定向开发协议书
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书本协议由以下各方于______年______月______日签署:甲方:(开发商)法定代表人/经营者:___________联系地址:___________电话:___________乙方:(土地使用权人)法定代表人/经营者:___________联系地址:___________电话:___________丙方:(开发项目管理机构)法定代表人/经营者:___________联系地址:___________电话:___________鉴于甲方具备房地产开发资质,乙方拥有合法土地使用权,为了合理高效地开发利用土地资源,各方本着平等互利、协商一致的原则,达成本定向开发协议。
一、协议目的本协议的目的是明确各方在房地产定向开发过程中的权利、义务和责任,确保项目的顺利进行,保护各方的合法权益。
二、土地开发项目(简要描述土地开发项目的基本情况,包括地理位置、规划用途、规划面积、土地权属等信息)三、项目权益分配1. 定向开发责任甲方承诺按照国家规划要求和相关法律法规,负责对土地开展房地产开发工作,并且保证开发项目的质量和安全。
2. 土地使用权出让费土地使用权出让费由乙方支付给甲方,支付方式为______。
3. 开发利润分享乙方在房地产土地开发项目中所享有的利润,按照下列方式分配:(具体描述利润分配的比例、标准和支付方式)4. 确定项目计划甲方和乙方应协商并制定出项目的详细计划,包括开发时间、工期、质量要求等。
协商一致后,双方共同遵守所制定的计划。
5. 技术支持甲方应提供必要的技术支持,包括但不限于项目设计、施工方案、工程监理等方面的支持。
四、合同期限本协议从________年______月______日开始生效,截止到项目完工验收,并经各方确认并签署验收文件。
五、合同解除与违约责任1. 如任何一方违反本协议约定的条款,应承担违约责任,并按照相关法律法规进行赔偿。
2. 经各方协商一致,如出现以下情况之一,本协议可解除:(列举合同解除的情况,如严重违约、不可抗力等)六、争议解决如因本协议的履行发生争议,应由双方协商解决。
房地产定向开发完整协议书
房地产定向开发协议书介绍本协议书旨在规定房地产开发项目中,投资方与开发方之间的权利和义务,明确双方的权益关系,确保项目能够顺利进行。
协议条款1.定义 1.1投资方:指向房地产开发项目提供资金投资的一方。
1.2开发方:指负责房地产开发项目实际运作的一方。
1.3项目:指根据本协议要求进行开发的房地产项目。
2.投资及利益分配 2.1投资方应在协议签订后指定款项,在合理时间内按照约定支付给开发方。
2.2开发方应按照协议约定并合理运用投资款项进行项目开发,确保项目顺利进行。
2.3项目利益的分配按照双方在协议中约定的比例进行,具体比例由双方协商确定。
3.项目开发责任 3.1投资方有权对项目进行监督,并要求开发方按照约定负责项目的开发、销售和交付,并提供必要的项目进展信息。
3.2开发方应按照合理的商业水平和合法合规的原则,保证项目开发的质量和进度。
3.3开发方在项目开发过程中应妥善处理相关法律事务和手续,确保项目的合法性。
4.项目所有权及交付 4.1项目的所有权归开发方,直至投资方的投资款项按照约定完全支付。
4.2开发方应按照约定的进度和要求,及时交付项目或项目的部分阶段给投资方。
4.3项目的交付标准应符合法律法规和相关政策要求,并按照协议约定的标准进行。
5.争议解决 5.1双方在履行协议过程中发生争议,可以协商解决。
如果协商不成,双方可以通过合法途径进行解决。
5.2本协议受中国法律管辖,对于协议的解释、执行或争议的解决应适用中国法律。
附则1.本协议一式两份,双方各自持有一份,具有同等法律效力。
2.本协议的任何修改、补充或变更必须采用书面形式,双方签字后生效。
为房地产定向开发协议书,请双方仔细阅读,并在同意所有条款后签字确认。
希望信息对您有所帮助!。
土地定向开发合同协议书
土地定向开发合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!土地定向开发合同协议书甲方:____________乙方:____________鉴于甲方拥有位于____________的土地使用权,该土地面积为____________平方米,土地用途为____________;乙方愿意对上述土地进行定向开发,甲方同意乙方的开发申请,双方本着平等、自愿、互利的原则,经充分协商,达成如下协议:一、土地使用权及开发范围1.1 甲方将上述土地使用权提供给乙方进行定向开发,土地使用期限为____________年,自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
1.2 乙方开发的范围为上述土地,开发项目为____________,总建筑面积为____________平方米。
二、开发投资及资金支付2.1 乙方应按照本协议约定的时间和金额向甲方支付土地使用权转让金及开发投资。
2.2 乙方应于本协议签订之日起____________日内,向甲方支付土地使用权转让金总额的____________%,即人民币____________元整;剩余的____________%于____________年____________月____________日前支付完毕。
2.3 乙方应按照甲方的要求,按时支付开发过程中的各项费用,包括但不限于设计费、施工费、监理费等。
三、开发进度及质量要求3.1 乙方应按照双方约定的开发进度进行开发,确保项目按期完工。
3.2 乙方应保证开发的质量和安全,符合国家及地方的有关法律法规和标准要求。
四、权属转移及登记4.1 乙方按照本协议约定支付完毕土地使用权转让金及开发投资后,甲方应按照约定将土地使用权过户至乙方名下。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书
一、协议的缔约方
