延期交付工程处罚通知
项目部进度延误罚款单
合同文档示例：项目部进度延误罚款单甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目进度延误罚款事宜，达成如下协议：一、工程项目概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程进度计划：__________二、进度延误罚款标准1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划完成工程。
2. 若乙方未能按照进度计划完成工程，则甲方有权按照本协议的约定对乙方进行罚款。
3. 罚款标准如下：（1）延误1-7天，每天罚款金额为合同总价的0.5%；（2）延误8-15天，每天罚款金额为合同总价的1%；（3）延误16-30天，每天罚款金额为合同总价的1.5%；（4）延误超过30天，每天罚款金额为合同总价的2%。
三、罚款的支付1. 乙方应在接到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内，按照本协议的约定向甲方支付罚款。
2. 乙方支付罚款后，甲方应在3个工作日内向乙方出具罚款收据。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除相应的罚款金额。
2. 若乙方在收到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内仍未支付罚款，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕之日终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________合同文档示例：2024带目录带附件详细版-项目部进度延误罚款单目录一、引言二、工程项目概况三、进度延误罚款标准四、罚款的支付五、违约责任六、争议解决七、其他约定八、附件一、引言本合同文档旨在明确甲乙双方在工程项目进度延误罚款方面的权利和义务，确保工程项目的顺利进行。
延误工期处罚单完整版
延误工期处罚单
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
延误工期处罚单
致：xxxxx工程有限公司
贵公司承接的县人民医院老综合楼装饰工程，按双方签订的施工合同要求工期90天，2017年07月05日开工，2017年10月05日竣工。
由于土建工程等待验收，xxxxxx工程有限公司申请了工期顺延从2017年07月28日开工至2017年10月28日竣工。
该工程到目前为止，工期严重滞后，建设单位在2017年12月14日已下通知给你公司限期完工，否则建设单位将按照合同约定的工期延误处罚条款执行，造成的一切损失由你公司自行承担。
由于你公司原因造成没有按合同和工期顺延单工期完成施工，给建设单位带来了极大的整体工作和时间上的影响，现根据合同约定的工期延误处罚条款执行给予罚款10000元，如在不按限期完工将按合同约定全额罚款。
限期2018年01月08日竣工。
县人民医院基建科
2017 年 01月0 2 日。
工程项目工期延误处罚方案
工程项目工期延误处罚方案一、背景工程项目工期延误是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程的竣工日期延期或不符合合同约定的情况。
工程项目工期延误不仅会给业主、施工单位和监理单位带来经济损失，还会影响工程的质量和安全，甚至影响到周边的环境和公共利益。
为了保障工程建设的质量和进度，有必要对工程项目工期延误实行相应的处罚制度。
二、工程项目工期延误的责任1. 业主责任：业主应当提供完整的工程设计文件和施工图纸，并及时澄清相关设计方案和技术要求。
同时，业主还应当配合施工单位的施工进度，及时解决施工中遇到的问题，保障施工单位的正常施工。
2. 施工单位责任：施工单位应当严格按照合同约定完成工程建设，确保施工质量和进度，积极协调解决工程建设中的问题，遵守施工安全规定和环保要求。
3. 监理单位责任：监理单位应当认真履行监理职责，对工程建设中出现的问题进行及时监督和处理，提出合理的建议和意见，确保工程的质量和进度。
三、工程项目工期延误的处罚原则1. 处罚应当依据合同约定和相关法律法规，保障各方的合法权益。
2. 处罚应当公平、合理、严格，依据实际情况进行裁量。
3. 处罚应当综合考虑工程项目的重要性、风险性、影响范围等因素，确保处罚措施的有效性和合理性。
