砌体、抹灰工程施工合同
劳务承包施工合同(瓦工)
合同编号：山水名城NO.01 建设工程劳务承包施工合同砌体抹灰工程河南省第一建筑工程集团有限责任公司山水名城I区项目经理部2015年月日建设工程劳务承包施工合同(砌体、抹灰工程) 合同编号：山水名城NO.01甲方：河南省第一建筑工程集团有限责任公司山水名城I区项目经理部（以下简称甲方）乙方：砌体抹灰施工班组（以下简称乙方）为保证工程建设文明施工，安全生产，保证工程质量和工期按计划完成，根据《中华人民共和国合同法》和,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，经甲、乙双方协商自愿签订以下条款，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：五指山市山水名城I区·A、B3栋楼（不含地下室）2、工程地点：五指山市理文路中段3、工程结构：地上十八层框剪结构4、工程内容：砌体、内外墙抹灰、瓦屋面、平屋面、公共地面装饰及毛坯房标准所有湿水泥工程5、工程规模：本工程设计施工图所示建筑面积及增加建筑面积（A、B3栋）定死为18085.7(8828.6+8742.3+514.8)平方米。
二、施工承包范围与质量标准1、设计施工图、设计变更图所示所有的毛坯房标准的砌体；内外墙抹灰（注：内房间、走道、阳台天棚抹灰除外）；图纸所示外墙贴面砖；砌体中门窗过梁预制及现浇过梁及二次结构砼的浇捣；砌体拉结筋和构造柱植筋；屋面除防水层外所有工序施工和面层铺贴施工；所有施工图涉及部位的水泥砂浆找平层、填充层、保护层；楼梯间水泥砂浆压光面层；公共走廊走道的地砖及踢脚线铺贴；室外散水、水沟、台阶及施工后的楼层因自身原因产生的落地灰清理等分项工程。
2、所有垂直及水平运输机械（施工电梯、塔吊除外）、机具(除每栋一台搅拌机外)、用具、机械操作手、施工电梯司机、里脚手架均有乙方负责。
2、本工程质量等级为合格，所有工序以此施工质量验收规范为准，如有与此合格工程不符合的任何工序、部位必须由乙方无条件返工，由此造成的一切经济损失自负。
抹灰分包劳务合同(6篇)
抹灰分包劳务合同（6篇）抹灰分包劳务合同（6篇）抹灰分包劳务合同篇1 甲方：____________________乙方：____________________依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其它法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则；经合同双方协商，甲方将承包的分项劳务作业发包给乙方施工，甲乙双方一致同意订立本合同。
一、本合同文件的组成1、本工程合同书；2、国家相关标准、规范、项目工程施工管理的相关条款及相关设计文件；3、甲、乙双方洽商达成的工程洽商、协议，甲方下发的管理规定、技术交底等视为本合同组成部分。
3、总包单位及甲方的各种规章制度及相关管理制度。
二、劳务分包工作对象及提供的劳务内容1、工程名称：___实验室综合环境建设工程2、工程地址：___市___区___路7号3、承包范围：甲方承包区域内的内墙面，面积约1400平米，地面粘贴瓷砖面积约400平米。
具体分包工作内容：1、砂、水泥、瓷砖及辅料场地内的搬运及转运；2、水泥砂浆的搅拌制作及运输（甲方提供搅拌机、龙门吊及专业维护，每层楼用水）；3、抹灰前基层处理：混凝土构件的扫浆、砌体与砼体防开裂钉制钢丝网（满挂钢丝网片）；4、抹灰前质量控制：内墙抹灰的打巴抽筋须确保房间的交房几何尺寸和层高；立面垂直和平整，同时确保外立面门洞口一致；5、抹灰的落地灰的及时清理和使用；6、抹灰工序完工后的场地清理，因抹灰产生的垃圾进行场地清理；7、墙面水电管槽的二次抹灰；8、创建标化工地所需的卫生及其它相关工作。
乙方自带本劳务所需的工具、机具等。
乙方不得将本合同包括项目的劳务作业转包或再分包给他人，否则乙方将依法承担违约责任，并且甲方有权单方解除合同，并有权向乙方提出赔偿。
三、分包工作期限1、经双方协商工作日期定于____年____月____日起至____年____月____日晚6点止，总日历工作天数为____日。
合同签定后墙面抹灰，要求在8日内完成合同内所有墙面的抹灰工作。
砌砖劳务承包合同书7篇
砌砖劳务承包合同书7篇篇1甲方：XXXXXX公司乙方：XXXXXX施工队根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在公平、公正、自愿的原则下，经友好协商，达成以下砌砖劳务承包合同：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX砌砖工程2. 工程地点：XXXXXX3. 承包范围：本次砌砖工程的全部内容，包括但不限于砖块的搬运、砌筑、墙面抹灰等。
4. 承包方式：包工包料，乙方负责提供所有砌砖所需的材料和劳务。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、双方权利和义务1. 甲方权利和义务（1）提供施工图纸及技术交底，确保乙方正确理解施工意图。
（2）负责施工现场的协调工作，确保施工顺利进行。
（3）按照合同约定支付乙方劳务费用。
2. 乙方权利和义务（1）严格按照施工图纸及技术交底进行施工，确保工程质量。
（2）合理安排施工进度，按时完成施工任务。
（3）负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
（4）遵守甲方及施工现场的各项规章制度。
四、质量要求1. 乙方需确保砌砖工程的施工质量，砌体应垂直、平整，灰缝应饱满、均匀。
2. 墙面抹灰应平整、光滑，无空鼓、开裂现象。
