电力施工临时用工合同范本
电力施工临时用工合同范本8篇

电力施工临时用工合同范本8篇篇1甲方(聘用方):__________电力公司乙方(受聘方):__________鉴于甲方电力工程需要雇佣临时工人,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就甲方向乙方提供电力施工临时用工的相关事宜,达成如下协议:一、合同目的与用工期限本合同目的是为了保障电力施工过程中临时用工的权益和甲方的工程施工进度。
本合同用工期限为_____个月,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
二、工作内容与地点乙方应按照甲方的要求,从事电力施工相关工作,包括但不限于电力线路架设、设备安装调试等。
工作地点为甲方指定的施工现场。
三、工作时间与报酬乙方的工作时间按照甲方的安排执行,实行标准工时制度。
工资报酬按照甲方的薪酬标准支付,具体金额根据乙方的岗位和工作表现确定。
甲方按月支付工资,不得无故拖欠。
四、保险与福利待遇甲方应为乙方缴纳工伤保险费用,确保乙方在工作过程中因工作原因导致的意外伤害得到保障。
此外,甲方按照国家规定为乙方提供必要的劳动保护和福利待遇。
五、合同解除与终止1. 合同解除:本合同可在协商一致的情况下提前解除。
如乙方有工作表现不佳、违反甲方规定等行为,甲方有权单方面解除合同。
2. 合同终止:本合同期满后自动终止。
如甲方需要继续雇佣乙方,双方可协商续签合同。
六、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付工资报酬的,应按国家有关规定支付违约金。
2. 乙方未按照甲方要求完成工作的,应承担相应的违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。
七、其他约定1. 乙方应遵守甲方的规章制度,服从甲方的管理。
2. 乙方应保护甲方的财产和机密信息,不得泄露或私自使用。
3. 双方应对本合同的内容保密,不得向第三方透露。
4. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
八、争议解决因执行本合同而引起的任何争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
临时电力施工合同3篇

临时电力施工合同3篇篇1临时电力施工合同一、合同双方甲方:______________________ (以下简称“甲方”)地址:______________________法定代表人:______________________联系电话:______________________乙方:______________________ (以下简称“乙方”)地址:______________________法定代表人:______________________联系电话:______________________二、合同内容1、项目名称:______________________2、项目地址:______________________3、项目规模:______________________4、工程内容:为项目提供电力施工服务5、合同金额:人民币________元6、工期:自________年____月____日起,至________年____月____日止三、合同条款1、甲方要求乙方在规定的工期内为项目提供电力施工服务,包括但不限于电力设备的搭建、调试、运行等工作。
2、乙方应按照甲方的要求,提供符合规定标准的电力设备和服务,并保证安全、稳定、可靠。
3、乙方应按照本合同约定的工期,按时完成工程,并确保工程质量达标。
4、乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工现场环境清洁、安全,并对施工过程中可能出现的安全隐患采取有效措施。
5、甲方应按约定的金额及时支付乙方费用,逾期支付的,甲方应支付逾期利息。
6、乙方应对因自身原因造成的工程延误或质量问题承担相应责任,甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。
7、双方如有其他约定,可另行签署合同补充协议,若有冲突,以补充协议为准。
四、违约责任1、若乙方未能按照合同约定提供相关服务或设备,导致工程无法正常进行或影响工程质量,甲方有权要求乙方承担相应责任。
2、若因甲方原因导致工程延误或质量问题,甲方应承担相应责任,并支付相应赔偿金。
电力施工临时用工合同范本5篇

电力施工临时用工合同范本5篇篇1甲方(聘用方):__________乙方(受聘方):__________根据《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方聘用乙方在电力施工项目中从事临时用工事宜,达成如下协议:一、合同期限1. 本合同自____年____月____日起至电力施工项目结束之日止。
二、工作内容与地点1. 乙方应在甲方的安排下,负责电力施工项目的相关工作。
2. 具体工作内容包括但不限于:电力线路铺设、设备安装、调试及维修等。
3. 工作地点根据甲方安排及电力施工项目的实际需要确定。
三、工作时间与休息休假1. 工作时间按照甲方的规定执行,如因工作需要,经双方协商后可调整工作时间。
2. 乙方享有国家法定的休息休假权利。
四、报酬与支付1. 甲方按照乙方的实际工作量和完成工作的质量支付报酬。
2. 报酬支付方式为每月支付一次,支付时间为每月的______日。
五、保险与福利1. 甲方按照国家和地方的规定为乙方缴纳工伤保险费。
2. 乙方在电力施工项目中因工作原因导致的意外伤害,甲方将按照国家和地方的相关规定给予相应的补偿和赔偿。
六、纪律与考核1. 乙方应遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。
2. 甲方定期对乙方进行考核,如乙方未能达到甲方的工作要求,甲方有权解除合同。
七、合同的变更、解除与终止1. 合同期间,甲乙双方协商一致,可以变更本合同。
2. 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;篇2甲方(雇主):__________乙方(雇员):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方因电力施工需要临时雇佣乙方从事相关工作的事项,达成以下协议:一、合同基本情况1. 合同签订时间:__________年______月______日。
工程临时用电施工合同(3篇)

