建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析2
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析6
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(6)2.质量保证金的使用（1）管理（3）使用3.质量保证金的返还■发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，14天内核实，无异议，按约定返还。
■返还期限没有约定或约定不明的，核实后14天内退还。
逾期未退还，承担违约责任。
■收到申请14天内不予答复，催告后14天内仍不答复，视同认可申请。
【2019年·单选】根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。
A.1%B.2%C.3%D.5%『正确答案』C『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。
比例不得高于工程价款结算总额的3%。
【2017年·单选】关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年『正确答案』B『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。
选项A，比例不得高于工程价款结算总额的3%；选项C，不得同时预留质量保证金；选项D，一般为1年，最长不超过2年。
【例题·单选】关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。
A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实『正确答案』A『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。
选项B，不得同时预留质量保证金；选项C，承包商只担自己的责任；选项D，14天。
五、最终结清缺陷责任期终止后，全部工作完成并合格，结清全部款项。
■最终结清时，承包人被扣留的质量保证金不足以抵减工程修复费用，承包人承担不足部分的补偿责任。
第五章 施工阶段合同价款的调整与结算
第一节合同价款调整(2012年真题)1．关于工程变更的说法，正确的是（）。
A．监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B．发包人可通过变更取消某项工作从而转由他人实施C．监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D．承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D。
本题考核的知识点为工程变更。
在履行合同中，改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序，以及为完成工程需要追加的额外工作，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人发出变更指示。
工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件。
承包人也应当抓紧落实，如果承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担。
无论何种情况确认的变更，变更指示只能由监理人发出。
2．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是（）。
A．承包人超过规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B．具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C．发包人收到索赔报告后的1个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D．承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】B。
本题考核的知识点为工程索赔的处理程序。
承包人应在确认引起索赔的事件发生后28d内向发包人发出索赔通知，否则，承包人无权获得追加付款，竣工时间不得延长。
如果引起索赔的攀件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。
发包人在收到最终索赔报告后的28d内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可。
承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
3．根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。
A．承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B．发生不可抗力只能进行工期索赔C．异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D．发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】B。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析5
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(5)（二）期中支付－进度款的结算支付概念：发包人在施工过程中，按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付。
进度款支付周期与计量周期一致。
1.期中支付价款的计算2.期中支付的文件【2019年·单选】关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（）。
A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%『正确答案』D『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。
选项A错误，进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致；选项B错误，已标价工程量清单中的单价项目，应依据双方确认的工程量与已标价清单中综合单价计算。
如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款；选项C 错误，承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中，列入进度款。
【2017年·单选】关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。
A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款『正确答案』A『答案解析』本题考查的是预付款及期中支付。
选项B错误，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%；选项C错误，综合单价发生调整的，以发承包双方确定调整的综合单价计算进度款；选项D错误，若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。
【2016年·单选】由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。
2021造价工程师计价李娜习题班讲义第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算
第一节合同价款调整1.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。
对于不实行招标的建设工程，一般以（）前的第28天作为基准日。
A.投标截止时间B.招标文件发售C.中标通知书发出D.合同签订『正确答案』D『答案解析』本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。
施工合同中应当约定一个基准日，对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担。
对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
参见教材P238。
【知识点】基准日的确定。
■怎么设定？“28天”实行招标的建设工程：施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天。
