前将上月20日至本月19日前已完成工程量书面上报甲方项目部,由甲方项目部核实并汇总后向建设方上报进度款申报表,并负责完成与建设方对接。
5、次月15日前甲方按已完成工程的60%支付进度款,主体结构验收合格一个月内付完产值75%,竣工验收合格后三个月后支付至95%,余下装饰保修部分款项于竣工验收合格后一年内付清。
6、甲方在乙方没有达到付款节点不支付工程款,所有工人生活费由乙方自己承担。
如出现工人上访闹事,每次罚贰拾万元整,如乙方没能力解决人工费而由甲方支付,按甲方支付人工费的二倍在乙方工程款中扣除。
7、甲方使用乙方人员从事合同项目以外的零星用工,需由甲方现场技术负责人下达派工单(一式三份),乙方承包人签字,报项目部审核,项目经理审批后结算。
按照技工每工日180元,普工每工日120元支付劳务费,零星用工数量以甲方项目经理最终审批数量为准。
甲方安排乙方从事合同内零星用工,乙方必须无条件配合,否则将外派人员施工,甲方将按产生零星用工费用的2倍从乙方当用进度款中扣除。
七、双方责任1、甲方责任甲方指派为项目经理,联系电话: ,代表甲方行使现场管理。
7、1、1甲方负责乙方人员进行严格的安全施工进场教育,乙方必须组织全体人员参加并做好记录。
7、1、2甲方负责为乙方提供正常的施工环境与条件,包括提供施工图纸,施工方案及技术措施,负责协调乙方与工程项目之间的关系等。
7、2乙方责任7、2、1乙方派为项目负责人,联系电话: ,代表乙方行使合同履约与工程现场管理。
7、2、2乙方须向甲方交纳保证金万整,作为施工期间乙方质量、安全、进度及文明施工考核保证。
保证金需在合同签订时交清,甲方出具收据供乙方留存,主体封顶后退还一半,主体验收合格后一周内返还,不计利息。
7、2、3乙方人员在甲方施工期间必须服从甲方管理、监督、检查,遵守国家各项法律法规及当地有关规定,不得以任何理由与任何形式拒绝执行,违反有关规定的予以处罚并将有关人员清退出场。
7、2、4乙方不得以任何理由拖欠工人工资、福利、工伤治疗等方面的费用,如发生并因处理不当引起员工投诉,甲方将扣除乙方1%履约保证金,乙方并承担事件处理的全部费用。
7、2、5施工期间乙方不得因工程款项资金原因或付款到位时间引起的各种纠纷(含内部)而影响正常(含消极怠工),乙方必须保证有能力解决好。
如发生乙方必须承担造成的一切损失外,甲方有权将乙方清退出场,解除合同,并不结算工程款,每次乙方下属人工费由乙方自已负责,与甲方无关,如乙方没有能力解决人工费用,甲方帮助解决,甲方将按支付款2倍的从乙方工程款中扣除。
八、违约责任8、1本工程严禁乙方将所有承包范围内工程分包或转包,不允许临时拼凑与在社会上招募临时队伍,严禁用本地工人等地队伍施工,一经发现,乙方承担违约责任,一经发现,甲方将扣除乙方总合同价款的1%的违约鑫,情节严重者,甲方有权将乙方无条件清退出场,保证金不予退还。
8、2本合同一经签订,双方都要保证合同严肃性。
任何一方违反合同的约定,都可以要求对方给予相应金额的补偿。
施工中如乙方违约,造成甲方损失,除承担违约责任与违约造成的甲方损失费用外,甲方有权没收履约保证金,如甲方违约,甲方应承担违约责任,并承担违约造成的损失费,以及与乙方履约保证金额度违约金。
8、3签订本承包合同后,乙方中途不得随意退出,如未经甲方同意擅自退场,乙方所施工的工程量甲方将不予以结算,工程所发生的人工费由乙方支付与甲方无关,并承担因此给甲方造成付一切经济损失。
8、4施工期间乙方人员必须无条件地服从甲方管理人员管理。
因不服从项目部及公司与建筑公司管理,对公司造成严重影响者,甲方有权单方终止合同并清退出场,按完成合格工程量50%计算。
九、奖励与处罚9、1因乙方原因造成工程不能达到质量要求,已完成工程量不予以计量,返工及工期延误责任全部由乙方承担,并承担甲方损失。
甲方将组织其她施工队伍进场,乙方需无条件配合。
9、2乙方不能按甲方进度计划要求及合同工期完工,每拖延一天,甲方将按2000元／天对乙方进行处罚,从乙方当期工程款中扣除。
乙方必须按甲方要求采取赶工措施,赶工费用乙方处理。
若严重拖延工期,甲方有权组织其她施工队伍进场施工,乙方必须无条件配合。
十、社会保险及福利待遇10、1甲方负责为乙方员工办理意外伤害保险10、2乙方现场施工人员发生工伤事故时,甲方积极配合乙方组织救治,协助乙方向劳动保险单位与社会保障部门提出工伤认定申请,依法办理劳动能力功能鉴定,为伤者取得应享有的依法应得权利。
十一、其她11、1未经甲方同意,乙方社会的生活区私接乱拉电线、插座,使用电炉、电饭锅等电器用品,每发生一起,除收缴其物品外,并从乙方履约保证金中扣1000元。
11、2乙方生活水电费用由甲方核定正常用量乙方包干使用,超用量在乙方月进度款中扣除或在乙方结算管理中扣除。
11、3乙方所用材料必须要用合格材料,若因乙供材料不合格而对工程质量及工期造成影响,所有责任及发生的费用均由乙方负责,甲方将对乙方扣除10%质保金作为处罚。
11、4工程质量必须一次性验收合格,如乙方造成工程质量一次性验收不合格,返工费用及材料全部由乙方承担,并承担甲方全部损失。
十二、争议处理甲乙双方在履约合同过程中发生争议时,双方应先进行协商;协商不成可向项目所在地的法院起诉。
十三、本合同共四份,甲乙双方各执两份。
十四、本合同自乙方交纳保证金,双方代表签字盖章后生效,至合同价款结清自动失效。
未尽事宜,甲乙双方协商解决。
(注:乙方未在签订之日交纳保证金,本合同自动失效)。
甲方: 乙方:代表签字: 代表签字:身份证号:年月日威海兆泽建筑劳务有限公司内部班级劳务承包协议根据《中华人民共与国经济合同法》甲方威海兆泽建筑劳务有限公司承建唯康国际养生养老产业园项目,工作由乙方班组人员承包施工,双方本着平等、互利原则,经过友好协商,签订以下协议条款,双方共同遵守。