建设工程施工专业分包合同样本(官方版)
建设工程施工专业分包合同范本9篇
建设工程施工专业分包合同范本9篇第1篇示例:建设工程施工专业分包合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拥有建设工程的权利,欲委托乙方进行具体施工工作,双方就工程施工事宜达成如下协议:一、工程名称:____________________六、工程合同价款:本合同约定的总价款为____________________(大写)人民币,甲方需按照工程完成的进度及质量支付相应款项,具体支付方式如下:1. 工程开工后,甲方应支付合同总价款的____%作为工程开工款;2. 工程达到一定进度,甲方应支付合同总价款的____%作为验收款;3. 工程完成后,甲方应支付合同总价款的____%作为尾款。
七、工程质量标准:乙方应按照国家有关法律法规和技术标准要求,保证工程质量符合合同约定,并按时交付给甲方。
八、工程安全保障:乙方在施工过程中应严格执行安全操作规程,保障施工人员的安全,如发生安全事故,乙方应承担相应责任。
九、工程变更:若在施工过程中需要进行工程变更,需经双方协商一致,并按照变更后的工程内容和价款进行调整。
十、违约责任:若一方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
十一、争议解决:本合同如发生争议,双方应协商解决,若协商不成,应提交有关部门或仲裁机构处理。
十二、本合同自双方签字盖章生效,至工程竣工验收结束之日终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为建设工程施工专业分包合同范本,仅供参考。
具体合同内容以双方协商一致并在正式合同中约定为准。
愿双方共同遵守合同约定,顺利完成工程施工任务。
第2篇示例:建设工程施工专业分包合同范本甲方:(委托方名称)鉴于甲方拟进行建设工程项目的施工,为确保项目顺利完成,现甲、乙双方本着自愿、平等、诚信的原则,经协商一致,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就项目的分包施工事宜达成如下协议:第一条合同目的甲方将工程项目的部分施工任务委托给乙方完成,乙方承诺按照合同约定的要求和标准,按时、优质地完成相关施工任务。
房建工程施工专业分包合同范本5篇
房建工程施工专业分包合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分房建工程施工专业分包给乙方的事宜,经友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程范围:_________________________(具体工程内容详见附件)二、合同工期1. 开工日期:自接到甲方开工通知之日起XX个工作日内进场施工。
2. 竣工日期:按甲方工程进度要求完成施工任务。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价:大写:_________________________元(人民币),小写:_________________________元。
该合同总价已包含完成本合同所有工作内容所需的劳务、材料、机械、管理、利润和税金等全部费用,乙方不得要求甲方额外支付任何费用。
2. 支付方式:按工程进度支付。
具体支付时间和金额按双方约定执行。
四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交质量验收申请,甲方根据乙方提交的质量验收申请组织验收。
3. 工程质量不符合要求的,乙方必须无条件返工并承担由此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方必须按照安全施工有关规定,采取严格的安全防护措施,施工中如发生伤亡事故及其他损失,均由乙方负责。
2. 乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。
六、甲方责任1. 负责办理有关建设手续,协调各工种之间的配合工作。
建设工程施工专业分包合同范本3篇
建设工程施工专业分包合同范本3篇篇1建设工程施工专业分包合同范本甲方(委托方):__________(以下简称甲方)乙方(承包方):__________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,为明确双方权利义务,便于合作,经甲、乙双方友好协商,就__________工程的分包事宜达成如下协议,供双方共同遵守:一、工程概况1.1 项目名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程工期:__________1.5 工程分包范围:__________1.6 工程合同价款:__________二、乙方的权利与义务2.1 乙方应按照甲方的要求,按时、保质、按量地完成工程分包的内容,并保证工程质量达到国家相应规定的标准要求。
2.2 乙方有权在甲方提供的施工图纸、材料清单基础上进行施工,对所需材料的选购、使用负责。
2.3 乙方应按照甲方要求及时提交工程进度报告和工程质量报告,保持与甲方的沟通畅通。
2.4 如果乙方在施工过程中需要进行变更、增加工程内容的,应提出书面申请并经双方协商后达成一致意见。
2.5 乙方应保证施工现场的安全、清洁,做好环境保护工作,遵守国家有关法律法规以及安全生产规定。
三、甲方的权利与义务3.1 甲方应按照《建设工程施工总承包合同》的相关约定将工程的设计、资料等相关信息提供给乙方,并协助乙方进行分包工程的施工。
3.2 甲方应按照合同约定按时支付工程合同价款,并在乙方提出的合理要求下,提供必要的技术支持和协助。
3.3 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告及施工质量报告进行审核和监督,对乙方施工过程中的问题给予及时的反馈和指导。
3.4 如果因甲方原因导致工程延误、变更等情况的发生,甲方应承担相应的责任,与乙方协商解决。
