履约保函反担保保证书
2024年-全新保函反担保协议书
协议编号：_______甲方（反担保人）：_______乙方（受益人）：_______鉴于甲方愿意为丙方（申请人）的履约行为提供担保，并同意按照本协议的条款和条件向乙方提供反担保；鉴于乙方同意接受甲方的反担保，并按照本协议的条款和条件享有相应的权益；鉴于丙方与乙方之间存在主合同关系，丙方申请甲方为其提供担保，并同意按照本协议的条款和条件履行相关义务。
为明确各方权利、义务，保证各方诚信履约，经协商一致，甲、乙、丙三方达成如下协议：一、定义1.1保函：指甲方根据丙方的申请，向乙方出具的、承诺在丙方未按照主合同的约定履行其义务时，由甲方按照本协议的约定承担相应责任的书面担保文件。
1.2反担保：指甲方为保证丙方履行其在主合同项下的义务，按照本协议的约定向乙方提供的担保。
1.3主合同：指甲方、丙方与乙方之间就丙方申请担保的具体事项所签订的合同。
1.4担保金额：指甲方在本协议项下承担的最高担保责任限额。
1.5履约保证金：指丙方为保证其履行主合同项下的义务，按照本协议的约定向甲方缴纳的一定金额。
二、反担保的范围和方式2.1反担保的范围：甲方在本协议项下的反担保范围包括但不限于丙方在主合同项下的全部债务、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
2.2反担保的方式：甲方以本协议项下的履约保证金作为反担保，当丙方未按照主合同的约定履行其义务时，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额支付给乙方。
三、履约保证金的缴纳与退还3.1丙方应在本协议签订之日起【】日内，向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额为人民币【】元。
3.2丙方履行主合同项下全部义务后，甲方应在扣除丙方应承担的费用后，无息退还剩余履约保证金。
四、甲方的权利与义务4.1甲方有权要求丙方按照本协议的约定缴纳履约保证金。
4.2甲方有权要求丙方提供与主合同相关的文件和资料，以便甲方了解丙方的履约情况。
4.3甲方在丙方未按照主合同的约定履行其义务时，有权按照本协议的约定从履约保证金中扣除相应金额支付给乙方。
工程履约保函反担保合同
工程履约保函反担保合同---甲方（担保公司）：乙方（承包商）：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方申请办理工程履约保函事宜达成如下协议：第一条合同目的1.1 为保障工程项目的顺利进行，乙方需向甲方申请办理工程履约保函。
1.2 乙方承诺按照合同约定履行义务，如未能按期完成或质量不符合要求，甲方有权依据本合同条款追究其违约责任。
第二条保函金额与有效期2.1 保函金额：人民币______元整（大写：______）。
2.2 保函有效期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第三条反担保措施3.1 乙方同意将其合法拥有的财产作为抵押物，向甲方提供反担保。
3.2 乙方应于本合同签订后____个工作日内将抵押物的权属证明、评估报告等相关资料交付给甲方。
第四条费用支付4.1 乙方应按照甲方的要求支付相应的担保费用。
4.2 担保费用的具体金额和支付方式由双方另行约定。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照合同约定履行义务，导致甲方承担担保责任的，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未按时支付担保费用的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（担保公司）：_____________________（盖章）乙方（承包商）：_____________________（盖章）。
通用版2024年履约保函反担保协议样本一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX通用版2024年履约保函反担保协议样本一本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1. 定义1.2. 术语解释2. 反担保协议的概述2.1. 反担保的性质与目的2.2. 反担保的适用范围3. 反担保的金额与比例3.1. 反担保金额的确定3.2. 反担保比例的确定4. 反担保的提供方式4.1. 反担保物的提供4.2. 反担保权利的转让5. 反担保物的保管5.1. 反担保物的保管责任5.2. 反担保物的监管6. 反担保的解除6.1. 反担保解除的条件6.2. 反担保解除的程序7. 反担保的效力7.1. 反担保的期限7.2. 反担保的连续性8. 反担保的变更8.1. 反担保的变更条件8.2. 反担保的变更程序9. 违约责任9.1. 反担保人的违约责任9.2. 受益人的违约责任10. 争议解决10.1. 争议的解决方式10.2. 争议解决机构的选定11. 合同的解除与终止11.1. 合同解除的条件11.2. 合同终止的程序12. 合同的效力与适用法律12.1. 合同的效力12.2. 适用法律13. 合同的签署与生效13.1. 合同的签署13.2. 合同的生效条件14. 其他条款14.1. 保密条款14.2. 不可抗力条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1. 定义（2）反担保人：指承担担保责任，为被担保人提供反担保的法人、其他组织或自然人。
（3）受益人：指在担保方未履行合同约定的义务时，有权依据本合同获得赔偿的法人、其他组织或自然人。
（4）履约保函：指担保方为履行合同约定的义务，向受益人提供的具有法律效力的书面担保文件。
1.2. 术语解释（1）保函金额：指履约保函中约定的，担保方承担赔偿责任的最高金额。
（2）反担保物：指担保方为提供反担保，向受益人提供的财产或者权利。
（3）反担保权利：指担保方依法享有的，将其拥有的财产或者权利用于赔偿受益人的权利。
工程履约保函反担保合同
