合同的讲义风险防范
公司法务培训
公司合同签订、履行的风险提示与防范及员工职责在现代社会,无论是公司的内部治理和外部交易都面临着日益增多的法律风险。
这种风险从从宏观上说属社会风险,从微观上说属人为风险，具有可预见性和可控性。
中国企业的粗放型治理经营模式已经过时，取而代之的将是更高层面的系统型治理经营模式和风险的管控。
一、什么是法？（法务培训、了解法、法系区别、作用）法是国家按照统治阶级的利益和意志制定或者认可的，并由国家强制力保证其实施的行为规范的总称。
法的目的在于维护有利于统治阶级的社会关系和社会秩序，是统治阶级实现其统治的重要工具。
二、大陆法系和英美法系的主要差异目前,世界各国沿用的法律体系基本上可分为二类:大陆法系和英美法系。
中国内地采用的是大陆法系。
大陆法系又称罗马法系、民法法系、法典法系或罗马日耳曼法系，是承袭古罗马法的传统，仿照《法国民法典》和《德国民法典》的样式而建立起来的法律制度。
欧洲大陆上的法、德、意、荷兰、西班牙、葡萄牙等国和拉丁美洲、亚洲的许多国家的法律都属于大陆法系。
香港和英联邦国家采用的是英美法系、英美法系又称英国法系、普通法系或判例法系。
两大法系的主要差异：法律渊源不同。
大陆法系是成文法系,其法律以成文法即制定法的方式存在。
主要表现（法律渊源）包括立法机关制定的各种规范性法律文件、行政机关颁布的各种行政法规以及本国参加的国际条约，但不包括司法判例。
英美法系的法律渊源既包括各种制定法，也包括判例,而且，判例所构成的判例法在整个法律体系中占有非常重要的地位。
大陆法系，法官是采用审问或者讯问制,重视实体法，除轻微的案件可以由一人独任审判外，一般都采用合议制。
法官通过讯问当事人，根据所查明的事实做出判决。
在开庭审理的过程中,法官居于主要的地位,发言需要经过法官的许可，有关证据在当事人不在场的情况下可以提出。
开庭审判是以准备好的案卷材料为线索进行，法官审理案件首先考虑的是成文法典是如何规定的，如刑法：罪刑法定原则，即“法无明文规定不为罪”、“法无明文规定不处罚英美法系国家重视有关审判、诉讼程序、证据、判决执行等程序法的规定，一般采取独任制.英美法系国家在开庭审理时主要采用辩论制或对质制，法官只是中立的裁判者（陪审团）。
熟悉施工合同风险防范措施(三)--一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义熟悉施工合同风险防范措施(三)四、质量与检验15.工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16.检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17.隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
公司财务人员应关注的合同财务风险与法律风险讲义
公司财务人员应关注的合同财务风险与法律风险讲义公司财务人员应关注的合同财务风险与法律风险讲义一、法律中有关价款的相关规定（一）、《合同法》总则有关价款的相关规定第十二条：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（五）价款或者报酬；第六十二条：当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
第六十三条：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。
逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。
逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。
第七十一条：债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。
债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。
（二）、有关款项支付诉讼时效的相关规定《合同法》第一百二十九条：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。
因其他合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限，依照有关法律的规定。
《民法通则》第一百三十五条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
《民法通则》第一百三十六条：下列的诉讼时效期间为一年：（三）延付或者拒付租金的；《民法通则》第一百三十七条：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。