不实行招标的建设工程：建设工程施工合同签订前的第28天。
2.工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（）。
A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整『正确答案』C『答案解析』本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。
施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。
但是，如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。
参见教材P238。
3.有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）。
A.发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整后C.对于实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整『正确答案』B『答案解析』本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。
一造重点真题答案解析-建设项目施工阶段合同价款的调整和结算1
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(1)考情分析年份单项选择题多项选择题合计2019年14题14分5题10分19题24分2018年17题17分5题10分22题27分2017年17题17分5题10分22题27分2016年17题17分5题10分22题27分2015年17题17分5题10分22题27分2014年17题17分5题10分22题27分2013年15题15分5题10分20题25分2012年11题11分3题6分14题17分章节目录第一节合同价款调整2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 知识点单多单多单多单多单多单多单多单多法规变化类 1 1 1 1 1工程变更类 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1物价变化类 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1工程索赔类 3 1 4 1 3 1 4 2 2 1 3 1 3 2 3 1 其他类 1 1 1一、法规变化类合同价款调整事项法规、政策变化影响合同价款的风险，应约定由发包人承担。
1.基准日的确定目的：合同中约定，合理划分双方的合同风险■怎么设定？“28天”实行招标的建设工程：施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天。
不实行招标的建设工程：建设工程施工合同签订前的第28天。
2.合同价款的调整方法■时间：合同履行期间，基准日之后发生变化■处理：合同双方当事人应按相关规定调整合同价款■除外：如有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑3.工期延误期间的特殊处理承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的：★造成合同价款增加的，合同价款不予调整★造成合同价款减少的，合同价款予以调整【记忆】惩罚延误者，少获得钱【2018年·单选】关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。
[工程类试卷]建设项目施工阶段工程造价的计价与控制练习试卷2及答案与解析1
![[工程类试卷]建设项目施工阶段工程造价的计价与控制练习试卷2及答案与解析1](https://img.taocdn.com/s3/m/04dcc39a4128915f804d2b160b4e767f5bcf806e.png)
建设项目施工阶段工程造价的计价与控制练习试卷2及答案与解析一、多项选择题共24题, 每题2分。
每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。
错选, 本题不得分；少选, 所选的每个选项得0.5分。
1 在建设项目施工阶段, 进行投资偏差分析时, 偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有( )。
（A）制定计划（B）搭设组织（C）实施工作（D）检查进度和效果（E）纠正处理偏差2 根据我国现行合同条款, 下列情形属于工程变更的是( )。
（A）取消合同中任何一项工作（B）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性（C）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸（D）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序（E）新增工程按单独合同对待3 根据我国现行合同条款, 变更引起的价格调整应遵循的处理原则有( )。
（A）已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的, 采用该子目的单价（B）已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的, 可在合理范围内参照类似子目的单价；由监理人商定或确定变更工作的单价（C）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价, 可按照成本加利润的原则, 由发、承包双方商定或确定变更工作的单价（D）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更, 引起措施项目发生变化, 原措施费中已有的措施项目, 按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目, 由承包人根据措施项目变更情况, 提出适当的措施费变更, 经发包人确认后调整（E）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价, 可由业主提出适当的单价4 根据FIDIC合同条款, 下列情形属于工程变更的是( )。
（A）对合同中任何工作工程量的改变、工作质量或其他特性的变更（B）工程任何部分标高、位置和尺寸的改变（C）删减任何合同约定的工作内容（D）改变原定时施工顺序或时间安排（E）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸5 按索赔目的分类, 索赔可以分为( )。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析4
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(4)4.工期索赔的计算（1）工期索赔中应当注意的问题1）划清施工进度拖延的责任■可原谅工期：承包人不应承担任何责任的延误■不可原谅工期：承包人的原因造成施工进度滞后2）被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。
（非关键工作延误超过了总时差）（2）工期索赔的计算方法①直接法。
如果某干扰事件直接发生在关键线路上，造成总工期的延误，可以直接将该干扰事件的实际干扰时间（延误时间）作为工期索赔值。
②比例计算法。
如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例计算法。
■已知受干扰部分工程的延期时间：■已知额外增加工程量的价格：比例计算法虽然简单方便，但有时不符合实际情况，而且比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
③网络图分析法。
■延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；■延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。
■可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。
（3）共同延误的处理工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为“共同延误”。
①确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责；②初始延误者是发包人，承包人的工期延长及经济补偿；③初始延误者是客观原因，补偿工期，很难获得费用补偿；④初始延误者是承包人原因，无补偿。
【2017年·单选】某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误35天，该气候条件未对其他工作造成影响。
