水电班组劳务承包协议书
水电劳务合同书(范文格式7篇)
水电劳务合同书(范文格式7篇)水电劳务合同书篇1甲方:乙方:为共同搞好广东清远市大家元之家园工程项目的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。
根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程》,甲乙双方就该工程的水电部分工程量内容劳务承包(包括自负、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容:图纸内所有水电工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。
4、双方商定本工程工期天,乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。
即自20__年4月26日起计。
5、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。
6、承包范围及价格:范围:水电预埋、粗装二次预埋;穿线、强弱电、避雷施工至十层不含屋面、开关;面板;层间电源;装箱;给排水安装出户两米。
(除消防工程外,图纸内所有室内水电工程量);价格:按建筑面积,每平方米37元(含基础)。
二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工,乙方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
5、甲方免费向乙方提供宿舍及生活水电。
三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月月底完成工程量的70%支付工程量款。
2、工程竣工验收一个月后甲方支付乙方全部工程量款的95%。
水电安装工程劳务承包合同模板6篇
水电安装工程劳务承包合同模板6篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________________水电安装工程。
2. 工程地点:__________________。
3. 工程内容:包括但不限于给排水、电气、消防等水电安装工作。
二、承包方式乙方采用包工不包料的方式承包本工程,即乙方负责提供劳务,甲方负责材料供应及施工设备的提供。
三、工期要求1. 工程开工日期:______年______月______日。
2. 工程竣工日期:______年______月______日。
3. 乙方必须严格按照甲方制定的施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中,如发现与图纸设计不符或存在安全隐患的情况,应立即通知甲方,并协商解决方案。
3. 工程竣工后,乙方应按照国家相关规定进行质量自检,并提交相应的质量验收资料。
五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式:按照实际完成的工程量结算。
2. 支付方式:每月支付进度款,工程竣工并经验收合格后一次性支付尾款。
3. 甲方应按时支付劳务费用,不得无故拖欠。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定,确保施工过程中的安全。
2. 乙方负责施工现场的安全设施布置和维护,确保施工现场的安全环境。
3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担相应的责任和损失。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付劳务费用,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务,每逾期一日,应向甲方支付逾期完工违约金。
水电工班组承包合同5篇
水电工班组承包合同5篇篇1水电工班组承包合同甲方(承包方):______________乙方(承包方):______________为了规范水电工程承包业务,明确双方权责,共同维护合法权益,特订立本合同。
甲方与乙方本着合作共赢的原则,依法自愿达成如下合同:一、项目名称及地点:1.1 本合同签订的项目为_________水电工程项目,位于_________(具体地点)。
二、工程内容及标准:2.1 乙方应按照合同约定,负责完成水电工程的设计、施工、验收等全过程工作。
2.2 完工标准应符合国家相关标准及安全规范,确保工程质量。
三、工程价款与付款方式:3.1 工程总价款为__________元,工期为______天。
3.2 工程总价款的付款方式:_____%款项作为预付款,在签订合同后____个工作日内支付;_____%款项在工程完成50%时支付;_____%尾款在验收合格后支付。
3.3 如遇到工程延期或增项,双方应重新协商工程价款及付款方式。
四、工期保障:4.1 工程开始后,双方应严格按照合同约定的工期完成工程。
4.2 如有不可抗力因素导致工程延期,应及时通知对方并协商解决方案。
五、保修及维护:5.1 乙方应对工程实施免费保修期为____个月,期满后提供维护服务。
5.2 如因乙方施工过程中存在质量问题,造成工程质量问题,乙方应负责免费维修及赔偿相关损失。
六、违约责任:6.1 一方违反本合同约定,应向对方支付违约金,违约金标准为合同总价款的____%。
6.2 如因一方严重违约,导致合同无法履行,它方有权解除合同,并要求违约方承担全部损失。
七、其他事项:7.1 本合同所规定的其他事项,双方可根据实际情况协商补充。
7.2 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
合同签订日期:________年____月____日甲方(承包方):__________ 乙方(承包方):__________文本结束【温馨提示】:此文本仅为参考范本,具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