第1篇合同编号:_______合同签订日期:_______合同签订地点:_______甲方(供电方):_______乙方(用电方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方提供临时用电服务事宜,经充分协商,达成如下协议:第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务,供电范围包括:_______(具体供电范围)。
1.2 供电电压:_______(具体电压)。
1.3 供电容量:_______(具体容量)。
1.4 供电时间:_______(具体时间)。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算,计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据,在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费,甲方有权采取相应措施,包括但不限于:(1)向乙方发出催缴通知;(2)对逾期未支付电费的乙方,按每日万分之五收取滞纳金;(3)采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中,应遵守国家有关电力设施保护的规定,确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中,如因违反规定导致电力设施损坏,应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中,如因设备故障导致乙方停电,应及时修复,并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年,自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后,如双方无异议,本合同自动续期。
5.4 合同期满前,任何一方需终止合同,应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。
电力施工临时用工合同范本4篇

电力施工临时用工合同范本4篇篇1电力施工临时用工合同范本甲方(施工单位):统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方(临时用工单位):统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为明确甲乙双方在电力施工临时用工方面的权利义务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条协议签订时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方协商解除或终止之日止。
第二条合同目的乙方作为甲方电力施工项目的临时用工单位,根据甲方施工需要,提供相应的临时用工服务。
具体包括但不限于电力设备安装、调试、维护等工作。
第三条用工期限本协议签订期限为____年___月___日至____年___月___日,如有延期需求,应提前书面通知并经双方协商一致后办理。
第四条用工岗位及工资乙方应派遣符合要求的员工到甲方指定的岗位工作,具体工作内容为______,工资待遇为____元/月。
所有工资按照甲方规定的工资结算日期和方式进行支付。
第五条劳动保护1. 乙方应保证派遣的员工健康状况符合相关要求,且具备从事相应工作的资质和能力。
2. 乙方应严格遵守国家有关劳动法律法规,保障员工的合法权益,确保员工的劳动安全和工作环境。
3. 在施工现场,乙方应配备必要的劳动防护用品,并对员工进行相应的安全培训,确保施工过程中不发生任何安全事故。
第六条保密条款乙方应严格遵守甲方的保密要求,不得泄露甲方的商业机密、技术资料及其他机密信息。
一旦发现违反保密协议的行为,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同规定,应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约情况包括但不限于未按时提供所需的临时用工人员、员工未按要求履行工作职责等行为。
3. 违约方应在接到通知后的规定期限内进行整改,如情节严重的,甲方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿责任。
第八条解决争议本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解,也可向法院提起诉讼。
临时供用电合同范本6篇

临时供用电合同范本6篇篇1甲方(供电方):_________________________地址:_____________________________________联系方式:_____________________________乙方(用电方):_________________________地址:_____________________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方具备供电能力,乙方需要临时用电,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就临时用电事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方的特定需求,甲方同意向乙方提供临时电力供应服务。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保电力供应的安全、可靠、合法和公平。
二、用电详情1. 用电地点:_____________________________。
2. 用电量:根据乙方的实际需求,甲方将提供足够的电力供应。
3. 用电设施:乙方应确保使用的电力设备符合国家相关标准和安全要求。
4. 用电期限:自本合同签订之日起至乙方完成所需工作或活动为止。
三、电力供应1. 甲方应按照本合同约定的用电量和期限提供电力供应。
2. 甲方应确保电力供应的安全、可靠,并符合国家相关标准和要求。
3. 甲方有权对电力供应进行调度和维护,确保电力系统的正常运行。
四、费用及支付方式1. 乙方应按照实际用电量支付电费。
电费计算方式、标准和支付周期由双方另行约定。
2. 乙方应在约定时间内支付电费,如有逾期,甲方有权停止供电并要求乙方支付违约金。
3. 支付方式:_____________________________。
五、双方权利义务1. 甲方有权按照合同约定提供电力供应,并按照国家规定收取电费。
2. 甲方应确保电力供应的安全、可靠,并尽力满足乙方的用电需求。
3. 乙方应按照国家相关标准和安全要求使用电力设备,并承担因使用不当造成的损失。
临时电力施工合同5篇