3. 所有材料需符合国家相关质量标准，并具备相应的合格证明。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式：银行转账，甲方在乙方完成合同约定的工作内容并经甲方验收合格后，将合同总价款一次性支付给乙方。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付乙方劳务费用的，每逾期一天，甲方需向乙方支付合同总价款XX%的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成施工任务的，每逾期一天，乙方需向甲方支付合同总价款XX%的违约金。
3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
抹灰合同范本(6篇)
抹灰合同范本(6篇)抹灰合同范本第1篇甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款：一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面二、开竣工日期：20_年4月28日至20_年5月25日完工。
三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。
该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。
四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用;五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。
六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。
七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。
八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任;九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。
如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任;十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日抹灰合同范本第2篇甲方：乙方：为了确保外墙面砖工程顺利完成，明确双方的责任、权利和义务，依照《_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正的原则，双方就本工程承包中的有关事项协商一致，签订如下合同：一、工程承包范围及工作内容甲方将刮完糙的工作面交给乙方，所有外墙粘贴及清洗沟缝均承包给乙方负责完成。
砌体抹灰合同
砌体抹灰合同《砌体抹灰合同》甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行砌体抹灰工程的事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程单价：____元/平方米（注：此单价包括材料费、人工费、管理费、利润等）1.5 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元二、合同金额2.1 双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
三、合同工期3.1 工程计划开工日期：____年____月____日3.2 工程计划竣工日期：____年____月____日四、付款方式4.1 甲方在乙方完成约定的工程量并经验收合格后，支付合同总价款的60%。
4.2 甲方在乙方完成约定的工程量并经验收合格后，支付合同总价款的30%。
4.3 剩余的10%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起保修期满无质量问题后一次性支付给乙方。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求进行施工。
5.2 乙方应保证工程质量，确保工程达到设计要求和质量标准。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的5%。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日（注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行修改和完善。
砌砖施工合同_砌砖施工合同范本（精选5篇）
砌砖施工合同_砌砖施工合同范本（精选5篇）砌砖_砌砖施工篇1甲方：乙方：甲方现将江门市疾控预防中心二期工程(卫生管理大楼、办公大楼)的砌砖(包括零星砌砖)任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。
乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项遵守安全文明施工的有关条文。
有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。
一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖的平方数量折算计算每块。
二、付款方式：在施工期间保持生活费用，如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款，其余工资待抹灰完成一个月内付清工资款。
三、承包范围：该工程分卫生管理大楼和办公大楼两栋由砌砖班全部承包。
四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。