四、工程验收及结算方式4.1 工程竣工验收:乙方完成工程后,应邀请甲方派员进行竣工验收,经双方认可后,甲方应签发分包工程的工程竣工验收证书。
有关建设工程施工专业分包合同6篇
有关建设工程施工专业分包合同6篇篇1合同编号:[编号]甲方(总承包方):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法定代表人姓名]电话:[联系电话]乙方(分包方):[名称]地址:[地址]法定代表人:[姓名]电话:[联系电话]鉴于甲方为工程的总承包方,需将其部分专业工程分包给具有专业资质和能力的乙方进行实施,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程施工专业分包事宜达成如下协议:一、工程概况及分包内容(一)工程名称:[工程名称](二)工程地点:[工程地点](三)分包范围和内容:[详细描述分包的工程范围和内容,包括但不限于施工的具体部位、工作内容等]。
二、合同工期与进度要求(一)分包工程的开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日。
(二)乙方应严格遵守进度要求,执行甲方制定的总体工程进度计划。
若因乙方原因造成工程进度延误,乙方应承担违约责任。
三、质量与验收标准(一)乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工,确保工程质量。
(二)工程竣工后,乙方应按照国家及地方相关验收标准组织验收并提交验收资料。
验收合格后,方可交付使用。
若因乙方施工质量问题导致验收不合格,乙方负责整改并承担相关费用。
四、合同价款及支付方式(一)合同总价款为人民币[金额](大写:[金额汉字大写])。
此价款为固定价格,除非甲方同意调整。
价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等一切相关费用。
(二)支付方式:甲方按照工程进度支付工程款。
具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
工程竣工验收合格后,支付至合同总价款的XX%,剩余款项作为质保金,待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
若因乙方违约导致合同提前终止,甲方有权拒绝支付剩余款项。
五、安全施工与文明施工要求(一)乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
若因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
建设工程施工专业分包合同格式5篇
建设工程施工专业分包合同格式5篇篇1合同编号:XXXX-XXX-XXX甲方(总包方):XXXX有限公司地址:XXXX路XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX乙方(分包方):XXXX建筑有限公司地址:XXXX路XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX鉴于甲方作为总承包商已与业主签订了建设工程施工合同,甲方现将其中部分专业工程分包给乙方施工。
为明确双方的权利和义务,经友好协商,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:XXXX工程2. 工程地点:XXXX路XXXX号3. 承包范围:具体详见附件一《专业分包工程范围表》4. 承包方式:包工包料5. 工期:自乙方进场之日起算,至本合同约定的分包工程竣工之日完成。
具体开工日期和竣工日期详见附件二《专业分包工程节点表》。
6. 质量标准:符合国家现行相关质量验收规范及标准,一次性验收合格。
7. 合同总价:人民币XXXX元(大写:XXXX),具体结算金额按实际完成工程量及合同约定的单价计算。
二、甲方责任1. 负责提供施工图纸及技术资料,协助乙方解决施工过程中的技术问题。
2. 负责统一管理本工程的施工组织设计和质量管理体系,并监督乙方的实施情况。
3. 负责组织乙方参与图纸会审和设计交底,对乙方进行设计意图、质量标准和工期要求等方面的交底。
4. 负责监督乙方的施工进度和施工质量,及时提出整改意见。
5. 负责协调乙方与其他施工单位的配合工作,确保施工顺利进行。
6. 按照合同约定支付分包工程款。
三、乙方责任1. 负责按照施工图纸和技术要求进行施工,确保施工质量符合国家现行相关质量验收规范及标准。
2. 负责编制施工组织设计和质量管理体系,并报甲方审批后实施。
3. 负责参与图纸会审和设计交底,并按照甲方要求进行设计意图、质量标准和工期要求等方面的交底。
4. 负责按照甲方的要求进行施工进度控制和质量控制,确保按时完成施工任务。
5. 负责与其他施工单位进行配合,确保施工顺利进行。
建设工程分包合同官方版(6篇)
建设工程分包合同官方版发包方:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方,双方达成如下协议:第一条工程承包的工作内容(一)泥工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容(不含室内装修)。
2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内从桩基开始,该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责。
3、以该工程的滴水面为参照物,滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆,由乙方负责。
4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备,乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养。
5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾,再进入下道工序。