若Y工作的自由时差（应该为总时差）为20天，则承包人可向发包人索赔的工期是（）天。
A.10B.15C.25D.35『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算第一节 合同价款调整综合练习与答案
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算第一节合同价款调整综合练习与答案一、单选题1、承包人采购材料和工程设备的，若合同中没有约定价格变化的范围或幅度，则材料、工程设备单价变化超（），超过部分的价格按物价波动方法进行调整。
A.2%B.3%C.5%D.10%【参考答案】：C【试题解析】：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料.工程设备价格变化的范围或幅度，如没有约定，则材料、工程设备单价变化超5%，超过部分的价格按物价波动方法进行调整。
2、根据标准施工招标文件，承包人可索赔工期.费用和利润的情况不包括（）。
A.发包人提供材料设备，变更交货地点B.工程暂停后因发包人原因无法按时复工C.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行D.监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格【参考答案】：C【试题解析】：本题考查的是索赔。
选项C只能索赔费用。
3、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。
A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
选项A错误，发包人提前向承包人提供材料和工程设备，可以索赔费用；选项B错误，工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工，可以索赔工期.费用和利润；选项C 错误，因发包人原因导致工程试运行失败，可以索赔费用和利润；选项D，异常恶劣的气候条件导致工期延误，可以索赔工期。
4、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。
A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算第一节合同价款调整一、单项选择题（每题的备选项中，只有一项最符合题意）3.关于工程变更的说法，正确的是（）。
[2012年真题]A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D【解析】工程变更是合同实施过程中由发包人提出或由承包人提出，经发包人批准的对合同工程的工作内容、工程数量、质量要求、施工顺序与时间、施工条件、施工工艺或其他特征及合同条件等的改变。
AC两项属于工程变更；B项，发包人通过变更可以取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。
21.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。
[2012年真题]A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】B【解析】A项只能要求工期和费用索赔；C项只能要求工期索赔；D项可以要求工期、费用和利润索赔。
【拓展】根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的内容，可以合理补偿承包人的条款如表5-2所示。
22.根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（）。
[2010年真题]A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】C【解析】A项，只可索赔费用；B项，只可索赔费用；D项，只可索赔工期。
23.某工作的自由时差为1天，总时差为4天。
该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而导致施工暂停。
以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。
[2009年真题]A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天【解析】本题中，该工作总时差为4天，若施工暂停5天，使得总工期延误1天，因此，该承包人可获得工期补偿1天。
注册造价工程师建设工程计价(建设项目施工阶段合同价款的调整和结算)-试卷3
注册造价工程师建设工程计价（建设项目施工阶段合同价款的调整和结算）-试卷3(总分：56.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.单项选择题共72题，每题。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
（分数：2.00）__________________________________________________________________________________________解析：2.下列关于工期延误期间的特殊处理说法，正确的是( )。
（分数：2.00）A.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，给予调整B.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同增加，不予调整√C.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同减少，不予调整D.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，不予调整解析：解析：由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起的工程造价的变化，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。
3.关于法律法规类合同价款调整，下列说法正确的是( )。
（分数：2.00）A.有关价格包含在物价波动调价公式中的不予调整√B.有关价格包含在物价波动调价公式中的给予调整C.有关价格包含在物价波动调价公式中的承发包双方协商调整D.有关价格包含在物价波动调价公式中的由造价管理单位决定解析：解析：施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。
但是，如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。
4.关于项目特征描述，下列说法错误的是( )。
（分数：2.00）A.项目特征是确定综合单价的重要依据B.承包人应按招标工程量清单中的项目特征表述确定综合单价C.出现图纸与招标工程量清单不一致时，应按招标工程量清单中特征描述执行√D.招标工程量清单被认为是准确和全面的解析：解析：出现图纸与招标工程量清单不一致时，应按实际施工的特征来重新确定综合单价。
一级建造师题库第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算字体：大中小打印全部打印客观题打印主观题本试卷在答题过程中可能要用到“公式编辑器”，请点击此处安装插件！一、单项选择题1、分部分项工程中，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足（）%时，采用该项目的单价。
A.10B.15C.20D.25【本题 1.0分，建议 1.0分钟内完成本题】【答疑编号10273265,点击提问】【加入打印收藏夹】【加入我的收藏夹】【显示答案】【隐藏答案】【正确答案】：【答案解析】：【您的回答】：【该题针对“合同价款调整”知识点进行考核】2、调值公式中A表示（）A.定值权重B.需调整的价格差额C.变值权重D.基本价格指数【本题 1.0分，建议 1.0分钟内完成本题】【答疑编号10273268,点击提问】【加入打印收藏夹】【加入我的收藏夹】【显示答案】【隐藏答案】【正确答案】：【答案解析】：【您的回答】：【该题针对“工程索赔”知识点进行考核】3、一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过（）的，应依据合同对合同价格进行的相应调整。
A.4小时B.8小时C.12小时D.24小时【本题 1.0分，建议 1.0分钟内完成本题】【答疑编号10273270,点击提问】【加入打印收藏夹】【加入我的收藏夹】【显示答案】【隐藏答案】【正确答案】：【答案解析】：【您的回答】：【该题针对“工程总承包合同价款的结算”知识点进行考核】4、总承包合同条款中，对于发包人的索赔，承包人在收到发包人送交的索赔资料后（）日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可。