临时电力施工合同5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1临时电力施工合同一、甲方(施工单位):______________________。
地址:_____________,法定代表人:_____________。
二、乙方(供电公司):______________________。
地址:_____________,法定代表人:_____________。
为便于工程建设的顺利进行,甲、乙双方本着平等互利、公平合理的原则,经友好协商,就在工程施工过程中的电力供应问题达成以下协议:一、供电范围及要求1. 供应点:2. 施工期限:3. 用电负荷:4. 电压:5. 照明要求:二、工程建设期间的电力供应1.乙方按照甲方的用电负荷要求提供临时电力。
2.甲方自行负责临时配电线路的敷设、维护及日常巡检。
3.临时配电设备的租赁、购买、维护、安装和报废由甲方承担。
4.甲方应根据实际需要提前向乙方提出供电需求,以确保施工过程中的用电顺畅。
三、质量及安全要求1. 电力施工应符合《电气安全规范》的要求,确保电力设备的正常运行,杜绝因电力问题引发的安全事故。
2. 施工现场的用电设备应符合国家标准,经定期检测合格后方可使用。
3. 甲、乙双方应加强沟通,建立完善的应急预案,确保在发生电力故障时可以迅速处理并恢复电力供应。
四、合同履行与解决纠纷1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日终止。
2. 若任何一方因不可抗力而无法履行合同,应书面通知对方,并按照实际情况协商解决。
3. 如双方在合同履行过程中发生纠纷,应友好协商解决;协商不成,应向当地司法部门求助。
五、其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:年月日至此,双方签署了临时电力施工合同,以保证工程建设的顺利进行及电力供应的正常运行。
希望双方能够共同遵守合同条款,维护双方的合法权益,达成共赢局面。
临时用电施工合同范本(通用7篇)

临时用电施工合同临时用电施工合同范本(通用7篇)在当今社会,人们对合同愈发重视,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的临时用电施工合同范本(通用7篇),欢迎大家分享。
临时用电施工合同1甲方:______________乙方:______________工程有限公司一、工程名称:_____________项目二、工程地点:__________________三、工程内容:_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价:_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及工等损失,由乙方负责。
七、乙方需文明施工,在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式:_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理:_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
临时施工用电安装合同6篇

临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方:(施工单位名称)乙方:(安装单位名称)鉴于甲方拟在(施工工程项目名称)进行施工,现委托乙方进行临时施工用电安装工作,为明确双方权利义务,特订立本合同。
一、合同工程范围及内容1. 甲方要求乙方在施工现场进行临时施工用电安装工作,包括但不限于:架设电缆、配电箱及线路设置等工作。
2. 甲方应提供施工现场的安全文明施工措施,并配合乙方施工需要提供必要的协助。
3. 乙方应在合同约定日期内完成施工任务,并保证施工质量符合国家有关标准及要求。
二、合同工程价款及支付方式1. 本次临时施工用电安装工作的总价款为(具体金额),乙方应按照工程进度及验收情况进行分期结算,具体分期支付比例如下:(具体分期支付比例)2. 甲方应按照合同约定的支付比例及时间进行付款,逾期未付款的,应支付相应的违约金。
三、工程期限及延期与终止1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务,如需延期施工应提前书面通知甲方,并经甲方同意后才可进行延期工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同,双方应协商解决,并相关责任由双方按照协商结果承担。
四、质保期及维护1. 乙方应对所提供的临时施工用电安装设备提供(具体质保期限),并承诺在质保期限内保修。
2. 在质保期限内,如设备有故障,乙方应及时进行维修或更换,维修期间不得因此收取额外费用。
五、保险责任1. 乙方在施工过程中应为工程人员购买意外保险,确保施工人员在工程中的安全。
2. 施工过程中如发生人身财产损失,由责任方在事故发生后48小时内赔偿相关损失及承担法律责任。
六、违约责任1. 未经甲方同意,乙方不得擅自转包、分包、转让本合同。
如有违反,应承担相应的违约责任。
2. 一方未按照合同约定履行义务造成损失的,应当赔偿对方相应的损失,同时承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议应当友好协商解决,协商不成的,可向有关部门申请仲裁解决。
临时电力施工合同5篇