五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。
六、工程质量要求1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。
2、砖砌体水平灰缝的饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。
3、垂直度每一楼层不得大于5mm，表面平整度不得大于8mm，水平灰缝平直度不得大于10mm，水平灰缝厚度8~12mm，外墙上下窗口偏移不得大于20mm。
4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。
5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。
七、施工管理要求乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。
接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。
为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。
八、材料使用1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。
砌体施工合同5篇
砌体施工合同5篇篇1砌体施工合同一、合同双方甲方：(委托方名称)乙方：(承包方名称)二、项目概况项目名称：砌体施工项目项目地址：(详细地址)项目规模：(施工范围、建筑面积等)施工期限：(起始日期至完成日期)三、合同内容1. 甲方授权乙方负责砌体施工项目的进度、质量、安全等工作，确保施工工程按照设计图纸和相关标准要求进行。
2. 乙方应派遣具备相应资质和经验的施工人员参与项目施工，并确保施工人员遵守相关规章制度，保证施工质量。
3. 乙方应按照合同约定的施工进度和质量要求，合理安排施工流程，确保工程在规定时间内完成。
4. 甲方应提供施工现场所需的基础设施、材料等支持，确保施工工程的顺利进行。
5. 双方应保持及时的沟通和协调，积极解决施工过程中遇到的问题和困难，确保项目的顺利进行。
6. 如因不可抗力等特殊情况导致施工工程不能按时完成，双方应协商解决，并延期后将安排重新确定的施工时间表。
7. 如因乙方施工质量不达标或工程进度延误等原因导致的损失，乙方应承担相应的责任，并按照合同约定进行赔偿。
8. 乙方应保证施工现场和人员的安全，并按照相关法律法规和标准要求进行施工作业，确保施工过程中发生的事故和意外事故的及时处理和报告。
9. 甲方应按照合同约定及时支付相应的工程款项并提供所需资金支持，以确保项目的正常进行。
10. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工项目完工验收合格之日止。
四、合同变更1. 在未经双方协商一致的情况下，不得擅自变更合同条款或约定的内容。
2. 如因特殊情况需要变更合同内容，双方应书面协商并签署变更协议，方可生效。
五、合同终止1. 任何一方均有权提前通知对方终止本合同，并提前发出书面通知。
2. 若因一方违反合同内容导致无法继续履行合同的，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2砌体施工合同一、合同双方甲方（施工单位）：______________（以下简称甲方）乙方（业主）：______________（以下简称乙方）二、工程地点本工程地点位于______________（以下简称工程地点），具体地址详见附件一。
(砖胎膜砌体及抹灰)合同
施工分包合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）身份证号码：电话：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规、平等、自愿、公平的原则。
经双方协商一致达成如下条款，以资共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、结构形式：框架结构。
4、工程内容：砖胎膜砌体及抹灰工程二、承包内容:包工、包安全、包质量、包工期、包养护、包进出场材料卸车、包工完料清、包施工机具（斗车、搅拌机、料斗等）、手头工具等机具用的配电箱电线、电缆及人工费、施工中（根据施工图及设计变更）放线的承包方式。
三、工程工期：1、工程总工期24个月（自2012年月日至2014年月日止）。
具体工期以施工中的网络计划节点为准，因特殊原因需顺延工期，乙方须书面提交顺延工期申请书，经甲方指定代表签字确认后可以顺延；2、单项工程按业主及甲方要求施工网络计划（月计划、周计划）的节点工期，如拖延一天罚款500至2000元，并奖罚分明；3、因乙方在施工中无能力施工情况下，施工进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同，另选施工队伍，并按所完成合格工程量的50%结算给乙方。
如乙方人数满足不了进度要求、但又无法上人，甲方有权增加班组，甲方与班组所签订单价差额由乙方承担。
四、结算方式：1、据施工图结算，砖胎膜砌体每立方米综合包干单价为：人民币大写：壹佰玖拾元，小写： 190元。
2、据施工图结算，砖胎膜抹灰及切角抹灰每平方米综合包干单价为：人民币大写捌元，小写： 8元。
3、因甲方在施工中所使用的点工，大工110元/天，小工90元/天，甲方用工乙方应无条件服从安排。
五、付款方式：1、该工程按月支付进度款，每月20~25日由乙方上报当月完成的工程量和形象进度确认单，经甲方审核后于次月15日内支付当月完成工程量价款的70%；2、该工程主体封顶后，再付给乙方工程总进度款的85%；3、工程验收合格后并经双方结算核定工程量付至总价款的95%；4、余下的5%工程款待质量保修期同大包合同届满之日起7日内一次性付清。