有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。
（三）、合同发生纠纷时、维权须及时主要关注的是不同的合同纠纷有关的诉讼时效不同，且结合合同条款的约定或者法律的规定来看时，起算点也不同。
熟悉施工合同风险防范措施(五)--一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义熟悉施工合同风险防范措施（五）十、违约、索赔和争议35.违约35.1发包人违约。
当发生下列情况时：（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.2承包人违约。
当发生下列情况时：（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约发包人造成的损失。
双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。
35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
36.索赔36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
客户合同签订技巧和风险防范讲义
客户合同签订技巧和风险防范讲义pptxx年xx月xx日•客户合同签订技巧概述•客户合同签订的基本流程与核心要素•客户合同签订技巧在实践中的应用•客户合同签订的风险分析与防范措施目•客户合同签订的案例分析与实战演练•未来客户合同签订技巧与风险防范的趋势录01客户合同签订技巧概述客户合同签订技巧是指在签订合同过程中，为确保双方权益平衡、条款明确、合规合法而采取的一系列措施和策略。
这些技巧具有目的性、合法性、实用性、针对性等特点，旨在最大程度地保障客户的利益和风险最小化。
客户合同签订技巧的定义与特点1掌握客户合同签订技巧的重要性23通过掌握客户合同签订技巧，可以有效地避免合同漏洞，防止后期出现纠纷和争议。
避免合同漏洞客户合同签订技巧可以帮助客户更好地维护自身权益，确保合同条款公平、合理、全面。
确保客户权益掌握客户合同签订技巧可以使企业在激烈的市场竞争中获得更大的优势，提高客户的信任度和忠诚度。
提高竞争力客户合同签订技巧的历史与发展01客户合同签订技巧的历史可以追溯到古代商业贸易时期，当时商人之间为了保障交易的公平性和安全性，逐渐形成了一套约定俗成的规范和惯例。
02随着商业贸易的发展和法制的进步，客户合同签订技巧逐渐成为一门专业的学问，并不断发展和完善。
03现在，客户合同签订技巧已经成为商业领域中不可或缺的一部分，对于企业而言具有重大的战略意义和实际应用价值。
02客户合同签订的基本流程与核心要素确定合同目标明确合同的目的和约束内容，确保合同与公司的战略目标一致。
就合同的重要条款与对方进行协商，确保我方利益得到最大化的保护。
根据谈判结果，起草详细的合同文本，确保文本的准确性和合规性。
对合同文本进行审查和修改，确保合同的合法性和有效性。
正式签订合同，并确定合同生效的时间和条件。
合同条款谈判合同审查和修改合同签订和生效合同文本起草0102交易条件包括产品或服务的价格、质量、数量、交付时间和地点等。
支付方式包括货币种类、支付期限、支付比例和支付方式等。
招聘风险防范与劳动合同订立技巧讲义课件
中国劳动保障报社法律事务中心
9
B、传染病歧视
用人单位招用人员，不得以是传染病病原携带者为由拒绝录
用。但是，经医学鉴定传染病病原携带者在治愈前或者排除 传染嫌疑前，不得从事法律、行政法规和国务院卫生行政部 门规定禁止从事的易使传染病扩散的工作除外。Leabharlann 中国劳动保障报社法律事务中心
10
C、其他歧视
残疾人歧视；
中国劳动保障报社法律事务中心
15
1、事实劳动关系的处理依据
第五条 自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与 用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动 关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际 工作时间的劳动报酬。 第六条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书 面劳动合同的，应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支 付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同；劳动者不与用人单位订 立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，并依 照劳动合同法第四十七条的规定支付经济补偿。 第七条 用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的， 自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第 八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满 一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者 补订书面劳动合同。