临时电力施工合同5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方临时电力施工工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:临时电力设施的施工、安装、调试及运行维护。
二、工程期限1. 工程开工日期:本工程自合同签订之日起第___日开工。
2. 工程竣工日期:按照工程计划,工程应于___年___月___日前竣工。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款:本次临时电力施工工程总造价为人民币(大写)__________圆整,¥______元。
具体价格明细见附件。
2. 支付方式:甲方应按以下方式支付乙方工程款项:(1)预付款;(2)进度款;(3 竣工结算款。
具体支付比例和支付时间按照合同约定执行。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关电力施工规范及设计要求施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的___日内组织验收。
3. 验收标准:按照国家和地方相关电力施工验收规范执行。
五、工程安全及保障1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保施工安全。
2. 乙方应为其施工人员购买相关保险,并对施工现场的安全负责。
3. 若因乙方原因导致发生安全事故,由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若因乙方原因导致工程延期,乙方应支付违约金。
3. 若甲乙双方任何一方违反本合同其他约定,需向另一方承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
临时供用电合同范本7篇

临时供用电合同范本7篇篇1甲方(供电方):__________乙方(用电方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就临时用电事宜达成如下协议:一、合同背景鉴于乙方在甲方所辖区域内从事建设施工或经营活动,且需要临时用电。
为确保供用电安全,明确双方权利义务,特签订本合同。
二、供电方与用电方的约定1. 甲方应按照本合同约定的方式、质量和数量向乙方提供临时用电。
2. 乙方应按照本合同约定的方式使用电能,并按时支付电费。
3. 乙方应确保用电设施的安全,避免因用电不当导致的安全事故。
4. 甲乙双方应共同遵守国家关于电力供应与使用的法律法规,维护电力市场秩序。
三、供电方式和质量1. 甲方应向乙方提供临时用电,供电容量为_____千瓦。
2. 供电电压为_____伏,频率_____赫兹。
3. 甲方应在乙方用电设施安装完毕后,及时进行供电。
4. 甲方应保证供电质量符合国家相关标准。
四、用电方式和费用1. 乙方应按照约定的方式使用电能,不得转供、转售电能。
2. 乙方用电设施的总功率不得超过本合同约定的容量。
3. 电费按照实际用电量计算,电价按照当地电价标准执行。
乙方应按时支付电费,逾期支付的应按照约定支付滞纳金。
4. 如因乙方违规用电导致电费无法计算,甲方有权按照约定估算电费并要求乙方支付。
五、用电安全1. 乙方应确保用电设施的安装、使用符合相关安全规定。
2. 乙方应定期进行用电设施的检查和维护,确保用电安全。
3. 如发生用电安全事故,乙方应立即采取措施并通知甲方,共同协商处理。
4. 乙方应遵守电力市场的安全规则,不得私自接线、改装用电设施等违规行为。
六、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方工程结束并办理终止手续后终止。
2. 本合同到期后,如乙方仍需继续用电,应提前与甲方协商并签订新的供用电合同。
电力施工临时用工合同范本(4篇)

电力施工临时用工合同范本甲方名称:__________地址:__________法人代表:__________乙方姓名:__________性别:__________年龄:__________民族:__________文化程度:__________籍贯:____省____市现住址:__________属于:__________(农业人口/非农业人口)居民身份证号码:__________务工许可证号码:__________甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
合同期满,本合同自行终止。
如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。
二、生产(工作)任务甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在______岗位,承担______临时生产(工作)任务。
乙方若同意,须服从。
在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。
如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。
三、劳动时间与劳动报酬(一)劳动时间:甲方实行每周____日,每日____小时工作制。
严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过____小时,每月加班不超过____小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。
(二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日____元,每月____元。
加班工资,按不低于国家规定的标准执行。
奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。
实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。
具体办法在本合同双方约定栏中约订。
从事夜班的,应发给夜餐费____元。
(三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费____元。
电力施工临时用工合同7篇

