[合同协议]桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标
破碎站桩基钢筋笼加工劳务合同
劳务承包合同发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：经甲乙双方协商，甲方双方同意将8#线新建坑下半移动破碎站土建桩基础工程桩基础钢筋笼制作及绑扎劳务包给乙方，由乙方组织工人负责承包施工作业，现就承包内容和有关事宜协议如下：一、承包形式：甲方以包工不包料形式向乙方发包。
二、施工内容及工程名称：1. 施工内容：桩基础钢筋笼制作及绑扎2. 工程名称：8#线新建坑下半移动破碎站土建桩基础钢筋笼工程钢筋：1、施工图纸范围内的钢筋调直、切断、加工成型、堆码整齐并挂牌、焊接。
2、按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎。
3、绑扎结束后将剩余钢筋分规格、分型号、回收到指定地点堆码整齐，绑扎丝的清理回收。
零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修改变更）。
浇砼时的钢筋守护等工作。
4、钢筋笼加工吊装安装所需要的机械设备由乙方负责提供。
三、质量目标：甲方依照国家建筑工程质量统一验收标准对乙方承包项目进行验收签证，乙方承担的项目质量必须达到合格。
四、安全要求：依照国家有关安全生产规定乙方必须安全施工和作业，乙方必须服从甲方的指挥和管理，并在施工作业期间不得违章，保证安全无事故，乙方若违章操作，发生安全事故，所造成的一切事故损失全部由乙方负责。
五、工程结算与价款支付：1. 工程结算甲方按图纸计算实际吨位以固定单价对乙方进行决算，不再支付其他任何费用。
如发现工人浪费材料，一次处罚500元，如乙方在施工中闹事停工，质量发现问题，甲方有权另外请工人把工程做完。
每人每天按500元计算，完工后从乙方工程中扣除，工程竣工后再给乙方决算。
2. 价格：钢筋笼制作及绑扎：元/吨（含焊接及其它方式的钢筋接头，含材料转运）（含税价，税率3%增值税发票）。
乙方进入施工现场，合同签订后平时给于借支生活费，工程完工交付使用后支付至工程量总价的90%，其余款待主体认证后，一次性付清。
六、工程期限：1.2013年8月15日之2013年8月30日2.若乙方违反施工工艺，施工规范和发生质量问题，甲方有权要求乙方整改或停工，工期不顺延。
钢筋笼加工劳务外包合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在钢筋笼加工劳务外包过程中的权利义务，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况1.1 甲方项目名称：_________________________1.2 项目地点：_________________________1.3 项目规模：_________________________1.4 项目结构封顶日期：_________________________二、劳务外包内容2.1 乙方负责甲方项目中所需要的钢筋笼加工，包括但不限于：下料、弯曲、焊接、组装等工序。
2.2 乙方按照甲方提供的配筋图、施工图纸及有关技术要求，进行钢筋笼的加工。
2.3 乙方在加工过程中，确保钢筋笼的质量、尺寸、焊接质量等符合国家标准及甲方要求。
三、原材料及设备3.1 钢筋原材料由甲方提供，乙方需严格按照甲方要求使用。
3.2 乙方在加工过程中所需的设备、工具等由乙方自行负责。
四、质量保证4.1 乙方在加工过程中，应严格执行国家相关质量标准，确保钢筋笼质量。
4.2 乙方应积极配合甲方进行质量检验，对不合格的钢筋笼进行返工，直至合格。
五、进度要求5.1 乙方应在甲方规定的时间内完成钢筋笼的加工任务。
5.2 如遇特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
六、费用及支付方式6.1 乙方加工劳务费用按以下方式计算：（1）按实际加工数量计算，单价为_________________________元/吨；（2）其他费用（如运输、装卸等）按实际发生计算。
6.2 甲方在乙方完成加工任务并经甲方验收合格后，按合同约定支付加工劳务费用。
七、违约责任7.1 甲方未按时支付加工劳务费用，应向乙方支付_____%的违约金。
7.2 乙方未按时完成加工任务，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。
7.3 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2023年桩基钢筋笼劳务合同样本
2023年桩基钢筋笼劳务合同样本劳务合同甲方：（雇主方）__________（单位名称）乙方：（劳务方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、公正的原则，就甲方委托乙方进行桩基钢筋笼劳务的相关事宜达成如下协议：第一条工作内容1.1 乙方承诺专业和技术能力符合桩基钢筋笼安装工作要求，按照甲方提供的施工图纸和相关要求进行工作。
1.2 乙方负责从事桩基钢筋笼加工、安装等相关工作，并确保工作的质量和进度。
第二条工作期限2.1 本合同的工作期限为______天/月，自（日期）起至（日期）止。
2.2 如因特殊情况需要延长工作期限，甲乙双方应通过书面协商达成一致意见，并签订补充协议。
第三条工作地点3.1 工作地点为（详细地址）。
3.2 如因特殊需要，工作地点变更时，甲乙双方应通过书面协商达成一致意见，并签订补充协议。
第四条劳务报酬4.1 乙方的劳务报酬为人民币_______元/天/月。
4.2 乙方劳务报酬应由甲方按时支付，支付方式为________。
4.3 双方同意，在乙方劳务合格的情况下，甲方可在每个月底结算并支付乙方劳务报酬。
第五条绩效评估5.1 甲方将对乙方工作的质量、进度等进行绩效评估。
5.2 如乙方在工作过程中出现质量、进度等方面的问题，甲方可以要求乙方进行整改，并根据实际情况对乙方劳务报酬进行相应的扣减。