甲方:房地产开发公司
地质:市区大街号
法定代表人:X
乙方:企业集团
地质:市区大街号
法定代表人:X
二、协议的背景
根据双方的需求和意愿,甲方与乙方就房地产定向开发事宜达成以下协议:
三、房地产定向开发内容
1. 乙方将在协议签署之日起,为甲方开发一处位于市区的住宅项目,包括土地的开发、建筑物的建设、工程设计、工程施工等全过程。
2. 甲方根据项目需要提供合适的用地,并负责获得相关的土地开发许可。
3. 乙方将按照甲方的要求和规划,设计和建设适合的住宅楼盘,包括建筑设计、装修、设备采购等。
4. 乙方负责整个项目的施工和工程管理,确保施工过程的质量和进度。
5. 乙方应该遵守国家相关法律法规、规划要求,保证项目的合法性和合规性。
6. 甲方应给予乙方必要的支持和协助,包括但不限于提供项目信息、协调相关部门和单位。
7. 双方应共同制定合理的开发计划,确保项目的顺利进行。
四、协议的期限
本协议自双方共同签署之日起生效,有效期为年。
五、争议解决方式
双方在履约过程中如发生争议,应友好协商解决;若协商不能
解决,则提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
六、其他事项
1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充,签订补充协议。
3. 本协议自签署之日起生效,至年月日终止。
甲方:房地产开发公司乙方:企业集团
签字: 签字: 。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书房地产定向开发协议书一、协议的背景和目的本协议由甲方(开发商)和乙方(土地或房屋所有权人)共同订立,旨在就甲方定向开发乙方土地或房屋的事宜进行约定和规范。
本协议的目的是明确双方权益和责任,促进双方合作,实现房地产项目的规范开发和利益分享。
二、协议内容1. 开发项目的界定:乙方负责提供土地或房屋资源,并明确指定甲方进行开发的具体区域或房屋单元。
双方应在协议中明确约定该区域或房屋单元的界址、面积、产权状况等相关信息。
2. 开发目标和规划:甲方应根据乙方的需求和要求,制定详细的开发方案和规划,并在协议中明确约定开发项目的总体设计、建筑风格、建筑面积、用途等。
3. 开发责任和义务:甲方负责项目的筹备、规划、设计、建设等全过程,并保证项目的按时、按质、按量完成。
乙方负责提供土地或房屋,并确保所有权以及开发的合法性,承担相应的产权和法律责任。
双方应共同配合完成有关手续和审批事项,并遵守相关法律法规。
4. 项目投资和资金筹措:甲方负责整体项目的资金筹措,并承担与项目开发相关的全部费用。
如果有必要,乙方可以按约定向甲方提供部分资金或资产进行项目投资。
5. 回报分配:开发获益的分配方式应在协议中明确约定,可采用固定回报、比例分成或其他方式。
双方应协商并签署补充协议,对回报的计算、分配和支付等具体事项进行详细规定。
6. 合同条款和争议解决:甲乙双方应依据协议约定履行各自的义务,并严格遵守合同条款。
对于协议履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;如协商无果,可以采取仲裁或诉讼等法律手段解决。
三、协议的生效和终止1. 协议自双方签署之日起生效,并适用于全面开发的整个过程,直至开发完毕并双方履行完毕各自义务。
2. 协议终止的情况包括:双方协商一致决定终止协议;一方违约严重影响了协议履行的,对方有权解除协议;在协议约定的期限内,双方经协商无法解决争议,通过法律手段解决后终止协议。
四、其他事项1. 本协议以书面形式签署,合同附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。
房地产定向开发通用版协议
《房地产定向开发通用版协议》甲方:(开发商名称)乙方:(营销机构名称)为了加强双方之间的合作,促进房地产项目定向开发的进程,甲乙双方在平等自愿的基础上,达成如下协议:一、合作范围1.1甲方为开发商,有开发房地产项目的资格和能力;乙方为营销机构,有丰富的渠道资源和客户资源,能够帮助完成房地产项目的营销和推广工作。
1.2甲方将房地产项目的销售预期或者部分销售业务的实际责任委托给乙方,即同时要求乙方承担其部分销售业务的实际责任,结合乙方的实际情况和实际条件来进行合作。
1.3双方根据营销方式、销售目标以及利益分配等方面的具体规定,确定本次合作的具体范围和具体工作方案。
二、合作模式2.1乙方通过自己的有效渠道,向购房者宣传并销售甲方所开发的房地产项目,承担全部或部分销售业务的实际责任,并负责完成相应的销售目标。
2.2甲方提供具体房源信息、产品知识和业务培训等方面的支持,并以合理的价格给予优先采购及奖励。
2.3双方应相互配合、协调,确保房地产项目顺利地开发和销售。
三、合作期限3.1本协议的合作期限为(XX)年。
(具体时间根据实际情况来定)3.2双方经过协商可在合同期限内进行续约,续约协议与本协议的内容具有同等法律效应。
3.3合作期满后,双方应共同完成项目各自的工作,并按照各自的责任比例进行利益的分配和结算。
四、工作目标和分配4.1本次合作,乙方承担全部或部分销售业务的实际责任,销售目标设定如下:(具体目标根据实际情况来定)4.2甲方应根据乙方的实际销售业绩和协议规定依据市场实际情况,在折扣、奖励等方面给予相应的优惠和支持。
4.3本协议签署后,甲方授权乙方在合作范围内使用其房地产项目的相关宣传资料、图案、标志,并遵守相应的知识产权法律规定。
五、信息保密5.1双方同意在合作期间,应严格保守彼此之间的商业秘密,不向任何第三方透露、披露或公布相关的商业机密和合作协议的具体内容。
六、解除协议6.1双方协商一致可以解除本协议。
通用范文(正式版)房地产定向开发协议书.doc
房地产定向开发协议书一、协议背景本协议由甲方(开发商)与乙方(投资者)共同订立,旨在规定双方在房地产定向开发项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
