水利水电土建工程施工合同通用合同条款范本
水利水电土建工程施工合同7篇
水利水电土建工程施工合同7篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程顺利实施,经甲乙双方充分协商,达成以下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:__________水利水电土建工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括堤防建设、水库建设、灌溉渠道建设等土建工程内容。
4. 工程规模:具体工程量按照甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。
二、工程期限工程开工日期:______年______月______日。
工程竣工日期:______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成,经甲乙双方协商可相应顺延工期。
三、工程质量要求及标准工程质量符合国家水利水电工程建设的相关法律法规要求及行业技术标准。
施工过程中应按照设计图纸、技术规范和要求进行施工,确保工程质量达标。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:根据甲乙双方确认的工程量清单及单价计算确定。
具体金额详见附件《工程预算书》。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付节点及比例为工程开工后______个月内支付工程造价的______%,之后每月支付工程造价的______%,工程竣工验收合格后支付剩余款项。
乙方应向甲方提供合法有效的税务发票。
五、材料设备供应及人员安排1. 乙方负责工程所需材料的采购、运输及保管,确保材料质量符合要求。
甲方有权对材料进行检验。
2. 乙方应按照工程进度安排足够的施工人员及设备,确保工程进度和质量。
甲方有权对施工现场进行监管。
六、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全施工规范,加强现场安全管理,确保施工过程中人员及设备的安全。
同时,乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
因乙方原因导致的安全事故及文明施工问题,由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的,应按每日万分之______的比例向乙方支付逾期付款违约金。
《水利水电土建工程 施工合同》
《水利水电土建工程施工合同》甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况。
1. 工程名称:咱们这个水利水电土建工程呀,它可有个响亮的名字呢,就叫[具体工程名称]。
2. 工程地点:这个工程坐落在[具体地点],那可是个很有潜力的地方哦。
3. 工程内容:这里面包括好多好玩的东西呢,像土建工程里的基础建设啦,比如挖挖地基,筑牢基础,还有水利水电相关的设施建设,像修建渠道、安装水电设备之类的。
二、工程承包范围。
乙方呢,要把整个水利水电土建工程按照甲方的要求都包下来哦。
从开始的场地清理,到最后的工程收尾,每一个小细节都不能放过。
比如说,那些小石子要摆放整齐,那些水电线路要接得稳稳当当的,就像给这个工程穿上一件漂亮又合身的衣服一样。
三、合同工期。
1. 开工日期:咱们就定在[具体日期]开始干活啦,这一天就像工程的生日一样呢。
2. 竣工日期:那得在[具体日期]之前把工程全部搞定哦。
这个时间可是很重要的,就像一场赛跑,要在规定的时间内跑到终点。
四、质量标准。
这个工程的质量呀,必须得达到国家规定的水利水电土建工程的标准。
不能马虎,就像盖房子一样,每一块砖都要稳稳地放在它该在的地方。
工程要坚固耐用,那些水利设施要能经受得住水流的考验,水电设备要能正常运转,可不能三天两头出毛病。
五、合同价款。
1. 本合同的价款是[具体金额]元。
这个钱可是经过咱们双方仔细商量才定下来的呢,每一分钱都有它的用处。
2. 这个价款包括了乙方完成整个工程所需要的所有费用,像人工啦、材料啦、设备使用啦,还有那些杂七杂八的小费用。
水利水电工程标准施工合同范本
水利水电工程标准施工合同范本水利水电工程标准施工合同范本「篇一」甲方:(发包方)乙方:(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况1、工程地点:2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
2023年水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)
2023年水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)第一章总则第一条合同双方:甲方为(以下简称为甲方),乙方为(以下简称为乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经甲乙双方充分协商,就水利水电土建工程施工事宜达成如下合同:第二章工程概述第二条工程名称:水利水电土建工程第三条工程位置:(填写工程位置)第四条工程内容:(填写工程内容)第五条工程规模:(填写工程规模)第三章工程进度第六条工程周期:工程周期从合同签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。
第七条工程进度计划:甲方与乙方应共同制定并签订工程进度计划表,合同双方均须按照计划表履行各自的责任。
第八条工期延误处理:如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应负责向乙方支付工期延误赔偿费。
