更正后的合同条款及格式
公司名字写错的合同2篇
公司名字写错的合同2篇篇1甲方（全称）：_________________________（以下简称甲方）乙方（全称）：_________________________（以下简称乙方）鉴于甲方与乙方在签署某份合同（以下简称原合同）时，由于疏忽导致合同中甲方公司名称出现错误。
为确保双方权益，经友好协商，达成如下修改协议：一、原合同基本情况原合同编号：__________签订日期：__________双方约定事项：__________合同中甲方公司名称错误内容：原合同中甲方公司名称为“错误的公司名称”，实际应为“正确的公司名称”。
二、更正事项经双方协商一致，对原合同中甲方公司名称错误之处进行更正，更正后的合同文本中甲方公司名称应为“正确的公司名称”。
三、双方责任与义务1. 甲方应确保其提供的“正确的公司名称”及其他合同信息真实、准确、合法、有效。
2. 乙方应配合甲方完成合同修改工作，确保修改后的合同内容符合双方实际约定。
3. 双方应共同遵守修改后的合同条款，继续履行各自义务，确保合同的顺利执行。
四、法律适用与争议解决1. 本协议适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、保密条款双方同意在合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________---页面分隔线---鉴于甲乙双方于__________年签订了某份合同（以下简称原合同），由于疏忽导致合同中甲方公司名称出现错误。
合同格式范本
合同格式范本篇一：合同格式范本合同格式范本（一）需方（以下简称“甲方”）：供方（以下简称“乙方”）：甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本，双方共同遵守：一、产品名称、数量、价格序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额（元）合计金额￥大写：（含税价）卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。
三、设备购销合同范本的交货：1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。
2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。
3、交货地点：。
四、卖方对质量负责的条件及期限：1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。
在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。
在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。
2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。
五、设备的包装、发运及运输：1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
2、包装上注明货物品种及数量。
使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。
3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。
六、设备的安装、调试及验收：1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1一、协议目的本协议旨在补充和细化双方关于商品房买卖的主合同条款，以确保双方权益得到充分保障。
本协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。
二、买卖双方信息买方（以下简称“甲方”）：___________________卖方（以下简称“乙方”）：___________________三、物业基本情况物业地址：___________________物业类型：___________________建筑面积：___________________平方米套内面积：___________________平方米公摊面积：___________________平方米购房总价：___________________元四、付款方式及期限1. 付款方式和时间节点：甲方应按照主合同及本补充协议约定的时间和方式支付购房款。
具体为：首付款_________元，余款通过银行贷款方式支付。
2. 乙方应在收到甲方全款后开具购房发票，并按照约定办理房屋交付手续。
五、房屋交付与验收1. 房屋交付时间：乙方应于本协议签订后______个月内将房屋交付给甲方。
如遇不可抗力因素导致延期交付，乙方应提前通知甲方。
2. 房屋交付时，甲方有权对房屋进行验收。
如甲方认为房屋存在质量问题，可要求乙方进行修复。
乙方应在合理期限内完成修复。
3. 甲方在验收过程中，如发现与主合同及本协议不符的情况，有权要求乙方进行更正。
乙方应在合理期限内完成更正。
六、产权登记与权属证明1. 乙方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续，并交付甲方相关权属证明文件。
2. 如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担违约责任，并按照主合同及本协议约定支付违约金。