二、项目介绍1. 项目名称本项目的名称为__________。
2. 项目地点本项目位于______________,总占地面积为__________。
3. 项目规划本项目规划拟开发__________。
三、开发方式1. 投资方式乙方通过向甲方投资的方式参与本项目的开发。
2. 投资额度乙方的投资额度为__________。
3. 开发期限本项目的开发期限为__________。
四、权益分配1. 划拨土地甲方将土地划拨给乙方,并确保土地的合法性和无限制性。
2. 利润分成项目开发完成后,甲方与乙方按照约定的方式,按比例分享项目的最终利润。
3. 增值收益乙方可按照预先约定的比例分享项目的增值收益。
4. 其他权益除利润分成和增值收益外,双方还可以在协商一致的情况下约定其他的权益分配方式。
五、责任和义务1. 甲方责任甲方负责项目的开发计划和实施,保证项目能够按照约定的标准和时间完成。
2. 乙方责任乙方负责向甲方按时支付投资款,并在开发过程中积极配合甲方的工作。
3. 共同责任双方共同承担项目开发过程中的风险和损失,并积极沟通解决项目中出现的问题。
六、合同解除1. 违约责任若甲方或乙方违反本协议的任何条款或义务,对方有权解除本协议,并有权要求违约方承担相应的违约责任。
2. 强制解除在情况下,任何一方有权单方面解除本协议:•乙方连续多次未按时支付投资款;•甲方连续多次未按照约定的时间和标准完成项目。
3. 争议解决对于本协议所引起的争议,双方应友好协商解决;如无法协商一致,可提交至有管辖权的法院进行解决。
七、其他条款1. 本协议的变更本协议的任何变更应以书面形式经双方协商一致后生效。
2. 协议生效本协议自双方签署之日起生效,并对双方具有法律约束力。
3. 合同份数本协议共计_______份,双方各持_______份,具有同等法律效力。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书房地产定向开发协议书第一条协议的目的和内容本协议依据《合同法》等相关法律法规,为明确双方权利和义务,确保双方合法权益,就房地产定向开发事项达成一致。
第二条协议主体甲方:(以下简称甲方)地质:法定代表人:乙方:(以下简称乙方)地质:法定代表人:第三条法律依据甲乙双方保证在签署本协议的过程中,遵守现行法律法规,并遵循公平、诚实、信用的原则。
第四条协议内容1. 甲方作为房地产开发商,持有一定数量的房地产开发权益。
2. 乙方需要在一定时间内完成对甲方房地产项目的定向开发任务,并达到甲方的要求和标准。
3. 甲方将按照协议约定,向乙方提供相关开发材料和技术支持,确保乙方能够顺利完成定向开发任务。
4. 乙方在完成定向开发任务后,应按照协议约定,将开发成果交付给甲方。
5. 本协议约定了乙方完成定向开发任务后的经济报酬,包括现金报酬以及其他相关奖励。
6. 双方一致同意保护甲方的商业秘密和商誉,在合作过程中保持保密和诚信。
第五条期限和解除1. 本协议的期限为________年/月/日至________年/月/日。
2. 若因甲方或乙方违反本协议的约定,导致不能履行合同义务或严重影响合作关系的,对方有权单方面解除本协议。
3. 若本协议期限届满,双方均同意签署续约协议,并继续履行合作义务。
第六条争议解决1. 因本协议产生的争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条附则1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决,并作出补充协议。
甲方:(签字/盖章)乙方:(签字/盖章)。
定向开发合作协议书
定向开发合作协议书一、协议当事人甲方(委托方):________乙方(承接方):________双方根据平等自愿的原则,就甲方委托乙方进行特定项目的开发工作,经友好协商,达成如下合作协议:二、合作内容与范围1. 本项目的开发内容为:________(详细描述项目的内容)。
2. 合作范围包括但不限于:________(列出具体合作的范围及边界)。
三、开发周期与交付1. 本项目的开发周期自协议签订之日起至________年____月____日止。
2. 项目分阶段实施,各阶段交付时间及要求如下:- 第一阶段:需求分析与方案设计,交付日期为合同生效后____天内。
- 第二阶段:初步开发与内部测试,交付日期为第一阶段完成后____天内。
- 第三阶段:完善调整与用户验收,最终交付日期为第二阶段完成后____天内。
四、费用支付与结算1. 本项目总开发费用为人民币________元。
2. 支付方式如下:- 预付款:合同签订且付定金30%后开始执行项目。
- 阶段付款:每个阶段交付并通过验收后,甲方应支付该阶段对应的开发费用。
- 尾款支付:项目全部完成并通过最终验收后,结清余款。
五、保密条款双方应对在合作过程中知悉的商业秘密和技术信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
六、知识产权归属1. 本项目开发成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方在项目中使用的自有技术保留其知识产权,但应保证不侵犯任何第三方的合法权益。
七、违约责任若一方违反本协议约定,需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的一切损失。
八、争议解决因履行本协议所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由双方另行商议解决。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
定向开发协议书范本