A.14B.28C.30D.42【本题 1.0分，建议 1.0分钟内完成本题】【答疑编号10273275,点击提问】【加入打印收藏夹】【加入我的收藏夹】【显示答案】【隐藏答案】【正确答案】：【答案解析】：【您的回答】：【该题针对“工程总承包合同价款的结算”知识点进行考核】5、国际工程合同价款结算中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），期中支付证书中应增加的款额为该费用的（）。
一级造价工程师《建设工程计价》章节习题(建设项目施工阶段合同价款的调整和结算)【圣才出品】
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算第一节合同价款调整一、单项选择题（每题的备选项中，只有一项最符合题意）1．关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。
[2018年真题] A．不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B．基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C．基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D．承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C【考点】法规变化类合同价款调整事项【解析】A项，对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
BC两项，施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。
但是，如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。
D项，如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。
在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。
2．为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。
[2017年真题]A．招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B．招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C．施工合同签订前的第28天D．施工合同签订前的第42天【答案】A【考点】法规变化类合同价款调整事项【解析】为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析8
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(8)1.预付款■额度、支付、扣回：在专用合同条款中约定，必须专用于合同工程。
■预付款保函承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，金额应与预付款金额相同，可根据预付款扣回的金额相应递减。
■在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
2.工程进度付款（1）除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
（2）支付分解报告■合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并报监理人批复。
（3）进度付款申请单承包人向监理人提交进度付款申请单（按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数），并附相应的支持性证明文件。
进度付款申请单应包括下列内容：【每项本身及累计】1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；3）当期计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；4）当期应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；5）当期应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；6）当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；7）当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；8）当期应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
（4）进度付款证书和支付时间1）监理人审查■14天内完成审核，经发包人审批同意后，向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
■未能在14天内完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。
■监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
2）发包人支付■最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内支付。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析2
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算（五）计日工1.计日工费用的产生■发包人通知的零星工作，承包人应予执行■采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更的实施过程中，按合同约定向发包人提交以下内容复核：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料名称、类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。
2.计日工费用的确认和支付■计算：签证报告核实的数量×已标价清单中的计日工单价■没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更商定■列入进度款支付。
【2018年·单选】关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
选项B，计算：签证报告核实的数量×已标价清单中的计日工单价；选项CD，没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更商定。
【2016年·单选】根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。
（2013年相同考点）A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
选项A，计日工费计入投标总价；选项B，发包人通知的零星工作，承包人应予执行；选项D，列入进度款支付。
二级建造师施工管理章节考点题及答案2Z102030合同价款约定与工程结算
二级建造师施工管理章节考点题及答案2Z102030 合同价款约定与工程结算一、单项选择题1、下列有关工程合同类型的选择,描述错误的是()。
A、对使用工程量清单计价的工程,宜采用单价形式,不可采用总价合同B、工程量清单计价的适用性不受合同形式的影响C、对于总价合同形式,工程量清单中的工程量具备合同约束力D、采用固定单价合同时,在约定条件内,工程量允许调整2、单价合同计量时,发承包双方进行现场计量后,如果承包人认为发包人核实后的计量结果有误,应在收到计量结果通知后的()天内向发包人提出书面意见,并附上其认为正确的计量结果和详细计算资料。
A、7B、14C、21D、283、在总价合同的计量中发包人应在收到报告后()天内对承包人提交的工程量和有关计量资料进行复核,以确定实际完成的工程量和工程形象进度。
A、7B、14C、28D、454、出现合同价款调增事项后的()天内,承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料,若未在相应时间内提出,视为承包人对该事项不存在价格调整请求。
A、7B、14C、28D、425、招标工程以()为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