第六条劳动保护6.1 甲方应提供必要的劳动保护设备和安全防护措施，并对乙方进行相关的劳动安全教育和培训。
6.2 如乙方在工作过程中发生意外事故，甲方将及时组织救援，并负责处理相关的事故报告和赔偿事宜。
第七条违约责任7.1 乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方进行相应的违约补偿，并可以解除合同。
7.2 甲方如未按合同约定支付劳务报酬，乙方有权要求甲方进行相应的违约补偿，并可以解除合同。
第八条争议解决8.1 甲乙双方如发生争议，可以通过友好协商解决。
2024年桩基钢筋笼劳务合同(二篇)
2024年桩基钢筋笼劳务合同甲方委托人通讯地址乙方(制作承包人)性别电话居民身份证号码甲乙双方经友好协商，达成以下钢筋笼制作劳务协议，以共同遵守：1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：钻孔压灌超流态砼灌注桩钢筋笼制作2、工作内容与要求：①制作钢筋笼所需的钢筋由提供，而焊接机器与焊接材料由自备。
②乙方必须按照甲方提供的图纸及有关技术资料进行作业，成品由施工单位和建设单位验收合格后方可使用。
作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，以达到质量验收标准合格。
因施工作业不合格给甲方造成的损失，由乙方承担。
③按施工单位的计划进行下料，不得私自截取，造成浪费的要赔偿损失。
④乙方严格遵守施工场地的各项规章制度，接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。
⑤乙方必须严格做好安全防护措施，如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故，由乙方自行负责。
3、劳务费的支付①甲方支付给乙方的劳务承包费实行清包人工费，每延长米元，每吨元。
②劳务费按月发放，甲方保证在施工期间，支付给乙方劳务费%，余下的____%待所有钢筋笼制作完毕后一次性支付。
结算支付完毕，合同自动终止。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，如果乙方有给甲方造成损失的，须赔偿相应的损失：①技术水平达不到甲方要求的;②有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的;③故意怠工、偷工减料，给甲方造成重大损失的;④严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;⑤被依法追究刑事责任的;5、本合同未尽事项，甲乙双方另行商议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方负责人：乙方：委任人：(签字按指印)2024年桩基钢筋笼劳务合同（二）桩基钢筋笼劳务合同甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（个人姓名/公司名称）地址：联系电话：鉴于甲方有关在（工程地点）进行桩基工程的需要，乙方愿意提供桩基钢筋笼劳务服务，并达成以下合同：第一条服务内容及标准1.1 乙方应按照甲方提供的桩基工程施工图纸和要求，提供桩基钢筋笼制作及安装服务。
桩基钢筋笼合同协议书
桩基钢筋笼合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！桩基钢筋笼合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要进行桩基钢筋笼的制作和供应，乙方具备相关资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方订购钢筋笼事宜达成如下协议：一、合同标的1.1 乙方同意向甲方提供桩基钢筋笼，具体数量、规格、质量等要求详见附件。
二、合同价格2.1 双方确认，钢筋笼的单价为人民币【】元/吨，总金额为人民币【】元（大写：【】元整）。
2.2 价格一经确定，除非双方另有约定，任何一方不得单方面变更。
三、交货及验收3.1 乙方应按照甲方提供的交货计划及时完成钢筋笼的制作和供应。
3.2 甲方应按照约定的时间、地点接收货物，并对货物的数量、质量等进行验收。
3.3 如甲方对货物有异议，应在验收合格后三日内向乙方提出，并提供书面材料。
乙方应在收到异议后七个工作日内处理完毕。
四、付款及结算4.1 双方确认，甲方应在验收合格后【】天内，向乙方支付合同总金额的【】%，即人民币【】元（大写：【】元整）。
4.2 乙方应在收到付款后提供正规发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至【】年【】月【】日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
桥梁桩基础钢筋笼加工劳务合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行桥梁桩基础钢筋笼加工劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：桥梁桩基础钢筋笼的加工制作，包括但不限于钢筋下料、焊接、成型、组装、验收等环节。
4. 工程工期：[具体工期，如：自[开工日期]起至[竣工日期]止]二、劳务内容1. 乙方负责按照甲方提供的图纸和技术要求，对桥梁桩基础钢筋笼进行加工制作。
2. 乙方应确保加工制作的钢筋笼符合国家相关标准和规范，质量合格。
3. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成加工任务，并确保工程进度不受影响。
三、材料供应1. 甲方负责提供加工钢筋笼所需的全部原材料，包括钢筋、焊接材料等。
2. 乙方在加工过程中，应严格按照甲方提供的材料清单和质量要求进行操作。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币[具体金额]元。