工程履约保函反担保合同【合同标题】工程履约保函反担保合同【甲方】（承包商）名称：________________地址：________________法定代表人/授权代表：________________联系电话：________________【乙方】（反担保人）名称：________________地址：________________法定代表人/授权代表：________________联系电话：________________【合同】鉴于甲方作为承包商，与___________（以下简称“业主”）签订了编号为_______________的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），并需向业主提供金额为________________元的工程履约保函（以下简称“保函”），现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方向甲方提供反担保事宜达成如下协议：一、反担保范围乙方同意在甲方履行主合同过程中，对甲方因提供保函而产生的全部或部分责任进行反担保，包括但不限于保函项下的赔偿金、违约金、损害赔偿金、诉讼费用、律师费用等。
二、反担保期限本反担保合同自甲方与业主签订的主合同生效之日起生效，至主合同履行完毕且保函项下的所有责任解除之日止。
三、反担保方式乙方应按照本合同约定的方式，向甲方提供无条件且不可撤销的反担保。
四、违约责任如乙方未能按照本合同的约定履行反担保义务，应当承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的一切损失。
五、其他条款1. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
【签字盖章】甲方（承包商）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日乙方（反担保人）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日【结束语】。
2024年标准履约保函反担保协议范本
2024年标准履约保函反担保协议范本本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同1.2 反担保1.3 标准履约保函1.4 担保人1.5 受益人1.6 保函金额1.7 保函期限第二条反担保的提供2.1 担保人同意提供反担保2.2 反担保的形式2.3 反担保的金额2.4 反担保的期限第三条反担保的效力3.1 担保人对受益人的义务3.2 受益人对担保人的权利3.3 担保人对保函的义务3.4 受益人对保函的权利第四条反担保的解除4.1 反担保的解除条件4.2 反担保的解除程序4.3 解除反担保后的责任处理第五条保函的变更5.1 保函的变更条件5.2 保函的变更程序5.3 变更保函后的反担保调整第六条保函的终止6.1 保函终止的条件6.2 保函终止的程序6.3 保函终止后的反担保处理第七条违约责任7.1 担保人的违约责任7.2 受益人的违约责任7.3 违约责任的免除第八条争议解决8.1 争议解决的途径8.2 争议解决的时间限制8.3 争议解决的地域法律第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同的生效条件9.2 合同的生效时间9.3 合同的变更程序9.4 合同的终止条件9.5 合同终止后的权利义务处理第十条合同的履行10.1 担保人的履行义务10.2 受益人的履行义务10.3 履行过程中的沟通与协调第十一条保密条款11.1 保密信息的定义11.2 保密信息的披露限制11.3 保密信息的保护措施第十二条法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的方式12.3 争议解决的地域法律第十三条其他条款13.1 合同的附件13.2 合同的修改与补充13.3 合同的解除第十四条签署14.1 合同的签署程序14.2 合同的签署日期14.3 合同的签署地点第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同：本合同是指由担保人向受益人提供的标准履约保函反担保协议，用于保障受益人在担保人未能履行合同义务时，能够按照保函的约定获得赔偿。
担保书之履约担保反担保合同
担保书之履约担保反担保合同一、合同主体甲方：（担保人）住所地：身份证号码：联系电话：乙方：（债务人）住所地：身份证号码：联系电话：丙方：（债权人）住所地：身份证号码：联系电话：二、引言本合同由甲、乙、丙三方自愿达成，履行债务之目的是确保乙方履行与丙方之间的债务关系，乙方未能履行相关债务时，甲方愿承担连带责任并提供反担保支持。
三、履约担保责任1. 甲方承诺在合同履行期间对乙方的债务履行进行连带担保，并保证与乙方具有相同的债权人地位。
2. 甲方同意在乙方未能履行合同项下的债务时，承担全额连带返还责任，包括但不限于本金、利息和违约金。
3. 甲方的履约担保责任不受任何条件和限制的约束，即乙方未能按时支付所欠款项时，甲方应立即将相应款项支付给丙方，并不可推诿或拖延。
四、反担保方式及义务1. 甲方同意提供下述反担保方式支持，并保证反担保物的合法所有权归属及其价值的真实性：（1）反担保财产一：[详细描述反担保财产一]（2）反担保财产二：[详细描述反担保财产二]（3）反担保财产三：[详细描述反担保财产三]（4）...（根据实际情况增加）2. 甲方同意将反担保财产的权利证书、票据、证券等相关文件及凭证交付给丙方，作为履行本合同担保责任的保证。
五、违约责任1. 若乙方未能按时向丙方支付债务，甲方有权代替乙方履行义务，并有权向乙方追偿相应金额。
2. 若甲方未能按本合同规定履行债务担保责任，应承担违约责任，赔偿丙方因此遭受的损失。
六、其他条款1. 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效，并构成三方的共同约束力。
2. 本合同内容及争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 凡因本合同引起的任何争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院裁决。
七、附则1. 本合同正本一式三份，甲、乙、丙各执一份，具体执行后合同生效。
2. 本合同自签署之日起生效，并履行至乙方债务完全清偿之日终止。