四、工程项目工期延误的处罚措施1. 罚款：对于工程项目工期延误的责任方，可以根据实际情况对其进行罚款，罚款金额应当根据工程项目的损失、影响程度、责任大小等进行合理计算。
罚款金额应当合理，不能过高或者过低，同时需要在合同约定的范围内执行。
2. 暂停支付：对于工程项目工期延误的责任方，业主可以暂停支付相关款项，直至责任方解决工期延误问题为止。
暂停支付的范围和期限应当明确，并在合同中进行规定。
3. 加速推进：对于工程项目工期延误的责任方，可以要求其加快施工进度，加班加点推进工程建设，以赶上原定的工期。
同时，责任方应当承担加速推进所产生的额外费用。
4. 监督和检查：对于工程项目工期延误的责任方，监理单位应当加强对其施工进度和质量的监督和检查，确保责任方能够及时解决工期延误问题。
项目工期滞后怎么处罚通告11篇
项目工期滞后怎么处罚通告11篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、规章制度、岗位职责、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, speeches, rules and regulations, job responsibilities, lesson plans, essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!项目工期滞后怎么处罚通告11篇最新项目工期滞后怎么处罚通告11篇在现在的社会生活中，各种通知频频出现，通告要做到条理分明，层次清晰。
工期延误惩罚协议书
工期延误惩罚协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为_________的《建设工程施工合同》，现就工期延误的惩罚事宜，经双方协商一致，特订立本协议书。
第一条工期延误的定义1.1 工期延误指乙方未能按照合同约定的工期完成工程，导致工程竣工日期晚于合同约定的竣工日期。
第二条工期延误的惩罚2.1 若乙方未能按期完成工程，甲方有权按照本协议约定对乙方进行惩罚。
2.2 惩罚的具体方式包括但不限于罚款、扣除工程款、终止合同等。
第三条惩罚的计算方法3.1 每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
3.2 若工期延误超过_______天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
第四条工期延误的责任4.1 因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任和惩罚。
4.2 若工期延误由不可抗力或其他非乙方原因造成，双方应协商解决。
第五条惩罚的执行5.1 甲方在确认工期延误后，应书面通知乙方，并明确指出延误的天数及相应的惩罚措施。
5.2 乙方在收到通知后_______天内，应向甲方支付相应的违约金或采取其他补救措施。
第六条争议解决6.1 双方因执行本协议所发生的任何争议，应首先通过协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议作为《建设工程施工合同》的补充，与原合同具有同等法律效力。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
工程罚款通知7篇
工程罚款通知工程罚款通知7篇在现在的.社会生活中，很多情况下我们需要用到通知，通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。
那要怎么写好通知呢？下面是小编为大家整理的工程罚款通知，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程罚款通知1xxxx投资有限公司xxxx工程工程名称处罚依据发出单位工程承诺书、工地安全管理制度及罚款条例受罚个人事由：1、不服从管理人员作出的进度安排。
(扣100元)2、多次不接听电话，态度恶劣，严重影响工程施工及联系。
(扣200元)3、多次催促仍不配合取样工作(扣100元)。
4、无法在9月30日完成二层梁板验筋，(扣1000元)。
罚款原因罚款金额(元)发单人接收人罚款时间审批人接收时间注：本罚款通知单仅用于工程施工负责人，以上罚款金额将直接从工程进度款中扣除。
本通知单一式两份，发出单位一份，受罚人一份。
受罚人拒收本单，并不影响本单的执行。
如受罚人对本罚款有异议，3日内以书面形式向发出单位予以说明。
