勘察合同(2016年发布)
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方:(甲方名称及联系方式)乙方:(乙方名称及联系方式)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,共同遵守并履行:一、勘察项目甲方委托乙方对(工程名称、位置)进行勘察工作,具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范,完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案,乙方应按时提交给甲方,并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范,确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作,并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误,应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任,未经甲方许可,不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有,乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方,并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出,应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作,应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜,双方可协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本,甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容,遵守合同约定,共同完成建设工程勘察工作。
住房城乡建设部 工商总局《关于印发建设工程勘察合同示范文本的通知》
建筑市场与招标投标 6/2016
中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家工商行政管理总局
各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局, 北京市规划国土委、工商行政管理局,天津市建委、 市场和质量监督管理委员会,上海、重庆市建委、 工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务 院有关部门建设司(局):
2016 年 9 月 12 日
住建部近日对前期开展的工程建 设领域保证金的清理规范工作情况进 行了通报。其中涉及未按时返还和超额 收取的投标保证金 189518.04 万元,涉 及企业 7579 家、项目 8147 个,返还 132187.61 万元。
虽然情况通报中未提及有哪些投 标保证金违规的情况,但笔者从平时的 工作经历以及与一些投标人的交流中 了解到,延迟退还保证金的情况时有发 生,一般延迟个把月属正常现象,有些 招标机构扣压投标人的保证金时间甚 至超过几年,投标人不去催要根本不会 主动退回,有时甚至要催问多次后才能 退回。虽然现在国务院、住建部和财政 部等发布了相关规范保证金工作的通 知和要求,此次又进行了全国范围的检 查,一定程度上规范了市场。
14
为规范工程勘察市场秩序,维护工程勘察合同 当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局定 了《建设工程勘察合同(示范文本)》(GF-2016-
0203),现印发给你们,自 2016 年 12 月 1 日起执 行。在执行过程中有何问题,请与住房城乡建设部 建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
《关于印发<建设工程勘察设计合同管理办法 >和<建设工程勘察合同>、<建设工程设计合同>文 本的通知》(建设[2000]50 号)同时废止。
住房城乡建设部办公厅关于 2016 年 9 月份全国清理规范工程建设领域 保证金工作情况的通报各省、自治区住 房城乡建设厅,直辖市建委,新疆生产 建设兵团建设局:现将 2016 年 9 月各 地清理规范工程建设领域保证金有关 工作情况通报如下:
建设工程施工合同的勘察合同
建设工程施工合同的勘察合同是指发包人和勘察人之间为完成工程项目的勘察任务,明确双方权利、义务关系的协议。
勘察合同是工程建设的前期工作,对于确保工程质量、安全、进度和投资控制具有重要作用。
勘察合同的主要内容包括工程范围、勘察任务、质量标准、合同价款与支付、合同履行期限等。
一、工程范围勘察合同的工程范围应当包括工程项目所需的所有勘察任务,包括但不限于地形地貌、地质构造、水文地质、环境地质、工程地质等方面的勘察。
勘察人应当根据发包人的要求,提供真实、准确、完整的勘察成果文件。
二、勘察任务勘察任务应当明确勘察的具体内容和要求,包括但不限于:1. 进行现场踏勘,了解工程现场的情况,为编制勘察方案提供依据;2. 编制勘察方案,明确勘察方法、勘察内容和勘察周期等;3. 进行勘察作业,按照勘察方案的要求进行勘察;4. 编制勘察报告,提供勘察成果文件;5. 配合发包人进行工程设计、施工、验收等工作,提供必要的勘察支持和服务。
三、质量标准勘察质量标准应当符合国家有关勘察质量验收标准,以及工程项目的要求。
勘察人应当保证勘察成果文件的真实性、准确性和完整性,确保勘察质量符合标准要求。
四、合同价款与支付勘察合同的价款应当包括勘察费、咨询费、检测费等费用。
合同价款可以根据勘察任务的具体要求,采用固定总价、变动总价或者成本加酬金等方式确定。
支付方式可以采用进度付款、验收付款或者完成付款等。
五、合同履行期限勘察合同的履行期限包括勘察任务的开始和完成时间。
勘察人应当根据合同约定,按时完成勘察任务,并提供勘察成果文件。
发包人应当按照合同约定,及时支付勘察价款,并提供必要的配合和支持。
六、违约责任勘察人和发包人应当按照合同约定履行各自的权利和义务。