定向开发协议书范本甲方(委托方):_________________________乙方(开发方):_________________________鉴于甲方拥有特定项目的开发需求,乙方具备相应的开发能力,双方本着平等互利的原则,经过充分协商,就甲方委托乙方进行定向开发事宜达成如下协议:一、项目名称及内容本协议所涉及的项目名称为:_________________________。
项目内容主要包括但不限于:____________________________________________________。
二、开发要求1. 乙方应根据甲方提供的项目需求说明书,进行项目的开发工作。
2. 乙方应保证开发成果符合甲方的技术要求和功能需求。
3. 开发过程中,乙方应定期向甲方报告项目进展情况,并接受甲方的监督和指导。
三、开发周期1. 本项目的总开发周期为自合同签订之日起至________年____月____日止。
2. 乙方应按照项目开发计划,合理安排开发进度,确保按时完成开发任务。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的开发费用总额为:________元人民币(¥________)。
2. 支付方式为:合同签订后____日内支付____%,项目完成并通过甲方验收后支付剩余的____%。
五、知识产权1. 项目开发过程中产生的所有知识产权,包括但不限于软件著作权、专利权、商标权等,均归甲方所有。
2. 乙方应保证开发成果不侵犯任何第三方的知识产权,如因乙方原因导致侵权,乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露、泄露或允许第三方使用上述秘密。
七、违约责任1. 如乙方未能按期完成开发任务,每逾期一日,应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。
2. 如甲方未能按期支付开发费用,每逾期一日,应向乙方支付未付款项千分之五的违约金。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书房地产定向开发协议书一、协议双方甲方:________________(以下简称甲方)地质:________________方式:________________乙方:________________(以下简称乙方)地质:________________方式:________________二、协议内容1. 合作目的甲方是一家拥有丰富房地产开发经验的公司,乙方为一家具备房地产开发项目的土地资源的公司。
双方为了实现房地产开发项目的合作,达成本协议。
2. 合作项目基于本合作协议,双方将共同启动、开展合作项目,合作项目的具体内容及规模如下:(填写合作项目的具体内容及规模)3. 合作方式甲方与乙方将共同出资、共同承担风险,按照商定的比例进行投资。
具体合作方式如下:(填写合作方式的具体内容)4. 权益分配合作项目的利益分配按照双方出资比例进行分配。
具体的权益分配规定如下:(填写权益分配规定的具体内容)5. 合作期限本协议自双方正式签署之日起生效,合作期限为____(年/月/日)。
合作期限届满后,如有需要可协商续签。
6. 合作条件(填写合作条件的具体内容)7. 合作保密双方保证在合作期限内保密合作项目的商业机密及相关资料,不得向任何第三方透露。
如因一方泄露商业机密导致损失,另一方有权要求赔偿。
8. 违约责任(填写违约责任的具体内容)9. 争议解决本协议的解释与争议解决适用法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
三、协议生效与解除1. 协议生效本协议经双方盖章、签字后生效,并取代一切先前的口头约定、书面合同等形式的协议。
2. 协议解除本协议的解除应由双方协商解决,双方可提前_____(天/月/年)书面通知对方解除本协议,解除协议后双方按照约定分配各自的权益。
甲方:_________________ 乙方:_________________签字:_________________ 签字:_________________日期:_________________ 日期:_________________。
房地产定向开发合同5篇
房地产定向开发合同5篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(开发方):____________________鉴于甲方有意委托乙方进行特定的房地产开发项目,双方在平等、自愿、公平的基础上,经过友好协商,达成以下定向开发合同:一、项目概述1. 项目名称:____________________。
2. 项目地点:____________________。
3. 项目内容:乙方根据甲方的需求,进行房地产项目的定向开发,包括但不限于住宅、商业、办公等。
二、合同双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定的内容进行房地产定向开发。
(2)甲方有义务按照约定的支付方式及时支付开发费用。
(3)甲方有义务提供乙方所需的开发资料,并确保资料的真实性和合法性。
2. 乙方权利义务:(1)乙方有权获得甲方支付的开发费用。
(2)乙方有义务按照本合同约定的内容进行房地产定向开发,并确保开发项目的质量。
(3)乙方有义务在约定的时间内完成开发项目,并及时向甲方交付。
三、开发内容与要求1. 乙方应根据甲方的需求,进行房地产项目的定位、规划、设计、建设等。
2. 甲方有权提出合理的修改意见,乙方在合理范围内应予以采纳。
3. 乙方应确保开发项目的合法性,遵守相关法律法规。
四、开发期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,开发期限自生效之日起XX 年。
2. 如因甲方原因导致开发延迟,双方可协商延长开发期限。
3. 乙方应在约定的期限内完成开发项目,并及时向甲方交付。
五、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方的开发费用总额为人民币XX元。