电力施工临时用工合同7篇篇1甲方(用工单位):XXX电力公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXXXX乙方(劳动者):XXXXXX性别:XXXXXX年龄:XXXXXX身份证号码:XXXXXX住址:XXXXXX鉴于甲方因电力施工需要,需临时雇佣乙方从事相关劳务工作,根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条劳务内容及地点1. 乙方同意接受甲方雇佣,从事电力施工相关工作。
2. 工作地点:XXXXXX第二条合同期限本合同自签订之日起生效,期限为XXXXXX个月,具体起始时间以甲方通知为准。
第三条工作时间和休息时间1. 乙方的工作时间应根据甲方施工需要合理安排,确保每天工作不超过XX小时,每周工作不超过XX小时。
2. 甲方应保证乙方的休息时间,确保每周至少休息一日。
第四条劳动报酬1. 乙方的劳动报酬为每小时XX元,每日结算一次。
2. 甲方应按时足额支付乙方的劳动报酬,不得拖欠或克扣。
第五条社会保险和福利1. 甲方应为乙方办理社会保险手续,缴纳社会保险费。
2. 乙方在甲方工作期间,享受国家规定的各项福利待遇。
第六条劳动保护和劳动条件1. 甲方应为乙方提供必要的劳动保护措施,确保乙方的安全与健康。
2. 乙方在劳动过程中应严格遵守安全操作规程,确保自身及他人安全。
第七条合同的变更和解除1. 双方协商一致,可以变更本合同的内容。
2. 有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:(1)乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;(2)乙方因病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作的;(3)甲方因业务调整,不再需要乙方的。
3. 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:(1)甲方未按时足额支付劳动报酬的;(2)甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的;(3)乙方因个人原因,不能继续从事电力施工工作的。
第八条违约责任1. 甲方违反本合同约定,拖欠或克扣乙方劳动报酬的,应支付拖欠或克扣的劳动报酬及利息。
电力施工临时用工合同范文(3篇)

电力施工临时用工合同范文甲方:_______________(以下简称甲方)乙方:_______________(以下简称乙方)鉴于甲方需要在____(时间)进行电力施工工程,为保证工程正常进行,甲方与乙方经友好协商,达成如下合同:一、工程内容及地点1.甲方于______年___月___日至____年___月___日,在____(地点)进行电力施工工程。
2.施工内容包括但不限于__________。
二、用工数量及工资1.乙方向甲方提供劳务人员________名,具体姓名、身份证号、职务、工资等详见附件“乙方提供劳务人员名单”。
2.每位劳务人员的工资为每月_______元。
3.劳务人员的税费由甲方承担。
三、工作时间及休假1.施工工作时间为每天_____点至_____点,中午休息_____小时,共计工作_____小时。
2.每周工作时间由甲方根据项目需要灵活调整。
3.放假时间由甲方根据工作进度制定,并提前通知乙方。
四、劳动保护及安全1.甲方在施工期间负责提供劳动保护设施和保证劳务人员的工资、伙食和住宿条件符合国家相关规定。
2.甲方负责对劳务人员进行岗前培训,并确保劳务人员具备相应的技能。
3.甲方负责向劳务人员提供必要的劳动保险和工伤保险。
4.甲方负责制定并严格执行施工安全管理制度,确保施工现场安全。
五、合同期限及终止1.本合同期限为____年____月____日至____年____月____日,期满自动终止。
2.乙方有义务按时提供劳务人员,若发生劳务人员暂不满足甲方要求的情况,乙方应在____小时内提供新的替代人员。
3.甲方有权解除合同,若乙方提供的劳务人员严重违反甲方的规章制度、劳动纪律或发生违法犯罪行为,甲方无需提前通知乙方,自行解除合同并不予支付违约金。
六、其他约定1.本合同任何一方未能履行合同约定的,应承担违约责任,并赔偿对方因此所受的损失。
2.本合同的修改、变更或补充应由甲、乙双方友好协商,经双方签字盖章后方为生效。
电力临时施工协议书5篇

电力临时施工协议书5篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方电力设施的临时施工事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 工程造价:_________二、施工期限1. 本工程计划于_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工,工期为_____天。
2. 乙方应在施工期限内完成施工任务,因不可抗力因素导致工期延误的,乙方应及时向甲方说明情况,并尽快恢复施工。
三、施工要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 乙方应建立健全施工安全措施,确保施工安全,防止事故发生。
3. 乙方应做好施工现场的环保工作,减少施工对环境的影响。
四、付款方式1. 甲方应在合同签订后,向乙方支付工程总造价的_____%作为预付款。
2. 乙方完成施工任务后,应向甲方提交结算资料,甲方在收到结算资料后,按照合同约定支付剩余款项。
3. 具体付款方式和时间以合同约定为准。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付款项,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的实际损失。
2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的实际损失。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行的,违约方应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的实际损失。
六、争议解决方式1. 本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
3. 在争议解决期间,双方应继续履行合同中未发生争议的部分。
七、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 合同生效后,双方应认真履行合同的约定,任何一方不得擅自变更或解除。
电力施工临时劳动协议5篇