如一方违约,应当承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
七、争议解决勘察合同履行过程中发生的争议,双方可以协商解决;协商不成的,可以依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定勘察合同还可以包括其他双方认为必要的约定,如保密条款、知识产权保护、不可抗力等。
勘察合同书样本
勘察合同书样本合同标题,勘察合同。
合同编号, [编号]甲方(委托方), [甲方名称]乙方(受托方), [乙方名称]鉴于甲方拟进行勘察工作,为确保双方权益,经双方友好协商,达成如下合同:第一条勘察内容。
1. 乙方应按照甲方的要求,对指定的勘察区域进行勘察工作,包括但不限于地质勘察、环境勘察等内容。
2. 勘察工作应符合相关法律法规和标准要求,确保勘察数据的准确性和可靠性。
第二条勘察报告。
1. 乙方应在勘察工作完成后,向甲方提交勘察报告,报告内容应包括勘察范围、勘察方法、勘察结果等内容。
2. 勘察报告应经甲方确认后方视为有效,甲方有权对报告内容提出合理修改意见。
第三条保密条款。
1. 双方应对在履行合同过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2. 合同终止或解除后,双方仍应继续履行保密义务,不得利用或披露对方的商业秘密和机密信息。
第四条合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至勘察报告提交并经甲方确认之日止。
第五条违约责任。
1. 若乙方未能按照合同约定完成勘察工作,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未能按照合同约定支付勘察费用,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
第六条争议解决。
双方因履行本合同发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条其他。
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为勘察合同书样本,如有疑问请随时与我联系。
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方(委托方):(公司名称)地址:联系人:电话:传真:邮编:乙方(承包方):(公司名称)地址:联系人:电话:传真:邮编:经甲、乙双方友好协商,就甲方甲项建设项目的勘察工作,达成以下合同:一、项目名称:二、项目位置:三、项目概况:四、勘察范围:本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间:本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书,乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式:1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求,为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后,按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款:1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密,不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后,应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任:1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失,乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决:本合同的内容和履行发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件:1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定:1. 本合同自双方签署之日生效,至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署:甲方代表:乙方代表:(盖章)(盖章)签订日期:签订日期:。
建筑工程合同示范文本对比
建筑工程合同示范文本对比随着我国建筑市场的不断发展,建筑工程合同示范文本在实践中发挥着越来越重要的作用。
为了更好地规范建筑工程合同的签订和履行,建设部和工商行政管理部门分别于2015年、2016年和2017年制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》、《建设工程勘察合同示范文本》和《建设工程施工合同示范文本》。
本文将对这三份示范文本进行对比分析,以期为建筑工程合同的签订提供有益的参考。
一、《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
该文本明确了合同当事人的基本权利和义务,包括工程概况、设计范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容。
相较于之前的版本,2015版的设计合同示范文本更加注重维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。
二、《建设工程勘察合同示范文本》(GF-2016-0203)《建设工程勘察合同示范文本》(GF-2016-0203)同样由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
该文本主要针对岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探以及岩土工程设计、治理、监测等领域。
相较于2000版的勘察合同示范文本,2016版文本在内容上进行了修订和完善,更加符合现行法律法规的要求,有助于指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益。