A、投标截止日前28天B、合同签订前28天C、投标截止日前30天D、合同签订前30天6、对于任一招标工程量清单项目,如果因规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过(),应予以调整。
A、10%B、15%C、20%D、25%7、因物价变化造成的合同价款的调整,如果没有约定,那么材料、工程设备单价变化超过(),超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。
A、5%B、10%C、15%D、20%8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对工程施工过程中因修改设计而新增的工程量清单项目,在合同中没有适用或类似的综合单价时,其综合单价应()。
二级建造师章节真题分解合同价款调整
二级建造师章节真题分解:合同价款调整《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括( )。
D.一个建设项目的任务往往由多个，甚至许多许多个单位共同完成，它们的合作关系多数是固定的，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立港澳台合作密切。
学院每年都有研究生承担来自港澳台的研究课题;与港澳台学校相关学院合作密切;聘请港澳台专家、学者担任硕士导师，联合指导研究生。
【解析】本题考察对围岩分类的掌握，坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550～451属于Ⅱ级。
因此，本题的正确选项是B。
解析： P38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。
1．(2020—65)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2020)，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（）。
A．由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整B．由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C．由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整D．参照原有措施费的组价方法调整(3)工期延误20天，其中设计变更影响的10天和停电影响的工期延误20天由建设单位承担;对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。
工期应该按提前10天计算，应该奖励施工单位5万元。
【解析】货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。
【解析】两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。
因此C正确。
原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。
造价工程师题-施工阶段合同价款的调整与结算_0
造价工程师题-施工阶段合同价款的调整与结算1、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为()。
A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件的截止时间前的第56天2、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是()。
A.发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整3、对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是()。
A.0.65%B.6.25%C.93.75%D.96.25%4、在工程变更引起的措施项目费调整中，若承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为()。
A.承包人放弃调整措施项目费的权利B.相应的措施项目费调整已经成立C.按常规施工方案所引起的措施项目调整D.计算时无需考虑承包人报价浮动率5、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。
A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化6、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。
第八章---建设项目施工阶段合同价款的调整和结算)
第八章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算试题库一. 单项选择题1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的*天内预付工程款。
*.10 *.15 *.7 *.142.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（*）比例区间预付。
*.5%～25% *.10%～25% *.5%～30% *.10%～30%3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。
如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的*天内发出。
*.7 *.10 *.14 *.284.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的*。
*.半个月内 *.1个月内 *.1 个半月内 *.2个月内5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知*天后停止施工，业主承担违约责任。
*.7 *.10 *.14 *.286.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是*。
*.因业主提出的设计变更而增加的工程量*.因承包商原因造成工程返工的工程量*.因延期开工造成施工机械台班数量增加*.因地质原因需要加固处理增加的工程量7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。
两种结算方式是按月结算于支付和（ *）。
*.按季结算与支付 *.按年结算与支付 *.分段结算与支付*.目标结算与支付8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。
监理（业主）接到报告后（ *）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
双方合同另有约定的，按合同执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算（五）计日工1.计日工费用的产生■发包人通知的零星工作，承包人应予执行■采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更的实施过程中，按合同约定向发包人提交以下内容复核：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料名称、类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。
2.计日工费用的确认和支付■计算：签证报告核实的数量×已标价清单中的计日工单价■没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更商定■列入进度款支付。
【2018年·单选】关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
选项B，计算：签证报告核实的数量×已标价清单中的计日工单价；选项CD，没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更商定。
【2016年·单选】根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。
（2013年相同考点）A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
选项A，计日工费计入投标总价；选项B，发包人通知的零星工作，承包人应予执行；选项D，列入进度款支付。
【2019年·单选】下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。
A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