2. 劳务费用支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款人民币[具体金额]元；（2）工程进度达到50%时，乙方提交进度款申请，甲方支付进度款人民币[具体金额]元；（3）工程完工并验收合格后，乙方提交结算申请，甲方支付结算款人民币[具体金额]元；（4）甲方有权根据工程进度和实际情况调整支付进度和金额。
五、违约责任1. 若乙方未能按照约定的时间节点完成加工任务，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币[具体金额]元。
2. 若乙方加工制作的钢筋笼质量不合格，乙方应无条件返工，直至符合要求，并承担由此产生的全部费用。
3. 若甲方未能按照约定支付劳务费用，每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金人民币[具体金额]元。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
桩基钢筋笼劳务承包合同
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基钢筋笼劳务承包事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1 本合同标的为甲方在某建设项目中所需桩基钢筋笼的制作与安装劳务。
1.2 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，制作并安装桩基钢筋笼。
第二条工程概况2.1 工程名称：_________项目2.2 工程地点：_________2.3 工程规模：_________2.4 工程结构：_________2.5 预计工期：_________第三条承包范围3.1 乙方负责桩基钢筋笼的设计、制作、运输、安装及施工现场的清理工作。
3.2 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行钢筋笼的设计和制作。
3.3 乙方负责提供制作钢筋笼所需的所有材料、设备和工具。
3.4 乙方负责确保钢筋笼的质量符合国家相关标准和规范。
第四条质量要求4.1 钢筋笼的尺寸、形状、钢筋间距、焊接质量等应符合施工图纸和技术要求。
4.2 钢筋笼的焊接应采用双面焊，焊接缝应饱满、均匀，无夹渣、气孔等缺陷。
4.3 钢筋笼的防腐处理应符合设计要求。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成钢筋笼的制作和安装工作。
5.2 乙方应在工程开工前提交详细的施工进度计划，并经甲方确认。
5.3 乙方应按照施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。
第六条费用及结算6.1 本合同劳务费用总额为人民币_________元。
6.2 劳务费用支付方式：6.2.1 合同签订后，乙方提交履约保证金人民币_________元，作为质量保证。
6.2.2 工程进度款按实际完成工程量进行结算，每月支付一次。
6.2.3 工程竣工后，经甲方验收合格，支付剩余款项。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2024年桩基钢筋笼劳务合同范文（二篇）
2024年桩基钢筋笼劳务合同范文甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经建设方同意甲、乙方双方就群乐二期安置房基础人工挖孔桩及基坑、基槽工程劳务合同达成以下一致协议，并订立本合同共同遵照执行。
一、工程名称：群乐二期安置房工程二、承包内容：群乐二期安置房挖孔桩钢筋工程。
三、工期要求：根据现场需要严格按照甲方规定工期。
四、工程质量：1、乙方必须保证所承包的分项工程的质量应符合《国家施工验收规范》及《质量检验标准》规范规定。
2、乙方质量不能达到质量标准，应承担造成的材料损失并继续施工达到要求为准(返工费乙方自负)。
五、甲乙双方应遵守下列规定：甲方：1、向乙方所做工程进行工程技术及安全文明施工交底，派出专职施工人员现场督促检查施工。
2、施工员及质检员对分项工程进行质量检查，进度的督促及质量的评定。
3、向乙方提供宿舍(乙方自行搭设铺位)乙方：1、指定专人负责质量与工程进度督促，做好质量自检工作。
2、乙方负责人应接受甲方的统一指挥和工作调动，负责处理因乙方违反设计要求、操作规程、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故，并承担其经济责任。
3、乙方必须遵守现场所制定的一切管理条例和规章制度，乙方施工操作人员不得带外人入住，如有违者按现场管理条例进行处罚。
六、费用标准：本合同单价、结算按下列方式办理：____元/吨;(其中包括塑焊、机械连接、扎丝、焊条、焊渣等相关辅材，同时含机械设备)。
七、付款方式：按月实际完成合格工程量支付____%工程款，尾款在承包单位工程完工合格后，一月内付清。
八、安全、治安、防火管理，由甲乙双方签订单列合同。
九、经济责任：1、乙方在施工过程中必须爱护在甲方领取或借用的一切物品，如有损失，按原价扣回。
2、乙方应遵守甲方的有关规定，不得造成浪费，有浪费现象承担损失。
(故意或甲方人员招呼后仍不听者双倍处罚)。
桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标
桩基钢筋笼加工劳务承包合同（草拟）甲方：____________________________________乙方：____________________________________甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容： _________________ 桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价:钢筋加工（）元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标