第四章价格与款项支付第九条工程价格:工程价格为人民币(填写具体金额)元。
第十条付款方式:乙方应按照合同约定的进度,向甲方提供交付工程的阶段性质量报告,甲方在验收合格后应及时支付相应款项。
第十一条违约金:甲方或乙方如发生违约行为,应按照合同约定支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写具体比例)%。
第五章质量与安全保障第十二条工程质量:乙方应按照国家相关法律法规和标准,保证工程质量符合合同约定。
第十三条工程验收:工程竣工后,甲方有权组织专业人员对工程进行验收。
如发现工程存在质量问题,乙方应负责修复或进行其他合适的处理。
第十四条安全保障:乙方应按照国家相关法律法规和标准,做好工程施工过程中的安全保障工作,确保施工场所的安全。
第六章知识产权保护第十五条知识产权归属:在工程施工过程中,乙方所创造的智力成果以及相关技术方案等知识产权归乙方所有。
第十六条保密义务:甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方机密信息进行保密,不得擅自披露给第三方。
第七章争议解决第十七条争议解决方式:合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应首先以友好协商的方式解决。
如无法达成一致,应提交仲裁委员会仲裁。
水利水电工程施工合同范本4篇
水利水电工程施工合同范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1水利水电工程施工合同范本甲方(委托方):________________(以下简称甲方)乙方(承包方):________________(以下简称乙方)经双方友好协商,就甲方委托乙方承建___________________________工程,达成如下协议:第一条工程名称、位置及规模1.1 甲方委托乙方承建的工程名称为____________________________________,坐落于______________________,总规模为______________________,包括但不限于_________________________(以下简称工程)。
第二条工程内容及范围2.1 乙方应按照国家有关法律、法规的规定和甲方提供的施工图纸及设计要求,按照合同约定的工程内容及范围,完成工程建设。
第三条合同价款3.1 工程总价款为人民币_________________元整(大写:____________________元整),包含但不限于劳务报酬、材料费、机械设备费、安全文明施工费、税费等,具体分部分项价款见附件《工程价款清单》。
第四条工程工期4.1 工程工期自合同生效之日起计算,至验收合格并交付使用之日止,工期共计____________日历日。
若因不可抗力原因导致工期延长的,双方可协商调整工期。
第五条预付款及进度支付5.1 甲方应按合同约定的进度支付款项,具体支付比例及支付时间见附件《支付进度表》。
5.2 乙方应在甲方支付款项后按时保质保量完成工程施工,不得拖延工期。
第六条质量要求6.1 乙方应按照国家有关标准和规定,确保工程施工质量符合甲方要求,达到设计要求和安全标准。
6.2 工程竣工后,乙方应负责对工程进行整改维修,并保修期为______________个月。
第七条安全保障7.1 乙方应建立健全安全管理制度,保障工程施工现场安全,严格执行安全操作规程,确保无事故发生。
水利水电土建工程施工合同范文(3篇)
法定代表人(或授权代表):[乙方法人代表姓名]
通讯地址:[乙方通讯地址]
联系电话:[乙方联系电话]
鉴于甲方拟委托乙方进行水利水电土建工程的施工,甲乙双方就有关事项达成如下合同:
第一章 项目概况
1.1 工程名称:[工程名称]
1.2 工程地点:[工程地点]
1.3 工程内容:按照甲方提供的设计图纸和施工要求,对水利水电土建工程进行施工、调试和竣工验收。
第二条 工程内容
1. 乙方将按照甲方的设计要求和工程计划,负责工程的施工,并确保工程质量;
2. 工程包括但不限于土石方工程、基础处理工程、土建结构工程、水电安装工程等;
3. 乙方需要提供工程所需的材料和机械设备,并确保材料和设备符合国家标准和施工要求。
第三条 工期安排
1. 工程开始日期为XXXX年XX月XX日,预计工期为X个月/周;
2. 工期延误若由甲方原因造成的,甲方需按照每延误一天赔偿乙方合同总价款的0.1%作为违约金;
3. 工期延误若由乙方原因造成的,乙方需按照每延误一天赔偿甲方损失的0.1%作为违约金。
第四条 工程费用及支付方式
1. 乙方施工总价款为(总价款金额),根据工程进度进行支付;
2. 工程款支付方式为XX%的预付款,在合同签订后的X天内支付;其余款项根据工程进度结算,结算时间为每个月的X日,结算金额应在X天内支付;
水利水电土建工程施工合同5篇
水利水电土建工程施工合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方承担水利水电土建工程施工事宜,经友好协商,达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容简述]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日三、工程价款及支付方式1. 工程总价:[工程总价]人民币。
2. 支付方式:分期支付,具体支付节点和金额根据工程进度进行约定。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 验收标准:按照国家和地方相关水利水电工程验收标准执行。
3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按约定及时向乙方提供施工图纸和相关技术资料。