砌体抹灰施工合同范本
砌体抹灰施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行砌体抹灰施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行砌体抹灰施工，包括但不仅限于墙体抹灰、顶棚抹灰、地面抹灰等。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同价格包括但不限于施工材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3 乙方应在施工过程中，按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应按照合同约定的时间完成施工，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延期。
3.3 乙方应按照合同约定的价格支付施工费用，不得以任何理由增加费用。
3.4 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
第四条质量保证4.1 乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
4.2 乙方应承担工程质量问题造成的损失，并按照甲方的要求进行修复。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相应的质保资料。
第五条合同的变更和解除5.1 任何一方不得单方面变更或解除合同，如确需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。
5.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议的约定履行相应义务。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
砌砖合同范本(精选4篇)
砌砖合同范本（精选4篇）砌砖合同范本第1篇总包人：（以上简称甲方）承包人：（以下简称乙方）由于甲方承建xxx工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：一、承包方式：清工二、建筑面积：按墙体实砌的墙面平方结算。
三、砌体清工工作内容：包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。
如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。
将余下工程款补给下个班组。
四、工程质量：严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。
如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。
砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。
五、文明施工：1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。
3）、工地现场严格进行打架斗殴。
4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。
六、付款方式：每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。
七、本工程质量要求为合格工程。
八、工期：自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。
九、安全生产：乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。
十、甲方权利与义务：1）、提供乙方工人的生活用水用电。
2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。
3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。
4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。
砌体抹灰工程合同范文
砌体抹灰工程合同范文甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方对工程项目的需求和供应能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行的砌体抹灰工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于砖墙抹灰、混凝土墙面抹灰、砌筑墙体开槽、修补裂缝、挂网等工作内容。
4. 工程标准：按照国家相关建筑施工及验收规范执行，确保抹灰层厚度均匀、表面平整光滑、无空鼓、开裂等现象。
二、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 乙方应保证在上述工期内完成合同约定的所有工程内容。
三、质量要求乙方必须严格按照国家建筑施工质量标准及甲方提供的技术要求执行，确保抹灰工程的质量满足验收标准。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）_______元整（￥_______）。
2. 付款方式：预付款30%，主体工程完成后支付40%，余款在工程验收合格后支付。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