桩基钢筋笼加工合同甲方：江苏甲壬建设工程有限公司乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容：2、工程单价：钢筋加工元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任4.1、提供钢筋加工场地、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过天的，甲方补助乙方人员误工费元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。
5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在500元以内时，由乙方负责；超过500时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。
桩基钢筋笼劳务分包合同
甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]鉴于甲方拟对桩基工程进行钢筋笼劳务分包，乙方具备从事桩基工程钢筋笼劳务分包的资质和能力，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，达成如下劳务分包合同：一、合同目的甲方委托乙方根据约定的工程范围和工期，进行桩基工程钢筋笼劳务分包。
乙方应按照合同约定，保质、保量、按期完成钢筋笼的制作、运输、安装等工作。
二、工程范围1. 钢筋笼的制作：包括钢筋的调直、切断、弯曲成型、焊接等工序。
2. 钢筋笼的运输：将制作完成的钢筋笼运输至施工现场。
3. 钢筋笼的安装：按照设计要求和技术规范，将钢筋笼安装到桩基工程中。
三、工期要求1. 甲方要求乙方在合同约定的工期内完成钢筋笼的制作、运输、安装等工作。
2. 工期自年月日开工，至年月日竣工。
四、劳务费用1. 甲方应按照合同约定的劳务费用支付给乙方。
2. 劳务费用支付方式：按月结算，每月支付上一个月劳务费用的80%，剩余20%作为质保金，在工程验收合格后一个月内支付。
五、质量标准1. 乙方应按照国家、行业相关标准和甲方要求，确保钢筋笼的质量符合约定标准。
2. 钢筋笼的制作、运输、安装过程中，应严格按照设计要求和技术规范进行，确保工程质量。
六、安全管理1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全。
2. 乙方应严格按照安全生产法规和操作规程进行施工，防止安全事故发生。
七、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。
2. 若乙方在施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若乙方违反合同约定，造成甲方损失，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
钢筋笼劳务合同7篇
钢筋笼劳务合同7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、汇报材料、心得体会、应急预案、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, report materials, insights, emergency plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!钢筋笼劳务合同7篇只有将合同制定得合理，才能正确保护好双方的权利，写合同其实也是为了更好的保障我们自己的权益，以下是本店铺精心为您推荐的钢筋笼劳务合同7篇，供大家参考。
最新-桩基钢筋笼劳务合同样本 精品
桩基钢筋笼劳务合同样本篇一：桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标桩基钢筋笼加工劳务承包合同（草拟）甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价：钢筋加工（）元，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任41、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
42、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
43、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
44、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责51、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元人天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
52、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
53、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。
桩基钢筋笼加工制作合同
桩基钢筋笼加工制作合同第一篇范文：合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方加工制作桩基钢筋笼事宜，达成如下协议：一、加工制作内容1.1 委托方委托乙方加工制作的桩基钢筋笼主要用于________________工程。
1.2 加工制作的桩基钢筋笼的具体数量为：____________根。
1.3 加工制作的桩基钢筋笼的具体尺寸为：____________毫米。