三、《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201)是在2013版的基础上进行修订的。
修订后的文本仍然由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
建设工程勘察合同(示范文本)2016版
GF—2016—0203合同编号:建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
勘察合同质量标准模板
勘察合同质量标准模板一、前言。
勘察合同是勘察单位与委托单位之间的约定,是双方权利和义务的法律依据。
为了规范勘察合同的签订和执行,保障勘察工作的质量和效果,特制定本标准。
二、适用范围。
本标准适用于各类勘察合同的签订和执行,包括土地勘察、地质勘察、水文勘察、地形测量等各类勘察工作。
三、合同签订。
1.合同的主体。
合同的主体应当包括勘察单位和委托单位的名称、地址、法定代表人或负责人的姓名、职务等信息。
2.合同的内容。
合同的内容应当明确勘察的范围、内容、工作进度、费用、验收标准等具体事项,确保双方权利和义务清晰明确。
3.合同的附件。
合同的附件应当包括勘察报告、勘察数据、勘察成果等相关文件,确保勘察工作的可追溯性和可证实性。
四、合同执行。
1.勘察人员。
勘察人员应当具备相应的资质和经验,严格按照合同约定的要求进行勘察工作。
2.勘察设备。
勘察设备应当符合国家标准,保证勘察数据的准确性和可靠性。
3.勘察过程。
勘察过程中应当严格按照合同约定的要求进行,确保勘察的全面性和准确性。
4.勘察成果。
勘察成果应当真实可靠,符合国家相关标准和规定,确保勘察工作的质量和效果。
五、合同验收。
1.验收标准。
合同约定的验收标准应当符合国家相关标准和规定,确保勘察成果的可靠性和有效性。
2.验收程序。
合同约定的验收程序应当严格执行,确保勘察成果的真实性和可靠性。
3.验收结果。
验收结果应当由双方共同确认,确保勘察成果的可信度和可证实性。
六、合同变更。
1.变更程序。
合同变更应当经过双方协商一致,并按照相关规定办理变更手续。
2.变更内容。
合同变更的内容应当明确具体,确保双方权利和义务的清晰明确。
合同变更应当及时生效,确保勘察工作的顺利进行。
七、合同解除。
1.解除原因。
合同解除应当有充分的合法理由,并经过双方协商一致。
2.解除程序。
合同解除应当按照相关规定办理解除手续,并通知相关部门和单位。
3.解除效果。
合同解除后,双方应当按照约定处理相关事宜,并承担相应的责任和义务。
地质详细勘察合同模板
地质详细勘察合同模板甲方:(委托单位名称)乙方:(勘察单位名称)根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就由甲方委托乙方进行地质详细勘察项目签订本合同。
合同内容如下:一、合同目的为了解项目区域的地质情况,提供详细的勘察报告,以便甲方在后续工程建设中做出合理决策。
乙方应以专业技术和服务水平为甲方提供周到的服务。
二、项目内容1. 勘察范围包括但不限于:地质构造、地层岩性、矿产资源、地下水情况、地形地貌等。
2. 勘察方法:乙方应根据项目实际情况,合理选取地质勘察的方法和手段,确保勘察结果准确可靠。
3. 勘察周期:根据项目规模和实际情况,双方商定勘察周期,确保勘察工作顺利完成。
4. 勘察报告:乙方应在勘察结束后,撰写详细的勘察报告,并提供给甲方审阅。
报告内容应包括勘察方法、结果分析、评估建议等。
三、合同费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工作量和费用标准,对项目进行勘察,并向甲方出具相应的费用清单。
2. 甲方应在收到费用清单后,及时支付合同约定的费用,否则乙方有权暂停勘察工作。
3. 如合同变更或需要增加工作量,双方应重新商定费用及支付方式。
四、合同保密条款1. 双方应对涉及到的商业秘密和机密信息承担保密义务,未经对方书面同意,不得将相关信息披露给第三方。
2. 合同解除或履行完毕后,双方应妥善保管相关文件和资料,不得擅自披露或保存。
五、合同违约与解除1. 若任何一方违反本合同约定,经对方书面通知,且在合理期限内未予改正的,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 合同解除后,双方应根据合同约定的方式处理后续事宜,并互相协助解决可能出现的问题。
六、争议解决在合同履行过程中,若有争议发生,双方应友好协商解决;若协商不成,应提交有关仲裁机构解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同经双方签字盖章后生效,有效期为______个月,自______年______月______日起至______年______月______日止。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题(共30题)1、根据《标准施工合同》,监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的()天内进行复核,监理人未在约定时间内复核,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。
A.7B.14C.28D.56【答案】 A2、施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工。
合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务,工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由()A.发包人承担,批准顺延工期B.发包人承担,不批准顺延工期C.承包人承担,可以顺延工期D.承包人承担,工期不可顺延【答案】 A3、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商应从开工之日起,承担工程照管责任,直到()之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B4、发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收,视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7B.14C.28D.56【答案】 D5、建设工程招投标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】 A6、根据《标准施工合同》,担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【答案】 D7、(2018年真题)根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】 C8、下列不属于申请人须知总则的是()。