xx年月日工程罚款通知2受罚单位(个人)：逆作区地混凝土班组编号：30罚款原因(事由)：逆作区B1板3区混凝土浇筑后经检查平整度较差(部分超出15mm)部分，部分收面不光滑，此问题已多次提醒该班组，仍未引起重视，经项目部决定给予逆作区混凝土班组罚款500元整，大写伍佰元整，如此问题再发生将给予加倍重罚。
金额：(小写)500元签发单位：(大写)伍佰元整受罚单位(个人)：注：此通知单一式二份，第一联被罚班组保存日期：20xx年5月26日工程罚款通知3编号：____________班组：____________的同志：你队于____________年____月____日在施工现场违返下列规定：1：_______________________________________________________________;2：_______________________________________________________________;3：_______________________________________________________________;根据项目部，现决定对你队进行元罚款。
工程施工延期处罚办法
工程施工延期处罚办法第一条总则为了规范工程施工延期行为的处罚工作，保障工程建设项目的顺利进行，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条处罚对象本办法适用于下列工程施工延期行为：（一）未按照合同约定或者工程建设强制性标准，擅自延长工程施工工期的；（二）因施工单位原因导致工程施工进度严重滞后的；（三）施工单位未按照监管部门要求整改，导致工程施工延期行为的；（四）其他违反法律法规和工程建设强制性标准，造成工程施工延期的行为。
第三条处罚措施（一）对违反本办法第二条第（一）项的工程施工延期行为，由监管部门责令施工单位限期整改，并处工程合同价款1%以上3%以下的罚款；（二）对违反本办法第二条第（二）项的工程施工延期行为，由监管部门责令施工单位限期整改，并处工程合同价款3%以上5%以下的罚款；（三）对违反本办法第二条第（三）项的工程施工延期行为，由监管部门责令施工单位限期整改，并处工程合同价款5%以上10%以下的罚款；（四）对违反本办法第二条第（四）项的工程施工延期行为，由监管部门根据具体情况，依法予以处罚。
第四条处罚程序（一）监管部门对工程施工延期行为进行调查，认定违法行为事实清楚、证据充分的，应当依法作出处罚决定；（二）施工单位对监管部门作出的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼；（三）施工单位逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，监管部门可以依法申请人民法院强制执行。
第五条整改期限施工单位应当在监管部门确定的整改期限内完成整改，并报监管部门验收。
整改期限根据工程施工延期行为的严重程度确定，最长不超过6个月。
第六条违法行为记录监管部门应当将施工单位的违法行为记录纳入工程建设信用体系，并根据违法行为的严重程度，对施工单位采取相应的信用惩戒措施。
第七条责任追究违反本办法规定，监管部门不依法履行职责的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
工程合同延期罚款单
工程合同延期罚款单
尊敬的[甲方名称]：
贵司与我司于[签署日期]签订了[工程项目名称]施工合同。
根据合同编号[合同编号]的相关规定，工程计划完成日期为[计划完工日期]。
截至[当前日期]，我司发现工程进度出现了延误。
经过仔细审查，我们注意到以下关键事实：
1. 根据合同第[具体条款编号]条，若因承包方原因导致工期延误，应当按照合同约定支付违约金。
2. 目前，工程已延误了[具体延迟天数]天，根据合同第[具体条款编号]条规定，应按每天[具体罚款金额]元的标准计算罚金。
3. 截至目前，累计罚款金额为[累计罚款金额]元。
基于上述情况，我们提出以下要求：
1. 请贵公司立即采取措施，加快工程进度，力争尽快完成剩余工作。
2. 根据合同规定，我们正式通知贵公司支付累计罚款金额[累计罚款金额]元。
请在接到本通知后的[规定天数]天内完成支付。
3. 若延误情况持续，将依据合同进一步追究相关责任。
我们理解在施工过程中可能会遇到不可预见的困难和挑战，但也希望贵公司能够充分认识到按时完成工程的重要性，并采取有效措施减少延误给双方带来的损失。
我们期待您的及时回应，并希望能够共同解决此次延期问题。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时与我们联系。
此致
敬礼！
[乙方公司名称]