1、事实劳动关系的法律要件
(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格； (二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，
劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬 的劳动； (三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。
2、事实劳动关系产生的原因； 3、不签劳动合同到底对谁更有利？
国际贸易风险及规避及防范
国家安全和外交政策可能造成威胁的实体或个人，涵盖了所列实体或个人的名称、 别名、地址、国别、证件编号等详细信息。并且，不仅仅包括进出口贸易商， 还包括金融机构、航运公司、货运代理等机构，甚至具体到特定的船只、飞机 等 问题：能否采用信用证结算方式规避？？
1.视情况
突尼斯
客户不愿T/T或L/C结算，而多以D/P、D/A，造成故意拖 欠货款或 直接与银行勾结起来直接放单提货，造成卖方钱货两空
采用T/T预收或 L/C
国际贸易实务操作培训
区域
摩洛哥 孟加拉国
贸易风险规避及防范
风险分析
建议
1.进口关税高，客户为避高关税，故意与卖方采用低值单据报关， 差价支付电汇方式，对卖方造成损失；
贸易风险规避及防范 培训讲义
贸易风险规避及防范
1）提货风险 2）收汇风险 3）转港和退运风险 4）客户自身风险 5）国家风险 6）其他风险 7）贸易方式及提单风险 8）代理风险 9）市场拓展的方法
国际贸易实务操作培训
贸易风险规避及防范
贸易流程及各环节风控点： 以贸易公司为例：
向海关发送数
国际贸易实风险规避及防范
6.其他风险 其他风险指的是进口国的特殊要求，如对船舶要求、进口许可证等要求
区域
风险分析
建议
巴基斯坦
在退运或转卖时，必须要由原进口商出具的不要货证明
沙特 约旦 伊拉克 阿根廷 卡塔尔
不准经亚丁湾转船，船舶不得超过15年 不接受超过15年的船舶 需要进口许可证 需要进口许可证 船龄不得超过15年
风险类型 区域
风险分析
俄罗斯 越南
阿根廷
收汇高风 险
合同法讲义课件
1、大陆法及英美法的定义
大陆法系：合意（convention）说
《法国民法典》第1101条：“契约，为一人或数人 对另一人或另数人承担给付某物、作或不作某事的 义务的合意。”
英美法系：允诺（promise）说
美国《第二次合同法重述（Restatement 2d of Contracts）》第1条：“合同是一个允诺或一系列 被违反时法律给予救济或被履行时法律以某种方式 认定为义务的允诺。”
的意思表示方向一致的法律行为。
如社团（法人）的设立
（2）合同=契约？ 1950年9月《机关、国营企业、合作社签订合
同契约暂行办法》
例外？传统？如违约责任、缔约过失
2、合同与“合意” （1）合同是否都由合意构成？ “事实合同关系”论——豪普特（） “关系合同”论——麦克尼尔（Macneil） “强制缔约”&“格式合同”？
A看好一处楼盘，在实际看房之后与开发商B 签订购房协议，并与银行C签订按揭贷款协 议。
A在路上因患病而昏倒，此时路过的B将处于 昏迷状态的A送往医院，并垫付了治疗费用。
A从B网站购买王泽鉴《债法原理》一书，并 从网上付款，后B告知A此书断货。
A驾车不慎撞伤B。
绪论
一、合同在民法中的位置
绪论
1896年《德国民法典》抽象出了法律行为、意思 表示等概念
“抽象的平等人格”、 “个人责任与过错原则”
绪论
2、现代合同法 （1）经济状况及交易形式的发展促使各国通过大
量的特别立法、判例及学说对近代合同法进行修 正，并追求国际与地区合同法的统一。 考虑到具体人格，如劳动者、消费者概念 对合同自由的限制—格式条款、强制缔约 对过错责任的修正—无过错责任+保险 合同法的统一趋势—《国际货物销售合同公约》 （CISG）、《国际商事合同通则》（PICC）、 《欧洲合同法原则》（PECL） （2）一般条款的运用及由此产生的义务群
民法典合同无效的讲义与案例
民法典合同无效的讲义与案例一、讲义部分。
