宾馆水电施工合同完整版
酒店水电工装修合同模板
酒店水电工装修合同模板甲方（业主）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方拟对其所属酒店进行水电装修工程，乙方具备相关资质并同意承担该工程的施工任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就水电装修工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容及标准1.1 本工程主要内容包括但不限于：酒店内部的水管、电线线路的铺设、改造，照明设施、开关插座的安装，以及相关水电工设施的检修与更新。
1.2 乙方须按照甲方提供的装修设计方案和施工图纸进行施工，并确保施工质量符合国家及行业相关标准规定。
二、工程造价及支付方式2.1 双方经协商一致，确定本次水电装修工程的总造价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
2.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：2.2.1 合同签订之日起五日内，甲方向乙方支付预付款人民币_______元，占总价的____%。
2.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付第二笔款项人民币_______元，占总价的____%。
2.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项人民币_______元，占总价的____%。
三、工程期限3.1 本工程的施工开始日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商确定新的竣工日期。
四、质量保证4.1 乙方须保证工程质量符合国家及行业标准，确保施工安全，对存在的质量问题负责返工、修复。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供相应的质量保修期服务，保修期为自竣工验收之日起计算，为期__年。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方按日支付违约金，违约金为总合同价款的____%。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
水电安装工程劳务合同范本(3篇)
水电安装工程劳务合同范本发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物____米，给水管送出建筑物____米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。
(二)裙楼封顶付总工程款___%。
(三)主体封顶付总工程款___%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每____元/次，甲方有权罚款____元/次。
3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
酒店工程水电合同
酒店工程水电合同合同编号：[填写编号]甲方（建设方）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在酒店工程项目中的水电安装工作范围、质量要求、施工周期、费用支付等相关事宜，以保障工程顺利进行和双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程规模：[填写工程规模及主要功能描述]4. 工程内容：包括但不限于室内外给排水、电力布线、照明系统、应急照明及安全出口指示、弱电系统等。
三、施工标准与要求乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方要求。
所有材料和设备应符合国家标准，并提供相应的合格证明。
四、施工周期施工开始日期为[填写日期]，预计完工日期为[填写日期]。
乙方应根据实际进度调整施工计划，并及时通知甲方。
五、费用与支付方式1. 合同总价：[填写合同总价]2. 付款方式：[详细描述付款方式，如分期付款、按进度付款等]3. 变更订单：如需变更工程内容，应及时签订书面变更订单，并明确增减费用。
六、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
八、其他条款1. 保险与安全：乙方应为工程投保相应的保险，并负责施工现场的安全管理。
2. 环境保护：乙方应遵守环境保护法规，做好施工现场的环境管理工作。
3. 知识产权：双方应尊重并保护对方的知识产权，未经授权不得擅自使用。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
十、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
酒店水电维修工程合同范本
酒店水电维修工程合同范本甲方（酒店方）：_______________乙方（维修服务供应商）：_______________一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在酒店水电维修工程项目中的权利、义务和责任，确保维修工程的顺利进行和质量标准的达成。
二、工程范围乙方负责甲方酒店内的水电系统维修工作，包括但不限于水管、水龙头、洁具、照明、开关、插座、配电箱等的检查、维修与更换。
具体工程内容以甲方提供的维修需求清单为准。
三、工程质量乙方应保证维修工程的质量，符合国家相关标准和行业规范。