建设工程勘察设计合同条例(13篇)
建设工程勘察设计合同条例第一条根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,结合实行建设工程勘察设计合同制的经验,特制定本条例。
第二条建设工程勘察设计合同是委托方与承包方为完成一定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系的协议。
第三条建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位。
委托方是建设单位或有关单位,承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位。
第四条建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序。
勘察合同,由建设单位、设计单位或有关单位提出委托,经双方同意即可签订。
设计合同,须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。
小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。
如单独委托施工图设计任务,应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。
第五条勘察设计合同应具备以下主要条款:一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。
二、委托方提供资料的内容、技术要求及期限。
承包方勘察的范围、进度和质量;设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
三、勘察、设计取费的依据,取费标准及拨付办法。
四、违约责任。
第六条勘察设计合同在当事人双方经过协商取得一致意见,由双方负责人或指定的代表签字并加盖公章后,方为有效。
第七条按规定收取费用的勘察设计合同生效后,委托方应向承包方付给定金。
勘察设计合同履行后,定金抵作勘察、设计费。
勘察任务的定金为勘察费的百分之三十,设计任务的定金为估算的设计费的百分之二十.委托方不履行合同的,无权请求返还定金。
承包方不履行合同的,应当双倍贩还定金。
第八条一般建设工程(特殊专业工程除外)勘察设计合同双方的责任是:一、委托方1、向承包方提供开展勘察设计工作所的需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图。
委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。
建设工程勘察合同文件的构成包括
建设工程勘察合同文件的构成建设工程勘察合同是委托人和勘察人之间就委托的勘察业务签订的合同。
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定,建设工程勘察合同文件由以下部分构成:一、合同协议书合同协议书是建设工程勘察合同的核心部分,共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
二、中标通知书中标通知书是发包人根据勘察人提交的投标文件,在评标过程中确定的中标人后,向中标人发出的书面通知。
中标通知书应当包括中标人的名称、中标的内容、中标的价格、合同的签订地点和时间等内容。
三、投标书及其附件投标书是勘察人根据发包人发布的招标文件,按照要求提交的投标报价和投标文件的书面材料。
投标书附件包括勘察人的资质证书、业绩材料、项目负责人的简历、相关合同的复印件等。
四、本合同专用条款本合同专用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,对通用合同条款的具体化,主要包括合同的履行、合同的变更、合同的解除、合同的终止、违约责任等内容。
五、本合同通用条款本合同通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,为了明确合同当事人的权利义务,保证合同的履行,制定的具有普遍适用性的合同条款。
六、标准、规范及有技术文件标准、规范及有技术文件是勘察人进行勘察工作必须遵循的技术规范和标准。
包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准以及发包人提供的技术文件等。
七、图纸图纸是勘察人根据合同约定,按照发包人提供的工程概况、技术要求等编制的勘察成果文件。
图纸应当真实、准确地反映工程勘察成果,包括勘察剖面图、平面图、立面图等。
建设工程勘察合同签订时间
建设工程勘察合同签订时间在工程建设过程中,勘察工作是至关重要的一环。
勘察合同作为勘察工作的法律依据,对于明确双方权利、义务和责任具有重要作用。
那么,勘察合同的签订时间是什么时候呢?本文将从以下几个方面进行分析和解答。
一、勘察合同签订的时间节点1. 项目立项阶段在工程项目立项阶段,建设单位需要对工程项目的可行性进行研究,其中包括对工程地质、水文地质、生态环境等方面的调查和评估。
在这个阶段,建设单位可以与勘察单位进行初步沟通,了解勘察内容和报价,为后续签订勘察合同做好准备。
2. 勘察招标阶段在勘察招标阶段,建设单位需要发布勘察招标公告,邀请符合条件的勘察单位参加投标。
投标单位按照招标文件的要求,编制投标文件,其中包括勘察方案、报价等。
在投标截止时间前,投标单位将投标文件提交给建设单位。
3. 招标评审阶段建设单位组织专家对投标文件进行评审,评审内容包括勘察方案的合理性、可行性、报价的合理性等。
评审结束后,建设单位确定中标单位,并与中标单位进行合同谈判。
4. 合同签订阶段在合同签订阶段,建设单位与中标单位就勘察内容、范围、期限、费用等方面进行详细洽谈,并签订勘察合同。