水电工程劳务合同协议书5篇
水电工程劳务合同协议书5篇2021水电工程劳务合同协议书篇一雇主(甲方):_______________雇员(乙方):_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,双方协商一致签订本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程地点:____________________。
2、承包方式:____________________。
3、承包范围:____________________。
二、工期要求1、在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。
2、装饰阶段,乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。
3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
三、甲方的职责1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付劳务费。
四、乙方的职责1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。
做好当日记录。
并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。
在安全没有保障情况下,不准施工。
杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
水电工班组承包合同4篇
水电工班组承包合同4篇篇1水电工班组承包合同甲方:(委托方)法定代表人:联系地址:联系电话:乙方:(承包方)法定代表人:联系地址:联系电话:鉴于甲方拟对某建筑项目进行水电工程施工,现委托乙方承担该项目的水电工程施工工作。
为确保双方权益,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵守。
第一条工程内容1.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,对该建筑项目的水电工程进行设计、施工和监督工作。
1.2 水电工程包括但不限于给排水系统、电气系统、照明系统等相关工程。
第二条工程质量2.1 乙方应严格按照国家相关标准及甲方的要求,确保水电工程施工质量符合规范,达到预期效果。
2.2 如因乙方施工不当或材料质量不合格等原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任并进行修复。
第三条工程进度3.1 乙方应按照合同约定的工期,合理安排施工进度,确保按时完成水电工程施工。
3.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担由此产生的一切损失,包括但不限于人工费、材料费等。
第四条材料采购4.1 乙方应按照甲方指定的材料清单进行采购,并确保所采购材料符合国家标准和相关规定。
4.2 乙方应合理安排材料存放及使用,杜绝浪费和盗用行为。
第五条施工安全5.1 乙方应遵守国家相关安全法规,确保施工现场安全,预防事故发生。
5.2 如发生施工安全事故,乙方应及时报告甲方并采取有效措施进行处理,同时配合相关部门进行调查。
第六条合同价款6.1 甲方应按照工程进度及质量支付相应工程款项给乙方。
6.2 工程款项包括工程款、材料款、结算款等相关费用,支付方式由双方协商一致确定。
第七条违约责任7.1 如乙方未按照合同约定的工程标准、质量、进度进行施工,属于违约行为,应承担相应责任。
7.2 如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按时完工,双方应协商解决,形成书面协议。
第八条保密条款8.1 双方在本合同履行过程中产生的商业秘密及技术资料,不得向第三方透露,应妥善保存。
8.2 终止合同后,乙方应将由甲方提供的所有资料归还给甲方,不得擅自使用或泄露。
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1水电工程劳务承包合同范本甲方(承包方):__________公司法定代表人:__________地址:__________电话:__________乙方(劳务方):__________个人/公司法定代表人/负责人:__________地址:__________电话:__________鉴于甲方承接_______水电工程项目,现拟与乙方签订本合同,明确双方的权利和义务。
经充分协商,双方达成如下约定:第一条工程范围乙方应按照甲方的要求,承担________水电工程项目中的劳务工作,具体包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。
第二条工程期限本合同有效期为______年/月,工程期限为______年/月/日至______年/月/日。
第三条劳务内容及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求,严格按照相关标准和规范完成工程任务。
2. 乙方应保证施工过程中的质量、进度和安全,确保工程能按时交付并符合甲方的要求。
3. 乙方应配备专业技术人员和必要的施工设备,确保施工效率和质量。
第四条技术服务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,并提出合理的要求和意见。
2. 乙方应配合甲方进行技术交流和培训,保证施工技术的更新和提升。
第五条施工安全1. 乙方应遵守国家法律法规和安全生产标准,严格执行相关安全操作规程,确保施工现场的安全。
2. 乙方应购买工程意外伤害和施工质量保险,确保在工程施工过程中的安全和保障。