电力施工临时劳动协议5篇篇1甲方(雇主):___________________乙方(员工):___________________鉴于甲、乙双方共同达成的意向,经友好协商,就甲方电力施工临时用工事宜达成以下协议:一、协议目的本协议的签订旨在明确甲、乙双方在电力施工过程中的劳动合作关系,约定双方的权利和义务,确保电力施工工程顺利进行。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求,从事电力施工的临时劳动工作。
具体工作内容包括但不限于:设备安装、线路铺设、调试运行等。
2. 工作地点:___________________。
三、工作时间及薪酬1. 工作时间:本协议的工作期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
根据工程需要,乙方需按照甲方的安排进行加班或调整工作时间。
2. 薪酬:乙方的基本工资为_____元/月。
此外,根据乙方的实际加班时间,甲方将按照国家相关法律规定支付加班工资。
工程结束后,甲方将一次性支付乙方的绩效奖金和可能存在的其他补贴。
四、劳动保护及福利待遇1. 甲方应提供符合国家标准的工作环境和劳动保护设施,确保乙方在劳动过程中的安全和健康。
2. 乙方有权享受国家规定的社会保险和福利待遇。
甲方应为乙方缴纳相应的社会保险费用。
五、纪律及责任约定1. 乙方应遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理,保持良好的工作态度和职业道德。
2. 若乙方违反甲方的规章制度或国家法律法规,甲方有权按照相关规定对乙方进行处理,包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
3. 在电力施工过程中,如因乙方的原因造成工程损失或安全事故,乙方应承担相应的责任和损失赔偿。
六、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下可以解除:双方协商一致;乙方完成工作任务;因不可抗力导致协议无法继续履行等。
2. 本协议在以下情况下可以终止:乙方达到法定退休年龄;甲方或乙方违反协议约定,经协商无法达成和解等。
七、争议解决如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
电力施工临时用工合同范本4篇

电力施工临时用工合同范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1电力施工临时用工合同范本甲方(用工单位):_______(以下简称甲方)法定代表人:_______联系方式:_______乙方(劳务方):_______(以下简称乙方)法定代表人:_______联系方式:_______鉴于:1. 甲方因施工需要需要临时用工,且乙方愿意派遣劳务人员提供服务,双方就此达成协议;2. 根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定,甲乙双方自愿签订本合同并遵守合同约定。
一、服务内容及期限1.1 乙方将根据甲方的需求派遣劳务人员从事电力施工相关工作,具体工作内容由双方协商确定。
1.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,至_______年_______月_______日终止。
二、劳务人员及工资待遇2.1 乙方保证派遣的劳务人员具备从事电力施工相关工作的资质,并承担因劳务人员行为引发的法律责任。
2.2 乙方应按照国家有关规定支付劳务人员的基本工资、加班工资、节假日工资等,并提供必要的社会保险及福利待遇。
2.3 若劳务人员表现优秀,甲方有权对其进行奖励,奖励金额由双方协商确定。
三、劳动保护及安全措施3.1 甲乙双方应共同遵守国家相关安全生产法规,确保劳务人员在工作过程中的人身安全。
3.2 甲方应为劳务人员提供必要的劳动保护用品及培训,并建立健全安全管理机制。
3.3 如因甲方原因导致劳务人员受伤或者死亡,甲方应承担相应的法律责任。
四、保密条款4.1 双方同意对因合同履行而获取的商业秘密及机密信息予以保密,不得擅自泄露或用于其他用途。
4.2 保密期限为合同期限届满后的三年。
五、合同解除及违约责任5.1 若一方违反合同规定,致使对方无法继续履行合同的,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若一方未按时履行合同义务,经对方书面催告后仍不履行的,对方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。
5.3 除非经双方协商一致,否则不得单方解除合同。
电力施工临时劳动协议8篇