甲方（担保人）：日期：乙方（债务人）：日期：丙方（债权人）：日期：。
保证书_反担保
保证书反担保尊敬的债权人：我，xxx（保证人），自愿为您提供反担保保证，以保障您与债务人xxx之间的债务履行。
在此，我向您出具以下保证：一、保证事项1. 我作为反担保保证人，承诺对债务人xxx在您与债务人之间签订的主合同项下的债务承担连带责任保证。
2. 我保证，若债务人xxx未能按主合同约定履行还款义务，我将无条件向您支付主合同约定的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及您为实现债权的费用等。
3. 我保证，本保证书的保证范围包括但不限于主合同约定的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及您为实现债权的费用等。
二、保证期间1. 本保证书的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
2. 若主合同约定债务履行期限超过两年，则本保证书的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
3. 在保证期间内，若债务人xxx未能履行还款义务，我将立即履行保证责任。
三、保证方式1. 我保证，本保证书为无条件的、不可撤销的、连带责任保证。
2. 我保证，在保证期间内，的主合同项下的债务未能履行完毕，我将无条件履行保证责任。
四、保证的免除1. 若债务人xxx在主合同约定债务履行期限内履行了还款义务，本保证书自动失效。
2. 若您与债务人xxx协商一致，提前解除主合同，本保证书自动失效。
3. 若发生不可抗力等法律规定的情形，导致债务人xxx无法履行还款义务，我免除相应的保证责任。
五、争议解决1. 本保证书所引起的任何争议，首先应通过友好协商解决。
2. 若协商无果，任何一方均有权向主合同约定的法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本保证书一式两份，保证人和债权人各执一份。
2. 本保证书自双方签字（或盖章）之日起生效。
保证人（签字/盖章）：债权人（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日以上反担保保证书，是我自愿为您提供反担保保证的书面承诺。
在保证期间内，若债务人xxx未能履行还款义务，我将无条件履行保证责任。
保函反担保保证书
篇一：银行保函个人反担保保证书(分离)个人反担保保证书（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）编号：长保深建反【】2010致长安保证担保有限公司深圳分公司：鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立银行《保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。
《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我本人履行保证责任的方式：当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时，我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。
若你方已先行承担保证责任，我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约保函反担保保证书
致：
鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行履约保函；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向建行分行（以下简称银行）申请开立履约保函（以下称《履约保函》，以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函及保函修改）, 你方为承包人向银行提供了反担保，并由你方与银行签署有关担保法律文件（包括但不限于《反担保保证合同》及其他法律文件)。
我方愿为承包人对你方与银行签署有关担保法律文件提供反担保，并向你方作出如下保证：
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。
《履约保函》和你方与银行签署的有关担保法律文件为本反担保保证书的主合同，《履约保函》和你方与银行签署担保法律文件无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围包括，保函受益人或银行要求你方承担的《履约保函》或你方与银行签署的担保法律文件项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5日内无条件地承担赔偿责任。
若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
我方还特别承诺：一旦你方被保函受益人索赔或银行索赔，我方自愿向你方追加缴纳索赔金额的80%的保证金存入你方指定帐户。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行保函或你方与银行签署的担保法律文件项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
若银行延长上述《履约保函》或你方与银行签署的担保法律文件期限或续开保函，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保
证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。
八、本反担保保证书的附件包括你方与建行签署的《反担保保证合同》及其他法律文件及我方提交的资料。
我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。
九、因本保函相关纠纷提起诉讼的，由你方所在地（包括总公司办公地）人民法院管辖。
保证人（公章）：
法定代表人（签章）：
签发日期：年月日。