第六条费用支付1. 甲方按照工程进度和质量完成情况,按照双方协商的价格支付劳务费用。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期,甲方有权根据实际损失扣减相应费用。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务,应向另一方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的延期、违约等影响,应及时通知对方并协商解决方案。
第八条合同变更1. 本合同如需变更,须经双方协商一致,并签订书面变更协议。
工程水电班组承包协议范本5篇
工程水电班组承包协议范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程水电班组承包协议范本甲方(承包方):法定代表人:联系电话:地址:乙方(班组):负责人:联系电话:地址:鉴于,甲方具有从事水电工程施工的能力和资质,乙方作为具有水电工程施工经验的班组,双方经友好协商,就乙方承接甲方水电工程的相关事宜达成如下协议:一、工程项目情况1. 项目名称:_______ 工程2. 工程地点:_______3. 工程内容:包括但不限于水电安装、管道铺设、设备调试等工作。
4. 工程工期:预计开始时间_______,完工时间_______二、协议的内容1. 乙方承包甲方委托的水电工程项目,负责按照相关法规和标准进行施工,保证工程质量和安全。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程,并保证工程质量符合相关标准。
3. 乙方应聘请具有相关水电工程经验和资质的员工进行施工,并保证员工的安全。
4. 甲方应向乙方提供必要的施工材料和设备,并按约定时间支付工程款项。
5. 双方一旦签订合作协议,即视为双方同意接受协议的约束,应履行各自的责任并保证协议的实施。
三、合同的解除1. 若一方未能按照约定履行合同,对方有权提出解除合同的请求。
2. 在解除合同的情况下,应按照约定的方式处理已完成部分的工程和未完成部分的工程款项。
3. 双方如需解除合同,应提前_______天书面通知对方,并经双方协商一致后解除合同。
四、其他条款1. 本协议自双方签字生效,有效期为_______年。
2. 本协议经双方签字确认后,具有法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为《工程水电班组承包协议范本》,特此公示。
篇2工程水电班组承包协议范本甲方(承包方):__________________统一社会信用代码:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(接包方):__________________统一社会信用代码:__________________地址:__________________联系方式:__________________鉴于甲方具备从事水电工程承包业务的资质和能力,乙方需要委托甲方进行水电工程的承包服务,双方经友好协商一致,就具体事宜达成如下协议:第一条工程范围1.1 甲方承诺能够完成乙方委托的水电工程承包服务,工程具体范围包括但不限于_____、_____、_____等内容。
水电班组承包协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:________甲方(发包方):________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________乙方(承包方):________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________鉴于甲方拥有一定的水电工程资源,乙方具备水电工程承包能力,双方本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:________________________4. 工程规模:________________________5. 工程工期:________________________二、承包方式1. 乙方以承包方式承担上述工程的施工、管理及维护工作。
2. 乙方需在接到甲方开工通知后,在规定的时间内完成施工准备工作。
3. 乙方在施工过程中,应严格按照国家有关法律法规、技术标准和施工图纸进行施工。
三、工程费用1. 工程总造价:人民币________元整(大写:________________________)。
2. 甲方在工程开工前,支付乙方预付款人民币________元整(大写:________________________)。
3. 乙方在工程完工验收合格后,甲方支付工程款人民币________元整(大写:________________________)。
4. 工程进度款支付方式:________________________5. 工程尾款支付方式:________________________四、工程质量1. 乙方应确保工程质量达到国家规定的质量标准。
水电班组劳务合同
水电班组劳务合同水电班组劳务合同范本(精选5篇)随着人们法律观念的日益增强,合同的类型越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编整理的水电班组劳务合同范本(精选5篇),欢迎大家分享。
水电班组劳务合同1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________因工程建设需要,乙方承包_________项目部5#、6#楼项目部(高层、含人防)水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据<中华人民共和国合同法>及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。