七、违约责任与赔偿1. 甲乙双方如因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 违约金的具体金额和支付方式由双方协商确定，并在主合同及本协议中明确约定。
合同更改协议格式模板
合同更改协议格式模板
甲方：（原合同中的甲方名称）
乙方：（原合同中的乙方名称）
鉴于：甲乙双方于（原合同签订日期）日签署了（原合同名称），现因特殊原因需要对原
合同进行部分条款的调整，经双方协商一致，特制定本协议，以作为原合同的补充。
一、更改内容
1. （具体更改内容）
二、遵守原合同
1. 本协议仅对原合同中约定的部分内容进行更改，原合同中未经更改的其他条款仍然有效
并受原合同约束。
2. 双方保证继续履行原合同中未发生改变的所有义务和条款。
三、生效时间
1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，至原合同终止之日止。
四、其他
1. 本协议签订后，不得再对原合同的其他内容做任何修改，如有必要，应另行签署协议。
2. 本协议是双方之间的约定，其他任何第三方不得利用本协议进行任何诉讼、仲裁等法律
行为。
3. 本协议的有效性、解释、履行、争议解决均适用原合同的约定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：年月日签署日期：年月日
以上为本次合同更改协议的内容，特此确认。
（附：原合同一式两份，一份归甲方，一份归乙方）
额外说明：
1. 本合同更改协议为方便起见，仅供参考使用，请根据实际情况进行修改或调整。
2. 双方签署本协议前，应认真阅读原合同，并确保双方对更改内容有充分的理解和认同。
3. 如本协议不符合法律规定或双方约定的要求，请及时联系律师或相关法律顾问进行调整。
合同更正协议书范本
合同更正协议书范本
甲方（原合同方）：__________
乙方（原合同方）：__________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为______的《_____合同》（以下简称“原合同”），现因原合同中存在错误，甲乙双方经协商一致，同意对原合同进行更正，特订立本更正协议书。
一、更正内容
1. 原合同第__条中，将“______”更正为“______”。
2. 原合同第__条中，将“______”更正为“______”。
3. 原合同第__条中，将“______”更正为“______”。
二、更正后的条款
1. 更正后的条款应与原合同其他条款保持一致，不得影响原合同的整体框架和主体逻辑。
2. 更正后的条款应符合法律法规的规定，不得违反公序良俗。
三、效力确认
1. 本更正协议书自双方签字盖章之日起生效。
2. 本更正协议书作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
如本更正协议书与原合同有冲突之处，以本更正协议书为准。
四、其他约定
1. 本更正协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本更正协议书未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
五、争议解决
如双方在本更正协议书履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向原合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：____年__月__日。
合同更正章模版
合同更正章模版
甲方（以下简称“甲方”）：[完整名称]
乙方（以下简称“乙方”）：[完整名称]
鉴于甲乙双方于[签订原始合同的日期]签订了编号为[合同编号]的[合同名称]（以下简称“原合同”），现基于[更正原因，例如：打字错误、条款误解、双方共识的变更等]，双方同意对原合同的部分内容进行更正，并达成以下更正协议：
1. 更正内容
1.1. 原合同第[页码]，第[条款编号]条款中“[原内容]”更正为“[更正后的内容]”。
1.2. 原合同附件[附件编号]中“[原内容]”更正为“[更正后的内容]”。
（如有更多的更正内容，继续列出）
2. 除非本更正章中明确规定，原合同的其他所有条款和条件继续保持完全有效，并按照更正后的内容执行。
3. 本更正章一旦由双方授权代表签字盖章，即构成对原合同的有效修改，并与原合同具有同等法律效力。
4. 本更正章的解释、适用及争议解决应遵循原合同所适用的法律和管辖原则。
5. 本更正章一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：____________________
日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：____________________
日期：____年__月__日
（注：以上内容仅为模板，具体更正内容需根据实际情况进行调整。
在实际应用中，建议由专业法律人士审核和修改，以确保合同的合法性和有效性。
）。
更正公告范文
1.变更通知书样本一、公司名称变更说明由于公司发展需要，现将“XXXX公司”名称从20XX年XX月XX日变更登记为“XXXX公司”。
公司变更登记事项，应当向原公司登记机关即公司设立登记机关申请变更登记。