2. 甲方应协调施工现场周边关系,确保施工顺利进行。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
六、乙方责任与义务1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工。
2. 乙方应确保施工质量,达到国家或地方相关质量标准。
3. 乙方应确保施工现场安全,防止事故发生。
4. 乙方应合理组织施工,确保工程按期完成。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应制定安全施工措施,确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范,保持施工现场整洁。
3. 若因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担损失。
九、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
水利水电施工合同范本(9篇)
水利水电施工合同范本(9篇)水利水电施工合同范本(9篇)水利水电施工合同范本篇1 发包人:_________法定代表人:_________承包人:_________法定代表人:_________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_________工程地点:_________工程内容:_________二、工程承包范围:三、合同工期开工日期:______年____月____日;竣工日期:______年____月____日;合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准:合格,争创优良。
五、合同价款:_____万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《条款》相关规定。
七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
水利部办发的水利水电施工合同6篇
水利部办发的水利水电施工合同6篇篇1水利部办发的水利水电施工合同一、总则水利部办发的水利水电施工合同,是为规范水利水电施工活动,保障水利水电工程施工安全和质量,促进水利水电事业发展而制定的。
本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
二、合同的订立1. 买方:水利部2. 卖方:施工单位3. 施工地点:由买方指定的水利水电工程施工地点4. 合同标的:买方委托卖方负责进行水利水电工程的施工,包括但不限于土石方工程、水工建筑工程、机电设备安装工程等内容5. 合同价格:买卖双方在合同中约定的合同价格为人民币(大写)(小写),其中包括工程设备、人工、材料、运输费用等费用,合同价格不包括特殊情况下的额外费用6. 合同期限:买方委托卖方进行的水利水电工程施工期限为(具体时间),若因买方原因导致施工延误,可酌情延长施工期限7. 付款方式:买方按照合同约定的进度支付款项给卖方,具体支付方式和时间由双方另行约定三、权利义务1. 买方的权利:(1)有权对施工过程进行监督和检查,确保施工质量和安全;(2)有权要求卖方按照合同约定的工程质量和工期完成工程;(3)有权根据工程进度支付款项;(4)有权要求卖方对工程中存在的质量问题进行整改。
2. 卖方的权利:(1)有权按照合同要求完成工程,并按时收取款项;(2)有权要求买方提供施工所需的工程设计、土地使用权等文件资料;(3)有权对买方提供的工程设计和要求进行合理修改和完善;(4)有权要求买方在发现工程问题时及时通知并配合进行整改。
3. 买方的义务:(1)支付合同金额;(2)提供工程建设所需的土地使用权、工程设计等文件;(3)对施工过程进行监督和检查;(4)及时协调解决工程问题。
4. 卖方的义务:(1)按照合同要求完成工程,并保证质量和安全;(2)按照合同约定的时间完成工程;(3)按时收取款项;(4)配合买方对工程进行监督和检查;(5)对买方提出的问题进行及时整改。
四、合同解决办法1. 若因买卖双方原因导致合同无法履行,可协商解决或向有关部门申请调解;2. 若买卖双方在合同履行过程中发生争议,可协商解决或向有关部门申请仲裁;3. 合同解决过程中,买卖双方应保持沟通,尊重对方立场,寻求公平合理解决方案。
水利部办发的水利水电施工合同6篇
水利部办发的水利水电施工合同6篇篇1水利部办发的水利水电施工合同一、緣起水利水電施工合同是水利水電工程項目的基礎文件。
它不僅規定了各方當事人的權利義務,確定了工程的技術要求和標準,還為工程的施工、監理、驗收等提供了遵循的準則。
因此,水利部特別發布了《水利水電施工合同》作為水利水電工程項目施工合同的指導文件,以保證工程的順利進行和高質量完成。
二、合同內容1. 合同簽訂水利水電施工合同由發包人和承包人簽訂,雙方必須在確定工程範圍、品質要求、價格標準、工期計劃等方面達成一致意見。
2. 合同目的水利水電施工合同的目的是確定施工範圍、定義各方當事人的權利義務,明確項目進度、品質等要求,保證項目的高質量、高效率完成。
3. 合同內容水利水電施工合同內容包括但不限於以下內容:(1)合同編號、合同名稱、簽訂日期等基本信息;(2)工程基本情況、工程範圍、施工地點等基本資料;(3)工程價格、付款方式、工程款支付進度等財務條款;(4)施工進度、施工要求、品質標準等技術條款;(5)風險控制、保險責任、爭議解決等其他條款。
4. 合同執行水利水電施工合同的執行應嚴格按照合同條款履行,如承包人應按時按質完成施工任務,發包人應按時支付工程款等。
5. 合同變更若發包人或承包人需要對合同進行變更,應經雙方同意,並以書面形式確定變更內容及相應資金調整。
6. 合同終止水利水電施工合同在施工過程中若存在重大爭議或其他原因,可能導致合同終止,此時應按照合同條款處理相關事宜。
三、合同重要性水利水電施工合同作為水利水電工程項目的基本文件,對保障工程的順利進行和高質量完成具有重要意義。