六、其他条款双方可根据实际情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充条款。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件本合同附件包括工程图纸、技术要求等相关文件，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
砌体抹灰工程施工合同范本
砌体抹灰工程施工合同范本甲方（建设单位）：_________________乙方（承包单位）：_________________鉴于甲乙双方就_______________项目的砌体抹灰工程达成一致，特订立如下合同：一、工程内容：1. 乙方负责对甲方指定建筑物进行砌体及抹灰工作，包括但不限于砖墙砌筑、墙面抹灰、清理和修整等工序。
2. 乙方需确保所用材料符合国家标准及环保要求，并按照设计图纸及技术规范执行作业。
二、工程质量：1. 乙方必须保证工程质量满足国家相关标准，达到设计要求和功能需要。
2. 如出现质量问题，乙方应及时无偿修复直至满足质量标准。
三、工期要求：1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 因不可抗力或甲方原因导致延误的，双方应协商确定新的工期。
四、价格条款：1. 工程总造价为人民币______元，具体支付方式和时间节点由双方另行商定。
2. 如有额外工程量增减，应根据实际工作量调整总造价。
五、违约责任：1. 若乙方未能按期完成工程质量要求，除负责修复外，还应按合同约定承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
六、争议解决：1. 双方因执行本合同所产生的争议，首先应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可签订补充协议予以明确。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
砌墙粉刷施工合同范本
砌墙粉刷施工合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：____________二、工程地点：____________三、承包方式：劳务计量承包。
包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：1. 砌墙：包括但不限于墙体拆除、新墙体砌筑、墙体抹灰、墙面找平等；2. 粉刷：包括但不限于墙面平整、刮腻子、刷涂料等；3. 施工过程中所需的原材料采购、施工设备租赁等。
五、施工费计算办法：1. 砌墙费用：按照实际砌筑的墙体面积计算，单价为人民币____元/平方米；2. 粉刷费用：按照实际粉刷的墙面面积计算，单价为人民币____元/平方米；3. 施工过程中所需的原材料采购、施工设备租赁等费用，按照实际发生费用计算，由甲方承担。
六、质量标准及验收要求：1. 甲方对乙方的工程质量按如下方式进行验收与定价：a. 甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收评分，以分定价。
达到90分以上(不含90分)为完全价格的标准分，工费按完全价格计算，90分以下(含90分)每下降一分，扣人民币____元；b. 验收得分在80分以下，由乙方限期整改或返工，整改或返工的费用由乙方承担。
七、工期要求：1. 本砌筑工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、开发商、监理或质监部门的成品验收，如乙方逾期完成，每延误一天罚款人民币____元。
八、安全文明施工要求：1. 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度进行施工，确保施工过程中的安全；2. 乙方应做好施工现场的清洁卫生工作，确保施工过程中的环境保护。
九、合同的解除和终止：1. 双方同意，合同解除或终止的条件如下：a. 甲方未按约定支付工程款项，乙方暂停施工，经甲方协调后仍无法解决，乙方有权解除合同；b. 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同；c. 双方协商一致解除或终止合同。
砌体施工劳务合同三篇
砌体施工劳务合同三篇篇一：砌体劳务合同温馨提示:工程承包人：劳务分包人：资质证书号：劳务分包合同书甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,本着平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点：3、工程结构：4、工程内容：施工图、图纸会审、设计变更、工程指令及总包合同范围内的主体砌体工程二、工程承包范围、方式、价款1、承包范围：施工图、图纸会审、多次设计变更、工程指令以及总包合同范围内的一切主体砌体工作量;、地下室及地下室顶板细石砼防水层以上全部砖砌体;【（包括筛砂、砌灰池泡石灰、二次结构的门窗过梁、构造柱、各种反槛、各种腰线、各种砼造型、飘窗板、窗台及女儿墙压顶砼现浇、预制、各种新旧砼接触面的凿毛、清洗、小型预制构件（预制门窗过梁、门窗固定件砼块、砖墙顶预制斜砖块、预制砼配电箱外罩、预制砼空调管洞)，后浇带、各种预留洞口,管井洞口浇灌(如强弱电井、消防井、通风井）。
按规定放置拉结筋等,包括各种管道井、通风井(包含边砌边粉内壁)、女儿墙及各种造型砌体、消防箱安装后补砖，一层室内回填、平整、夯实、及浇筑砼垫层。