一、工程概况:1、工程名称:_________小区5#、6#楼2、工地地点:_________二、承包内容:承包范围:基础工程、结构主体工程、、附属工程的预埋、安装,进出材料装卸等。
电气工程、给排水工程所包含的图纸内容。
⑴基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等)。
⑵装饰工程:各种电箱盒的预埋安装,本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装。
三、结算单价及付款方式1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。
2、承包工程的计价方式:暂按总建筑面积计价,总施工建筑面积暂按平方米计。
具体面积按实际施工面积为准。
3、承包单价:按实际施工内容和甲方让利结算。
其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。
4、合同价款:本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。
具体收取金额以收条为准。
5、付款方式:根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式按水电完成内容比例付款。
中途不付款,每月施工人员生活费由乙方自行解决。
四、甲方责任:1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。
工程水电班组承包协议范本3篇
工程水电班组承包协议范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1工程水电班组承包协议范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协商,于(日期)签订本《工程水电班组承包协议》,以明确双方在工程水电项目中的权利义务,共同遵守如下条款:第一条项目概况甲方委托乙方负责承包(项目名称),包括但不限于水电安装、管道铺设、设备调试等工作。
具体工作内容和要求详见附件《工程项目计划书》。
第二条工程周期本项目工期自协议签订之日起至(完工日期)止。
任何延误均由乙方承担责任,如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,应及时向甲方报备并及时协商解决。
第三条合同价款1. 本项目总承包价款为(金额),包括但不限于工程施工、材料采购、设备购置、调试费用等;2. 付款方式:甲方将总款项分为三次支付,分别为合同签订后支付总额的30%、工程完成50%时支付40%、工程验收合格后支付30%,如有其他特殊约定,以书面形式确认为准。
第四条施工安全1. 乙方应严格遵守国家安全生产规定,保障施工现场的安全;2. 乙方应购买施工意外险,保障施工期间工人的人身和财产安全;3. 如因乙方违规操作导致工程停工或造成损失,应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第五条保修责任1. 乙方在工程验收合格之日起,提供一年的免费保修期;2. 在保修期内,如设备或工程出现质量问题,乙方应及时响应并进行维修,不得因故拒绝维修。
第六条违约责任1. 如乙方在合同履行过程中存在违约行为,甲方有权解除合同,乙方应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力等特殊原因导致一方无法履行合同,应及时通知对方并协商解决方案。
第七条争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,应提交相关仲裁机构或法院就此进行裁决。
第八条其他事项1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充,或以书面形式确认为准;2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例:水电劳务承包合同范本甲方:(委托方)地址:____________法定代表人(委托方负责人):____________联系电话:____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就甲方委托乙方承包水电劳务事宜,达成如下协议:一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包,具体包括(列明具体的工程项目内容)。
1.2 工程地点:(具体工程项目的地址)。
1.3 工程合同金额:_______元整(大写)。
二、工程进度2.1 工程开工日期:____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工,保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用,乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整(大写),具体的支付方式及进度如下:(列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期)4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方,逾期未支付的,需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务,构成违约的,应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的,乙方需承担由此引起的全部经济损失,包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息,不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的,违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上内容为水电劳务承包合同的范本,如有需要,请双方严格按照合同内容履行。