所有使用的替换材料和设备必须是合格产品，且提供相应的质保服务。
四、工程期限乙方应在合同约定的时间内完成维修任务。
如遇特殊情况需要延期，应及时与甲方沟通并取得同意。
五、费用支付维修费用根据乙方提供的维修报价单确定。
甲方应在工程验收合格后，按照约定的支付方式和时间向乙方支付维修费用。
六、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任由双方协商确定，并在合同中明确。
七、争议解决因执行本合同所产生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项双方可根据实际需要对合同内容进行补充和修改。
所有补充和修改均需以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期至维修工程验收合格并结清所有费用为止。
十、附件本合同的附件包括维修需求清单、维修报价单等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
酒店电路施工合同
酒店电路施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
一、工程概况、规模：甲方位于的酒店电路施工工程（具体施工范围和面积以实际为准）承包给乙方施工。
二、承包形式及承包工作内容：1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：按照甲方提供的电路设计图纸和施工要求，完成酒店电路的布线、设备安装、调试及验收等全部工作。
三、工程质量：乙方必须保证所有电路管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准；施工现场必须达到甲方和我国建设部门的标准化施工的验收标准。
四、安全责任：乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。
在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。
甲方应提供蓝图及原有电路管线。
五、结算价格及付款方式：本工程总价为人民币大写元整（小写：元）。
工程将在年月日主要部分完工；工程竣工验收合格后在月日支付%工程款；余款待一星期内全额付清。
六、材料：1、乙方应按照甲方的要求，使用符合国家标准的材料进行施工。
材料进场前需经甲方验收合格后方可使用。
2、乙方应在施工过程中妥善保管材料，防止材料损失、损坏，如有损失、损坏，乙方应承担相应责任。
七、工期：本工程约定的工期为天，自工程开工之日起算。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金为工程总价的%。
八、保修期：工程竣工验收合格后，乙方应按国家规定和合同约定对工程进行保修，保修期为年。
在保修期内，如出现施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7个工作日内到达现场进行修复，否则甲方有权另行委托他人进行修复，所产生的一切费用由乙方承担。
九、违约责任：1、乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为工程总价的%。
2、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程款的%。
小型酒店水电安装合同范本
小型酒店水电安装合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方为__________(酒店名称)的合法拥有者，欲进行酒店内部水电系统的安装与改造；乙方为具备相应资质的专业水电安装公司，愿意接受甲方的委托完成上述工作。
经双方充分协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程内容1.1 乙方负责甲方酒店内全部水电系统的设计与安装，包括但不限于照明电路、插座、开关、配电箱、水管、卫浴设施等。
1.2 乙方需确保所安装设备及材料符合国家相关标准及行业规范。
第二条工程质量与标准2.1 乙方必须保证工程质量达到国家规定的标准，满足甲方的使用要求。
2.2 所有安装工作均应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
第三条工程期限3.1 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。
3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
第四条合同价款4.1 本工程总价款为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
4.2 付款方式为：预付款30%，主体工程完成后支付40%，验收合格后支付余下的30%。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程延期，乙方不承担责任。
第六条验收6.1 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收。
6.2 如验收不合格，乙方应在约定时间内无偿修复至合格标准。
第七条保修条款7.1 乙方对所施工的水电系统提供__年的质保期，自验收合格之日起计算。
7.2 在质保期内，如出现非人为损坏的质量问题，乙方应在接到通知后及时维修。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事项9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电安装合同模板(4篇)