三、物价变化类合同价款调整事项（一）物价波动承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定价格变化的范围或幅度，如没有约定，则材料、工程设备单价变化超过5%，超过部分的价格按上述两种方法之一进行调整。
【回忆】材料、设备5%，施工机具10%1.采用价格指数调整价格差额（1）价格调整公式【对比】类似工程预算法的综合调整系数P——已完成工程量的金额。
此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。
变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；A——定值权重（即不调部分的权重）；B 1，B2，B3……Bn——各可调部分的权重，为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；Ft1，Ft2，Ft3……Ftn——各可调因子的现行价格指数，指根据进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；F 01，F02，F03……F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日的各可调因子的价格指数。
（2）权重的调整变更导致原定合同中的权重不合理时，由承包人和发包人协商后进行调整。
（3）工期延误后的价格调整【事件】原计划6.10日完工，实际上7.20日才完工。
7.1日开始价格指数有调整。
该如何处理呢？发包人原因导致工期延误的，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。
承包人原因导致工期延误的，应采用计划进度日期与实际进度日期的两个价格指数中较低者作为现行价格指数。
【例5.1.2】某直辖市城区道路扩建项目进行施工招标，投标截止日期为2018年8月1日。
通过评标确定中标人后，签订的施工合同总价为80000万元，工程于2018年9月20日开工。
施工合同中约定：①预付款为合同总价的5%，分10次按相同比例从每月应支付的工程进度款中扣还。
②工程进度款按月支付，进度款金额包括：当月完成的清单子目的合同价款；当月确认的变更、索赔金额；当月价格调整金额；扣除合同约定应当抵扣的预付款和扣留的质量保证金。
③质量保证金从月进度付款中按3%扣留，最高扣至合同总价的3%。
④工程价款结算时人工单价、钢材、水泥、沥青、砂石料以及机具使用费采用价格指数法给承包商以调价补偿，各项权重系数及价格指数如表5.1.2所列。
根据表5.1.3所列工程前4个月的完成情况，计算11月份应当实际支付给承包人的工程款数额。
表5.1.2 工程调价因子权重系数及造价指数表5.1.3 2018年9月～12月工程完成情况解：（1）计算11月份完成的清单子目的合同价款：6950－3510＝3440（万元）（2）计算11月份的价格调整金额：说明：①由于当月的变更和索赔金额不是按照现行价格计算的，所以应当计算在调价基数内；②基准日为2018年7月3日，所以应当选取7月份的价格指数作为各可调因子的基本价格指数；③人工费缺少价格指数，可以用相应的人工单价代替。
（3）计算11月份应当实际支付的金额：1）11月份的应扣预付款：80000×5%÷10＝400（万元）2）11月份的应扣质量保证金：（3440－110＋30＋56.11）× 3% ＝ 102.48（万元）3）11月份应当实际支付的进度款金额＝3440－110＋30＋56.11－400－102.48＝ 2913.63（万元）【2017年·单选】某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。
某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。
A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5『正确答案』B『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
价格调整金额=1500×[0.3+（0.1×90/80 +0.1×102/100 +0.15× 120/110+0.15×110/120+0.2×120/115）-1]=36.45（万元）。
【2019年·单选】某市政工程投标截止日期为2019年4月20日，确定中标人后，工程于2019年6月1日开工。
施工合同约定，工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表。
2019年8月，承包人当月完成清单子目价款2000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元，则本工程2019年8月的价格调整金额为（）万元。
A.57.80B.63.58C.75.40D.82.94『正确答案』D『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
价格调整金额=（2000+200）×（0.35+0.15×105/100+0.10×90/84+0.20×107.8/104.5+0.10×135/115.6+0.10×110/110-1）=82.94（万元）。
【2013年·单选】由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。
A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中较低者D.A和B中较高者『正确答案』D『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
发包人原因导致工期延误的，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。
承包人原因导致工期延误的，应采用计划进度日期与实际进度日期的两个价格指数中较低者作为现行价格指数。
2.采用造价信息调整价格差额（1）人工单价发生变化，按造价管理机构发布的调整。
（2）材料和工程设备价格的调整1）如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或单价跌幅以投标价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
2）如果投标人投标报价中材料单价高于基准单价，跌幅以基准单价为基础，涨幅以投标价为基础，超过部分据实调整。
实际结算单价=投标报价±调整额3）投标报价中材料单价与基准单价相等，以基准单价为基础，超过部分据实调整。
4）承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对。
发包人收到承包人报送的确认资料后3个工作日内不答复，视为认可。
若承包人未报发包人自行采购材料，再报发包人确认调整合同价款，如发包人不同意，不予调整。
（3）施工机具台班单价的调整。
超过一定范围时，按照其规定调整合同价款。
【例5.1.3】施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500— 2013造价信息法调差。
已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为5000元/t、4500元/t，2018年12月、2019年7月的造价信息发布价分别为4200元/t、5400元/t。
则该两月钢筋的实际结算价格应分别为多少？解：（1）2018 年12月信息价下降，应以较低的基准价基础计算合同约定的风险幅度值。
4500×（1－5%）＝4275（元/t）。
因此钢筋每吨应下浮价格＝ 4275－4200＝75（元/t）。
2018年12月实际结算价格＝5000－75＝4925（元/t）。
（2）2019年7 月信息价上涨，应以较高的投标价格为基础计算合同约定的风险幅度值。
5000×（1＋5%）＝ 5250（元/t）。
因此钢筋每吨应上调价格＝ 5400－5250＝150（元/t）。
2019年7月实际结算价格＝5000＋150＝5150（元/t）。
【2018年·单选】某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。
已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。
则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。
A.418B.427.5C.430D.440『正确答案』D『答案解析』本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。
2018年3月信息价下降，应以较低的投标报价计算合同约定的风险幅度值。
440×（1-5%）=418，投标人投标价格440＞418，结算价不变，按440计算。
【2015年·单选】某建筑工程钢筋综合用量1000t。