[署名]
[职位]
[联系电话]
[电子邮箱]
[通知日期]
请注意，上述范本仅供参考，实际使用时应根据具体合同内容、当地法律法规以及双方的实际情况进行调整。
在执行任何罚款之前，建议先行与对方进行沟通，并取得法律意见，以确保所有行动合法合规。
建筑延期交工奖罚制度
建筑延期交工奖罚制度一、目的为确保建筑项目按期完成，提高工程效率，保障公司及客户利益，特制定本奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目及其管理人员、施工团队。
三、奖罚原则1. 公平公正：奖罚标准公开透明，确保每位员工都能明白奖罚依据。
2. 及时性：对于按时或提前完成工程的奖励，以及延期交工的处罚，都应及时执行。
3. 责任明确：明确各个环节的责任人，确保奖罚到人。
四、奖励措施1. 对于提前完成工程的项目团队，根据提前的天数，给予以下奖励：- 提前1-3天，奖励项目团队总合同金额的1%。
- 提前4-7天，奖励项目团队总合同金额的2%。
- 提前8天及以上，奖励项目团队总合同金额的3%。
2. 对于工程质量获得客户书面表扬的项目团队，给予一次性奖励，金额为合同金额的0.5%。
五、处罚措施1. 对于延期交工的项目，根据延期的天数，给予以下处罚：- 延期1-3天，扣除项目负责人当月工资的10%。
- 延期4-7天，扣除项目负责人当月工资的20%，并给予警告。
- 延期8天及以上，扣除项目负责人当月工资的30%，并记过一次。
2. 若延期交工导致公司赔偿客户损失，项目团队需承担赔偿金额的10%。
六、特殊情况处理如因不可抗力因素导致延期，经公司审核确认后，可免除相关责任人的处罚。
七、奖罚执行1. 奖罚决定由项目管理部提出，经公司管理层审批后执行。
2. 所有奖罚记录应详细记录在员工档案中，并作为年终绩效考核的依据之一。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司其他相关规定执行。
九、修订本制度定期进行审查，并根据实际情况进行修订，以确保其适应性和有效性。
工程合同未按期完工处罚
工程合同未按期完工处罚一、工期延误的定义根据本合同规定，承包方应确保工程按照合同约定的时间节点完成。
若因承包方原因导致工程未能在约定的竣工日期前完工，视为工期延误。
二、工期延误的通知与确认1. 一旦发现工程可能无法按期完工，承包方应在第一时间书面通知发包方，并说明延误的原因及预计的新竣工日期。
2. 发包方收到通知后，应及时与承包方协商，确认延误的事实及其影响，并记录在案。
3. 若双方对延误的事实或影响有争议，可委托第三方专业机构进行评估和鉴定。
三、工期延误的处罚1. 若工程延误不超过5天，且承包方能够提出合理的解释及补救措施，发包方可酌情考虑不予以处罚。
2. 若工程延误超过5天，承包方需按照以下标准向发包方支付违约金：每延误一天，按工程总价的0.5%支付违约金，累计不超过工程总价的10%。
3. 除违约金外，承包方还应承担由此给发包方造成的直接经济损失，包括但不限于租赁费用、延期交付导致的额外管理费用等。
四、违约金的支付1. 违约金应在确认工期延误后的5个工作日内，由承包方一次性支付给发包方。
2. 若承包方未按时支付违约金，发包方有权从应付给承包方的工程款项中直接扣除相应金额。
五、补救措施承包方应采取一切必要措施尽快完成剩余工程，减少延误给发包方带来的损失。
同时，承包方应积极配合发包方进行工程验收和其他相关工作。
六、其他本合同中关于工期延误的条款，不影响双方根据实际工程进度和情况对工期进行合理调整的权利。
任何调整都应以书面形式确认，并作为本合同的补充条款。
七、法律适用本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至承包方所在地人民法院诉讼解决。
建筑工程施工监理违约处罚通知书
建筑工程施工监理违约处罚通知书尊敬的XXX工程监理单位：根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，你单位在承担XXX工程施工监理的过程中存在严重违约行为，给工程建设造成了重大损失和风险。
为维护工程质量和公共安全，维护建设市场的正常秩序，根据合同约定及有关规定，我单位决定对你单位进行以下处罚：一、违约事项依据我单位调查核实的相关证据，你单位在XXX工程施工监理中存在以下违约行为：1.延误工期：根据监理合同约定，你单位应按照工期要求进行施工进度的监控与管理，但你单位未能有效监督施工单位，导致工程进度严重延误，违反了合同约定的工期要求。