但公司变更住所跨公司登记机关辖区的，应当在迁入新住所前向迁入地公司登记机关申请变更登记。
迁入地公司登记机关受理的，由原公司登记机关将公司登记档案移送迁入地公司登记机关。
未经变更登记，公司不得擅自改变登记事项。
公司变更的事项类型包括：公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、公司组织形式、股东信息、公司合并分立等。
《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条规定，公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。
其中，变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。
公司申请变更登记，应当向公司登记机关提交下列文件：（1）公司法定代表人签署的变更登记申请书；（2）依照公司法作出的变更决议或者决定；（3）国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。
公司变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交由公司法定代表人签署的修改后的公司章程或者公司章程修正案。
变更登记事项依照法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的，还应当向公司登记机关提交有关批准文件。
（4）涉及股权转让和交换的需要签订股权转让合同书，需要新旧股东签字。
（5）变更后股东为夫妻的，需要补签夫妻财产分割证明。
2.公告、通告的错误例文错误案例一：**区人民政府关于国道**改线工程**段建设用地项目房屋征收的通告根据*发改投资〔2011〕**号立项批复和*府地〔2013〕**号建设用地批复，拟划拨**区**镇部分土地作为国道**改线工程**段建设用地。
现根据用地单位**建设投资有限公司及区土地房屋征收办公室的申请，并依照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《**省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《国土部〈征收土地公告办法〉》和《**市集体土地上房屋征收与补偿安置暂行办法》（**府办〔2011〕86号）等法律法规，将上述用地范围内房屋征收的相关事项公告如下：…………九、请有意参与本征收项目评估的评估机构，于公告发布之日起7日内到征收工作点报名。
购房合同地址错了
购房合同地址错了
合同标题，购房合同地址更正通知。
根据我们之前签订的购房合同，我们发现合同中的地址存在错误。
经核实，正确的地址应为[正确地址]，特此通知并请求对购房
合同进行地址更正。
根据相关法律法规和合同约定，我们提出以下更正请求：
1. 将购房合同中的地址由[错误地址]更正为[正确地址]；
2. 确保购房合同的其他条款和内容保持不变，仅对地址进行更正。
根据我作为合同范本专家的经验，根据您的具体情况，我建议
在更正通知中附上正确的地址，并注明更正的原因和合同条款的一
致性。
同时，建议在更正通知中注明双方当事人的信息及签署日期，以确保更正通知的合法性和有效性。
如果您需要进一步的帮助或有任何疑问，请随时与我联系。
我
将竭诚为您提供高质量的合同范本，并确保合同的合法性和有效性。
祝您购房顺利，谢谢！
此致。
合同范本专家[您的姓名]。
合同修改协议书范本
合同修改协议书范本
合同编号：_____________
签订日期：_____________
签订地点：_____________
甲方（合同修改提议方）：_____________
乙方（合同另一方）：_____________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为______的《原合同》，现因_____________（修改原因），双方协商一致，同意对原合同进行如下修改：
一、修改内容
1. 将原合同第__条“_____________”修改为“_____________”。
2. 增加新的条款：“_____________”，作为新第__条。
3. 删除原合同第__条“_____________”。
4. 对原合同第__条“_____________”的内容进行补充，具体内容如下：“_____________”。
二、其他未尽事宜，仍按照原合同的规定执行。
三、本协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
除本协议约定的修改内容外，原合同的其他条款继续有效，并由甲乙双方共同遵守。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________
乙方代表（签字）：_____________
甲方盖章：_____________ 日期：____年__月__日
乙方盖章：_____________ 日期：____年__月__日
注意：本范本仅供参考，具体修改内容应根据实际情况填写，并确保双方充分理解和同意所有修改条款。
在签署任何法律文件之前，建议由专业法律顾问进行审查，以确保所有条款的合法性和适用性。
政府采购信息更正公告的内容有什么
政府采购信息更正公告的内容有什么依据我国相关法律的规定，政府进⾏采购活动时，要对政府采购信息进⾏公告，公告内容要真实准确，如果有错误的，要及时进⾏更正，那么政府采购信息更正公告的内容是怎样的下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。