室外散水、台阶回填、夯实、浇筑砼,每道工序50线的恢复，专人负责操作控制线（如砌墙中、边、控制线，标高50线、装修控制线等等)安排专人配合施工员放线（施工员只提供总轴线和标高点，其余均为承包人引点、尺量、放线、弹线)等】.、进入新场地的整理工作、砂石堆放挡墙、石灰池、沉淀池、材料堆放砖砌地蹬、工地防噪声防护（封闭)、垃圾分隔池、现场自身临时库房和临时设施、所有安全文明施工多次用工、多次清理、多次成品保护均由乙方承担，甲方不承担任何费用。
、现场各种工艺样板墙砌筑制作用工.自备为完成上述第二项第1条含、、（3)条任务而必需的施工机械和工具，如浇筑砼时的震动棒、平板振动器、打夯机、电动风镐、手提切割机、加气块盘锯、磨光机、切割片、磨光片、防尘眼镜、口罩、发泡剂枪、钢钉枪、斗车、铁锹、灰桶、灰刀、抹灰铁板、操灰板、木楔、线条尺、托线板、刮尺、粉刷木条、铁锤、钻子、施工线、红外线测距仪、水平仪、对讲机、钢卷尺、水管、照明线、机械电源线、插座、工作灯、熬胶或楼层用于装水的油桶、料斗、现场和楼层清理扫帚、甩浆把、拖把、海棉、等等未说明的机械和工具.、遵守甲方规章制度及建设方、监理方相关规章制度，现场文明施工；建设方展示销售多次配合用工和变更返工；因展示需要提前施工用工及浪费用工等，均由乙方自己承担。
砌砖抹灰班组劳务承包合同7篇
砌砖抹灰班组劳务承包合同7篇篇1甲方（雇主）：_____________________乙方（承包方）：_____________________（砌砖抹灰班组）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程项目的砌砖抹灰工作达成以下劳务承包合同：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 承包范围：本工程的砌砖抹灰工作，包括但不限于墙面抹灰、砖砌体砌筑等。
二、承包方式1. 本工程采用包工包料的方式，由乙方提供所需的劳务及材料。
2. 乙方需按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程质量符合相关规定。
三、合同工期1. 乙方应在甲方规定的期限内完成承包工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题造成工程返工或损失，乙方应承担相应责任。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________元（大写：_____________________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按合同约定及时支付乙方工程款项。
工程款分_____次支付，第一次支付_____%；第二次支付_____%；尾款在竣工验收合格后支付。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
砖砌体、抹灰劳务施工合同
砌体、抹灰劳务承包合同发包方：**********************工业园主厂房项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合约：第一条：工程概况：1、工程名称：************厂房。
2、工程地点：***************。
第二条：工程承包方式：劳务承包（包括小型施工工具）第三条：工程承包范围：一、厂房主体的砌体工程、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程（防水工程除外）、外墙装饰工程、室外散水工程、排水沟及梯步抹灰，其它专业的收口补洞工程。
室内砌体、抹灰简易脚手架搭拆，小型施工工具（地下室甲方提供拖拉机运材料）。
二、地面工程至设计标高－2.0m处，室外至散水边。
三、设计增、减变更的工程内容。
第四条：工期：1、开工日期：2013 年 5 月10 日（以项目部的通知为准）。
2、竣工日期：2013 年12 月10 日（以项目部施工进度计划为准）。
第五条：承包合同价款：1、按建筑面积计算管理费，总建筑面积为：41230m2。
2、若甲方需借用乙方工人者，则按实用工日数由甲方现场主管签证，按技术工 180 元/工日计算，按普通工 120 元/工日计算(累计9.5小时为一个工日)。
第六条：工程量计算方式：1、主体以*******建筑设计有限公司设计的“*******主厂房”施工图纸面积为准。
2、合同综合价价格组成：第七条：承包价款所包含工作内容：本合同综合单价所包含的工作内容同为第三条：工程承包范围中涵盖的工作内容，为一次性综合包干价。
结算不作任何调整。
此综合单价同时包含：人工费、安全防护费（安全帽、安全带等）、劳动力培训费、清洁费、安全文明施工费、成品保护费、管理费、超高层费、超时工作费、社会养老统筹、失业、工伤，保险费、风险费，收边收口费，补洞修并包括如下工作内容：一、砌体工程工作内容：（1）具体操作范围：室内外填充墙及女儿墙、出屋面楼梯、电梯间砌体、室外台阶、蹲位、所有安装后的补砖等所有砖砌体，搭拆简易砌筑脚手架、安全防护等操作过程。
砌筑抹灰施工合同
砌筑抹灰施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将其砌筑抹灰工程发包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程内容：包括但不限于砌筑、抹灰、找平、阴阳角处理等分项工程。
1.3 工程地点：__________二、工程工期2.1 工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、承包形式3.1 乙方采用包工包料的方式进行施工，包括但不限于人工、材料、施工设备、施工工具等。
3.2 乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等各项指标的达到。