水电劳务承包合同5篇
水电劳务承包合同5篇水电劳务承包合同篇1甲方:乙方:甲方于年月日和 (以下简称建立单位)签订的《》以下简称总包合同,为了加强工程施工管理,甲方将) 施工发包给乙方完成,乙方为本工程的实际施工人。
为明确双方的权利、义务和责任。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,在协商一致的根底上,结合本工程的详细情况,就本工程建立施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.承包方式:4.施工范围:标准标准、国家质量验收评定标准等施行安装的各个分项工程(包括各类检测),以及为了进步工程质量等级必需要做的各项工作。
包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。
5.施工内容:(都是7层以下)表箱除电表安装、表前的接线外的所有工作内容及主线编房号;户內控制开关箱内的所有工作内容及户内电箱箱内的开关配件安装连线和贴标注);户内配电箱前电线或电缆及桥架敷设等按图纸的设计完成施工。
也就是:a建筑物内公共局部按原图施工,预埋穿线管、接线盒、管内穿线、预留所有孔洞及套管和开关、插座、照明灯具安装;b天地楼商铺局部只完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容;c天地楼和6+1层住宅局部:完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容;饭厅、卧室、厨房、卫生门、房内过道、阳台局部天棚预暗埋一个接线盒,并从接线盒处预暗埋一根穿线管至门边上梁底、该处土建抹灰完后做好标记,以便住户二次装修保证能找到该点;客厅近楼梯墙上预暗埋开关盒,客厅天棚预暗埋一个接线盒,并从该盒预暗埋一根穿线管至本层户内控制开关箱、预暗埋一根穿线管至开关盒,管内穿线,客厅安一盏白识灯,一个一位开关面板。
其余由住户二次装修时自理(2)、弱电施局部:a公共局部:、电视、宽带、对讲电预埋管系统等按图安装完成。
预埋穿线管,不包括安装桥架、电线、电缆敷设、安装前端箱及分支管等所有工作按图施工完成。
b商铺局部:按原图预埋弱电箱和预埋弱电箱前的穿线管,不穿线,其余由住户二次装修自理。
水电工劳务承包合同书
水电工劳务承包合同书5篇水电工劳务承包合同书1发包单位:(以下称甲方) 承包单位:(以下称乙方)经甲乙双方协商,甲方同意将__大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称__大厦第二条、工程地点街区第三条、承包范围__大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。
地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。
具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
水电劳务承包合同范本6篇
水电劳务承包合同范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方水电劳务事项达成以下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________承包范围:水电安装、维修等劳务事项承包方式:乙方包工不包料开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式:按照实际完成的工作量计算。
具体计价标准见附件《劳务费用计算表》。
2. 支付方式:甲方在每月底对乙方完成的工作量进行验收,验收合格后支付劳务费用的XX%给乙方,工程完工并经验收合格后,一个月内付清尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,确保工程质量。
2. 验收标准:按照国家和地方现行相关的质量验收标准执行。
3. 如因乙方施工质量问题导致返工,乙方需负责返工费用并承担相应损失。
1. 乙方应严格遵守施工现场安全管理制度,做好安全施工措施。
2. 乙方在施工过程中如发生安全事故,乙方应承担全部责任。
3. 乙方有权拒绝执行甲方违反安全生产法规的指令。
六、甲方责任1. 甲方应提供必要的技术支持和指导。
2. 甲方应及时对乙方提交的工作成果进行验收并支付劳务费用。
3. 甲方应确保施工现场的水电供应。
七、乙方责任1. 乙方应按时按质完成承包范围内的劳务事项。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工,保持施工现场整洁。
3. 乙方应对施工过程中的材料和设备妥善保管,避免损失。
八、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或损失,乙方应承担相应损失。
2. 若因乙方未按合同约定完成劳务事项,导致工程延误,乙方应承担违约责任。
3. 若甲方未按合同约定支付劳务费用,应承担违约责任。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例:水电劳务承包合同范本甲方:鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力,乙方具有水电施工服务经验和专业技术,双方经友好协商,达成以下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工,乙方按照约定的标准及质量要求进行施工,保证按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。