政府采购信息更正公告的内容有什么采购信息更正公告应当包括下列内容：(⼀)采购⼈、采购代理机构名称、地址和联系⽅式；(⼆)原公告的采购项⽬名称及⾸次公告⽇期；(三)更正事项、内容及⽇期；(四)采购项⽬联系⼈和电话。
政府采购询价准备阶段的程序1、进⾏采购项⽬分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项⽬后，要对采购单位提出的采购项⽬计划和采购⽅案，从资⾦、技术、⽣产、市场等⼏个⽅⾯进⾏全⽅位综合分析，为确定科学的采购⽅案和完整的采购项⽬清单做好准备。
2、制定采购⽅案，确定采购项⽬清单对经分析、论证后的采购⽅案，集中采购机构要会同采购单位及有关⽅⾯的专家对采购项⽬进⾏论证和可⾏性分析，有必要时，要组织有关⽅⾯对采购单位进⾏现场考察，制定最终的采购⽅案，确定最后的采购项⽬清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价书集中采购机构要结合项⽬特点，根据对项⽬的分析、论证情况和采购项⽬清单及有关技术要求编制询价书。
完整的询价书主要应包括以下内容：(1)询价公告或报价邀请函：包括采购项⽬简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价⽅式、联系⼈及联系⽅式等。
(2)采购项⽬要求：包括采购单位的基本情况、采购项⽬的详细内容和要求、采购项⽬清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
(3)报价单位须知：包括询价书的主要内容、项⽬的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价⽅式和时间要求、对报价书评价的⽅法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
(4)合同格式：包括合同的主要条款、⼯程进度、⼯期要求、合同价款包含的内容及付款⽅式、合同双⽅的权利和义务、验收标准和⽅式、违约责任、纠纷处理⽅法、⽣效⽅法和有效期限及其它商务要求等。
税率更正补充采购合同协议书
税率更正补充采购合同协议书
这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！税率更正补充采购合同协议书
合同双方：
甲方：（公司名称）
乙方：（公司名称）
鉴于甲乙双方于（日期）签订了《采购合同》（合同编号：[合同编号]），现因税率调整，需对合同税率进行更正，特签订本补充协议，以明确双方的权利和义务。
一、合同金额调整
1.1 根据国家税务总局发布的税率调整通知，自（生效日期）起，合同税率由原合同约定的（原税率）调整为（新税率）。
1.2 甲方应按照调整后的税率支付乙方合同款项。
合同金额计算公式如下：合同金额 = 原合同金额 × 新税率 ÷ 原税率
1.3 本补充协议签订后，甲乙双方应按照调整后的合同金额履行合同义务。
二、付款时间及方式
2.1 甲方应按照合同约定的付款时间及方式，向乙方支付合同款项。
2.2 若甲方逾期支付，应按照合同约定的逾期付款违约金计算方式，向乙方支付违约金。
三、其他条款
3.1 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
3.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（公司名称）
乙方：（公司名称）
签订日期：（日期）
请您根据自己的需求，在此基础上进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
如有疑问，请随时咨询专业律师。
谢谢！。
商铺租赁合同错误修改条款
商铺租赁合同错误修改条款
1. 双方同意，对本商铺租赁合同中的任何错误或不明确的条款，应立
即通知对方，并在双方协商一致的基础上进行修改。
2. 修改后的条款应以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。
修
改内容一旦确认，即成为本合同不可分割的一部分。
3. 任何条款的修改均不应违反相关法律法规，且不得损害双方的基本
权益。
4. 如果双方对合同条款的修改存在争议，应通过友好协商解决。
如协
商不成，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
5. 所有合同修改均应以清晰、明确的语言进行，避免产生歧义或误解。
6. 合同的每一份修改都应详细记录修改日期、修改内容以及修改的原因，以确保合同的透明度和可追溯性。
7. 双方确认，任何未经双方书面同意的合同修改均为无效。
8. 合同修改不影响双方履行已有的有效合同义务。
9. 合同修改后，双方应各自保留一份更新后的合同副本，以确保双方
对合同内容有共同的理解。
10. 双方理解并同意，对于合同中的错误或遗漏，及时的沟通和修正
是维护双方权益和合同效力的关键。
公司名字写错的合同6篇
公司名字写错的合同6篇篇1合同协议书范本：关于公司名称写错的修正合同甲方：【甲方公司名称】与乙方：【乙方公司名称】经友好协商，就双方于【签订日期】签订的合同中关于甲方公司名称写错的问题，达成以下修正合同协议。
为明确各方权利义务，确保合同的有效履行，特订立此合同，以资共同遵守。