2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付开发费用:(1)合同签订后XX日内支付XX%;(2)项目开工后XX日内支付XX%;(3)项目交付后XX日内支付剩余款项。
3. 如甲方未按时支付开发费用,乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。
六、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定完成开发项目,应按照合同总金额的XX%支付违约金。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书甲方:(名称)乙方:(名称)鉴于甲方拥有相关土地资源,并有意进行房地产开发;乙方具备开发能力并愿意接受甲方的委托开发,双方达成如下协议:第一条项目信息1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地址:(填写项目地址)1.3 项目规模:(填写项目规模)1.4 项目用途:(填写项目用途)第二条权责划分2.1 甲方职责:2.1.1 甲方负责提供相关土地及土地权属证明。
2.1.2 甲方应按照协议约定,提供必要的资金支持,确保项目的顺利进行。
2.1.3 甲方应根据乙方提供的开发计划和进度安排,及时提供必要的项目资料和配合工作。
2.2 乙方职责:2.2.1 乙方负责依法申请土地使用权及相关手续。
2.2.2 乙方应承担项目的整体规划、设计、施工等开发工作,并按照相关法律法规和标准要求进行。
2.2.3 乙方应按照约定时间节点完成项目开发,并保质保量交付甲方。
第三条项目开发流程3.1 甲方选定乙方作为项目开发商,并签署本协议。
3.2 乙方介入项目开发前,应向甲方提交项目规划书、设计图纸等相关资料,并征得甲方同意。
3.3 乙方应按照甲方要求提供项目开发进度计划,并及时向甲方报告项目进展情况。
3.4 乙方应按照约定时间节点完成建设工作,并通知甲方进行验收。
3.5 甲方对乙方完成的项目进行验收,确认无质量问题后,乙方方可移交甲方。
第四条投资和利益分配4.1 投资额:本项目的总投资额为(填写金额)。
4.2 资金来源:甲方和乙方按照约定的比例出资,具体比例为(填写比例)。
4.3 利益分配:项目开发获得的利益,按照甲方和乙方出资比例进行分配。
第五条合同期限与解除5.1 合同期限:本合同自签订之日起生效,有效期为(填写期限)。
5.2 解除权:5.2.1 若双方一方违约导致项目无法完成或严重延误,守约方有权单方解除本合同。
5.2.2 若出现不可抗力等不可预见且不可避免的事件,影响项目的正常开发,双方应及时协商解决或视情况解除本合同。
产品定向开发协议书
产品定向开发协议书甲方(委托方):____________________乙方(开发方):____________________鉴于甲方对特定产品的需求,以及乙方在产品开发领域的专业能力,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行产品定向开发事宜达成如下协议:第一条产品开发目的与范围1.1 甲方委托乙方开发的产品应满足甲方提出的特定需求和标准。
1.2 产品开发的范围应包括但不限于产品的设计、研发、测试、优化等阶段。
第二条甲方的权利与义务2.1 甲方有权对乙方开发的产品提出修改意见和需求变更。
2.2 甲方应按时支付乙方开发费用,并提供必要的技术支持和资料。
第三条乙方的权利与义务3.1 乙方有权根据产品开发进度和甲方需求,提出合理的开发费用调整。
3.2 乙方应保证开发的产品符合甲方的要求,并在约定的时间内完成开发任务。
第四条开发费用及支付方式4.1 双方应根据产品开发的具体内容和难度,协商确定开发费用。
4.2 开发费用的支付方式应按照双方商定的分期付款或其他方式进行。
第五条知识产权5.1 乙方开发的产品,其知识产权归甲方所有。
5.2 乙方应保证所开发的产品不侵犯任何第三方的知识产权。
第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任。
6.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用上述信息。
第七条违约责任7.1 如任何一方违反本协议的任何条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条协议的变更与解除8.1 本协议的任何变更或解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
8.2 如遇不可抗力因素导致协议无法履行,双方可协商解除本协议。
第九条争议解决9.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
9.2 如果协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十条其他10.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
10.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书房地产定向开发协议书甲方(开发商):(公司全称)地址:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)乙方(购房者):(个人或公司全称)地址:(个人或公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)鉴于甲方拥有开发建设一处房地产项目的权利,并与乙方就该项目进行定向开发达成协议,经双方协商一致,达成如下协议:第一章项目背景与概述1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(详细地址)1.3 项目规划及建设工期:(描述项目规划和建设工期)第二章协议内容2.1 协议目的:本协议的目的是为了确保甲方和乙方的权益,规定相关的开发、销售、交付条件和责任。