1.4 加工制作的桩基钢筋笼的质量标准应符合____________________的要求。
二、加工制作时间2.1 乙方应于____年__月__日前完成桩基钢筋笼的加工制作。
2.2 乙方应按照委托方的要求，提前通知委托方取货时间。
三、加工制作费用3.1 乙方向委托方提供的桩基钢筋笼加工制作费用为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。
3.2 乙方应在合同签订后____个工作日内向委托方开具正规发票。
四、质量保证4.1 乙方应对所加工制作的桩基钢筋笼的质量负责，确保其符合约定的质量标准。
4.2 乙方在加工制作过程中应遵守相关法律法规，确保生产安全。
4.3 乙方在加工制作过程中如有违法行为，导致甲方损失的，应依法承担赔偿责任。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
5.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容及其它相关保密信息。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 乙方的违约行为导致委托方遭受损失的，乙方应依法赔偿委托方的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年桩基钢筋笼劳务合同范本（二篇）
2024年桩基钢筋笼劳务合同范本甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价：钢筋加工( )元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费____元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。
5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在____元以内时，由乙方负责；超过500时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。
桩基钢筋笼劳务合同
桩基钢筋笼劳务合同一、合同双方甲方：（委托人）地址：电话：统一社会信用代码：乙方：（承揽人）地址：电话：统一社会信用代码：二、合同内容1. 合同约定根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲方与乙方就以下合同事项达成协议并缔结本合同。
2. 工程名称本次劳务合同涉及的工程为“xxxxx工程”，位于xxxxx地区。
3. 工程范围及要求乙方承包该工程的桩基钢筋笼加工、运输工作。
具体包括：1.对于甲方委托的桩基钢筋笼进行加工、绑扎和运输；2.对于加工出来的桩基钢筋笼进行质量检查，确保符合相关标准和工程要求；3.订单完成后将钢筋笼按照合同约定的时间和地点送至指定工地。
同时，乙方应严格遵守相关安全生产管理规定，确保工人的安全和劳动条件符合国家标准和工程建设标准。
4. 合同价款本合同价款为__万元，甲方根据实际完成情况及时结算付款。
5. 工期工期约定为__天。
如果因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任和赔偿。
6. 违约责任如果乙方发生下列情形之一，根据实际损失情况，甲方有权在不另行通知乙方直接行使下列权利中的任何一项：1.不支付预付款或不按合同约定时间交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此产生的一切费用和损失；2.加工出来的钢筋笼不符合相关标准和工程要求的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿；3.在工作期间不严格遵守相关安全生产管理规定的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿；4.乙方提供虚假信息，对甲方造成损失的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿。
7. 本合同附件本合同附件包括钢筋笼规格、数量、价格等详细条款。
8. 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效甲、乙双方经协商，对本合同内容达成一致意见，并将该意见书作为本合同的有效补充与附件，合同自________年____月____日起生效，期限截止为______________年____月____日。
桩基钢筋笼劳务合同样本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载桩基钢筋笼劳务合同样本甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标桩基钢筋笼加工劳务承包合同（草拟）甲方：乙方：甲乙双方根据〈〈中华人民共和国劳动法》、〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价：钢筋加工（）元/t,此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
钢筋笼加工劳务承包合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方在建筑工程项目中需要钢筋笼的加工制作，乙方愿意提供钢筋笼加工劳务服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方委托乙方进行钢筋笼的加工制作，具体包括但不限于钢筋下料、弯曲、焊接、组装、运输等工序。
2. 加工制作的钢筋笼规格、数量及质量要求，以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