一、合同背景鉴于甲乙双方于【原合同签订日期】签订了一份合同（以下简称“原合同”），现发现原合同中甲方公司名称存在笔误或错误打印的情况，导致合同内容与实际不符。
为纠正该错误并保证双方权益，经双方协商一致，签订本修正合同。
二、公司名字错误说明原合同中甲方公司名称：【错误的公司名称】应更改为：【正确的公司名称】。
在此声明，原合同中除甲方公司名称外的其他条款和内容均保持有效。
三、修正条款根据双方协商，对原合同进行如下修正：1. 将原合同中所有提及的甲方公司名称：【错误的公司名称】，统一更正为：【正确的公司名称】。
2. 此次修正不涉及原合同的其他条款和约定，原合同其他内容继续有效。
3. 双方确认，本次修正后，甲方公司名称以【正确的公司名称】为准，并以此名称进行后续业务往来和合作。
四、合同目的及双方权利义务1. 双方应本着诚信原则，共同遵守本合同的各项约定。
2. 甲乙双方应按照原合同约定的内容和本修正合同的内容履行各自义务，确保合同的顺利执行。
3. 双方应互相支持、互相配合，共同实现合同目的。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应及时纠正违约行为，并承担因此产生的一切费用。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同为原合同的修正版本，自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合同条款补充说明
国道324线塔桥改造工程勘察设计（重新招标）专用合同条款补充说明本工程采用一阶段施工图设计，故本项目专用合同条款就以下内容做补充说明：（1）3.1.2 项末增加以下内容：第二条“（2）提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算应符合交通运输部《公路基建设工程概算、预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路基本建设工程交通工程概（预）算编制的规定》（公设技字[2000]285号）和福建省交通运输厅《关于公路工程概算、预算编制办法补充规定》等要求；”更正为“（2）提交的施工图预算应符合交通运输部《公路基建设工程概算、预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路基本建设工程交通工程概（预）算编制的规定》（公设技字[2000]285号）和福建省交通运输厅《关于公路工程概算、预算编制办法补充规定》等要求；”。
（2）“3.1.15对有异议的咨询审查意见，由发包人组织专家做进一步的咨询审查，涉及变更初步设计和施工图设计批复意见的，报原审批单位批准后方可修改设计。
由此产生的一切费用（包括勘察设计费、差旅费、会务费、咨询费等），视为包含在投标报价中，由设计人承担。
”更正为“3.1.15对有异议的咨询审查意见，由发包人组织专家做进一步的咨询审查，涉及变更施工图设计批复意见的，报原审批单位批准后方可修改设计。
由此产生的一切费用（包括勘察设计费、差旅费、会务费、咨询费等），视为包含在投标报价中，由设计人承担。
”。
（3）删除“3.1.16 初步设计完成，定测开始之前，设计人须提交定测与施工图设计指导意见，报咨询单位审查并经发包人同意后实施。
”（4）“3.1.17 施工图审查中，凡属设计中的差、错、缺、漏或没有认真落实初步设计审查意见及定测验收意见的，以及明显不合理的设计，设计人必须按发包人的要求无偿修改设计。
”更正为“3.1.17 施工图审查中，凡属设计中的差、错、缺、漏或没有认真落实工可审查意见及定测验收意见的，以及明显不合理的设计，设计人必须按发包人的要求无偿修改设计。
合同错误更正协议书范本
更正协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《____________》合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同中的错误内容进行更正，达成如下协议：一、更正事项1. 原合同第____条中的“____”内容，经双方核实，存在错误，现更正为“____”。
2. 原合同第____条中的“____”内容，经双方核实，存在遗漏，现补充如下：“____”。
3. 原合同第____条中的“____”内容，经双方协商一致，予以删除。
4. 其他需要更正或补充的事项：（1）____；（2）____；（3）____。
二、更正后的合同效力1. 双方同意，更正后的合同自双方签字（或盖章）之日起生效，原合同中的相应内容同时失效。
2. 更正后的合同与原合同不一致的，以更正后的合同为准。
3. 双方应当继续履行更正后的合同，并按照约定履行各自的权利和义务。
三、合同的签署和备案1. 双方应当在本协议签署后____个工作日内，按照原合同约定的方式签署更正后的合同。
2. 双方应当在本协议签署后____个工作日内，将更正后的合同提交至原合同备案机关进行备案。
四、其他约定1. 本次更正事项不影响原合同中约定的违约责任和其他相关条款。
2. 双方因履行更正后的合同发生纠纷的，应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签署日期：____年____月____日附件：更正后的合同（如有）注：本更正协议书范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