6、甲方提供该工种所需主材(沙石、水泥、砖、瓷砖)。
(二)木工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容。
2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责,回库材料必须按甲方指定位置堆放。
3、该工程木工工种所涉及的主材(模板、杉杆、方条)、耗材(钉子、铁丝)、二次搬运由乙方负责。
(三)外架工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部外架工程施工内容。
2、乙方只负责外架的安拆和立网、平网的安拆、二次转运。
3、甲方负责外架工程所涉的主材(钢管、扣件、安全网、跳板)。
(四)钢筋工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部钢筋工工程施工内容。
2、该工程以滴水面为参照物,滴水面以内该工程所涉及钢筋制作、安装工作由乙方负责。
3、乙方负责钢筋工程所要的设备(焊机、弯曲机、切割机、对焊机)、耗材(电焊条、切割片、轧丝)。
建设工程施工专业分包合同(4篇)
建设工程施工专业分包合同第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于____年____月____日开工;竣工日期:本分包工程定于____年____月____日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:____年____月____日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:_____(公章)分包人:_____(公章)住所:_____ 住所:_____ 法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代理人:_____ 委托代理人:_____ 电话:_____ 电话:_____ 传真:_____ 传真:_____ 开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:_____ 帐号:_____ 邮政编码:_____ 邮政编码:_____ 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
建设工程施工专业分包合同样本3篇
建设工程施工专业分包合同样本3篇篇1建设工程施工专业分包合同样本甲方(总包方):__________统一社会信用代码:__________住所:__________乙方(分包方):__________统一社会信用代码:__________住所:__________依据《中华人民共和国合同法》及相关法规,甲、乙双方自愿,经友好协商,就______建设工程项目的分包事项达成如下协议,共同遵照履行:一、分包内容及工程量1. 甲方授予乙方承揽______建设工程项目的分包业务,具体分包内容为__________。
2. 分包范围包括但不限于______工程内容,工程量按照双方协商的具体施工图纸和技术规范确定。
二、工程价格与支付方式1. 分包工程总价款为__________万元,具体工程量和分包价格详见附件______。
2. 乙方应在工程验收完毕后______日内向甲方出具结算报告,并由甲方审核后支付款项。
三、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关法律法规和建设工程技术规范的要求,严格执行施工方案,确保工程质量。
2. 在施工过程中,乙方须遵守甲方的管理要求,接受甲方的技术监督与检查。
四、工程进度1. 工程分包合同生效后,乙方应按照双方商定的工期安排,保障工程的正常施工进度。
2. 在遇到不可抗力或特殊情况影响工程进度时,乙方应立即通知甲方,并经双方协商确定应对措施。
五、保证金及违约责任1. 乙方应在签订合同生效时缴纳______元的履约保证金,用以保证乙方履行合同义务。
2. 如乙方未按照合同约定时间交付工程、工程质量不符合要求、工程进度延误等,乙方应按照合同约定的数额承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交______仲裁委员会仲裁解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 签字:__________乙方(盖章):__________ 签字:__________日期:__________ 年月日附件:______(分包工程图纸、技术规范及工程量清单等)篇2建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托方)法定代表人:________注册地址:________联系电话:________乙方:(承包方)法定代表人:________注册地址:________联系电话:________鉴于甲方拟委托乙方承包本项目【项目名称】的建设工程施工,为明确双方权利义务,根据有关法律法规,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:第一条项目名称及位置:本项目名称为【项目名称】,位于【项目位置】,项目建设范围为【项目建设范围】。
建设工程施工专业分包合同范本5篇
建设工程施工专业分包合同范本5篇篇1建设工程施工专业分包合同范本甲方:(委托方):__________(以下简称甲方)乙方:(承包方):__________(以下简称乙方)为明确双方在工程施工过程中的权利和义务,经双方协商一致,就本工程的施工内容、工程质量、工程进度、合同价款等事宜,签订本合同。
一、工程名称:____________二、工程位置:_______________三、工程规模:_______________四、工程内容:1.乙方应在______年__月__日至_______年__月__日完成甲方委托的工程,共计______项。
2.乙方应完成的具体工程内容为:___________(详细描述工程内容)五、工程质量:1.工程应符合国家有关标准和规定,达到甲方要求的质量标准。