只有制定明確、合理的合同內容,才能最大程度地保證各方當事人的權益,確保工程項目的平穩進行。
因此,水利部發布的《水利水電施工合同》必須嚴格執行,確保水利水電工程項目的安全、穩定、高效進行。
總之,水利水電施工合同的締結不僅是一個法律程序,更是一個管理規範。
只有嚴格遵守合同內容,確保權利義務的明確、施工要求的明確,才能確保水利水電工程項目的順利進行和高質量完成。
水利水电工程施工合同范本6篇
水利水电工程施工合同范本6篇第1篇示例:水利水电工程施工合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就水利水电工程施工事宜达成如下合同:一、工程名称:(填写工程名称)五、工程费用:本工程的总造价为人民币(填写具体金额),由甲方支付给乙方。
六、工程进度:乙方应按照双方约定的工期要求,按时完成工程。
七、施工质量:乙方承诺按照相关标准及质量验收指标,确保工程质量符合要求。
八、安全保障:乙方应做好施工过程中的安全管理工作,确保施工现场的安全。
九、设计变更:如在工程施工过程中,因不可抗力或其他原因需要对设计进行变更,应经双方书面协商同意。
十、竣工验收:工程竣工后,双方应组织竣工验收,确保工程符合相关验收标准。
十一、合同履行:本合同自双方签字盖章之日起生效,自工程竣工验收合格之日止。
甲方:(盖章)日期:年月日备注:本合同一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。
以上为水利水电工程施工合同范本,双方签署之后应严格按照合同内容执行,确保工程顺利完成。
如遇到任何问题,双方应通过协商解决,以确保双方合作顺利进行。
希望本合同能够为双方合作提供有力保障。
第2篇示例:水利水电工程施工合同范本甲方:(施工方)乙方:(业主方)为了明确双方的权利和义务,甲、乙双方本着平等互利的原则,共同遵照合同签订。
就乙方委托乙方进行水利水电工程施工事宜,达成如下协议:一、项目名称乙方委托甲方进行水利水电工程施工,具体项目名称为_______________。
二、工程范围1. 项目区域:__________。
2. 工程内容:包括但不限于水库、水电站、水泵站、水保工程等。
3. 工程规模:__________。
三、工程价款及付款方式1. 工程价款:总工程价款为__________。
2. 工程费用支付方式:按照进度支付,具体如下:(1)工程开工前,乙方预付工程价款的____%作为合同履行保证金;(2)工程开工后,按照工程进度支付工程价款,分____次支付,每次支付比例为____%。
水利水电施工合同范本5篇
水利水电施工合同范本5篇篇1水利水电施工合同范本甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)鉴于甲方拟委托乙方执行水利水电工程项目,现双方经友好协商,就有关事项达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方委托乙方承包(项目名称),项目位于(项目位置),项目范围包括但不限于(详细工程内容)。
第二条价格及支付方式1. 总承包价为(总金额),其中工程款为(工程款比例),材料费为(材料费比例),设备费为(设备费比例)。
2. 工程款将按照工程进度分期支付,具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
3. 材料及设备款将根据实际需要支付,具体支付方式由双方协商确定。
第三条工程进度1. 乙方承诺按照合同约定的工期计划,按时按质完成工程项目。
2. 若由于不可抗力等原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并在双方协商一致的情况下调整工期计划。
第四条施工标准1. 乙方应按照相关法律法规和施工标准要求进行施工,保证施工质量达到国家标准要求。
2. 施工过程中如发现存在质量问题,乙方应及时进行整改,保证工程质量合格。
第五条验收和结算1. 工程竣工后,甲方将组织相关部门对工程进行验收,合格后方可进行结算。
2. 结算金额将在验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第六条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程项目,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项,造成乙方无法继续工程施工的,应承担相应的违约责任。
第七条保密条款双方保证在合作过程中所涉及的商业秘密及技术资料均为保密,未经对方许可不得向外透露。
第八条其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效,如需对合同内容进行修改,应经双方书面同意方可变更。
2. 本合同为本工程项目的唯一有效合同,具有约束力。
3. 本合同一式两份,甲方和乙方各保存一份,并具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:年月日以上为水利水电施工合同范本,如有需要可根据具体项目情况进行调整和修改。
愿双方在合作中共同努力,顺利完成工程项目。
水利水电土建施工合同(2篇)
水利水电土建施工合同甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方承担的水利水电土建施工项目,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________二、合同工期2.1合同工期:自__________年__________月__________日起至__________年________ __月__________日止。