在签订更正协议前，建议双方咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。
补充协议(格式模板)
补充协议(格式模板)补充协议格式模板补充协议是指补充、修订、修改已经存在的合同及协议。
在实践中，补充协议的使用是很广泛的，因为合同项下的风险变化和商业发展常常需要双方对合同条款进行调整。
为了让大家能够更好地应对补充协议的签署，下面给大家提供一份补充协议格式模板。
补充协议标题补充协议补充协议缔约方甲方：_____________（公司名称）地址：_____________（公司地址）法定代表人：_____________（法定代表人姓名）电话：_____________（公司电话）电子邮件：_____________（公司电子邮箱）乙方：_____________（公司名称）地址：_____________（公司地址）法定代表人：_____________（法定代表人姓名）电话：_____________（公司电话）电子邮件：_____________（公司电子邮箱）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就 ____________ 合同达成以下补充协议，以垂询履行。
一、补充协议内容双方确认原合同不变，但因特殊原因，需对______________条款进行修改，修改内容为：______________（这里需要填写需要修改的内容及修改后的具体条款）二、协议生效本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效，并作为原合同的组成部分。
三、其他事项1.本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
2.在协议生效后，双方应当严格履行《合同》及本补充协议的约定，依法维护各自的合法权益。
4.额外的费用或未设定的事项，由双方协商解决。
本协议经甲、乙双方按照各自意愿自愿签订，双方应独立承担各自签订本协议相关法律风险。
本协议自双方盖章或签字后生效，本协议未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定的原则处理。
补充协议签订日期：_____________ 年 _____________ 月_____________ 日。
购房合同出现涂改
购房合同出现涂改一、合同基本信息甲方（卖方）：________乙方（买方）：________房屋地址：________房屋面积：________平方米房屋总价：________元付款方式：________交付日期：________二、涂改内容及原因1. 涂改内容：原合同中房屋面积为________平方米，现修改为________平方米。
涂改原因：经过重新测量，发现原合同中的房屋面积有误，现予以更正。
2. 涂改内容：原合同中付款方式为一次性付款，现修改为分期付款。
涂改原因：乙方因资金周转问题，无法一次性支付全部房款，经过双方协商，同意修改付款方式为分期付款。
三、涂改后的合同条款1. 房屋面积：经双方确认，房屋实际面积为________平方米，以实际面积为准。
2. 付款方式：乙方应按照以下分期付款方式支付房款：首期款________元，于合同签订后________日内支付；余款分________期支付，每期金额为________元，每期支付时间为________。
四、双方权利与义务1. 甲方应按照合同约定的时间、质量标准交付房屋，并协助乙方办理房屋产权过户手续。
2. 乙方应按照涂改后的合同条款支付房款，并按时办理相关手续。
3. 如双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本合同涂改部分经甲乙双方确认无误后生效。
2. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（卖方）：________（签名）乙方（买方）：________（签名）签订日期：________。
合同专用条款12.4.1关于付款周期的约定更正为签订
合同专用条款12.4.1“关于付款周期的约定”更正为：签订施工合同，工程量完成50%付至合同价的30%，竣工验收合格且提交了符合要求的竣工结算资料后付至合同价的60%；工程审计结束后付至审计价的90%，余款（审定价的10%）作为质量保修金待保修期满无质量问题后无息返还。
每次支付前，承包人均应出具符合南通市地税局规定的相应金额发票。
工程竣工结算价以南通市崇川区审计局审计确认为准。
履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况无息退还。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
更正后的合同条款及格式第四章合同条款及格式附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1．xx工程内容包括xx，公路等级。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、讶备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）《阜南县农村公路建设项目工程（施工、监理、检测单位）考核办法（修订）》；（13）招标文件；（14）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据投标报价和中标通知书所列价格签约合同价：人民币（大写）（¥）。