1. 啥是合同无效呢？嘿呀，合同无效就像是你搭了个积木房子，但是搭的时候就违反了搭积木的基本规则，这个房子看起来是个房子，可实际上它根本就不能算个合格的房子，随时都可能倒掉，一点法律上的效力都没有。
简单来说，合同无效就是这个合同从一开始就不被法律认可，就像一张废纸（当然这是个比喻啦）。
2. 合同无效的几种常见情况。
（1）无民事行为能力人订立的合同。
想象一下，一个还在襁褓里的小婴儿，他要是“订立”了一个合同，比如说要把家里的房子卖了，这可能吗？肯定不行呀。
无民事行为能力人因为他们缺乏独立进行民事活动的能力，所以他们订立的合同那就是无效的。
这就像是让一个还没学会走路的小孩去参加马拉松比赛，根本不现实嘛。
（2）行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同。
这就有点像两个人在演戏，表面上签个合同，但实际上根本不是真的想这么做。
比如说，为了逃避债务，张三和李四假装签订一个房屋买卖合同，把房子“卖给”李四，实际上李四根本没付钱，张三也没打算真卖房。
这种以虚假的意思表示订立的合同，在法律眼里就是无效的。
这就好比两个人在舞台上假结婚，你能说这是真的婚姻吗？当然不能，合同也是同样的道理。
（3）违反法律、行政法规的强制性规定的合同。
这里的强制性规定就像是交通规则里的红灯停绿灯行一样，必须遵守。
要是合同违反了这些规定，那可不行。
不过呢，这里要注意，得是违反了强制性规定中的效力性强制性规定。
打个比方，如果法律规定某些特定的土地不能私自买卖，结果有人签了个这样土地的买卖合同，那这个合同就是无效的。
就像你在马路上逆行，这是违反交通规则的，是不被允许的。
（4）违背公序良俗的合同。
公序良俗这个词听起来有点高大上，其实就是公共秩序和善良风俗。
比如说，有人签合同说要去干违法犯罪的事儿，像雇凶杀人这种丧心病狂的合同，那肯定是无效的，这完全违背了我们社会的基本道德和正常秩序。
再比如说，约定以不道德的方式对待他人，像把人当奴隶的那种合同（当然现代社会这种事情基本不会发生，但可以用来理解这个概念），那也是违背公序良俗的，无效没商量。
银行合规风险讲义
银行合规风险讲义第一部分：引言合规风险是指银行在经营业务过程中，因未能遵守法律法规、行业规范以及内部规定而导致的潜在风险。
合规风险对银行的声誉、经营稳定性和合法合规运营能力都带来重大影响。
因此，银行必须要认识合规风险的重要性，并合理规避和控制这些风险。
第二部分：合规风险的分类1. 法律风险：包括银行在宏观层面遵守国家法律法规的合规要求，以及在微观层面遵守合同和约定的法律义务的风险。
2.监管风险：指银行在监管机构监管和审核中出现违规行为的风险。
3. 道德风险：指银行从事具有道德争议的业务，或弄虚作假、不诚实行事导致的风险。
4. 操作风险：包括人为疏忽、技术故障、信息泄露等因素引发的风险。
第三部分：合规风险的管理1.设立合规风险管理体系：银行应建立完整的合规风险管理体系，明确合规风险的责任、流程和防控措施。
2. 制定合规政策及规程：银行应制定详细的合规政策和规程，并定期进行审查和更新，确保合规要求得到有效落实。
3. 加强内部控制：银行应建立健全的内部控制制度，包括审批制度、交易记录、限额管理等，以有效防范和控制合规风险。
4. 培训与教育：银行应加强对员工的合规培训和教育，提高员工的合规意识和风险意识。
5. 落实外部监管要求：银行应积极配合监管机构的监督检查，及时整改存在的合规问题，并主动披露合规信息。
第四部分：案例分析1. A银行因违反银行业务运营管理规定，未按照要求核实客户身份信息，引发合规风险，受到监管部门罚款。
2. B银行在销售金融产品时，隐瞒了部分重要信息，导致客户权益受损，引发合规风险，并面临法律诉讼。
第五部分：风险防范与应对措施1. 建立合规风险评估模型，及时识别和评估合规风险。
2. 制定合规风险的监测与预警机制，及时警示和应对潜在风险。
3. 建立合规风险的内部审计和自查机制，及时发现和纠正合规问题。
4. 加强与监管机构的合作，了解合规政策和行业动态。
5. 高度重视合规风险的信息披露工作，保持与客户和投资者的沟通与互动。
合同法律基础知识讲义PPT课件( 60页)
法律事实
自然事件 社会事件 意外事件
不以合同法律关系主体的主观 意志为转移的一种客观事实
行为
合法行为 违法行为
合同法律关系主体有意识的活动， 以人的意志为转移
2 合同法律基础知识
§2.1 概述
2.1.3代理
代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人为意思
表示，所产生的后果（权利和义务直接由被代理人享有和承担的法
解决争议 的方法
违约 责任
案例分析 P42 2.9.3 P44 2.9.4 P45 2.9.5
当事人的名称或 姓名和住所
标的
合同一般条款
履行期限、 地点和方式
价款或酬金
数量
质量
2 合同法律基础知识