二、承包范围及方式1. 乙方负责钢筋笼的加工制作，包括但不限于钢筋下料、弯曲、焊接、组装等工序。
2. 乙方按照甲方提供的材料清单和质量要求，自行采购所需原材料。
3. 乙方负责钢筋笼的运输至甲方指定地点，并保证运输过程中的安全。
三、承包价格及支付方式1. 钢筋笼加工承包价格按实际完成数量计算，单价为每吨人民币____元。
2. 甲方在合同签订后支付乙方预付款人民币____元，作为加工制作的启动资金。
3. 钢筋笼加工完成后，甲方验收合格后支付剩余款项。
4. 付款方式：每月支付当月完成量的80%，剩余20%在工程验收合格后一个月内支付。
四、工期要求1. 钢筋笼加工制作总工期为____个月。
2. 乙方应在合同约定工期内完成钢筋笼的加工制作，并确保质量符合甲方要求。
五、质量要求1. 乙方加工制作的钢筋笼质量必须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应对加工过程中出现的质量问题负责，并及时进行整改。
3. 甲方有权对钢筋笼进行抽样检验，如检验不合格，乙方应无条件进行返工，直至合格为止。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定完成加工制作任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
2. 如甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
桩基钢筋笼加工劳务合同
甲方（以下简称“甲方”）：地址：乙方（以下简称“乙方”）：地址：鉴于甲方拟在（项目名称）工程中，对桩基钢筋笼进行加工制作，乙方愿意为甲方提供桩基钢筋笼加工劳务服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同内容1.1 乙方按照甲方提供的图纸、技术要求和工程量，对桩基钢筋笼进行加工制作，包括但不限于钢筋下料、加工、焊接、成型、运输等工序。
1.2 加工制作的桩基钢筋笼质量必须符合国家相关标准和甲方要求，确保钢筋笼尺寸准确、结构牢固、表面平整。
二、工期及交付2.1 乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成桩基钢筋笼加工制作，并交付给甲方。
2.2 具体工期由双方在合同中约定，如有变更，需经双方协商一致后书面确认。
三、工程量及结算3.1 工程量以甲方提供的工程量清单为准，乙方应按照清单要求进行加工制作。
3.2 结算方式：按实际完成工程量及合同约定的单价进行结算，甲方在收到乙方提交的结算报告后，应在合同约定的时间内支付工程款。
四、质量保证4.1 乙方应保证加工制作的桩基钢筋笼质量，如因乙方原因导致钢筋笼不合格，乙方应无条件返工或赔偿甲方损失。
4.2 乙方应按照甲方要求，对加工制作的桩基钢筋笼进行自检和抽检，确保质量合格。
五、安全文明施工5.1 乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的文明施工工作，确保施工环境整洁。
六、违约责任6.1 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。
6.2 如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
桩基钢筋笼制作劳务分包质量协议书
劳务分包质量协议书（钢筋笼制作）甲方:乙方：为保证工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》与《建设工程质量管理条例》要求，加强生产质量管理，明确双方责任，确保在工程施工过程中及竣工产品的质量和双方利益，本着“质量第一、互惠互利、共同发展”，根据《合同法》及有关法律法规，经双方协商，签订本协议。
一、工程概况1、项目名称：2、承包形式：劳务分包3、进场日期：年月日4、承包内容：钢筋笼制作，施工中的安全文明环保措施。
（承包内容可根据实际情况填写）二、质量目标1、确保施工过程及最终产品的合格率，杜绝重大质量事故。
2、施工过程中必须通过各级质量检查。
3、质量隐患整改率达100%，杜绝重大质量事故隐患。
4、钢筋笼制作严格按设计图纸及规范要求执行，制作过程中严格控制主筋间距、箍筋间距、笼长、笼直径等偏差及焊接质量。
三、甲方质量职责1、认真执行国家、建设部、工程所在省市颁发的各种质量方针、政策和有关法令、法规。
2、对乙方施工作业人员进场前组织技术交底和质量教育考核工作。
3、对乙方作业现场进行质量检查，对检查出的质量隐患，以书面形式通知乙方，对于乙方存在的严重隐患和多次重复出现的隐患，进行罚款或责令停工整顿；因此给乙方造成的误工损失，全部由乙方承担。
4、甲方对乙方质量管理过程中，如果发现乙方野蛮施工、不服从管理、弄虚作假等现象时，甲方有权对乙方做出相应处罚。
5、补充内容：。
四、乙方质量职责1、认真执行国家、建设部、工程所在省市颁发的各种质量方针、政策和有关法令、法规及甲方制定的各种质量规章、制度。
2、进场施工前，对所属从业人员及时到甲方登记造册，并接受相应质量教育和交底工作。
4、从业人员一经确定不得随意更换，特殊情况须报甲方批准。
5、施工现场作业人员无条件服从甲方技术质量管理人员的施工管理，不得违章作业和野蛮施工。
6、按时参加甲方的质量例会，对甲方指出的质量隐患和存在的问题，必须及时制定对策进行整改，并随时向甲方报告质量隐患情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[合同协议]桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标桩基劳务承包、机械租赁合同
甲方: 成武高速第十合同段项目经理部
乙方: 朱吉全
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
##内容:平洛河31桥、清水河中桥、32桥桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