2. 工程的具体范围和要求由甲方提供,乙方在接到任务后需认真调研,制定详细的施工方案,并报甲方审核确认。
第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模,对乙方提供的报价进行审核,双方商定合理的费用标准。
2. 付款方式为工程分阶段结算,甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。
第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定,并载入合同。
2. 若非不可抗力因素导致工程延期,乙方应提前告知甲方,并在双方协商后调整施工计划。
第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合合同约定。
2. 在工程竣工后,乙方应对工程进行维护保养,并提供一定期限内的售后服务。
第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。
2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权,但不得侵犯乙方的合法权益。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务,造成对方经济损失的,应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成,双方应协商解决,并可以根据实际情况调整合同变更或解除。
1. 双方应协商一致,经书面确认后可以对合同内容进行变更。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 如协商不成,可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。
2. 本合同自双方签字盖章后生效,至工程完工并验收合格结束。
工程水电班组承包协议范本8篇
工程水电班组承包协议范本8篇第1篇示例:工程水电班组承包协议甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为其工程水电项目需要寻找合适的承包方进行施工,并经双方友好协商,就甲方工程水电项目的承包事宜达成如下协议:一、项目内容甲方委托乙方承揽以下工程水电项目:(具体项目内容、范围等)二、价格及付款方式1. 工程总价:(具体价格)2. 付款方式:(具体付款方式,如分期付款、完工后一次性付款等)三、工程周期1. 工期:工程开始日期至完工日期。
2. 完工标准:工程应符合国家相关标准,达到验收标准。
四、责任及义务1. 乙方应按照约定的工程内容和工期完成工程,确保工程质量。
2. 甲方应按时支付工程款项,并提供必要的施工条件和协助。
五、违约责任1. 若乙方未按时完工或工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程款项或拖延工期,甲方应承担相应的违约责任。
六、保密条款双方应对在合作过程中获取的对方商业机密、技术秘密等保密信息负有保密义务,不得擅自泄露给第三方。
七、解决争议双方应友好协商解决合作过程中出现的争议,如协商不成,可向有关部门申请仲裁或诉诸法律解决。
八、其他事项1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:第2篇示例:工程水电班组承包协议范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方进行工程水电项目的承包工作,双方依据平等、自愿、公平、诚实的原则,经协商一致,达成如下协议:一、项目内容1. 甲方委托乙方承包工程水电项目,包括但不限于管道铺设、设备维护、维修等相关工作。
2. 乙方接受委托,承包上述项目,并负责项目进度、质量、安全等相关工作。
二、委托期限本协议自双方签订之日起生效,至工程水电项目完工验收合格之日止。
三、权利义务1. 甲方的权利和义务(1)提供项目相关资料和施工图纸等必要文件。
工程水电班组承包协议范本6篇
工程水电班组承包协议范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方工程中的水电班组承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 承包范围:水电安装工作,包括但不限于电线、水管、照明、配电箱等安装。
二、承包方式本工程采用班组承包方式,乙方负责组建水电班组,并按照甲方的要求进行施工。
三、承包期限自协议签订之日起至工程竣工并通过验收之日止。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币_____元(大写:__________)。
具体以实际完成的工作量结算。
2. 付款方式:(1)协议签订后,甲方支付乙方工程总造价的_____%作为预付款;(2)工程进度达到_____%时,甲方再支付乙方工程总造价的_____%;(3)工程竣工并通过验收后,甲方支付剩余款项。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督,提出整改意见。
3. 工程竣工后,乙方应提交完整的竣工资料,并配合甲方进行验收。
4. 若因乙方原因造成工程返工或整改,乙方应承担相应的责任和费用。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应制定安全生产措施和文明施工方案,并报甲方备案。
3. 乙方在施工过程中造成的安全事故,由乙方承担全部责任和费用。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款,甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若因乙方原因未按约定完成工程,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应及时沟通,协商解决。