2.2 协议范围:本协议适用于甲方开发建设的房地产项目,具体包括但不限于以下内容:(1)项目的规划、设计和建设;(2)项目的销售、认购和交付;(3)购房者的权益和责任;(4)双方的违约责任和争议解决方式等。
第三章项目规划与建设3.1 项目规划:甲方将根据相关法律法规和市场需求,制定项目的规划,并向乙方提供完整的规划文件。
3.2 建设工期:甲方将按照合同约定的工期进行建设,并按时交付房产给乙方。
第四章房屋认购与销售4.1 认购方式:乙方有权选择按揭购房、全款购房或其他合法认购方式,具体认购条件双方另行协商确定,并签订认购合同。
4.2 销售价格:甲方将根据市场情况和项目实际情况确定房屋销售价格,双方在认购合同中明确约定价格。
第五章交付与验收5.1 交付标准:甲方将按照国家规定的质量标准和合同约定的要求进行房屋交付。
5.2 验收程序:乙方有权对所购房屋进行验收,甲方提供相关验收材料,并按合同约定的时间进行移交。
附件:1. 项目规划文件(待提供)2. 认购合同范本(待提供)法律名词及注释:1. 房地产开发:指开发商经过规划、设计、建设等流程,将土地转化为可使用的房地产产品的行为。
2. 定向开发:指开发商根据市场需求,在房地产项目规划阶段就明确项目的定位和受众,并针对特定群体进行开发和销售。
2023版房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书
协议书编号:X
《房地产定向开发协议书》
甲方:(出让方)
地质:
法定代表人:
乙方:(开发方)
地质:
法定代表人:
一、项目概述
1. 根据甲方的需求,乙方将按照甲方提供的规划图及要求,对甲方出让给乙方的地块进行房地产开发。
二、项目实施时间
1. 本协议自双方签署之日起生效,至项目竣工交付之日终止。
三、开发义务
1. 乙方在项目实施过程中,应按照甲方的要求进行房地产开发,包括但不限于规划设计、施工、销售等环节。
2. 乙方应确保项目按照法律法规的要求进行开发,不得违反相
关规定。
四、出让款项及支付方式
1. 甲方将收取乙方一定比例的出让金作为土地出让的款项。
2. 乙方应按照约定的时间和方式支付出让款项给甲方。
五、项目竣工及交付
1. 乙方应在约定的时间内完成项目开发并竣工。
2. 乙方应按照合同约定将项目交付给甲方。
六、违约责任
1. 任何一方违反本协议的约定,应向另一方支付违约金,补偿对方由此所遭受的损失。
2. 如果双方因不可抗力等原因无法履行本协议的约定,应及时通知对方,并在条件允许的情况下协商解决办法。
七、争议解决
1. 本协议的解释和执行均适用的法律。
2. 如发生争议,双方应友好协商解决;如果协商不成,应提交至协议签订地所在地的人民法院解决。
八、协议生效
1. 本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(出让方):乙方(开发方):
签字:签字:。
项目定向开发合作协议书
项目定向开发合作协议书甲方(委托方):_________乙方(承接方):_________鉴于甲乙双方基于共同的商业利益,同意就__________项目(以下简称“项目”)进行合作,经友好协商,达成如下合作协议:一、项目概述本项目旨在通过甲乙双方的合作,实现_____________(项目目的)。
项目内容包括但不限于___________(具体项目内容)。
二、合作期限本协议自____年____月____日起生效,至____年____月____日终止,除非双方另有书面约定延长合作期限。
三、责任与义务1. 甲方责任与义务:- 提供项目所需的___________(资金/资源/信息等)。
- 协助乙方解决项目实施过程中的问题。
- 按照约定支付项目费用。
2. 乙方责任与义务:- 负责项目的规划、设计、开发和实施。
- 保证项目质量,按时完成项目任务。
- 定期向甲方报告项目进展情况。
四、经济条款1. 项目总费用为人民币______元。
2. 甲方应于项目启动前支付乙方项目预付款______元,余款在项目验收合格后支付。
3. 如项目延期或提前完成,双方应根据实际工作量调整费用。
五、保密条款双方应对合作过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
六、违约责任如一方违反本协议任何条款,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交_____仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
本协议的任何修改和补充均需以书面形式确认。
九、协议生效本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:____年____月____日。
定向开发协议书
定向开发协议书定向开发协议书一、背景和目的定向开发协议书是为了明确双方在定向开发项目中的权益和责任,确保项目能够顺利进行而制定的合作协议。
本协议旨在确保双方合作的高效性、透明性和可持续性,促进项目的成功实施。
二、项目概述1. 定向开发项目的目标本项目旨在通过合作开发某个特定领域的产品、服务或技术,满足市场需求,并实现双方的共同利益。
项目将在双方共同规划的时间范围内进行。
2. 项目的范围和要求详细的项目范围和要求将在后续的项目任务书中明确规定,包括项目的执行计划、资源需求、工作分配等内容。
双方在合作过程中应严格按照任务书的要求进行工作。
三、合作方式1. 双方责任的划分根据双方的专长和资源情况,协议明确规定各自负责的工作内容和分工。
双方应确保合作期间的信息共享、沟通协调,共同推动项目的顺利进行。
2. 经费和资源的筹措双方根据项目需求协商确定经费和资源的投入,并按照约定的方式进行划拨。