三、合同价款3.1 合同总价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 付款方式:按照工程进度和合同约定进行付款。
四、工程质量4.1乙方应严格按照国家有关水利水电土建工程的施工标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方在施工过程中应遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全。
五、乙方义务5.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。
5.2 乙方应提供完整的施工资料,包括施工图纸、施工方案、施工记录等。
5.3 乙方应承担合同约定的其他义务。
六、甲方义务6.1 甲方应按照合同约定的时间、金额支付工程款。
6.2 甲方应提供必要的施工条件,包括施工现场、施工图纸等。
6.3 甲方应承担合同约定的其他义务。
七、违约责任7.1 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
7.2乙方未按合同约定完成施工任务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、合同生效9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2024水利水电建设施工合同示范文本
2024水利水电建设施工合同示范文本合同目录第一章:合同总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同的法律依据第二章:合同主体2.1 甲方的权利与义务2.2 乙方的权利与义务2.3 双方的共同责任第三章:工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程规模及主要特征3.3 工程质量要求第四章:合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 工程预付款4.3 工程进度款支付第五章:工程进度与质量控制5.1 工程进度计划5.2 工程质量保证措施5.3 工程验收标准第六章:安全生产与环境保护6.1 安全生产责任6.2 环境保护措施6.3 事故处理与责任第七章:合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件与后果7.3 合同变更与解除的法律效力第八章:违约责任8.1 违约责任的确定8.2 违约赔偿的范围与计算方法8.3 违约责任的免除与减轻第九章:争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的程序9.3 争议解决的法律适用第十章:附则10.1 合同生效条件10.2 合同的解释权10.3 其他约定第十一章:签字栏11.1 甲方签字11.2 乙方签字11.3 签订时间11.4 签订地点合同编号______第一章:合同总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在水利水电建设施工项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的水利水电建设施工项目。
1.3 合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决,均应遵守中华人民共和国的法律、法规和相关政策。
第二章:合同主体2.1 甲方的权利与义务甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督,并有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。
2.2 乙方的权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款,并有义务按照合同要求完成施工任务。
2.3 双方的共同责任甲乙双方应共同遵守合同约定,确保工程质量和安全。
第三章:工程概况3.1 工程名称及地点工程名称:,地点:。
水利水电土建工程施工合同(2篇)
水利水电土建工程施工合同甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲方需要乙方承担水利水电土建工程施工任务,双方经友好协商,达成以下协议:第一条工程概述1. 甲方同意将水利水电土建工程项目的施工任务承包给乙方。
2. 乙方同意按照甲方的要求完成施工任务。
第二条施工期限1. 本合同的有效期为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 乙方应在约定的施工期限内完成施工任务。
第三条施工费用1. 甲乙双方约定施工费用为:人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
第四条施工质量和标准1. 乙方应按照设计和甲方的要求进行施工,确保施工质量。
2. 乙方应使用甲方提供的或乙方推荐的建筑材料和设备。
第五条乙方义务1. 乙方应在约定的施工时间并提供施工所需的设备、材料及技术人员。
2. 乙方应对甲方的财产进行合理使用,并确保施工过程中甲方财产的安全。
第六条违约责任1. 双方违反本合同的,应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按约定提供服务或施工质量不符合约定的,甲方有权要求乙方改正或赔偿损失。