2.不合格工程质量：你单位应负责对施工单位的工程质量进行监督检验，然而，根据监理报告及相关证据，你单位未能严格按照合同约定对施工单位工程质量进行检查，致使工程存在多处质量问题，严重影响了工程质量。
3.监理不力：你单位未能认真履行监理职责，对施工单位的施工行为进行及时、全面的检查，未能发现和纠正施工单位的违规行为，未能及时采取必要措施，导致工程质量问题逐渐积累。
二、处罚措施为维护工程建设的安全和质量，维护建筑市场的正常秩序，我单位决定对你单位进行以下处罚措施：1.责令整改：你单位需立即对存在的违约行为进行整改，包括但不限于落实施工进度计划、加强对施工单位的工程质量监督及检查力度，确保施工质量。
2.罚款：依照合同约定和相关法规，我单位决定对你单位进行罚款，罚款金额为人民币XXX万元。
你单位需在十个工作日内将罚款金额汇至我单位指定账户。
3.暂停监理资格：鉴于你单位监理工作的严重不当，我单位决定自本通知书发出之日起，暂停你单位在我单位项目中的监理资格，具体恢复资格的时间将根据你单位整改情况和监理能力评估结果来定。
三、违约责任你单位的违约行为已经对工程建设造成严重影响，违约责任由你单位承担。
如造成我单位及委托人的经济损失和声誉损害，我单位将保留进一步追究你单位法律责任的权利。
工程罚款通知单模板
工程罚款通知单模板尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。
二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。
2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。
三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。
b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。
c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。
四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。
2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。
敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。
特此通知。
[公司名称][日期]尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。
二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。
2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。
三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。
b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。
c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。
四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。
2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。
敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。
特此通知。
交货不及时罚款通知函
交货不及时罚款通知函尊敬的XX先生/女士：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予我司的支持与信任表示衷心的感谢。
然而，在此我们不得不就近期交货事宜向您发出以下通知。
根据双方签订的《购销合同》（合同编号：XXXXXX），我司应于YYYY年MM 月DD日前向贵司交付货物。
遗憾的是，由于不可抗力因素（具体原因见附件），导致我司在规定的时间内未能完成交货。
对此，我们深感抱歉，给您带来的不便，敬请谅解。
为保障贵司的权益，根据《购销合同》的相关规定，我司同意按照合同约定的比例（如：千分之五/日）对延迟交货部分进行罚款。
具体罚款金额计算如下：1. 延迟交货天数：从YYYY年MM月DD日起至实际交货日止；2. 罚款金额：货物总金额 × 延迟交货天数 × 罚款比例；3. 罚款金额将在本次交易中予以扣除。