勘察合同一经签订,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
二、勘察合同签订时间的重要性1. 确保工程质量勘察工作是工程建设的基础,勘察质量直接影响到工程的安全、经济和环保。
通过签订勘察合同,可以明确勘察单位的责任和义务,确保勘察工作按照合同约定顺利进行,从而为工程建设提供准确、可靠的基础数据。
2. 保障双方权益勘察合同是双方协商一致的产物,合同中明确了双方的权利、义务和责任。
签订勘察合同有助于保护建设单位和勘察单位的合法权益,避免在勘察过程中出现纠纷,确保工程建设的顺利进行。
3. 明确勘察工作内容和范围勘察合同中详细约定了勘察工作内容、范围、期限等,有助于勘察单位明确工作目标,合理安排勘察进度,确保勘察工作按时完成。
4. 有利于工程造价控制勘察合同中明确了勘察费用,有助于建设单位对工程造价进行有效控制。
【建设工程合同】建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测)
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测)工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________发包人:________________________承包人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_________________________________________________________________ ________发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:____________________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________1.7承接方式:__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工,工期为__________天。
勘察合同国家模板
勘察合同国家模板甲方:(委托方名称)乙方:(勘察单位名称)鉴于甲方拟委托乙方进行勘察项目的勘察工作,双方在平等协商的基础上,达成以下协议:第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行(项目名称)的勘察工作,具体项目范围和工作内容详见勘察任务书。
1.2 勘察工作地点为(工作地点)。
1.3 勘察工作时间为从(起始日期)至(结束日期)。
第二条勘察内容2.1 乙方应按照勘察任务书及相关技术标准要求,开展项目勘察工作,提供勘察报告和相关成果。
2.2 勘察内容应包括但不限于地质勘察、地形测量、地理信息收集等内容。
2.3 乙方应根据实际情况,合理调整勘察内容,并及时报告甲方。
第三条工作进度和质量监督3.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成勘察任务,如有延误需提前向甲方报备。
3.2 甲方有权要求对乙方所提交的勘察报告和成果进行审查,如发现问题,乙方应及时进行修正。
3.3 乙方应保证勘察工作的质量和准确性,如因乙方原因导致的勘察成果不准确,乙方应承担相应责任。
第四条报酬和支付方式4.1 甲方应按照合同约定的报酬标准向乙方支付勘察费用。
4.2 勘察费用包括勘察人员工资、勘察设备费用、勘察材料费用等,具体费用明细详见附件。
4.3 乙方应在勘察工作完成后向甲方提交相应的发票和结算单,甲方应在收到发票后15个工作日内进行支付。
第五条保密条款5.1 双方应对合同中涉及的商业机密和技术资料保密,未经对方书面同意不得向其他单位或个人透露。
5.2 在合同完成后,双方应归还对方提供的文件和资料,并删除相关电子资料。
第六条不可抗力及争议解决6.1 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时进行协商,协商不成的,可通过仲裁机构进行处理。
6.2 如在合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向当地仲裁机构申请仲裁。
第七条其他约定7.1 合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
7.2 本合同正本一式两份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
工程地质勘察合同范文模板
工程地质勘察合同范文模板甲方:(委托方)乙方:(勘察单位)为保障双方权益,特签订本合同,依照《合同法》及有关法规规定,共同遵守相关法规规定。
一、合同标的甲方委托乙方进行XX工程地质勘察,具体内容包括:1.对工程区域地质构造、地层岩性、地貌情况、地下水情况等进行详细调查和研究;2.进行地质勘查孔、地质勘查样品的采集与分析;3.编制工程地质调查报告,提供工程规划、设计等部门所需的地质资料;4.其他双方约定的工作内容。
二、工作要求1.乙方应当认真负责地完成委托方交代的工程地质勘察任务,确保勘察工作的科学性、准确性和实效性;2.乙方应当紧密配合甲方的要求,按照合同规定的时间节点按时完成工程地质勘察工作,并按照甲方要求提供相关资料和报告。
三、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XXX万元,具体款项划分如下:(1)XX元作为合同订金,合同签订后甲方立即支付;(2)工程地质勘察报告通过验收后,甲方支付剩余款项。
2.支付方式:甲方支付方式包括转账、现金等方式,具体支付方式双方可商议确定。
四、违约责任1.若乙方未能按照合同规定时间节点完成工作,应当承担相应的违约责任;2.若因乙方原因导致工程地质勘察工作内容和质量出现问题,应当承担相应的责任;3.双方如违约,应当按照《合同法》相关规定承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方应当保密合同签订过程及工程地质勘察过程中获得的所有资料和信息,不得向第三方泄露;2.双方在合同解除或履行完毕后,应当及时销毁所有相关资料和信息,确保机密性。