§2.2 合同及其分类
2.2.3 合同的形式
合同的形式是指合同当事人双方对合同的内容、条款经过协商、作出共同 的意思表示的具体方式。
作用：维护社会关系的稳定；督促当事人及时维护自己的合法权 益；利于人民法院对案件的审理等。
法律另有规定的除外，诉讼时效期间为两年。
诉讼时效的中止。
诉讼时效的中断 。
2 合同法律基础知识
§2.2 合同及其分类
2.2.1 合同的概念（什么是合同？）
合同
平等主体的自然人、法人、其他组织之 间设立、变更、终止民事权利义务关系
2 合同法律基础知识
§2.2 合同及其分类
2.2.5 合同的分类
从不同的角度可以对合同做出不同的分类。
基本分类
买卖合同，共用电、水、气、热力合同，赠与合同，租赁合同， 融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，
保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居间合同等
担保业务风险防范及典型案例分析讲义
担保业务风险防范及典型案例分析讲义一、担保业务风险概述担保业务作为一种金融服务，为企业和个人提供了融资的便利，但同时也面临着一定的风险。
担保业务风险主要包括信用风险、经营风险、市场风险以及法律风险等。
以下将从风险防范的角度介绍担保业务风险以及典型案例分析。
二、信用风险防范1.完善风险管理体系：建立健全的风险管理体系，并明确风险管理职责，确保担保业务的风险得到有效控制。
2.准确识别风险：对申请者进行全面的信用评估，包括财务状况、还款能力等方面的分析，及时发现潜在的风险。
3.合理定价：根据担保对象的信用状况和项目风险，合理定价，避免因过低的费用导致不良贷款的增加。
典型案例分析：某担保公司对一家创业企业进行信用评估时，未能准确判断该企业的财务状况和市场前景，最终导致该企业无力偿还贷款，担保公司承担了巨额的担保责任。
三、经营风险防范1.严格风险审核：对申请者的企业经营情况进行全面、细致的调查和审核，避免担保对方因经营不善而导致无力还款的风险。
2.优化担保对象：选择具备明确经营方向、良好盈利能力和现金流的企业或个人作为担保对象，减少经营风险。
3.风险分散：在担保业务中采取分散投放的方式，避免过度集中风险。
典型案例分析：某担保公司对一家餐饮企业进行担保，未充分了解餐饮行业的竞争状况和市场需求，最终导致该餐饮企业经营不善，无法按时还款。
四、市场风险防范1.了解市场状况：定期研究市场动态，了解各行业发展趋势，预测市场风险，及时调整担保策略。
2.维护行业关系：与相关行业的企业建立良好的合作关系，借助行业信息和资源互助，降低市场风险。
3.拓展多元业务：拓展多元化的业务范围，减少对某个行业的依赖，降低市场风险。
典型案例分析：某担保公司在某个行业中有较高的集中度，由于该行业出现了严重的市场波动，导致担保公司面临巨大的市场风险，部分担保对方无法按时还款。
五、法律风险防范1.合规运营：严格遵守相关法律和法规，确保担保业务的合规运作，避免因违法行为导致的法律纠纷和风险。
合同管理--注册会计师辅导《公司战略与风险管理》第六章讲义11
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)中华会计网校会计人的网上家园注册会计师考试辅导《公司战略与风险管理》第六章讲义11合同管理十六、合同管理《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》所称合同，是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
企业与职工签订的劳动合同，不适用本指引。
（一）合同管理需关注的主要风险（1）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害。
（2）合同未全面履行或监控不当，可能导致企业诉讼失败、经济利益受损。
（3）合同纠纷处理不当，可能损害企业利益、信誉和形象。
（二）内部控制要求与措施1.合同的订立。
（1）企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保存。
（2）企业应当根据协商、谈判等的结果，拟订合同文本。
【规定】合同文本一般由业务承办部门起草、法律部门审核。
重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草。
国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用。
合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，应当履行相应程序。
（3）企业应当对合同文本进行严格审核。