水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
酒店改造水电施工合同模板
酒店改造水电施工合同模板甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方为___________酒店的合法所有者，欲对其酒店进行改造升级，特委托乙方进行水电施工工程。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 乙方负责酒店内所有水电系统的改造工作，包括但不限于给排水系统、照明系统、空调系统的电力供应等。
2. 乙方应根据甲方提供的改造设计图纸和技术要求，确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。
二、施工期限1. 本工程预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的竣工日期。
三、工程造价与支付方式1. 本工程总造价为人民币____元，具体费用构成详见附件《工程预算书》。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：- 预付款：合同签订后____天内支付总造价的____%。
- 进度款：根据工程进度分批支付，每批次支付金额及条件见附件《支付计划表》。
- 尾款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。
四、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求，提供____年的质量保证期。
2. 工程竣工后，甲方将组织专业人员进行验收，验收合格后方可支付尾款。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，具体赔偿方式见附件《违约责任书》。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，计算方式见附件《违约责任书》。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，所作补充均须书面形式，并作为本合同不可分割的一部分。
酒店水电维修工程合同范本
酒店水电维修工程合同范本甲方（业主）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方为_____________酒店的合法拥有者，现因酒店内水电系统需要维修与改进，特委托乙方进行相关工程的施工与维护。
经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，订立如下合同条款：一、工程概述本合同所涉及的酒店水电维修工程包括但不限于：对现有水管、电线的检查与更换，安装新的节能灯具，提升电力系统的安全性能，以及确保所有维修工作符合国家现行的相关标准和规定。
二、工程范围与要求1. 乙方应按照甲方提供的技术要求和规范进行施工。
2. 所有维修材料需经过甲方验收合格后方可使用。
3. 施工过程中，乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场的安全。
4. 工程完成后，乙方应提供完整的工程资料和操作手册。
三、合同价格合同总价为人民币________元，包含所有维修材料费、人工费及其他相关费用。
四、支付方式1. 合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款。
2. 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的40%。
3. 工程完工并通过甲方验收后，支付剩余的30%。
五、工期与验收1. 乙方应在约定的时间内完成工程，并通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到乙方通知后的七个工作日内完成验收。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
饭店水电安装施工合同模板
饭店水电安装施工合同模板甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）鉴于甲方拟在其饭店进行水电安装工程，甲乙双方本着自愿、平等和诚实信用的原则，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，经友好协商就甲方饭店水电安装工程的开展达成如下协议：一、项目概况本工程包括饭店的水电系统的设计、施工及安装，并将会按照本合同规定的施工标准和质量要求进行实施。
二、工程内容1. 设计：乙方将负责进行饭店水电系统的设计工作，设计内容应符合国家相关标准及甲方需求。
2. 施工：乙方将根据设计方案，进行饭店水电系统的施工和安装工作，确保施工进度和质量。
3. 监理：乙方将组织相关人员对整个施工过程进行监理，保证施工过程中的质量和安全。
4. 支持配合：甲方将保证在施工期间提供必要的支持和配合，确保施工工作的正常进行。
三、施工期限本合同约定的工程施工期限为（具体日期），乙方应在约定的时间内按照相关要求完成所有工程。
四、价格及支付方式1. 本工程的总价为（具体金额），甲方应在工程开工时支付合同总金额的30%作为预付款；施工过程中，根据工程进度将分期支付合同总价的60%；工程验收合格后，支付合同总价的10%作为尾款。
2. 如因合同履行过程中发生变更，造成工程费用增减，乙方应在变更后的三日内向甲方提出调整后的工程总价，经双方协商一致后再行实施。
3. 甲方支付款项的方式为（具体支付方式），支付给乙方指定的账户。