经费使用应透明、合规,确保项目资源的充分利用和保障。
四、知识产权保护1. 知识产权的归属和保护双方应明确项目中涉及的知识产权归属,合作过程中产生的新知识产权如有需要应进行相应的权益划分或授权。
双方应共同努力保护各自的知识产权,防止侵权行为的发生。
2. 保密义务双方应对在项目合作中获取到的对方机密信息予以保密,并采取相应的措施防止信息泄露。
五、合作期限和终止1. 合作期限本协议生效后,双方共同确定的项目执行期限即为合作期限。
在合作期限内,双方应按照约定的时间节点和目标完成协议规定的工作。
2. 合作终止合作期限届满,或者双方协商一致认为有必要终止合作时,可通过协商解决合作终止的事宜,并制定相应的终止方案。
六、风险管理双方在项目合作过程中应共同关注项目的风险和问题,并及时采取相应的措施进行风险管理,确保项目的顺利进行。
七、争议解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。
若协商不成,可根据相关法律法规选择适当的争议解决方式。
八、其他条款本协议未尽事宜由双方协商确定,并书面确认后生效。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书房地产定向开发协议书甲方(开发商):乙方(承包商):丙方(业主):鉴于甲方是一家合法注册的房地产开发商,乙方是一家合法注册的承包商,丙方是一位合法注册的业主,三方根据自愿、平等、公平的原则,达成以下协议:第一章:项目概述1-1 项目名称:1-2 项目地址:1-3 项目规模:1-4 项目目标:1-5 项目周期:第二章:甲方的权利与义务2-1 提供土地使用权以及土地规划等相关文件。
2-2 负责项目的前期筹备工作,包括项目可行性研究等。
2-3 向乙方提供项目设计图纸、施工标准和技术要求等。
2-4 负责项目的销售和交付工作。
2-5 向丙方提供相关的确权材料和产权证明文件。
第三章:乙方的权利与义务3-1 根据甲方提供的设计图纸和施工标准进行施工。
3-2 按照工期策划,保质保量完成工程建设。
3-3 负责项目的人员安排和管理。
3-4 负责施工过程中的安全保障和质量控制。
3-5 配合甲方进行销售和交付工作。
第四章:丙方的权利与义务4-1 在项目交付后,按照协议约定的价款支付方式付款。
4-2 接受甲方的物业管理服务。
4-3 维护房屋内外的公共秩序和环境卫生。
4-4 遵守相关法律法规,并按时支付相关税费。
第五章:合同解除与违约责任5-1 任何一方不履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
5-2 一方违约的情况下,另外两方有权解除合同。
5-3 在合同解除的情况下,各方应按合同约定处理相关的产权问题和经济赔偿。
5-4 合同解除后,甲方有权收回已经交付的物业。
第六章:争议解决与法律适用6-1 合同履行过程中的争议应通过友好协商解决。
6-2 若协商不能解决,争议应提交到乙方所在地的仲裁机构进行仲裁。
6-3 本协议的解释、效力和纠纷解决均适用乙方所在地的法律。
附件:1- 土地使用权证书2- 项目规划许可证3- 施工图纸和技术要求4- 产权证明文件法律名词及注释:1- 土地使用权:指国家所有的土地出让给企事业单位和个人使用的权利。
房地产定向开发协议书
房地产定向开发协议书甲方:____________________________乙方:____________________________鉴于甲乙双方均具备签订本协议之法律资格及充分意愿,为明确双方权利义务关系,经协商一致,订立本房地产定向开发协议书。
11 双方权利义务111 甲方应确保项目地块权属清晰,无争议纠纷,并向乙方提供完整合法的地块使用权证明文件。
甲方需承担土地出让金、土地增值税等相关税费,并负责办理土地使用权转让手续。
112 乙方应根据甲方需求进行项目设计并承担相应费用。
乙方需确保项目符合国家法律法规和相关标准,不得擅自变更项目设计方案。
113 乙方应按照双方约定的时间节点完成项目建设工作。
乙方需定期向甲方汇报工程进度,并接受甲方监督。
114 甲方有权对项目设计方案提出合理建议,并在不影响整体规划的前提下进行适当调整。
甲方应按时支付项目款项,并协助乙方办理相关手续。
115 乙方承诺工程质量达到国家标准并保证房屋交付后一定年限内的维修责任。
乙方需在房屋交付前进行验收,并向甲方提供相关验收报告。
116 甲方应按时接收房屋,并按照约定支付购房款。
甲方有权要求乙方提供房屋质量保修服务,并对不符合标准的部分提出整改要求。
12 项目地块121 本协议所指项目地块位于指定位置,具体面积由双方共同确认。
项目地块需满足甲方对于地理位置、交通条件等方面的要求。
122 甲方需向乙方提供项目地块详细资料,包括但不限于土地使用权证、规划许可证等。
甲方应确保所提供资料真实有效,并承担因资料虚假而引起的一切后果。
13 项目规划131 乙方应根据甲方需求制定项目设计方案,包括但不限于建筑风格、户型布局、配套设施等。
项目设计方案需经过甲方审核同意后方可实施。
132 乙方需按照国家法律法规及相关标准进行项目规划,并取得相关部门审批。
乙方应承担因违反规定而引起的一切后果。
14 项目施工141 乙方应严格按照项目设计方案进行施工,并确保工程质量符合国家标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
商品房合作定向开发协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方本着平等互利、诚实信用和共赢共荣的原则,经充分协商,就乙方与甲方合作定向开发建设员工生活住宅区项目,达成以下协议:
一、项目概况
1、项目地点。
项目宗地位于......(具体见附图),小区建设用地及建设规模按当地政府行政主管部门审批为准。
2、项目内容:项目为.........住宅小区,控规指标为容积率3.5,其中按总建筑面积的10%建设商业门面满足生活必须的配套。