2.若发现工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,若乙方无力整改或拒绝整改,甲方有权解除合同。
六、工程进度:1.工程应按期完成,若乙方因故不能按期完成工程,应提前七天书面通知甲方,并经甲方同意延期工期。
2.若乙方违反上述规定,甲方有权根据实际情况索要相关赔偿。
七、合同价款:1.本合同总价款为_______元。
2.工程完成后,乙方应根据工程完成情况,向甲方开具发票,甲方支付对应款项。
3.工程验收合格后,甲方应在十个工作日内支付尾款。
八、保证金:1.乙方应向甲方交纳_______元保证金,用以保证工程施工质量和工期。
2.工程完工并验收合格后,保证金将在十个工作日内退还给乙方。
九、违约责任:1.如乙方未按合同约定的工程质量标准和工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
2.如由于乙方原因,导致工程质量不达标或超期交付,甲方有权自行整改,并依法索要相关损失。
十、争议解决:本合同如发生争议,双方应友好协商,若无法协商解决,可向有关部门申请调解。
十一、其他事项:1.甲方应为乙方施工提供必要的支持和配合。
2.双方应遵守国家相关法律法规,保证工程施工安全和环保。
建设工程施工专业分包合同样本5篇
建设工程施工专业分包合同样本5篇第1篇示例:建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托方)地址:法定代表人:注册资金:电话:传真:邮政编码:鉴于甲方拟开展建设工程项目,为确保工程质量和进度,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程名目甲方委托乙方进行建设工程施工,工程名目为(具体项目名称),工程地址为(具体地址)。
二、分包范围乙方接受甲方委托,承担工程(施工范围)的分包工程,包括但不限于(详细工作内容)。
三、分包价格乙方应按照双方约定的工程量及工程质量要求,完成分包工程,并按照约定的价格进行支付。
分包价款为人民币(具体金额),包含材料费、人工费、机械费等相关费用。
四、工期安排乙方应按照合同约定的工期完成分包工程,确保工程质量和进度。
如有违约行为,乙方应承担相应责任。
五、质量保证乙方承诺分包工程的施工质量符合国家相关标准和法律法规要求,确保工程的安全稳定和符合设计要求。
如出现质量问题,乙方应承担相关责任并进行赔偿。
六、施工安全乙方应遵守施工现场安全规定,保障施工人员的安全和生命财产安全。
若发生安全事故,乙方应当承担相应的赔偿责任。
七、合同解除若因一方违反合同约定而导致另一方无法继续履行合同,违约方应承担相应违约责任,并应支付违约金。
八、争议解决本合同一切争议应协商解决,协商不成的,提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项本合同未尽事宜,由双方协商解决。
十、生效及其他本合同自双方盖章后生效,具有法律效力。
合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为建设工程施工专业分包合同的样本,双方应严格遵守合同约定,共同维护建设工程的质量和进度,确保项目顺利进行。
第2篇示例:建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托方全称)地址:(委托方地址)法定代表人:(法人代表姓名)联系人:(联系人姓名)电话:(联系人电话)鉴于甲方有关建设工程施工项目需要委托乙方进行分包施工,双方经友好协商一致,达成以下协议:一、项目名称及工程地点1. 项目名称:(填写项目名称)2. 工程地点:(填写工程地点)二、项目内容1. 乙方应按照甲方要求,承担对项目中特定工程(具体工程内容)的分包施工任务。
建设工程施工专业分包合同书5篇
建设工程施工专业分包合同书5篇篇1总包单位(甲方):_____________________分包单位(乙方):_____________________工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于建设工程任务的特殊性,双方就本建设工程施工专业分包事宜协商一致,订立本合同。
一、词语涵义除本合同另有约定外,下列词语涵义如下:1. 工程:指总包合同工程及业主分包工程以外的部分。
分包工程范围包括施工图纸内的所有工程内容等。
除双方另有约定外,不得另行发包。
双方应遵守合同条款要求并努力确保工程的顺利完成。
具体内容详见工程量清单。
二、分包范围与工程内容乙方承担的工程范围为__________等分部工程内容的具体分项。
具体内容根据招标文件、技术要求和施工实际情况而定。
详细施工内容及技术要求参见施工图纸及现场交底记录等文件。
三、合同工期及质量要求开工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
分包工程质量应符合相关国家或行业标准规范,并满足甲方及业主方的要求。
若乙方未达到质量要求,应承担相应的违约责任。
具体违约责任详见合同违约条款部分。
四、合同价格与支付条款本合同采用固定综合单价方式计价,具体金额根据工程量清单及报价表确定。
乙方完成的分包工程量以实际结算工程量为准进行结算和支付款项。
付款方式、付款节点以及风险费用负担等内容,按合同中的支付条款约定执行。
如有任何变更或调整,双方应协商一致并签署书面补充协议。
五、安全施工与文明施工要求乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定和文明施工要求,确保施工安全和质量达标。
甲方对乙方安全生产监督指导,并对乙方施工现场进行检查管理。
建设工程施工专业分包合同通用范本5篇
建设工程施工专业分包合同通用范本5篇第1篇示例:建设工程施工专业分包合同通用范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟委托乙方对XX工程进行施工,为明确双方权利义务,经双方友好协商,特签订本合同,并遵照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,依照合同约定,共同遵守,诚信合作,共同完成本工程。