四、承包单价4.1 砌筑抹灰工程的单价为人民币（大写）：__________元/平方米（以下简称“单价”）。
4.2 实际工程量的计算和工程款的支付，按照双方确认的工程量清单和本合同约定的单价进行。
五、工程质量标准5.1 乙方应严格按照国家相关规范和标准进行施工，保证工程质量符合设计要求和本合同的约定。
5.2 工程验收不合格的，乙方应无条件进行返工，由此产生的费用由乙方承担。
六、工程材料6.1 乙方应使用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备。
6.2 乙方应在施工前将所选用的材料品牌、型号、规格等向甲方报批，经甲方确认后方可使用。
七、工程安全7.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求，做好施工安全防护工作。
7.2 乙方应对施工现场进行定期清理，确保施工安全。
八、违约责任8.1 乙方未按照约定的时间、质量、安全等要求完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金的标准为合同总价款的__________%。
8.2 因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、维修，并承担由此产生的费用。
工程砌体抹灰合同
工程砌体抹灰合同在建筑工程中，砌体抹灰是一项基础而重要的工序，它直接关系到建筑物的外观及后续施工的质量。
为了保证工程质量和双方权益，制定一份详尽的工程砌体抹灰合同显得尤为重要。
以下为您提供一个工程砌体抹灰合同范本，以供参考。
甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲乙双方对本工程项目的砌体抹灰工作有明确的合作意向，并基于平等、自愿的原则，现就双方的权利义务达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于指定建筑的外墙抹灰、内墙抹灰、天花板抹灰等。
1.4 材料要求：所有材料需符合国家标准及环保要求，具体品牌及型号由甲方指定。
二、合同价格2.1 双方约定，本次砌体抹灰工程的总价款为人民币______元。
2.2 该价款包括所有材料费、人工费、管理费及税金等。
三、工期与进度3.1 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求4.1 工程质量必须达到国家及行业规定的标准，满足设计要求及甲方特定需求。
4.2 乙方应保证抹灰层均匀、平整，无空鼓、开裂现象。
五、验收标准5.1 工程完工后，由甲方组织专业人员进行验收。
5.2 验收合格后，甲方将支付剩余工程款项；若不合格，乙方需负责无偿修复至达标为止。
六、付款方式6.1 合同签订后，甲方应支付总价款的____%作为预付款。
6.2 施工过程中，按进度分阶段支付相应比例的工程款。
6.3 最终结算时，甲方需在验收合格后的____日内支付剩余款项。
七、违约责任7.1 任何一方未按合同约定履行义务，应向对方支付违约金及赔偿因此造成的损失。
7.2 因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担返工或维修的全部费用。
砌墙抹灰施工合同协议书
砌墙抹灰施工合同协议书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其拥有的位于__________的房屋的砌墙抹灰工程发包给乙方施工，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于墙体砌筑、墙面粉刷、抹灰等工程。
二、工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关技术规范进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
2.2 乙方应严格按照甲方的要求选择原材料，并对所用材料的真实性、合格性负责。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全，确保工程顺利进行。
三、工程进度3.1 乙方向甲方承诺，按照双方约定的施工周期完成施工。
3.2 乙方应提前向甲方报告施工进度，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程造价4.1 乙方向甲方报价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
4.2 甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%，作为预付款。
4.3 乙方应在工程验收合格后____个工作日内向甲方提供正式的工程决算报告，甲方在收到报告后____个工作日内支付剩余的工程款。
五、材料供应5.1 甲方负责提供施工所需的原材料，包括但不限于水泥、砂石、砖块等。
5.2 甲方应确保原材料的供应及时、合格，如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。
六、施工安全6.1 乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工，确保施工过程中的安全。
6.2 乙方应做好施工现场的清洁、卫生工作，确保施工环境符合要求。
砌墙工程承包合同范本（七篇）
砌墙工程承包合同范本甲方：_____ 乙方：_____甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。
第一条合作事项_____大道围墙工程施工。