电力施工临时劳动协议8篇篇1甲方(雇主):_____________________乙方(员工):_____________________鉴于甲方因电力施工需要雇佣乙方从事临时劳动,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在电力施工过程中的工作关系、职责、权利及义务,确保双方权益得到合法保护。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求,从事电力施工的临时劳动。
2. 具体工作内容包括但不限于:设备安装、线路铺设、电缆挖掘等。
3. 工作地点:_____________________。
三、工作时间及期限1. 临时劳动期限:自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 工作时间:根据甲方安排,具体工作时间可能涉及加班。
3. 乙方应按甲方规定的时间准时到岗,并遵守甲方的考勤制度。
四、劳动报酬及支付方式1. 乙方临时劳动的工资标准为:______元/小时或______元/天。
2. 甲方应按月支付乙方的工资,支付日期为每月的______日。
3. 如涉及加班,甲方应按照国家规定支付加班费。
五、保险及福利1. 甲方应为乙方购买建筑工程一切险,确保乙方在施工现场的安全。
2. 乙方享受甲方规定的员工福利,如工作餐、劳动保护用品等。
3. 乙方在甲方工作期间,应享受国家规定的法定节假日休息及休假。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照甲方规定的时间、地点、内容完成工作任务。
2. 甲方应提供必要的工作条件,确保乙方的人身安全。
3. 甲方应及时支付乙方的劳动报酬。
4. 甲方应负责为乙方购买相关保险。
七、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的劳动报酬。
2. 乙方应遵守甲方的规章制度,服从甲方的管理。
3. 乙方应按时、按质完成甲方安排的工作任务。
4. 乙方应保护甲方的财产和设备,如有损坏,应照价赔偿。
电力施工临时劳动协议5篇

电力施工临时劳动协议5篇篇1电力施工临时劳动协议一、协议双方雇主:__________(以下简称“雇主”)承包商:__________(以下简称“承包商”)二、工作内容承包商同意为雇主提供电力施工相关的临时劳动力,包括但不限于电力设备的安装、调试、维护和其他相关工作。
三、工作时间1. 工作时间按照雇主的要求安排,可能需要超时工作或加班。
2. 工作地点为电力施工现场,可能需要在户外或高空作业。
四、劳动报酬1. 承包商支付临时劳动力的报酬为__________元/小时。
2. 工作满____小时后加班费按照劳动法规定支付。
五、劳动保护1. 雇主负责为临时劳动力购买工伤保险。
2. 雇主需提供必要的劳动保护用具,并确保工作场所安全。
3. 承包商需遵守相关劳动法规,确保临时劳动力的合法权益。
六、违约责任1. 若承包商未按照本协议约定提供临时劳动力,雇主有权解除协议并要求承包商赔偿损失。
2. 若临时劳动力违规操作或发生意外事故,承包商需承担相应的责任并赔偿相关损失。
七、保密条款承包商应对与本协议相关的一切信息及内容保密,未经雇主同意不得向任何第三方透露。
八、其他事项1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期为______年/月/日。
2. 本协议的解释权归双方共同所有,任何争议应协商解决,协商不成可向有关部门申请调解。
雇主:__________ 承包商:__________签署日期:____年___月___日以上为电力施工临时劳动协议,双方请遵守协议内容履行相关义务,确保电力施工工作的顺利进行。
篇2电力施工临时劳动协议为了保障电力施工过程中的劳动者权益,明确双方责任,特制定本《电力施工临时劳动协议》(以下简称“协议”),供双方甲乙双方参照执行。
一、协议目的根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规规定,为明确双方权利义务,规范劳动关系,保障劳动者合法权益,特制定本协议。
二、协议双方甲方(用工单位):_____________ 公司乙方(劳动者):_____________三、协议内容1. 甲方保证乙方享有与本单位其他正式员工相同的工作权益和福利待遇。
电力施工临时用工合同范本3篇