一、工程内容及分包范围1.1 乙方分包范围包括但不限于以下工程内容:(详细列出所分包的具体工程内容,包括工程范围、工程量以及质量要求等)1.2 分包工程的进度、质量等均应符合国家有关标准,必须保证施工质量,不得以低质量工程替代。
二、分包价格及支付方式2.1 分包工程总价:XX万元(大写)2.2 付款方式:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付方式如下:(详细列出工程款支付的阶段及金额;约定逾期付款的违约金等内容)2.3 未尽事宜:双方未能协商一致的事宜,可另行商定。
三、分包工期及责任3.1 工程周期:XX年月日至XX年月日;乙方应在规定的工期内按合同要求完成分包工程。
3.2 延期责任:若乙方无正当理由未按时完成分包工程造成工程延期的,应承担相应的违约责任。
3.3 分包期间乙方应对分包工程负责,如出现质量问题或安全事故,乙方需承担相应的责任,并确保及时解决问题,以免影响工程进度及质量。
四、施工安全及环保责任4.1 乙方施工过程中应严格遵守国家建筑工程安全法规,保障施工现场及工人的安全,并购买相应的施工安全保险。
4.2 乙方应配备专业的环保人员,确保施工过程中的环保要求得到满足,防止环境污染。
五、修改和解释5.1 任何有关本合同的争议,双方应友好协商解决,协商不成时,应向有关部门申请调解或仲裁。
5.2 本合同经双方签字确认后生效,如需修改,双方应书面变更并经双方签字同意,变更后的内容与原合同具有同等的法律效力。
以上为【建设工程施工专业分包合同通用范本】的内容,甲乙双方应严格遥守合同约定,共同遵守法律法规,以保证工程顺利完成。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(总承包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(分包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同,且甲乙双方出于互利共赢的考虑,依据相关法律法规及政策规定,经过友好协商,甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系,确保工程质量及工期,达成以下合同条款,以兹共同遵守:一、工程概况与分包范围1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 分包范围:(详细说明分包的工程项目及具体部位,如:电气安装、通风系统建设等)。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求:乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工,确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理:乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工,并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理:因乙方原因造成工期延误时,乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求:乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理:乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定,确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理:发生质量与安全事故时,乙方应及时通知甲方,并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定:合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式:按工程进度支付工程款,具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整:如发生工程变更或材料价格波动等情况,合同价格需相应调整,具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任:明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管:对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
建设工程施工专业分包合同样本5篇
建设工程施工专业分包合同样本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本建设工程施工专业分包事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 承包范围:_________________________1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工,确保工期目标的实现。
2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
三、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
四、合同价格与支付1. 合同总价为:人民币_________________________元(大写:_________________________)。
该价格为固定价格,除非另有约定,否则不因任何因素调整。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付时间和金额按照附件《工程款支付计划表》执行。