六、法律适用及争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律;2.因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,若协商不成,应当向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他1.本合同自双方签署之日起生效,至双方完成工程地质勘察及结清款项之日终止;2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:。
2024年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案
2024年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题(共45题)1、除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成合同签订之日起()天内未能发出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.15B.30C.60D.90【答案】 D2、根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】 D3、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()。
(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】 A4、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】 C5、标准施工合同通用条款规定用公式法调价,下列应用正确的是()。
A.因非承包人原因导致工期顺延,后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】 A6、下列关于定标的说法,正确的是 ( )A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同【答案】 B7、施工过程中,监理人为了便于工程进度管理,可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划,特别是合同进度计划关键线路上的()的详细施工计划。
A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批【答案】 B8、关于材料采购合同货样买卖的表述中,不正确的是()。
建设工程勘察合同及设计合同(附管理办法)
建设工程勘察设计合同管理办法第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理,明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》 (以下简称勘察设计合同)双方的技术经济责任,保护合同当事人的合法权益,以适应社会主义市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国合同法》,制定本办法。
第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程(包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等),其勘察设计应当按本办法签订合同。
第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。
第四条勘察设计合同的发包人(以下简称甲方)应当是法人或者自然人,承接方(以下简称乙方)必须具有法人资格。
甲方是建设单位或项目管理部门,乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。
第五条签订勘察设计合同,应当采用书面形式,参照文本的条款,明确约定双方的权利义务。
对文本条款以外的其他事项,当事人认为需要约定的,也应采用书面形式。
对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。
双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。
第六条双方应当依据国家和地方有关规定,确定勘察设计合同价款。
第七条乙方经甲方同意,要以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人。
第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。
禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后以分包的名义转包给第三人。
禁止第三人将其承包的工作再分包。
严禁出卖图章、图签等行为。
第八条建设行政主管部门和工商行政管理部门,应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。
主要职能为:一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章;二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本;三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同,监督合同履行,调解合同争议,依法查处违法行为;四、指导勘察设计单位的合同管理工作,培训勘察设计单位的合同管理人员,总结交流经验,表彰先进的合同管理单位。
详细勘察合同模板
详细勘察合同模板甲方:(委托人)地址:联系人:电话:乙方:(勘察单位)地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国建设工程勘察设计质量管理条例》和相关法律法规,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行特定项目的勘察工作,具体包括但不限于:项目概况调查、现场勘察、勘察报告编制等工作内容。
1.2 勘察内容由双方在签订本合同后进行详细商讨,并在勘察合同附件中具体约定。
二、勘察费用2.1 勘察费用总额为(具体金额)人民币,由甲方支付给乙方。