我们深知此次交货延迟对贵司造成了诸多不便，为表达诚意，我司将积极与相关部门沟通，争取在最短时间内完成交货，并承诺在今后的合作中为您提供更加优质的服务。
为避免类似问题再次发生，我司将采取以下措施：1. 加强内部管理，提高生产效率，确保合同履行；2. 建立预警机制，提前识别和解决可能导致交货延迟的风险；3. 加强与贵司的沟通，确保信息畅通，共同应对市场变化。
请您审阅此通知，如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您解答和处理。
再次为给您带来的不便，向您表示诚挚的歉意。
期待在未来的合作中，我们能够携手共进，共创美好未来。
顺祝商祺！附件：交货延迟原因说明联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*************地址：XXXXXXXXXXXXXX年XX月XX日。
违约责任及处罚
违约责任及处罚1、工期责任（1）本项目里程碑节点包括：工程开工、结构出正负零、预售节点、主体结构封顶、外立面亮相（含外脚手架、机械设备全部拆除清运出场）、地下车库的土方回填、分户验收完成、场地的清理移交、竣工备案、提交竣工资料完成时间，上述节点是指发包方和监理同意的承包方开工前申报的总进度计划中的关键节点（根据现场修订）。
承包方必须无条件完成上述里程碑节点，如延期，发包方将按照人民币50,000元每天扣除承包方里程碑工期违约金，各节点独立分别计算，承包方不得以其他分包方未完成为借口而拖延上述节点，发包方保留对承包方的工期及费用索赔权力。
（2）竣工交付前，无论何种原因造成的6个月以内的窝工、停工、机械设备租金及折旧费、大型机械进退场费、仓储、运输、工资及材料价之任何市场差价、费率变动及其他任何停工损失所产生的费用，发包方均不作任何补偿，承包方须把此项费用包含在投标总价内。
（3）因承包方自身原因，承包方未按照发包方书面要求的日期进场或开工，且逾期超过30日历天；因承包方自身原因，承包方未满足发包方书面要求的销售节点施工进度要求。
上述情况，发包方均有权单方面取消与承包方的施工总承包合同或中标通知书，且由承包方承担全部相关费用（含撤场费用）及由此给发包方造成的全部经济损失。
（4）无论任何原因，如承包方未能按照发包方书面要求的日期按时完成项目竣工验收备案并按期交付业主，发包方因逾期交付业主导致的赔偿金全部由承包方自行承担，并在承包方的结算总价中扣除。
2、质量责任（1）本合同工程质量要求为按现行建筑工程质量检验评定标准规定的合格等级。
承包方承诺本工程满足国家/项目所在地及行业建筑工程质量规范要求，如承包方不满足上述规范要求（包括项目当地质监部门及发包方质量检查不合格），发包方将在最近一期工程款支付中扣除承包方相应不合格工程的合同造价并限期整改。
承包方需承担上述所有整改费用并确保本项目所有工程通过政府主管部门质量验收。
工程处罚通知书范文
工程处罚通知书范文背景在建筑工程中，施工方常常会因为违反合同规定或者施工安全要求而被工程管理部门处罚。
工程管理部门需要向违规方发出处罚通知书，以维护施工安全和工程的正常进行。
本文将提供一个工程处罚通知书的范文，以作为工程管理部门发出处罚通知书的参考。
范文工程处罚通知书尊敬的施工方：经查实，您所在的工程施工项目存在以下违规行为：1. 未按照合同要求完成工程建设，并在工期内逾期交工；2. 未按照国家相关法律法规和安全要求进行施工，存在施工安全隐患；3. 违反了工程管理部门的相关规定，妨碍了整个工程的推进。
为维护施工安全和工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工安全生产管理条例》及《工程施工管理规定》等相关法律法规规定，我们决定对您所在的工程实施以下处罚：1. 工程竣工验收不合格，需要您在规定期限内进行整改，并提交整改报告；2. 工程管理部门将要求您缴纳违约金，具体金额按照合同规定执行；3. 工程管理部门将要求您停工整改，并不得在整改期间再次开工；4. 工程管理部门将要求您提交书面的整改方案及时处理现场存在的安全隐患。
在整改期限内，您需要积极配合整改工作，如未按时整改或未达到整改要求我们将视其情节轻重予以进一步处罚。
请您认真履行工程建设、管理、保障等各项责任，使工程建设顺利进行。
特此通知。
日期：XXXX年XX月XX日工程管理部门结论本文提供了一个工程处罚通知书的范文，供工程管理部门参考。
在实际工作中，需要根据实际情况进行具体修改，以保证通知书的准确、详实。
同时，工程管理部门需要在规定期限内执行处罚通知书，以维护施工安全和工程的正常进行。
建筑工程施工违约处罚通知书