八、其他事项1. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本3篇篇1水电劳务承包合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人(负责人):联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人(负责人):联系电话:鉴于甲方委托乙方,乙方愿意接受委托,双方根据平等自愿、公平和诚实信用原则,经友好协商,就水电劳务承包事宜达成如下协议,以便共同遵照履行。
第一条任务内容甲方委托乙方完成的水电工程劳务范围包括但不限于水电站设备的安装、调试、维护、维修等工作。
第二条工程标准乙方在接受委托后,应严格按照甲方的要求和水电劳务承包合同规定的标准,完成工程任务。
工程质量必须符合相关标准,如有质量问题,乙方应当承担相应责任。
第三条合同价款甲方应按照水电劳务承包合同的约定,按时向乙方支付工程款项。
工程款项的支付方式和支付期限双方约定如下:(具体约定待商议)第四条保密条款双方同意,对本合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密内容,承担保密责任,不得泄露。
第五条违约责任5.1 如一方违反本合同任何约定,经另一方提出书面通知,未在通知期限内纠正的,应按照约定承担违约责任。
5.2 因一方单方面解除合同而产生的一切费用由违约方承担。
第六条紧急变更在履行合同过程中,如果因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决,并及时书面通知对方。
第七条争议解决双方如发生争议,应协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工程完成并经双方确认验收后终止。
8.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
8.3 本合同中未尽事宜,双方可另行协商,经双方签字盖章确认后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上为水电劳务承包合同的范本,双方在签订合同前应仔细审查并确认合同的内容,以免日后发生纠纷。
希望双方能够遵守合同约定,共同完成好水电工程劳务任务。
篇2水电劳务承包合同范本甲方:(委托方)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包方)地址:电话:法定代表人:鉴于甲方拟委托乙方承包水电工程施工劳务,为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,经友好协商,于____年____月____日签订如下水电劳务承包合同,并共同遵守合同内容:一、项目名称:水电工程施工劳务项目二、合同范围:1. 甲方根据合同约定,委托乙方承包水电工程施工劳务,包括但不限于水坝修建、水库清淤、水电站建设等工程项目。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例:水电劳务承包合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承包水电劳务事宜,达成如下合同,并共同遵守:一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目(以下简称“项目”)的具体内容包括但不限于:(1)水电设备的安装、维护和维修;(2)相关水电工程的施工和监理;(3)其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前,若甲乙双方均同意继续合作,则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后,提交相关的结算报告,并于甲方验收合格后,甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成,甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款,甲方应支付逾期付款的违约金;2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目,应承担相应的违约责任;3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准,乙方应按照甲方要求进行整改,并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息,在未经对方书面同意的情况下,任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;2. 若友好协商未能解决争议,则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁;3. 仲裁裁决为终局裁决,对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,经双方签字盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水电班组劳务承包协议书
甲方:
乙方:水电组
为了适应市场发展的需要,改革经营管理方式,完善企业管理制度,明确双方的权利和义务,经甲乙双方协商,将项目工程劳务分包给乙方。
为使工程顺利进行,特签订本协议书:
一、承包方式和承包范围
1.1承包方式:包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
待签订合同后乙方向甲方交履约保证金贰万元整,甲方在第三次发工资退还给乙方(不计息)。