2.2 勘察费用的支付方式为:(一次性付清/分期支付/其他),具体支付时间和方式由双方协商确定。
2.3 如发生额外费用(如派工费、材料费等),甲方应事先知晓并与乙方商定支付方式。
三、勘察工期3.1 勘察工期自本合同签订之日起计算,具体勘察工期为(具体天数),须在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。
3.2 若勘察工期需延长,乙方应提前通知甲方,并经双方友好协商后确定新的勘察工期。
四、勘察报告及知识产权4.1 乙方应按时提交完整的勘察报告给甲方,确保勘察报告的准确性和完整性。
4.2 勘察报告的知识产权归属于乙方,未经甲方同意,不得泄露给第三方或用于其他用途。
4.3 如甲方需要使用勘察报告中的内容进行项目建设等工作,应提前征得乙方的书面同意,并支付相应的使用费用。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致勘察工作无法继续进行,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此受到的损失。
5.2 如因甲方原因导致勘察工作无法正常进行,甲方应承担相应责任,如需终止合同,应支付乙方已经发生的费用。
六、保密条款6.1 双方应对勘察过程中所得到的信息、资料进行保密,未经对方同意,不得向第三方透露或使用。
6.2 勘察报告及相关资料的保密期限为(具体期限),在此期限内,双方应严格遵守保密协议。
七、争议解决7.1 本合同项下产生的一切争议,双方应友好协商解决,如无法协商解决,应提交(仲裁机构/人民法院)进行裁决。
建设工程勘察合同(住建部2016版)
建设工程勘察合同(住建部2016版)政府示范文本要点发包人委托勘察人根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,可以签订本合同。
合同编号:建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:建设工程勘察合同工程名称:工程地点:勘察证书等级:发包人:勘察人:根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况1.1 工程名称:1.2 工程建设地点:1.3 工程规模、特征:1.4 工程勘察任务委托文号、日期:1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:1.6 承接方式:1.7 勘察工作包括以下内容:[]1.7.1 场地工程地质条件勘察。
[]1.7.1.1自然地理及区域地质概况分析。
[]1.7.1.2地层岩性及土的物理力学性质。
[]1.7.1.3土的原位测试。
[]1.7.1.4水文地质分析、水和土对建筑材料的腐蚀性评价。
[]1.7.2 岩土工程分析与评价。
[]1.7.2.1场地稳定性分析。
[]1.7.2.2场地的地震效应评价。
[]1.7.2.3岩土的工程特性分析与评价。
[]1.7.2.4地基评价及基础选型建议。
[]1.7.2.5提出工程施工注意事项。
[]1.7.3 绘制勘察图表。
[]1.7.4. 提供完整的、符合规范要求的勘察报告及岩土试验报告清单并提供光盘。
[]1.7.5 与工程设计、施工等单位的配合工作。
[]1.7.6 其他:第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
[]2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
[]2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
[]2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
[]2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
[]2.5双方约定的其他资料:[]2.6发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,相关费用由[]发包人承担。
[]勘察人承担。
第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份,发包人要求增加的份数须另行支付工本费。
第四条:勘察成果要求4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作开工时间:,提交勘察成果资料时间:。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,当开工通知书和合同规定的时间不一致时,以开工通知书为准。
如发包人不下达开工通知书,则以合同规定的开工时间为准。
如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工等)时,经发包人书面确认,工期顺延。
4.2本工程勘察收费标准及合同价款4.2.1收费标准及合同价款[](1)实行固定单价(不含增值税)合同:按发包人确认的工作量进行结算,合同暂定总价为:(小写)不含税价人民币:元,增值税人民币:元,增值税率: %,含税价人民币:元。
(大写):不含税价人民币:,增值税人民币:,含税价人民币:元。
其中:[]本工程勘察综合单价为,暂定工程量为;[]其他:。
[] (2)按预算包干,本工程勘察合同价款(即预算价款)为:(小写)不含税价人民币:元,增值税人民币:元,增值税率: %,含税价人民币:元。
(大写):不含税价人民币:,增值税人民币:,含税价人民币:元。
[] (3)按国家规定的现行收费标准下浮%计取收费,本工程勘察合同价款为:(小写)不含税价人民币:元,增值税人民币:元,增值税率: %,含税价人民币:元。
(大写):不含税价人民币:,增值税人民币:,含税价人民币:元。
[] (4)其他:4.2.2合同价款指发包人、勘察人双方在本合同中约定,发包人支付勘察人按照合同约定完成勘察人承包范围内的全部工作内容和相应服务的款项。
4.2.3勘察人在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求已详细研究并完全明了,在合同价款中已予以充分考虑。