建筑工程施工违约处罚通知书编号：具体编号致：施工单位名称鉴于贵方在工程项目名称的施工过程中，出现了严重违反合同约定的行为，给本工程的进度、质量和安全带来了极大的不利影响。
根据双方签订的《建筑工程施工合同》及相关法律法规的规定，经我方认真研究和审查，现决定对贵方进行违约处罚。
一、违约事实及证据1、工程进度严重滞后根据合同约定，截至约定日期，贵方应完成具体工程进度节点。
但实际情况是，截至目前，贵方仅完成了实际完成进度，严重落后于计划进度，导致整个工程的工期延误具体延误天数。
相关证据包括：工程进度计划表、监理日志、现场照片等。
2、工程质量不符合要求在近期的质量检查中，发现贵方施工的具体工程部位存在以下质量问题：详细列举质量问题，如混凝土强度不足、钢筋间距不符合规范等。
这些质量问题严重影响了工程的结构安全和使用功能，且与合同中约定的质量标准相差甚远。
相关证据包括：质量检测报告、验收记录等。
3、安全管理不到位在施工现场，我方发现贵方存在诸多安全隐患，如列举安全隐患，如施工人员未佩戴安全帽、安全防护设施缺失等。
贵方未能按照合同约定和相关法律法规的要求建立健全安全管理制度，对施工人员的安全教育和培训也严重不足，导致施工现场安全事故频发，给工程建设和人员生命财产安全造成了极大威胁。
相关证据包括：安全检查记录、事故报告等。
二、违约处罚决定1、经济处罚根据合同约定，鉴于贵方工程进度严重滞后和工程质量不符合要求，对贵方处以人民币具体金额的罚款。
该罚款将从贵方的工程进度款中扣除。
2、责令整改贵方应立即对工程质量问题和安全隐患进行全面整改，并在规定日期前提交整改方案和整改报告。
整改期间，贵方应暂停相关部位的施工，直至整改合格并经我方验收通过后方可继续施工。
3、工期调整由于贵方的工程进度滞后，原合同约定的工期将相应顺延具体顺延天数。
但贵方应采取切实有效的措施，加快工程进度，确保工程能够在顺延后的工期内竣工交付。
三、后续处理措施1、若贵方在接到本处罚通知书后的规定期限内，未按照要求进行整改或整改仍不合格，我方将有权采取进一步的处罚措施，包括解除合同、追究贵方的违约责任等。
工程合同延期罚款的规定
工程合同延期罚款的规定一、定义及目的1. 本合同所称“延期”是指承包商未能按照合同约定的竣工日期完成工程，或未能按计划进度履行合同中的工作内容。
2. 本规定的目的在于明确延期情况下的经济责任，以促使承包商合理调配资源，保证工程质量，并按时完成施工任务。
二、延期责任1. 若因承包商原因导致工程延期，承包商应对发包方支付相应的违约金。
2. 若因不可抗力或发包方原因导致工程延期，双方应根据实际情况协商解决，不在此罚款规定之内。
三、罚款计算方法1. 延期罚款的计算应根据合同约定的总价款、工程量以及延期的时间长度确定。
2. 罚款金额通常按日计算，具体数额可参考以下标准：每延误一日，按合同总价的0.1%至0.5%支付违约金，具体比例由双方协商确定。
3. 罚款累计不得超过合同总价的一定比例，通常不超过10%。
四、罚款支付方式1. 承包商应在确认延期事实后的五个工作日内，向发包方支付首期违约金。
2. 随后的违约金应按照月度结算，每月的最后一个工作日前结清当月应付的违约金。
五、例外情况1. 若承包商能提供合理证据证明延期是由不可抗力因素造成，且非人为可控，经发包方确认后，可免除相应期间的违约金。
2. 如遇特殊情况，双方可通过友好协商调整罚款比例或总额。
六、其他条款1. 所有延期罚款均应详细记录在案，并附有相应的证明材料。
2. 对于承包商的违约行为，发包方有权采取必要措施以保障自身权益，包括但不限于委托第三方完成剩余工作，并要求承包商承担由此产生的额外费用。
七、法律适用1. 本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国现行有效的法律法规。
2. 双方在执行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至发包方所在地人民法院诉讼解决。
延期完工惩罚制度模板
延期完工惩罚制度模板一、总则1.1 本制度旨在规范我司项目工程的进度管理，确保项目按期完成，提高工程质量和效率，对我司因原因导致的项目延期完工情况进行明确规定。
1.2 本制度适用于我司所有项目，包括新建、改建、扩建等工程。
1.3 我司将严格按照国家法律法规、行业标准和公司规章制度，对延期完工行为进行处罚。
二、延期完工定义及责任划分2.1 延期完工指项目实际完工时间超过合同约定的完工时间。
2.2 项目延期完工的责任划分如下：（1）因设计原因导致的延期，设计单位承担主要责任。
（2）因施工原因导致的延期，施工单位承担主要责任。