五、施工标准和质量要求1. 乙方承诺本工程将按照国家相关水电工程标准进行施工，并保证工程的质量符合相关标准要求。
2. 乙方应严格按照设计方案进行施工，确保施工过程的合理性和安全性。
3. 乙方应对施工现场进行管理和监督，确保施工过程中不发生质量问题和安全事故。
六、保修期和售后服务1. 乙方承诺工程竣工后提供12个月的保修期，保修期内如有质量问题，乙方应免费修理或更换。
2. 工程竣工后，乙方应提供相应的维护及售后服务，解决甲方在使用过程中遇到的问题。
宾馆水电暖改造合同范本
宾馆水电暖改造合同范本《宾馆水电暖改造合同》甲方（宾馆方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方宾馆水电暖改造工程达成一致，签订本合同，并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________宾馆水电暖改造工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：对宾馆现有水电暖设施进行改造，包括水路、电路、供暖系统的改造等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含工程设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等全部费用。
三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为__________年__________月__________日。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方说明原因，并协商延期。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行工程设计、施工。
4.2 工程质量应达到甲方要求，并符合国家现行有关质量检验标准。
五、付款方式及进度5.1 本工程采用分期付款方式，具体付款进度如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程报价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程报价的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程报价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期为一年，质保期满后无质量问题甲方一次性支付给乙方。
5.2 乙方开具正规发票，甲方按付款进度支付相应款项。
六、违约责任6.1 乙方如未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同金额的5%。
6.2 甲方如未按约定时间支付款项，应支付乙方滞纳金，滞纳金为应付款项的每日2%。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电施工承包合同(4篇)
水电施工承包合同甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就工程施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称工程地点：建筑面积：平方米第二条工程承包范围图纸所示内容（水电、避雷）、高低压电缆及其桥架安装、双电源、高压电施图二次设计中除应供电局施工以外的全部施工内容、施工现场临时水电、公共部位灯具，图纸会审纪要、甲方变更、甲方安排的其他零星安装工程，下水管至化粪池安装，均含在内不增加费用。
第三条工程工期1．与土建同步2．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到《现行国家工程质量验收标准》的要求。
固乙方原因，产生质量不合格造成返工损失的材料、人工等均由乙方自行承担。
第五条标准规范本合同适用标准规范：《现行国家工程质量验收标准》第六条乙方责任和义务1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2．根据工程情况满足施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
3．乙方施工机械设备、均自行负责购置。
4．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
5．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲•方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
6．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；7．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
酒店水电施工合同模板
酒店水电施工合同模板甲方（发包人）：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方（承包人）：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：经甲、乙双方协商一致，就酒店水电施工项目达成如下协议，并严格遵照执行：一、工程名称及位置1.1 本项目名称为“XX酒店水电施工项目”。
1.2 工程地址为：（具体地址）二、工程内容2.1 乙方承担本项目的水电安装等相关工程内容，包括但不限于：水管、电线等材料的购买、安装及调试等工作。