1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工期间的安全管理,采取必要的安全防护措施,防止事故发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供主要材料和设备,乙方负责提供其他辅助材料和设备。
2. 乙方应确保提供的辅助材料和设备符合工程要求和国家标准。
七、工程变更1. 如因设计变更或其他原因需要调整工程内容,双方应签订书面变更协议。
建设工程施工专业分包合同样本5篇
建设工程施工专业分包合同样本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工专业分包合同样本甲方:(委托人)联系地址:电话:传真:邮编:乙方:(分包人)联系地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方拟进行建设工程施工,并需委托乙方承担部分工程的施工任务,双方经友好协商,达成如下协议:第一条工程项目名称及地址1.1 项目名称:__________工程1.2 项目地址:__________第二条工程内容及范围2.1 乙方应承担的分包工程内容为:__________2.2 分包工程范围包括但不限于_____,具体工作内容详见附件《分包工程任务书》。
第三条合同价格3.1 乙方承包上述分包工程的费用为人民币_____________元整(大写:_________________)。
3.2 付款方式:(1)按工程实际完成情况结算,每次结算支付工程总价的_____%;(2)最后付款比例为_____%,结算后待业主验收合格后支付;(3)工程设备及材料采购情况,由双方协商确定。
第四条工程开工和完工时间4.1 本合同自签署之日起生效,工期为_____天;4.2 工程开工日期为_____年_____月_____日,完工日期为_____年_____月_____日。
第五条分包规定5.1 分包人在分包工程过程中,应遵守相关国家法律法规和工程管理规定,严格按照合同要求进行工作。
5.2 分包人须按照施工计划和质量标准完成分包工程,如发生质量问题或进度延误,应当承担相关责任。
5.3 分包人应对所负责工程进行安全管理,做好安全生产工作,确保工程施工过程中不发生安全事故。
第六条材料设备6.1 乙方应按照工程需求和合同约定采购材料设备,并对采购的材料设备进行验收和保管。
6.2 施工过程中如需更换或增减材料设备,需经双方协商同意后方可执行。
第七条竣工验收7.1 工程完工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
7.2 竣工验收合格后,甲方应支付乙方尾款,并出具竣工验收证书。
2024年建设工程施工专业分包合同范本(五篇)
2024年建设工程施工专业分包合同范本____年建设工程施工专业分包合同甲方:(委托方)地址:统一社会信用代码:乙方:(承包方)地址:统一社会信用代码:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、互利、公平、诚实信用的原则,就乙方对甲方的建设工程施工专业进行分包事宜达成如下协议:第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对指定的建设工程施工专业进行分包。
1.2 分包项目名称:1.3 分包项目工程地点:1.4 分包项目工程内容:1.5 分包项目工程约定价款:1.6 分包项目工期:第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照甲方的要求和工程设计文件,承担分包工程的施工任务,确保施工质量、进度和工程安全。
2.2 乙方应按时组织分包项目的施工,确保施工进度不受阻碍,不影响整体工程的进展。
2.3 乙方应严格按照法律法规和相关标准要求进行施工,不得违规施工,确保工程质量符合相关标准和规定。
2.4 如乙方需要使用甲方提供的工程材料、设备等,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可使用,并承担相应的使用费用。
2.5 乙方应按照甲方的要求,及时提供分包工程的施工报告、验收报告等相关资料和信息。
2.6 乙方在施工过程中应加强安全管理,确保工程现场安全,保护工人的生命财产安全。
2.7 乙方应严格控制施工成本,提高施工效率,尽力减少工程变更、返工等不良影响。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应提供合格的工程设计文件、工程土地、基础设施和相关技术支持等,以便乙方能够正常进行分包工程施工。
3.2 甲方应按照约定期限支付分包项目工程款项,并按照相关约定支付违约金等。
3.3 甲方应对乙方提供的施工方案、设计变更等及时予以审查和确认,并按照约定的方式和时间提供所需材料和设备。
3.4 甲方在分包工程施工期间,应配合乙方进行工程进度管理和现场安全检查等工作。
第四条价款和支付方式4.1 分包项目工程的约定价款为(具体金额),包括人工、材料、设备使用费、管理费等。
建设工程施工专业分包合同通用范本7篇
建设工程施工专业分包合同通用范本7篇篇1合同编号:[合同编号]发包方(甲方):[甲方公司名称]承包方(乙方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工专业分包事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、工期1. 承包方应按照发包方要求的工期完成全部工作。
具体开工日期以发包方书面通知为准。
2. 如遇下列情况,经发包方确认后工期相应顺延:不可抗力;设计变更;工程量增加;发包方同意工期顺延的其他情况。
三、质量与检验标准1. 本工程质量应达到国家质量评定标准。
2. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方代表的监督检查。
3. 承包方应按工程进度,分阶段配合发包方组织验收。
四、合同价款及支付1. 合同总价:[合同总价]。
合同价格形式:固定价格合同(可调价格合同)。