（3）因材料供应原因导致的延期，材料供应商承担主要责任。
（4）因客户原因导致的延期，客户承担主要责任。
（5）其他原因导致的延期，由相关责任方承担相应责任。
三、延期完工的处罚措施3.1 对责任单位处罚（1）对于延期完工的项目，责任单位需承担项目延期部分的工程款总额的5%至10%的违约金。
（2）对于延期完工的项目，责任单位在延期期间，需支付给我司每日延期费用，费用标准为项目延期部分的工程款总额的0.5%至1%。
3.2 对责任人员处罚（1）对于延期完工的项目，责任单位的负责人需承担相应的管理责任，根据情节严重程度，给予警告至降级的处罚。
（2）对于延期完工的项目，责任单位的直接责任人需承担相应的直接责任，根据情节严重程度，给予警告至降级的处罚。
四、延期完工的处理流程4.1 项目延期完工发生后，项目经理应及时向公司报告，并组织相关单位及部门进行原因分析。
4.2 项目延期完工原因分析结束后，责任单位应根据原因分析结果，制定整改措施，并提交给公司审批。
4.3 公司审批通过后，责任单位应按照整改措施进行整改，确保项目按期完工。
4.4 对于重复发生延期完工的项目，公司将根据情况对责任单位及责任人进行严肃处理。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度的解释权归我司所有。
通过以上延期完工惩罚制度模板，我司将更好地规范项目进度管理，提高工程质量和效率，确保项目按期完成。
工期延误通知
工期延误罚款通知
*****班组：
你班组安装的1#楼+0.10、+0.50梁柱板模板按预定工期应于2009年1月6日完成，由于你方劳力安排不足，现工期已延误达四天之久，严重影响了后续工序的进行及项目部整体工期安排，经项目部管理人员的多次催促仍无改进之现象，现根据项目部工程例会上所作出的决定，对你班组处以罚款1000元人民币（人民币壹仟圆整）。
特此通知
*******项目部
二00九年元月十日通知接收人：
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。
工程合同延期罚款的规定
工程合同延期罚款的规定一、定义与基本原则1. 本合同所称“延期”是指承包方未能按照合同约定的竣工日期完成工程建设的行为。
2. 延期罚款的设立是为了确保工程按时完成，并促使承包方采取必要措施避免或减少延期情况的发生。
3. 延期罚款的计算应基于公平原则，既要考虑项目的实际损失，也要考虑到承包方的合理成本。
二、延期责任及罚款标准1. 若因承包方原因导致工程延期，承包方应当按照以下标准支付违约金：每逾期一日，按合同总价的0.5%支付违约金。
2. 若因发包方原因导致工程延期，发包方应当赔偿承包方因此产生的合理费用和损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决，不适用上述罚款规定。
三、延期通知与确认1. 承包方应在预见到可能发生延期时，立即书面通知发包方，并说明延期的原因及预计延期的时间。
2. 发包方收到延期通知后，应在5个工作日内进行核实，并与承包方共同确认是否接受延期及其相关条件。
3. 双方一旦确认延期，应签署书面补充协议，明确延期的具体时间及相关责任。
四、罚款的支付与调整1. 延期罚款应在确认延期后的5个工作日内由违约方支付给对方。
2. 若延期情况发生变化，双方应及时协商调整罚款金额，并签署相应的补充协议。
3. 任何一方不得擅自减免或变更罚款金额，除非得到对方书面同意。
五、其他事项1. 双方应本着诚信合作的原则，积极采取措施避免或减少延期的发生。
2. 除本合同另有约定外，任何一方因延期产生的直接经济损失，应由责任方承担赔偿责任。
3. 本合同关于延期罚款的规定，不影响任何一方根据法律规定追求的其他权利和补救措施。
六、法律适用与争议解决1. 本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至承包方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
交付工件延期处罚通知
济南森恒机械科技有限公司承接的山东爱通工业机器人科技有限
公司的MD二期分部工程中，原承诺供应时间为2016年6月10日加工工件抵达现场。
但实际工件抵达现场时间为2016年6月25日，导致我公司实际竣工交付业主时间延期，与业主签订的合同完工时间延期了20天，工期的延误导致我公司项目资金与信誉严重受损。
因此我公司决定依据合同对做出罚款处理，罚款金额￥300000.00元（大写：叁万元整）。
特此通知
山东爱通工业机器人科技有限公司
2016年6月30日。