4.2.4合同价款及综合单价中已包括了勘察人为完成勘察和相应服务的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、试验、取样、工程测量、勘察人在现场使用的水电费等可能发生的一切费用和利润。
勘察人承诺如有错漏,概由勘察人负责。
4.2.5按国家及地方规定由勘察人缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内,由勘察人负责向相关部门缴纳。
4.3 勘察费支付方式[]4.3.1分两次支付勘察成果经设计院和发包人确认后30日内,由发包人向勘察人支付经审查确认的勘察费的 %计元; %的余款计元待桩基工程验收通过、回填完工,并完成勘察结算后一次性支付。
支付时需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票,支付勘察结算款时需提供勘察结算价款的全额增值税专用发票(下同)。
[]4.3.2按月支付勘察工程进度款按每月实际完成的勘察工程量分月度支付。
勘察人在每月25日前向发包人现场工程师提交上月度工程报告和中间支付申请报告,发包人现场工程师在15个天内完成审核,并在审核确认后的次月25日前向勘察人支付经审查确认的勘察进度款的%计元;%计元的余款待桩基工程验收通过并完成勘察结算后一次性支付。
4.3.3发包人可以支票、银行承兑汇票、银行网银、商业承兑汇票、国内保理或国内信用证等形式支付工程款,开票人(开证人)包括发包人或招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
勘察人必须在开票人指定银行办理贴现,贴现利息由发包人承担,否则贴现利息由勘察人自行承担。
4.3.4发票开具(1) 勘察人应保证其具有增值税一般纳税人资质,具体开票信息如下:A) 发包人开票信息公司名称:纳税人识别号:税务登记地址:电话号码:开户银行:银行账号:B)勘察人开票信息公司名称:纳税人识别号:税务登记地址:电话号码:开户银行:银行账号:(2)勘察人每次就付款金额与发包人进行确认,勘察人就确认的金额向发包人开具增值税专用发票。
勘察人不得在付款金额尚未确认时就提前开具专用发票。
(3)勘察人应在每次增值税专用发票开具后的30个工作日内向发包人提交相应增值税专用发票,否则发包人有权拒收发票。
(4)发包人支付工程款时,勘察人应事先提交经发包人确认的合法的增值税专用发票等付款证明文件,发包人应在收到勘察人付款证明文件后的20个工作日内,且增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后支付款项给勘察人。
(5)勘察人开具的增值税专用发票在送达发包人前如发生丢失、灭失或被盗等情况,导致相应票据未顺利送达发包人的,勘察人应负责按相关税收法律法规的规定向发包人提供相应资料,以保证发包人顺利获得抵扣,否则,发包人有权拒绝支付货款。
(6)勘察人必须严格遵照相关税收法规和文件,开具合法的增值税专用发票。
如因勘察人开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定而给发包人造成经济损失的,勘察人负责赔偿发包人一切损失,包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。
(7)勘察人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后,若发生丢失,勘察人应积极协助发包人,按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料,以保证发包人顺利获得抵扣。
第五条:发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任,但双方如选择了本合同第2.6款的话,则由勘察人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的水电接驳点。
5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2 勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另行委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。
发包人保留对损失进一步追偿的权利。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5勘察人的现场工作人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条:违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.2发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一天,应偿付应付未付勘察费的万分之三逾期违约金。
6.3勘察人未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一天,应减收勘察费的万分之三作为逾期违约金。
超过天仍未提供时,发包人有权单方解除本合同,勘察人应将已收取的费用退还给发包人,并赔偿因此而给发包人造成的损失。
第七条:合同文件及解释顺序组成合同的各个文件应该是一个整体,彼此相互解释,互为说明。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:[](l)发包人、勘察人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充合同、补充协议;[](2)本合同书;[](3)中标通知书;[](4)招标文件(包括招标答疑、招标会议纪要)及其附件;[](5)工程勘察任务委托书、技术要求;[](6)勘察人的投标文件、承诺函件;[](7)勘察人的报价单或预算书;[](8)图纸;第八条:工程变更与现场签证8.1工程变更8.1.1 发包人如认为有必要时,可对本勘察工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更,并有权指令勘察人进行下述任何工作,勘察人不得以任何理由拒绝实施:(1)合同包括的任何工作内容的数量改变;(2)合同包括的任何工作内容的质量或其他特征改变;(3)合同不包括的勘察工作内容增加;(4)本工程任何部分勘察的规定顺序或时间安排改变。