2.2 乙方需保证工程符合相关法律法规及标准要求，并承担因施工质量引起的后果和责任。
三、工程进度及验收3.1 乙方应根据双方约定的工程进度，按时保质保量完成各项工程。
3.2 甲方有权对乙方完成的工程进行现场检查和验收，如发现质量问题，乙方需在约定时间内整改并重新进行验收。
如验收合格，方可进行下一阶段工程。
3.3 工程最终验收合格后，乙方须将工程移交甲方，并提供完整的施工资料及保修书等相关文件。
四、工程价格及支付方式4.1 本项目总工程量以XX万元为基准，具体价格按实际工程量结算。
4.2 工程款项分期支付，具体支付方式为：第一期：XX万元，工程开工后支付；第二期：XX万元，工程完成XX%后支付；第三期：XX万元，工程完成XX%后支付；第四期：尾款，工程最终验收合格后支付。
五、紧急变更与终止5.1 如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，应及时通知甲方并提供书面证明，经甲方认可后可延期。
5.2 若乙方严重违反合同规定，或工程多次未按时交付，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担相关责任。
六、法律责任本合同如发生争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院处理。
协商期间，合同的履行不得停滞。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签署之日生效，有效期至工程最终验收合格之日止。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并签署书面协议后执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
酒店水电装修合同5篇
酒店水电装修合同5篇酒店水电装修合同篇1发包方：________(以下简称甲方)。
承包方：________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条、工程名称：______________第二条、工程地点：______________第三条、承包范围：______________第四条、工期：开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_____年_____月_____日工期：_______天第五条、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任：(1)负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任：(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求，确保工程如期完成。
第七条、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
第八条、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
第九条、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
水电施工合同范本最新整理版7篇
水电施工合同范本最新整理版7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程质量和进度，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________水电安装工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸范围内所有内容。
具体包含但不限于水电管道安装、设备设施安装、调试及保修等。
二、合同工期1. 承包方应按甲方要求的工期完成全部工作。
2. 遇有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延：因甲方原因影响开工；不可抗力；因甲方变更计划或变更施工图。
三、合同总价及付款方式1. 本工程暂定总造价为人民币______元（大写：______元整）。
实际造价以双方最终结算为准。
2. 付款方式：本工程款项按照工程进度进行支付。
具体支付节点如下：（1）完成基础工程并验收合格后______日内支付总造价的______%；（2）完成主体工程并验收合格后______日内支付总造价的______%；（3）全部工程竣工并经竣工验收合格后______日内结清余款。
四、质量标准及验收方式1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。
如因承包方原因达不到质量标准，由承包方承担一切责任和经济损失。
五、材料设备供应及保修服务承诺等事项约定如下：……（此处省略具体条款内容请根据实际情况进行补充和完善）……双方应严格遵守以上各项承诺和规定履行合同义务确保工程质量安全环保文明施工按期交付使用保修服务到位并承担相应责任和损失赔偿费用等经济责任和法律责任……具体内容以实际签署的合同为准）。
酒店水电工程施工合同范文
酒店水电工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方酒店水电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：甲方酒店水电工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成酒店水电工程的施工，包括但不限于水管道铺设、电路布线、设备安装、系统调试等工作。