第七条其他1. 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签名):___________乙方(签名):___________签订日期:____年__月__日水利水电土建工程施工合同(二)甲方(业主):地址:联系方式:乙方(承包商):地址:联系方式:鉴于甲方拥有位于_______(具体地址)的水利水电土建工程,乙方具备相应的土建施工资质和技术能力,经过双方友好协商,就甲方向乙方委托进行水利水电土建工程施工达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:包括但不限于土方开挖、填筑、排水、混凝土浇筑等。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提供的土建工程施工服务,合同总金额为人民币_______元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、词语涵义1.词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
本条的各词语涵义仅适合于本合同,不是该词语的通用解释。
这些词语在合同条款中出现时,一般应认为具有本条所赋予的涵义,但若上下文有要求时,亦可以有其他涵义。
1.1 有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
列入本款的发包人、承包人、分包人和监理人等是本合同的有关当事人。
发包人即一般合同中所称的甲方,在以往水利水电工程施工合同中也称为业主、雇主、建设单位、发包方或发包单位等;承包人即一般合同中所称的乙方,在以往水利水电工程施工合同中也称为承包方、承包单位、承包者或承包商等;监理人即通常所称的监理单位,在以往水利水电工程施工合同中也称为工程师、监理工程师等。
1.2 有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
合同文件是发包人和承包人执行合同的文字依据,以双方签订的协议书中明确列入合同的文件和图纸为准。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
技术条款是合同的重要组成部分,其容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求,也是合同支付的实物依据和计量方法。
此名词在以往国的招标和合同文件中常称为技术规,为了与行业标准中的技术规相区别,本合同文件中改称技术条款。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
图纸为列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸以及列入合同的投标图纸和承包人提交并经监理人批准的所有图纸的总称。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
施工图纸仅为图纸中的一部分。
上述各类图纸的容还应包括其配套说明和有关资料。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
投标文件是投标报价书、已标价的工程量清单(指由投标人已填写价格的工程量清单)以及由投标人按招标文件要求,向发包人提供的其他文件的总称。
投标报价书、工程量清单和其他投标文件的容和格式规定在招标文件的有关章节。
(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。
中标人确定后,发包人应发中标通知书给中标人,表明发包人已接受其投标并通知该中标人在规定的期限派代表前来签订合同。
若在签订合同前尚有遗留问题需要洽谈,可在发中标通知书前先发中标意向书,邀请对方就遗留问题进行合同谈判。
一般说来,意向书仅表达发包人接受投标的意愿,但尚有一些问题需进一步洽谈,并不说明该投标人已中标。
1.3 有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
水利水电建设项目包含的永久工程指各类档水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂房和抽水泵房工程、升压变电站工程、航运过坝工程、筏道工程、鱼道工程、灌溉渠首工程、河湖疏浚工程、交通工程、房屋建筑工程和其他永久工程。
若临时工程中某项工程(如导流隧洞)按合同规定由承包人建造并需移交发包人时,则该项工程对本合同来说,亦可视作永久工程。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
水利水电工程施工中的临时工程包括施工交通工程、施工供电工程、施工供水工程、施工照明工程、施工通信工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产系统工程、施工期环境保护工程、临时房屋建筑工程和其他临时工程。
导流工程亦为临时工程,但由于其特殊性,如本款(2)项说明中所述,其中的某项导流建筑物在合同中亦可视作永久工程。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
水利水电工程中的主体工程指各类挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂房和抽水泵房工程、升(降)压变电站工程、航运过坝工程、筏道工程、鱼道工程、灌溉渠首工程和河湖疏浚工程等,不包括上述永久工程中的交通工程、房屋建筑工程和其他附属永久工程。
主体工程的容应根据工程的实际情况在专用合同条款中写明。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
单位工程的划分可参照水利水电工程设计概算编制办法中项目划分的第二级项目,如混凝土坝(闸)工程、土(石)坝工程、溢洪道工程、泄洪洞工程、引水明渠工程、地面厂房工程和地下厂房工程等。
应根据工程的实际情况在专用合同条款中列清本合同所包合的全部单位工程项目。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置;(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品(不包括临时工程和材料)。