5.承包人项目经理，项目总工：施工期间中标项目经理、总工应与投标文件一致，不允许更换，否则业主将终止合同。
项目经理、技术负责人以及“五大员”必须每月在岗不少于22天。
无特殊情况每发现一次项目经理不在现场处违约金人民币5000元，累计三次履约不在现场的，发包人有权解除合同，并保留向承包人索赔损失的权利。
每发现一次项目总工和专职安全员不在现场分别处违约金人民币1000元。
（以上情况包括业主要求参加会议）中标单位项目经理、技术负责人、安全员等相关证件原件在签订合同时交业主单位压证保存直至工程完成交工；本工程施工不得以任何形式转包、分包，否则建设单位可以单方面终止合同，并没收施工单位履约保证金，由此产生的一切损失由承包人自行承担。
施工期间项目经理、项目总工、安全员请假，必须征得总监及甲方代表书面批准同意，如承包人更换项目经理、项目总工、安全员不低于投标文件同等人员资格，并课以每人处违约金人民币20000元，其他人员更换课以每人处违约金人民币5000元.如承包人现场管理人员不胜任，发包人和监理有权指令其清场更换。
6.承包人投标文件中不符合招标文件中的技术规范和国家标准的，以招标文件中的技术规范和国家标准为准进行施工。
承包人还应根据招标文件中的技术规范和国家标准完善施工组织设计。
7.分部、分项工程除监理检验合格并签发合格证书外，必须要经过发包方同意后才能进行下一道工序。
8.工程质量符合合格标准，争创优良。
9.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
缺陷责任期自交工之日起计算为1年，工程保修期自交工验收合格之日起计算为5年。
10.本项目不予调材差、动员预付款支付合同价的5%，发包人承诺按分部分项工程经施工单位自检和监理抽检合格最多支付计量分部分项工程造价的60%；建设单位中心实验室或政府监督机构检测合格后，最多支付计量分部分项工程造价的80%；整体工程竣工检测验收合格并审计完成后，付至审计价的95%；余款5%作为质量保证金，缺陷责任期满，无质量问题，一次性付清，不计利息。
竣工验收合格后退还履约保证金。
11.工期为 150 日历天（以监理单位下发开工令日期顺延），如承包人不能按期完工，超工期每天处违约金人民币2000元；超工期20天以上的，每天处违约金人民币5000元；超工期60天以上的，除经济违约处罚外，同时列入我县公路建设市场不良信誉名单，并在相关网站上公示。
工程完工后，施工单位和监理单位应在2个月内完成交（竣）工验收的全部准备工作（包括竣工决算审计），并正式申请验收，非业主原因逾期将对施工单位每天处违约金人民币2000元。
12.施工单位开工时必须按照投标文件要求。
配备必要的施工机械和试验设备，机械和试验设备不能满足要求的将给予违约重罚，不能履约或不能执行合同的没收施工履约保证金，严重的解除合同。
委托试验检测单位要设立工地试验室，试验人员必须到现场开展试验，发包人有权监督试验人员的在岗情况。
13.农民工工资的要求。
各施工单位不得拖欠农民工工资，中标单位应逐月按时发放农民工工资，并于每月10日前提供工资花名册，若出现拖欠农民工工资及工程款的情况，将从履约保证金中扣付，并处以拖欠金额两倍的违约处罚。
情节严重的限制1年内在我县交通建设市场投标资格，并在相关网站上公示。
退还履约保证金时，暂留履约保证金的50%做为农民工工资保障金，60天后，若无拖欠农民工工资及工程款的情况，予以退还。
14. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
15．本协议书一式七份，甲、乙双方各执三份，招投标管理局备案一份。
16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人：法定代表人：或其委托代理人：或其委托代理人：年月日年月日单位地址：单位地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：附件二廉政合同廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及主管部门的有关规定。
（2）严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动及施工机械租赁和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定建议其公司主管单位纪检监察部门给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的限制。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目缺陷责任期终止之日起止。
7．本合同作为（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本协议书一式七份，甲、乙双方各执三份，招投标管理局备案一份。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）年月日年月日附件三安全生产合同安全生产合同为在（项目名称）（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患，按相关规定进行违约处罚或扣减一定量安全生产经费。
2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。