1.4 工程工期：本工程计划自合同签订之日起____个月完成，具体施工进度按照甲乙双方协商确定的施工计划执行。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 价格组成：合同总价包括人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。
2.3 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、施工要求3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
3.3 乙方应保证施工现场的安全，严格按照安全生产规定进行施工，确保施工过程中无人身伤亡和财产损失。
3.4 乙方应做好施工现场的清洁工作，施工结束后按照甲方要求进行场地清理。
四、质量保证4.1 乙方应对施工质量负责，工程验收合格后，质保期为一年。
4.2 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7个工作日内到达现场进行维修或更换，否则甲方有权扣除质保金作为赔偿。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
宾馆水电施工合同完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________宾馆水电施工合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)由甲方承建的福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。
根据工程的具体情况，遵守平等、自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方将本项目的水电安装工程分项承包给乙方，为了保证双方责、权、利和义务关系，保证质量、安全和进度，满足甲方与建设单位签订的工程总承包合同完全履行。
依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规，双方就本项目建设工程分包事项达成协议，签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1、工程名称：福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。
2、工程地点：福建省泉州市桃源山庄。
3、结构类型：框架剪力墙结构。
4、承包总建筑面积：约m2。
第二条承包方式与范围1、承包方式福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程项目，采取包工包料方式承包。
即由乙方承担水电安装所使用一切材料、人工、机具、安全防护等(安全帽由甲方项目部统一购置、费用由乙方承担)费用。
2、承包的范围福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼建设工程水、电安装工程全过程的工作。
第三条承包价款及工程量计算方式本工程项目按以下计价依据计价后，依建设单位结算审定的总价为基数，支付甲方管理费、税收、及业主要求的优惠%等计费比例合计后，为承包总价：1、经审查通过的设计施工图;2、定额依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx);《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版);《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版);3、机械台班单价：按照福建省建设厅发布施工期间各季度福建省施工机械台班单价4、施工期间泉州市各月份材料信息价格平均值;5、材料信息价格：安装工程材料参考《20xx泉州工程造价管理》、《20xx年福建工程6、与定额计价相配套的现行政府红头文件;7、本工程劳动保险费、风险费及工程排污费不计算;8、本工程税金按3.445%计算。
9、主要材料品牌：镀锌钢管及焊接钢管：衬塑钢管：电工PVC套管、UPVC排水管：PP-R给水管：开关、插座：配电箱、柜元器件：电线、电缆：阀门：长应急灯：卡箍管件：火灾报警设备：风机：风口及风阀：主要材料购置时必须先提供样品、报价，报甲方项目部批准、签证后，再行采购;未批准、签证采购的材料，甲方不予认可，由此发生的一切经济损失由乙方承担。
10、工程量计算相关说明：⑴、照明、插座的线管采用UPVC 塑料管;⑵、除了空调插座，套房内其它插座管线盒取消;⑶、照明公共部份按图计算，套房内除了阳台灯具按图外，其它套房内灯具均按大平底灯头及40W普通灯泡算，卫生间排气扇及其管线盒不计;⑷、给水管从水表箱至用户用水点单层按PP-RDN20管，复式按PP-RDN25管。
每房暂按10米另加一个普通速开水龙头计算，其余支管不计;水表前给水管按衬塑钢管计算;水表按普通螺纹水表计算;不包括水表箱。
⑸、所有卫生洁具均不计算;⑹、电施中电气总进户只计预埋管，不包括管内电缆;⑺、因设计不一，生活排水管、雨水管及空调冷凝水管均按UPVC排水管计算;第四条付款方式1、本工程按月结算工程进度款，乙方必须在每月22日前，向甲方报送经甲方现场管理人员认可的实际完工工程量报告;甲方在15个工作日内，确认并支付完工工程量85%的工程进度款;工程验收合格，交付建设单位后，工程支付到已完工工程量的95%;全部工程项目完工，建设单位结算后支付到97%;预留结算款的3%作为工程质量保修金，保修金返还按照建设单位规定执行;2、支付工程款时乙方提供等额发票(人工费部分提供收据，材料、机具部分提供税务有效发票)。