包含的风险范围:明确风险范围。
2. 发包方应按合同约定支付承包方工程款。
具体支付时间和金额如下:工程开工前支付预付款[预付款金额];工程进度款支付时间和比例按照施工进度节点支付;工程竣工验收合格后支付至合同价款的XX%;余款作为质量保证金待工程保修期满后支付。
五、材料设备供应及保管1. 承包方应根据工程需要自行采购并保管好相关材料设备。
若因承包方采购材料设备不当造成工期延误或工程质量问题,由承包方承担全部责任。
2. 承包方应建立材料设备管理制度和台帐,并及时向发包方报告材料设备使用情况。
发包方有权对承包方的材料设备进行检查和检验。
六、施工与设计变更1. 承包方必须按照施工图纸进行施工,不得擅自修改设计。
若遇必须变更的情况,应经发包方同意并出具变更通知单。
因变更引起的工程量增减按实际结算。
范本建设工程施工专业分包合同范本6篇
范本建设工程施工专业分包合同范本6篇篇1合同编号:XXXX-XXXX-XXXX甲方(发包方):XXXXXX公司乙方(承包方):XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称:XXXXXX工程二、工程地点:XXXXXX三、建筑面积:XXXX平方米四、承包范围:具体详见附件一《施工图纸》及附件二《预算书》五、承包方式:专业分包第二条甲方责任一、负责办理施工许可证及其他施工所需文件。
二、负责提供施工图纸及有关技术资料。
三、负责提供施工用水、电及生活设施。
四、负责协调各工种之间的配合工作。
五、负责审查确认乙方的施工组织设计和施工方案(措施)。
六、负责监督乙方的施工质量、工期及安全生产。
七、负责按时支付工程款及履约保证金。
八、负责办理工程竣工验收及保修期满后的保修责任。
九、承担因甲方原因造成的一切责任及费用。
十、甲方现场代表:XXX,具体职责详见本合同附件三。
第三条乙方责任一、负责编制施工组织设计和施工方案(措施),并报甲方审批。
二、负责提供完成本工程的施工人员名单及特种作业人员证件。
三、负责本工程施工范围内的施工安全,并承担因乙方原因造成的一切责任及费用。
四、负责按时参加甲方组织的工程例会,并形成书面记录。
五、负责本工程的施工质量,并承担因乙方原因造成质量不合格所产生的一切责任及费用。
六、负责本工程的工期,并承担因乙方原因造成工期延误所产生的一切责任及费用。
七、负责提供本工程的竣工资料,并承担因乙方原因造成的一切责任及费用。
八、乙方现场代表:XXX,具体职责详见本合同附件三。
九、乙方在签订本合同后,应提供与本工程相应的资质证书及人员证明,经甲方确认后,作为本合同的附件。
十、乙方在签订本合同后,应提供本工程的施工进度计划表,并报甲方审批。
十一、乙方在施工过程中,应严格按照施工图纸及有关技术要求进行施工,并接受甲方的监督和管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:QJ-HT-0448建设工程施工专业分包合同样本(官方版)In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed.甲方:_____________________乙方:_____________________日期:_____________________--- 专业合同范本系列下载即可用---建设工程施工专业分包合同样本(官方版)说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,文档可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。
承包人:_____分包人:_____一、词语定义及合同文件1.词语定义1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9 项目经理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10 分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11 总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12 总包合同条款:指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建[1999]313号)中的施工合同通用条款,以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1.13 分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14 工程建设标准:指与分包工程相关的工程建设标准,以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15 图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16 报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。
在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17 中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18 开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19 竣工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20 合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21 追加合同价款:指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22 施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