(8)承包人设备:指承包人的施工设备。
(9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4 有关工期的词语(1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
发包人和承包人签订合同协议书后,应在合同文件规定的期限,由发包人委托监理人签发开工通知。
本合同条件第18.2款规定,若监理人未按规定期限发出开工通知,承包人有权提出延长工期的要求。
(2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
承包人接到开工通知之日(或发包人在开工通知中写明的开工日)即视作合同工程的开工日期。
发包人委托监理人发出开工通知的日期(或发包人已在开工通知中写明的开工日)以及在专用合同条款中要求承包人完工的日期,作为合同双方约定的工期。
(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
专用合同条款中规定的全部工程、单位工程和部分工程的完工日期为合同要求的完工日期;在合同实施过程中,工程进度可能提前或拖后,完工验收后在移交证书或临时移交证书中写明的完工日为用以结算的实际完工日期。
1.5 有关合同价格和费用的词语(1)合同价格:指协议书中写明的合同总金额。
指签订合同时在协议书上写明的合同总金额。
合同实施过程中,由于价格调整和变更等原因,承包人实际得到的金额将不同于此金额。
(2)费用:指为实施本合同所发生的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
“费用”中不包括利润系指计算各项费用时不应计算利润。
1.6 其他词语(1)施工场地(或称工地):指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
合同图纸中应有工地围图,图上应明确标示工地界线和坐标,必要时还可划定承包人营地、弃渣堆放场地和危险物品仓库等分区场地围。
(2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子。
(3)天:指日历天。
合同中规定的天数都为7的倍数,不足7天的以小时表示。
二、合同文件2.语言文字和法律2.1 语言文字本合同使用的语言文字为汉语文字。
本合同使用汉语文字是由于国招投标和合同文件中涉及的大量国家和行业标准及技术规均为汉语文字。
2.2 法律、法规和规章适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。
本款规定的适用于本合同的法律、法规和规章是编制本合同文件的法律依据。
在合同实施期间,上述法律、法规和规章与本合同有关的部分发生变更时,本合同需作相应修改,由此引起的合同价格增减应按第38条的规定调整,若工程引起变更时,应按第39条的规定办理。
3.合同文件的优先顺序:组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
当合同文件出现含糊不清或不一致时,由监理人作出解释。
除合同另有规定外,解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款。
在规定合同文件的优先顺序时,原则上应把文件签署日期在后的和容重要的排在前面,专用合同条款提供了合同文件的优先顺序示例,以供参考,发包人在编制招标文件时,可根据具体情况酌定。
当合同文件容出现含糊不清或不一致时,除合同另有规定外,应以合同的优先顺序由监理人进行解释。
三、双方的一般义务和责任4.发包人的一般义务和责任:发包人与承包人签订合同后,在合同规定的期限前委托监理人向承包人发出开工通知,并安排监理人进入工地开展监理工作。
此后,监理人应在发包人授权围,负责与承包人联络,并监督管理合同的实施。
发包人的主要义务和责任是按合同规定支付价款;提供必要的施工条件(包括提供施工用地和部分施工准备工程);移交现场测量基准及其有关资料;及时提供图纸以及提供已有的水文和地质勘探资料,使承包人能顺利地开展工作;工程完工后应及时主持和组织工程验收。
发包人还应统一管理工地的文明施工工作,包括治安保卫、施工安全和环境保护等。
若发包人未履行本条规定的义务,则应按本合同规定承担相应责任。
4.1 遵守法律、法规和规章发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
发包人应在履行合同过程中严格遵守适用于本合同的有关法律、法规和规章,并应承担违反上述法律、法规或规章的相应责任。
4.2 发布开工通知发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。
专用合同条款第18.1款规定了发布开工通知的期限,在此期限前,发包人应委托监理人向承包人发布开工通知,若开工通知未在此期限前发出,承包人有权要求延长工期。
4.3 安排监理人及时进点实施监理发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。
向承包人发出开工通知起,监理人应开始正式履行本合同的监理职责,为此,发包人应做到在承包人进点前,提前安排监理人进入工地,开展监理工作。
4.4 提供施工用地发包人应按专用合同条款规定的承包人用地围和期限,办清施工用地围的征地和移民,按时向承包人提供施工用地。
施工用地围的征地移民工作由发包人负责办理,并应按合同规定的施工进度要求提供给承包人。
一般应在招标文件中标明施工用地的围及其可提供给承包人使用的期限,在签订合同前,由双方进一步商定分区分批提供施工用地的计划。
一旦在签订合同时确定了施工用地的提供计划,发包人应按合同规定及时提供,若发包人延误,应承担违约责任。