电力施工临时用工合同范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1电力施工临时用工合同范本甲方:(用工单位全称)乙方:(劳方全称)为了明确甲乙双方之间的权利与义务,维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供临时用工的有关事宜达成如下协议,以兹信守。
第一条用工性质1.乙方为甲方提供临时用工服务,供需双方作为特定工程/项目的一部分。
2.临时用工性质为有限期的雇佣关系,不构成乙方与甲方之间的劳动合同关系。
乙方从事的工作范围,工作时间等均以本合同为准。
第二条工作内容和工作时间1. 乙方应按照甲方的工作安排和要求,认真履行临时用工的工作任务。
2. 工作时间:乙方按照甲方的工作时间安排从事工作,工作时间为每周工作5天,每天工作8小时,休息时间根据实际情况可以灵活调整。
3. 工作内容:乙方从事的工作内容详见附件工作任务分解表,双方确认后签字生效。
4. 乙方应按照甲方的工作要求,认真履行岗位职责,不得擅自离开工作岗位。
如因乙方个人原因需要请假,应提前向甲方进行请假申请并经甲方同意。
第三条工资和结算方式1. 乙方的工资由甲方按照工作内容、工作时间等相关规定进行结算,工资标准为(具体工资标准填写)。
2. 工资结算周期为(具体结算周期填写),甲方应在结算周期内将工资支付给乙方,乙方应签收并核对工资。
3. 工资支付方式:工资将通过银行转账的方式支付到乙方指定的银行账户。
第四条保密条款1.乙方应妥善保管甲方的商业秘密和技术资料,不得擅自泄露给他人,以免造成甲方的损失。
2.如乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此造成的一切经济损失。
第五条安全生产责任1.乙方应按照甲方的安全生产规定和要求,认真执行相关安全操作规程,确保自身的安全和附近人员的安全。
2.如乙方发现有关安全生产方面的问题,应及时向甲方报告,并配合甲方进行相关处理。
3.如乙方因自身不遵守安全规定造成事故,应承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力施工临时用工合同范本
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的类型越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是为大家收集的电力施工临时用工合同范本,希望对大家有所帮助。
甲方名称:_____________
地址:_____________
法人代表:_____________
乙方姓名:_____________
性别:_____________
年龄:_____________
民族:_____________
文化程度:_____________
籍贯:_________省_________市
现住址:_____________
属于:_________(农业人口/非农业人口)
居民身份证号码:_____________
务工许可证号码:_____________
甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商
同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:
一、合同期限
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
合同期满,本合同自行终止。
如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。
二、生产(工作)任务
甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时生产(工作)任务。
乙方若同意,须服从。
在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。
如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。
三、劳动时间与劳动报酬
(一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。
严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。
(二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。
加班工资,按不低于国家规定的标准执行。
奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。
实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。
具体办法在本合同双方约定栏中约订。
从事夜班的,应发给夜餐费_________元。
(三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本
生活费_________元。
四、劳动保护、保险福利待遇
(一)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。
保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。
缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。
乙方缴纳金额,先由甲方统一支付,后在其当月工资中扣除。
乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。
(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。
(三)乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。
医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。
乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。
(四)乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。
上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。
(五)根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方发给乙方劳动保护用品。
从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的,需持有关部
门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。
五、劳动纪律
(一)按时上下班,不得迟到早退。
(二)严格遵守操作规程,保证生产。
(三)爱护单位财产,不无故损坏公物。
(四)上班工作(生产)时间不得做私事,不得做与生产工作无关的事。
(五)听从指挥,服从调动。
(六)保质保量完成任务,不得投机取巧。
(七)有事及时请示报告,不得擅自主张。
六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职
(一)甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的’相关内容。
(二)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。
如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。
(三)有下列情形之一的,可以解除劳动合同:
(1)双方一致同意的;
(2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的;
(3)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的;
(4)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。
(四)有下列情形之一的,本合同自行解除:
(1)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的;
(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。
(五)乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退;
(1)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的;
(2)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的;
(3)服务态度恶劣,损害消费者利益的;
(4)有贪腐、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的;
(5)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。
(六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辞职:
(1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的;
(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;
(3)人格受到甲方负责人侮辱的;
(4)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法律、政策,侵害工人合法权益的;
(5)经国家批准应征入伍的。
(七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同:
(1)合同期限未满,又不符合第六条第3项情况之一的;
(2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或
大部分丧失劳动能力的;
(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。
(八)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条第(四)款所列情况外,必须提前半个月通知对方。
并办理有关手续。
七、违约责任
甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。
乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。
具体数额由双方协商。
乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离单位手续。
八、双方认为需要约定的其它事项
(一)甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。
房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。
(二)甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。
甲方给乙方膳食补贴每月_________元。
(三)甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共_________元。
(四)计件工资制的,月工资结算办法:_________。
(五)其他需约定事项:_________。
任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果,追究违约金_________元,赔偿金_________元。
九、本合同经双方方签字后生效,甲、乙双方各持一份。
甲方:乙方:。