1.2承包范围:负责图纸内所含的全部内容,施工现场临时用电、用水、安装、维修,确保施工顺利进行和夜间施工安全,督促本区域内设备不规范行为,夜间施工派专人值班。
承包价为元/m2,总承包中含元的安全、质量、文明施工费,各项得标全额支付,未得标在承包费中扣除相应费用。
二、工程结算
2.1工程结算:按开发商结算给乙方的建筑面积为准(工程结算由项目部进行初审,最终有公司审核确定)。
2.2付款方式:。
三、工期要求
3.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。
在此基础上,乙方编制详细的周计划、月计划。
如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。
若达不到规定进度要求,甲方有权安排其他班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
3.2工期要求:按甲方总进度计划,只准提前,不准拖延。
四、权利和义务
4.1甲方权利
4.1.1甲方有权审查乙方队伍组成的合理性,当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员,有提议撤换的权利。
4.1.2甲方有权对乙方施工的项目进行抽查,发现质量问题,指令整改,其损失部分由乙方自行负责。
4.1.3当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述各条款时,甲方有权辞退乙方,乙方不得借故拖延,按完成工程量的%结清帐目,限在天内离开工地。
4.1.4若未经甲方允许,乙方无故中途退场,则视为违约,甲方一律不予结帐。
4.1.5甲方代办的一切费用,由甲方在乙方承包款中扣除。
乙方个人所得税由甲方代扣代交,标准为最终结算款%。
4.1.6甲方项目经理作为本合同代表,对本合同工作内容、质量、进度、安全、成本、配合等条款负责。
4.2甲方义务
4.2.1施工完毕,经甲方验收合格,对乙方完成的工程量进行结算并按约定付款。
4.3乙方权利
4.3.1要求甲方提供施工必须的吊装机具。
4.3.2施工完毕,经验收合格,要求甲方按合同约定结算付款。
4.4乙方义务
4.4.1乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍,并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。
每个职工签好上岗协议书,方可上岗作业。
4.4.2乙方在施工期间,用料必须注意节约,不得浪费。
4.4.3乙方自行办理职工人身保险一份、劳动保护用品、合作医疗、进场施工有关证件。
医疗福利费已包括在承包单价中,乙方不得开小灶,甲方提供的一切,乙方均应加倍爱护,若有损坏,照价赔偿。
4.4.4乙方必须制订出安全生产技术措施,严格遵守安全生产操作规程,乙方应参与购买一份保险,由泥工、木工、钢筋工、架工、水电组分摊保险费用。
乙方发生的安全事故,由乙方负责%,与甲方负责%,5000元以下由乙方支付费用。
4.4.5乙方工人不得在施工区内私拉电线电源、烧电炉、热得快、电热毯等类似电器。
4.4.6乙方在施工全过程中必须加强对自己队伍的管理教育,所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条例,决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。
如有上述现象发生,甲方将视情节轻重,处以2000到10000元的罚款,直至清除出工地并交当地公安部门处理。
4.4.7乙方派同志为工地代表,全权处理乙方施工中的一切事务。
乙方代表必须常驻现场,并积极配合项目部人员做好各项检查,有时离开现场必须请假征得同意,安排好工作后方可离开,承包人应参与项目管理,每天不得低于3小时在工地上监督、管理、安全、质量、排除隐患的责任和义务,不到者罚款元/天在承包费中扣除。
4.4.8乙方内部的事情由乙方自行解决,乙方必须以自己当地的施工队伍为主,进场施工的一切水电施工机具由乙方自己负责,搭机除外。
4.4.9乙方选派施工人员必须是适合从事体力劳动,50周岁以下、身体健康无任何传染病、高血压、心脏病、恐高症等疾病。
五、乙方工作内容要求事项
1、承包范围:基础、主体等所有甲方合同承包范围水电预埋及其它工作范围,工地所有水电临时设施的安装和维护,以及施工照明的安装和维护、清理、整理;施工场地内的水电材料搬运、上下车。
六、质量要求
钢筋工程施工质量分段分次评定(分为三次评定),必须符合现行建筑装饰装修工程质量验收规范要求,质量等级为优良。
验收时按水电安装分项工程检验评定表中基本项目为依据评定等级。
七、奖罚措施
7.1施工过程中要注意节约材料,应做到长料长用,短料短用,合理
调配,做到工完料清。
如乙方用料浪费,则甲方按超过数量成本的10倍对乙方处罚。
7.2每个施工段结束,必须做到随做随清、料尽场清,如不及时清理,甲方有权派人清理,发生人工按30元/小时诸,并处500元罚款。
7.3如有本协议4.4.9条款现象,一经发现,甲方将立即予以劝退,并处乙方500元/人,以上人员发生事故由乙方承担全部责任。
7.4乙方必须按照甲方要求工期施工完毕,如乙方造成工期延误,甲方将处元/日罚款。
7.5乙方必须严格按照甲方要求质量标准施工,如乙方施工质量经验收不合格,乙方必须返工,所发生的人工费、材料费以及牵连发生的费用全部由乙方承担,甲方并处元/日罚款。
八、其他
8.1工具、自行保管。
正常修理由乙方负责。
人为损坏的,由乙方负责修理,并照价赔偿。
8.2水电工具、以及引线钢丝、刮尺、靠尺、铁板、灰抄、线锤、麻线等小型工具均由乙方自行购买、自行保管,其费用已包括在承包单价中。
8.3
8.4
8.5本协议书未尽事宜,经甲乙双方商定全再行签订补充协议。
8.6本协议壹式贰份,双方各执壹份,双方签字公司盖章后生效,帐目结清后自行失效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日。