二、项目合作模式
本项目为甲乙双方合作定向开发商品房住宅区项目。
甲方负责项目建设的监管工作,乙方负责项目开发建设及管理工作。
三、项目价格
1、该项目提供甲方住宅200套,总面积约2万平方米,认购均价为2480元/m²,此均价包含房屋建筑及电梯、给排水、配电、通讯、安防、小区景观绿化等公共配套设施,具体的工程范围及其质量标准内容详见附件。
该项目的购房合同及办理房产证中所涉及的应由购房业主所交纳的各项政府规费及税收(如维修基金、产权登记费、测绘费、契税、印花税)不包含在此均价内。
2、甲方认购之外的住宅及商业按照市场价格确定,不受甲方约束,全权归乙方所有。
四、付款方式
甲方负责已确认购房户购房款的收集,并按照合作项目进程,向乙方支付购房款,具体支付办法如下:
1、在甲乙双方签订本协议书并在乙方取得土地使用权后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的10%。
2、待项目取得开工许可证后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的10%。
3、待项目取得预售许可证后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的30%。
4、待项目竣工验收合格后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的40%。
5、该项目达到双方约定的交房条件并在移交钥匙前,甲方须向乙方全额支付剩余的10%。
6、以上未约定事宜按照签订的商品房买卖合同执行。
五、项目工期
1、在甲乙双方签订本协议后,并在乙方成功摘得该地块后60日内开工。
2、自项目工程主体桩基础开工后18个月内,乙方必须完成该项目的全部施工过程,达到竣工验收条件,并办理好竣工验收合格证。
3、由于政策法规或行政命令的原因造成延误、因不可抗力因素
(火灾、水灾、地震等自然灾害)以及甲方的原因造成延期的,乙方应及时通知甲方,并采取相应措施防止损失扩大,甲乙双方重新确认交房期限。
六、质量标准
1、住宅楼建设质量必须达到设计和国家相关法规、质量标准要求,并通过建筑工程质量监督站验收,质量标准为合格工程。
3、具体交房标准甲乙双方另行商定,并签订书面协议作为本协议附件。
七、双方的权利义务
(一)甲方的权力义务
1、甲方对项目的规划设计方案及房屋的套型有选择确定权,参与和确认总规设计任务书、施工图设计任务书的编写工作。
2、甲方对合作项目的资金使用、工程质量和工期有监督权,有权对工程进程中存在的问题以书面通知的形式提出整改意见,乙方应针对该整改意见作出合理答复,双方协商达成解决办法并形成书面材料。
3、甲方成立员工住房建设工作小组并派出代表,全权代表甲方及甲方建房领导小组与乙方联系,解决本项目开发过程中需要解决的事宜。
4、甲方有权制定选购本次定向开发房屋的面积和选购顺序等办法,在甲方将确定的购房者名单交付乙方后,乙方与甲方购房者签订《商品房买卖合同》(经甲乙双方确定的示范文本)。
5、甲方有组织本企业员工定向认购本项目内的商品房的义务,并有配合乙方进行商品房销售管理的义务,甲方保证在乙方取得预售许可证后15个工作日内组织员工签订完毕《商品房买卖合同》。
7、房屋交付使用后,乙方负责组织对该项目的物业管理。
(二)乙方的权利义务
1、乙方按行政主管部门批准的,并经甲方及甲方建房工作小组认同的户型、总体规划的内容和标准进行开发建设,中途不得随意更改,因特殊情况确需要更改的,须经双方协商并认定后,方可更改。
2、乙方有权根据合同及工程进度合理使用甲方给付的资金用于工程建设,甲方有权对全过程进行监督。
3、乙方负责该项目地块的所有规划、施工的报批手续,并组织施工。
4、乙方在该项目建设开发达到预售条件并拿到预售许可证后,负责分户与甲方员工签订购房合同,并有义务在15日内与甲方购房通知书上的购房者签订《商品房买卖合同》。
5、甲方员工的付款手续(含一次性付款和按揭)及产权办理均由乙方与认购员工直接交接办理。
6、乙方按甲方书面确认的房屋套型及面积进行开发建设,乙方交付给购房者的最终面积以房地产行政管理部门登记的产权面积为准,但与《商品房买卖合同》确认面积的误差不能超过国家规定标准,并作为每套房屋最终结算依据。
7、项目在具体的合作过程中,乙方负责对甲方提出的相关问题
作出书面解释,甲方负责向购房者解释。
8、乙方负责完成项目内道路、景观及绿化等公共设施工程,该部分费用包含在已约定的购房款范围内。
9、乙方应按项目的规划要求,完成开发建设范围内的公共设施。
八、违约责任
1、甲方如不能按期付款,需向乙方支付项目逾期付款额的5‰作为违约金。
2、甲方如在乙方项目施工过程中出现非法单方终止合同的情形,则乙方所收的房款不再退还,并按照项目总价款的5‰作为违约金交付给乙方,并赔偿给乙方造成的实际损失。
3、乙方如不能按期完成施工任务,滞后一个月,按甲方已付款的5‰作为违约金进行处罚;滞后二个月,按甲方已付款的8‰进行处罚,滞后二个月以上,按甲方已付款的10‰进行处罚,该项目逾期六个月时,甲方有权撤销合同,乙方应无条件退还甲方已支付的款项,并按当期利率和上述条款计算,向甲方支付相应利息和处罚金。
4、如因政府原因造成的土地未摘牌或因政策、法规等原因造成的合同未履行或违约,由甲乙双方协商解决。
九、争议的解决
甲乙双方在履行本协议过程中如发生纠纷,应友好协商解决,若协商不成的,可递交仲裁机关仲裁或诉讼至法院审理。
十、协议的生效、变更及终止
1、本协议自取得该项目地块国土证之日起生效。
2、本协议执行过程中,由于国家法律法规或政策变化,必须变更协议内容的,以国家法律法规或政策为准,双方协商具体变更事项,签订补充协议。
3、本协议未尽事宜或新发生事件的处理,由双方协商解决。
4、本项目开发完成后,本协议自行终止。
十一、附则
本协议一式6份,具有同等法律效力,甲乙双方各执3份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日。