工程进度款中，人工费按40%计算。
3、每次进度款分两次支付，其中第一次支付当次应付进度款的40%，予以发放工人工资;每月发放工资时，甲方监督发放，工资发放表签名必须是工人本人;4天内工人无异议后，再将此次工程进度余款付清。
第五条工程质量及验收标准1、工程质量必须达到国家、地方、行业现行施工及验收规范优良标准。
2、乙方必须无条件接受甲方对工程质量的检查、监督工作，无视甲方提出的质量整改要求，抵制、不听劝阻的，每次罚款500元，并对甲方认为不能配合管理的人员，乙方应予以辞退。
若因施工质量不能一次通过验收，整改时间超过2小时，每次罚款500元，超过半天罚款1000元，超过1天罚款20xx元;若第二次复验仍未能通过，加倍处罚;若3次或三层不能一次性通过验收，乙方应无条件退场。
乙方工程尾款作为违约金归甲方，履约保证金不返还。
3、本工程项目所有材料必须经甲方验收合格后，方可使用。
第六条施工工期1、根据甲方项目部安排的月、周施工进度计划的时间、期限，保证按质、按量、按期或提前完成所有本项目的施工任务。
2、乙方接到施工任务单后，认真研究制定，完成施工任务的施工方案，编制工、料、机、施工进度实施计划表，书面报告完成施工任务建议、意见，报栋号长、项目经理审批后实施;3、若由于乙方施工人员素质不高，技术力量不强，人力不足等原因，未能按施工进度计划完成，并报验的，每延误4小时罚款1000元，每延误1天罚款5000元。
4、若因图纸变更、连续停电4小时以上、暴雨及不可抗力的原因造成的停工，经甲方现场负责人及项目经理签字认可，工期顺延。
5、因乙方安装施工工艺、质量，不符合设计或施工规范要求、误读图纸等造成的施第七条甲方的责任1、负责下达施工任务书;协调业主、监理、施工班组及有关部门的工作关系;负责乙方的施工工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度执行的指挥、监督与管理。
2、提供乙方一套完整的施工图纸、设计变更资料及其他相关的技术文件。
3、负责施工技术方案、规范、规程、安全的交底。
4、按施工平面布置图提供施工用水、电接点(接点以外部分工料费由乙方负责);提供垂直运输机械。
5、按本合同约定支付工程款。
6、有权要求乙方更换甲方项目部认为不称职的施工人员。
7、为乙方提供施工场地。
第八条乙方责任1、乙方的工人进场后(包括施工过程中的每批工人)，乙方必须向甲方项目部报工人花名册、计生审验证、身份证、施工员证(相关人员)复印件及两张一寸近期免冠照片，由甲方项目部统一办理上岗证、暂住证(费用由乙方承担);乙方每个工人进场必须与甲方签订劳务合同，否则，甲方不予确认其属项目部参与施工人员。
2、乙方在施工过程中，必须严格按有关安全操作规程进行操作，必须遵守现行施工技术规范、规程，按照设计要求和甲方的技术交底要求施工，并对进场员工进行安全、技术教育。
3、乙方必须配备至少3名，具有足够能力的施工技术人员跟班作业。
4、乙方负责承担工人工资发放责任，并如实填报工资表，凡因工人工资原因，向甲方闹事或向有关部门投诉的，每次罚款1000元。
5、甲方有权监督乙方发放工人工资，必要时，甲方有权按乙方提供的工人工资表，从乙方进度款中直接代乙方发放工人工资。
6、乙方人员不得随意动用和破坏现场非乙方的各种设施、设备、材料，如确需使用，必须经甲方有关负责人同意，方可使用，如有损坏照价赔偿。
7、对施工质量连续跟踪控制、检查，每一施工工序完成后，班组长及技术人员必须进行自检，达到优良后报甲方项目部复核、检查，合格后方可移交下道工序。
8、乙方场内所有材料、机具自行保管、看管。
9、乙方所用的机具必须符合安全生产要求，电线、电缆必须符合施工用电安全要求。
第九条工程质量管理制度1、本工程质量要求为优良工程等级，乙方在施工过程中必须严格按照验收规范及有关规定施工。
乙方完成实物产品，必须达到顺利交付验收，若不能顺利交付验收，其发生返工等一切费用由乙方负责。
2、凡质量不优良者，必须返工，返工造成的一切人工、材料等损失由乙方负责。
3、乙方未与甲方协商达成一致意见，擅自停工的罚款20xx0元，擅自退场的，甲方有权把乙方的工程尾款作为违约金没收，以弥补下步工程的损失。
第十条生产管理制度1、项目部由项目经理负总责，生产经理、技术负责人、工长、质检员、安全员、材料员、预算员、财务组成，各职能人员统一服从项目经理领导，分级管理，服从安排，听从指挥。
2、乙方应根据所承担的任务配备足够的施工力量，保证施工任务准时、按质、按量完成。
3、项目部制定和公布的各项规章制度及遏制质量通病、整治施工环境的处罚，是工程质量和安全文明施工的保证措施。
违反者一律受到处罚，由甲方开出罚款通知单交乙方，到每次拨付工程款时一并扣除。
4、属本工程范围内的不计认何计时工，各种材料的装卸，由相关工种负责，乙方不得以任何理由推辞。
5、乙方施工必须服从甲方统一调度，若乙方施工人员不听从甲方指挥的或甲方发现乙方施工人员不能胜任本岗位工作的，甲方有权责令乙方进行岗位调整或辞退。
第十一条施工安全1、乙方必须无条件严格按照现行施工安全操作规程、甲方项目部制定的安全生产责任制、安全技术交底规定施工，严禁违章作业，杜绝安全事故发生。
若由违章，按相关规定处罚。
2、施工前乙方应做好施工人员的安全思想教育，交待安全注意事项，做好安全技术交底工作并做好交底记录。
3、乙方施工人员必须无条件配合甲方做好，施工现场的安全工作，工人进入工地必须戴安全帽、工作卡，不准穿“三鞋”，一旦发现，每人次罚款50元。
4、施工前应认真检查作业环境，发现不安全因素，必须纠正处理后方可进行施工作业。
5、凡发生工伤事故者，事故费用在10000元以内者，由乙方自行解决，并承担其费第十二条文明施工1、乙方施工使用的机具、材料等，按甲方指定的地点放置整齐，不得堵塞施工道路，做到当日工完料清，保持场地整洁有序。