（4）企业应当按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。
【签署合同的特定规定】正式对外订立的合同，应当由企业法定代表人或由其授权的代理人签名或加盖有关印章。
授权签署合同的，应当签署授权委托书。
属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。
下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。
上级单位应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。
（5）企业应当建立合同专用章保管制度。
熟悉施工合同风险防范措施(一)--一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义熟悉施工合同风险防范措施(一)1K420033 熟悉施工合同风险防范措施本条文简要介绍市政公用工程项目合同风险的识别与防范。
一、合同风险管理目的与内容（二）主要内容1.在合同签订前对风险作全面分析和预测。
2.对风险采取有效的对策和计划。
3.在合同实施中对可能发生，或已经发生的风险进行有效的控制。
二、常见风险种类与识别（一）工程常见的风险种类1.工程项目的技术、经济、法律等方面的风险。
2.业主资信风险。
3.外界环境的风险。
4.合同风险。
（二）合同风险因素的识别1.合同风险因素的分类（1）按风险严峻程度分为特殊风险（非常风险）和其他风险。
（2）按工程实施不同阶段分为投标阶段的风险、合同谈判阶段的风险、合同实施阶段的风险。
（3）按风险的范围分为项目风险、国别风险和地区风险。
（4）从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。
2.合同风险因素的识别（1）政治风险；（2）经济风险；（3）技术风险；（4）公共关系风险。
3.合同风险因素的分析（1）在国际工程承包中，由于政治风险要比国内大，情况更复杂，造成损失也会较大。
（2）在国际工程承包中，可能会遇到的经济风险比较多，受制约面相对较广。
（3）在国内工程总承包中，经济、技术、公共关系等方面风险同时存在，有时会相互制约、发生连带责任关系。
三、合同风险的管理与防范（一）合同风险管理与防范应从递交投标文件、台同谈判阶段开始,到工程实施完成合同为止。
（二）管理与防范措施1.合同风险的规避充分利用合同条款；增设保值条款；增设风险合同条款；增设有关支付条款；外汇风险的回避；减少承包方资金、设备的投入；加强索赔管理，进行合理索赔。
2.风险的分散和转移向保险公司投保；向分包商转移部分风险。
3.确定和控制风险费。
合同风险防范培训方案
合同风险防范培训方案1. 培训目的合同是商业活动中的重要组成部分，具有法律效力。
因此，正确理解和管理合同风险对于企业的长期发展至关重要。
本培训方案的目的是帮助参与者了解合同风险及其防范策略，提高其合同管理能力，减少合同风险的发生，保护企业利益。
2. 培训内容本培训方案包括以下内容：2.1 合同风险概述•合同的定义和重要性•常见的合同风险类型•合同风险对企业的影响2.2 合同风险识别和分析•合同风险识别的方法和技巧•合同风险分析的流程和工具•根据风险程度分类和优先级排序2.3 合同风险防范策略•合同风险防范的基本原则•合同条款的重要性和风险点分析•合同管理的关键环节和注意事项2.4 合同风险管理案例分析•实际合同案例分析•提取合同风险及其解决方案•案例讨论和经验分享3. 培训形式本次培训将采取以下形式进行：•理论讲解：培训师将讲解合同风险的概念、识别方法、防范策略等内容，并结合实例进行说明，确保参与者对合同风险有全面的理解。
•讨论互动：培训师将引导参与者就合同风险识别、防范策略等相关问题进行讨论，提高参与者的思考和问题解决能力。
•案例分析：通过分析实际合同案例，让参与者学会提取合同风险点、寻找解决方案，并通过讨论分享经验。
•练习与总结：培训师将设计合同风险相关的练习题，帮助参与者巩固所学知识，并进行培训总结。
4. 培训目标通过本培训，参与者将达到以下目标：•了解合同风险的重要性和影响；•掌握合同风险识别和分析的方法与技巧；•熟悉合同风险防范的基本原则与策略；•学会运用合同管理的关键环节和技巧；•能够应用所学理论知识解决实际合同风险问题。
5. 培训评估为了确保培训效果，我们将进行培训评估，评估内容包括以下方面：•培训前的知识水平评估；•培训过程中的参与度评估；•培训后的理解程度评估；•培训效果的绩效评估。
6. 培训资源为了支持培训的顺利进行，我们将提供以下资源：•培训教材：包括合同风险防范的理论知识、案例分析和练习题等内容；•培训讲义：详细记录了培训内容和讲解要点，供参与者参考；•培训工具：包括投影仪、电脑等必要设备，以及合同案例和练习题的资料。