第二条承包方式乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。
甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。
第三条承包内容一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。
（涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算）。
二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。
第四条质量标准乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。
第五条工程价款围墙工程按140元，长度以实际测量为准（增加工程量按实决算）。
根据乙方已完成工程量的不低于400长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。
剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%，5%待本工程审计结算后付清，剩下5%作为质保金____年后无息支付。
第六条工期及双方权利与责任6.1安装工期根据双方工程进度，工期为____日历天。
工期开始时间为____年____月____日（以甲方书面通知为准）。
工期顺延情况：因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。
6.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。
6.3乙方按照现场要求组织施工。
施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。
6.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方。
6.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担____年的保修责任。
保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
砌体、抹灰工程施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
发包方：海南泰翔（国际）旅业开发有限公司（以下称甲方）承包方：
（以下称乙方）为了明确双方在施工全过程的权利、义务和责任，促使双方互相创造条件，密切配合，保证建设项目文明施工，按期按质按量、安全竣工，依照《合同法》《建筑法》，经双方协商一致同意。
签订本合同：望双方必须共同遵守，不得违反。
一、工程名称：东山高尔夫度假住宅区二、工程地点：海口
市秀英区海榆中线28公里处三、承包范围1、42顺架空层墙体植筋、砖砌体、挂纤维wang内外墙抹灰等、具体范围甲方指定。
根据甲方提供的设计图纸或变更通知进行施工，工程量以实际施工计算。
2、工作内容：（1）砖砌体：砌砖
墙、放样、钻孔并安装拉结筋、刷界面剂、预制钢筋混凝土门窗过梁、预制门窗边固定碌块，运输砌体浇倒二次零星碌构件及养护、搭设脚手架、活理卫生等所届砖砌体所有工序。
（2）内墙抹灰、抹灰贴纤维wang片、刷界面剂、冲洗钢筋（饼）、门窗边抹灰、浇水、修补、运输所需材料、搭设脚手架活理卫生等所届内墙抹灰所有工序。
（3）外墙抹灰贴砖：贴纤维wang片、活理基层卫生、刷界面剂、冲筋（饼）、放样、门窗边抹灰、线条抹灰、做拉水线、滴水线、孔洞修补、运输所届材料、搭设脚手架活理卫生等所届内墙抹灰所有工序。
四、承包方式（1）包工包料综合单价包十：包主材、人工、包工器具（小型机械工具、斗车、搅拌机、电缆、末级电箱、鸨丝灯、电线、电钻、水管、红线、墨汁、墨斗、灰铲等）、包税金及日常生产生活用品及管理费等。
（2）各分项工程综合单价包十价格：序号分项工程名称综合单价单位数量综合单价1砌筑120墙体，含脚手
架M2 2砌筑180墙体，含脚手架M2 3植筋4 6条4内墙抹灰（含
挂wancb甩浆及脚手架）M2 5外墙抹灰（含挂wang、甩浆及脚手
架）M2 6包管道井条7预制过梁（包括制安）条8伸缩缝封
闭m 小计（在施工过程中乙方不得以任何理要求甲方再加价格,
如有发生此事，甲方有权拒付工程款）（3）结算单价中包括一切费用，乙方提供的施工砂浆机、搅拌机、相应的配电箱（末级箱）和电缆（甲方只提供总配电箱）、照明灯线、灯泡、灰桶、铁铲、斗车、铁锹、水管等。
料具、雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、口罩及综合劳动防护品，条件差异、天气变化、物价上涨及工
资升价等安全风险费用。
五、合同预算价为：元，大
写元。
六、工期1、开工日期：（以甲方通知为准）。
2、
总工期：3、如遇不可抗力，合同工期顺延：七、付款方式：7.1 本合同签订
后，乙方于三日内组织机械、材料、人员进场施工，七天内，按合同造价的30% 支付工程款；7.2、每月25日前乙方按照实际施工情况报进度给甲方审核，甲方按经甲方审核认可的审核进度的80哑付进度款（需按比例扣除预付款）;7.3、待本工程验收合格，办理结算完成，甲方付至结算造价的95% 7.4、甲方预留
工程结算款的5咖为工程质量保修金，本合同项下工程保修期为工程竣工之日起一年。
工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。
如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。
7.5、乙方按结算总造价的8%缴纳水电费，费用从结算款中扣除。
7.6、甲方支付工程款项前，乙方须提供合法有效足额票据。