1.23 书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。
1.25 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能互相解释,互为说明。
除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如有时);(3)分包人的投标函及报价书;(4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件。
(5)本合同专用条款;(6)本合同通用条款;(7)本合同工程建设标准图纸;(8)合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。
双方协商不成时,按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1 语言文字:除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2 适用法律和行政法规:除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3 适用工程建设标准:双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。
承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。
4.图纸4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。
分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。
4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。
如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。
分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时,双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务5.总包合同5.1 分包人对总包合同的了解:承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。
当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。
分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2 分包人对有关分包工程的责任:除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5.3 分包人与发包人的关系:分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。
如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。
6.指令和决定6.1 承包人指令:就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。
分包人拒不执行指令,承包人可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
6.2 发包人或工程师指令:就分包工程范围内的有关工作,分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。
7.项目经理7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7.2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人,委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
7.3 承包人所发出的指令、通知,由项目经理(或其授权人)签字后,以书面形式交给分包人,分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。
确有必要时,项目经理可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认。
项目经理在48小时后未予书面确认的,分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求,项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复,应视为分包人要求已被确认。
分包人认为承包人指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知分包人。
紧急情况下,项目经理可发出要求分包人立即执行的指令,分包人如有异议也应执行。
如承包人发出错误的指令,并给分包人造成经济损失的,则承包人应给予分包人相应的补偿,但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
7.4 项目经理应按分包合同的约定,及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人,项目经理在收到通知后48小时内不予答复,应承担因延误造成的损失。
7.5 承包人如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。
8.分包项目经理8.1 分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
8.2 分包人依据合同发出的请求和通知,以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
8.3 分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。