1、工程
2、工程单价:钢筋加工465元/t，此单价包括的内容:?提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等;?钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作;?所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货;甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量: 以施工图中设计数量为结算依据(钢筋及声测管数量)。
4、甲方责任
4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责
5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费80元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。
5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在500元以内时，由乙方负责;超过500时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。
5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。
5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。
第 1 页共 3 页
5.7、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。
5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。
5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。
5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。
6.劳务费结算与支付
6.1结算。
甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。
甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。
6.1.1计件作业项目:以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。
6.1.2有下列情况之一者不予结算和支付。
6.1.2.1未经监理工程师检查确认的计件量。
6.1.2.2因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。
6.2支付:实行按月结算支付:
待甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量进行支付。
7、安全及文明施工管理
7.1严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。
7.2乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。
8、变更与解除:本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除:
8.1由于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。
8.2因不可抗力使合同无法履行。
8.3乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合工作。
9、违约责任
9.1甲方原因造成的质量问题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。
违约金
9.2因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。
9.3甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权
第 2 页共 3 页
向甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。
9.4合同一方故意或者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一
方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。
10、争议的解决办法:在履约合同过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则
解决;如协商不成，可通过以下方式进行解决。
10.1、向(工程所在地)仲裁委员会提请仲裁;
10.2、向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。
11、附则
11.1本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
11.2本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的
工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。
11.3本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。
甲方(盖章): 法定代表人或授权代理人: (签字) 日期: 年月日开户银行: 帐号:
乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人: (签字) 日期: 年月日开户银行: 帐号:
第 3 页共 3 页。