(完整版)1智能化工程施工合同
智能化系统工程安装合同书
智能化系统工程安装合同书智能化系统工程安装合同范本。
甲方（委托方），__________（单位名称）。
乙方（承包方），__________（单位名称）。
鉴于甲方拟进行智能化系统工程的安装，为确保工程顺利进行，甲、乙双方经友好协商，就智能化系统工程安装事宜达成如下合同：一、工程内容。
1.1 乙方应按照甲方的要求，对智能化系统工程进行设计、安装、调试等相关工作。
1.2 智能化系统工程包括但不限于，安防监控系统、楼宇自控系统、智能家居系统等。
二、工程标准。
2.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行工程设计和施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
2.2 工程施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
三、工期和验收。
3.1 双方约定的工程安装周期为______（具体时间），乙方应按期完成工程安装，并通知甲方进行验收。
3.2 工程验收合格后，甲方应及时支付工程款项。
四、保修和维护。
4.1 工程竣工验收合格后，乙方应对安装的智能化系统进行免费保修，保修期为______（具体时间）。
4.2 保修期内，如发生系统故障，乙方应及时响应并进行维修，保证系统正常运行。
五、违约责任。
5.1 若乙方未能按时完成工程安装，应按照约定向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未能按时支付工程款项，应按照约定向乙方支付违约金。
六、其他条款。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________ 签订地点，__________。
以上为智能化系统工程安装合同范本，甲、乙双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。
智能化工程劳务合同5篇
智能化工程劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________注册地：__________乙方（承包方）：__________注册地：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方智能化工程的劳务事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________智能化工程项目。
（二）工程地点：__________。
（三）工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统及其他智能化系统的安装与调试。
二、合同工期开工日期：____年__月__日。
竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，需经甲方书面确认后顺延工期。
三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用计算方式：根据工程实际进度及完成的工程量计算。
（二）具体金额及支付节点如下：1. 合同签订后，甲方支付乙方总劳务费用的__%作为预付款。
2. 工程进度达到__%时，支付总劳务费用的__%。
3. 工程完工并通过验收后，支付剩余劳务费用。
（三）支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。
四、工程质量与验收（一）乙方必须按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
（二）工程完工后，乙方需自行进行初步验收，并提交验收报告给甲方。
甲方收到报告后，有权组织专业人员进行复验。
（三）如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方需承担相应责任，并负责整改直至验收合格。
五、甲方责任与权利（一）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度符合合同要求。
（二）甲方应按合同约定及时向乙方支付劳务费用。
（三）甲方有权在乙方违约时按照合同追究其违约责任。
六、乙方责任与权利（一）乙方需按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工。
（二）乙方有权获得合同约定的劳务费用。
（三）如因甲方原因造成工程停工或延期，乙方有权提出合理的补偿要求。
（四）乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工期间的安全生产。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
完整版)智能化工程合同范本
完整版)智能化工程合同范本化工程的标准和规范。
3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。
智能化工程施工合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：二、工程内容本工程包括以下各子系统：三、工程承包范围乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。
验收合格后乙方承担两年免费维保。
四、合同工期乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。
如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。
五、质量标准1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。
六、合同价款金额（大写）：（人民币）小写）：¥:（人民币）合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件本合同文件包括以下文件：1.1本合同协议书；1.2招标书及其补充说明；1.3投标书及其附件；1.4标准、规范及有关技术文件；1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；1.6工程报价汇总表和分项报价清单；1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同解释顺序本合同文件解释顺序如下：1、本合同协议书；2、招标书和投标书及其附件；3、标准、规范及其有关技术文件；4、图纸（同1.5所述）；5、工程报价单。
九、语言文字和适用法律、标准及规范本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。
建筑智能化工程施工合同
建筑智能化工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟对其所拥有的位于_________（地址）的建筑物进行智能化改造或施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容及范围本工程包括对甲方提供的建筑物进行智能化系统的设计、安装、调试及后续服务等。
具体包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、智能温控系统、信息通信系统等。
二、工程质量要求乙方必须按照国家相关标准及规范执行，保证工程质量满足甲方要求及相关技术指标。
所有设备和材料应符合国家标准，并提供合格证明。
三、工程进度安排工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
对于因不可抗力或其他特殊情况导致的工期延误，双方应及时沟通并协商解决。
四、合同价款及支付方式本工程总价款为人民币____元。
支付方式分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而产生的损失。
六、保修条款工程竣工验收合格后，乙方应对所施工的智能化系统提供不少于两年的免费保修服务，并对使用过程中出现的问题及时响应和处理。
七、争议解决合同执行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可以提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、附件本合同附有工程图纸、设备清单等相关文件，作为合同不可分割的一部分。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
智能化工程劳务合同6篇
智能化工程劳务合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化工程的劳务事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：智能化系统的安装、调试及后期维护等劳务工作。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX天内开始。
2. 竣工日期：按甲方进度要求完成。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：[具体计算方式，如按工作量计价等]。
2. 支付方式：包括但不限于现金、银行转账等方式。
支付周期、支付比例等细节按照工程进度进行约定。
3. 结算方式：工程完工后，经双方确认无误后进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 若工程存在质量问题，乙方需在约定时间内进行整改，直至达到验收标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的技术支持，按时支付劳务费用等。
2. 乙方责任：确保施工质量与进度，遵守安全规范，承担保修责任等。
3. 双方共同责任：保护现场环境，防止事故发生，确保文明施工等。
六、安全施工及保修条款1. 乙方必须按照安全生产要求进行施工，采取必要的安全防护措施。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限、范围及具体条款双方另行约定。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付劳务费用，甲方需承担违约责任并支付滞纳金。
3. 其他违约情形及赔偿责任按照《合同法》相关规定处理。
八、争议解决方式1. 合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。
智能化建设工程施工合同
智能化建设工程施工合同1. 引言智能化建设工程是指在建筑物或其他工程项目中，应用先进的信息技术和智能控制系统，实现自动化、集成化和智能化的管理和运行。
智能化建设工程施工合同是合作双方约定各自权责的法律文书，对于确保智能化建设工程的顺利进行具有重要的意义。
2. 合同主体2.1 委托方（甲方）委托方是智能化建设工程的发起方，通常是业主或建设单位。
委托方应当提供完整的项目需求和计划，明确工程的目标和指标，及时支付工程款项，并配合施工单位的工作。
2.2 施工单位（乙方）施工单位是智能化建设工程的承接方，通常是具有相关从业资质和经验的企业或机构。
施工单位应当按照委托方的要求和规定，完成工程施工任务，并保证工程的质量和安全。
2.3 监理单位（丙方）监理单位是对施工过程进行监管和检查的第三方机构。
监理单位应当具备相应的资质和能力，负责监督和把关工程质量、工期及费用，并及时向委托方和施工单位提供监督报告。
3. 合同内容3.1 工程概况合同中应当明确工程的基本概况，包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容及期限等。
这些信息对于明确工程范围和目标具有重要的意义。
3.2 合同价款合同价款是委托方向施工单位支付的费用，该费用应当包括工程建设和安装所需的人工、材料、设备等费用。
合同价款的支付方式、时间和比例应当明确规定，以确保双方的合法权益。
3.3 工程施工内容合同应当明确规定工程施工的具体内容和要求，包括施工范围、工期、质量指标、安全措施等。
在工程施工过程中，双方应当按照合同规定完成各项施工任务。
3.4 双方权利和义务合同应当明确规定双方在工程施工过程中的权利和义务。
委托方有权对工程进行检验、验收，并在合同规定的期限内支付工程款项。
施工单位应当按照工程要求和进度完成施工任务，保证工程质量和安全。
3.5 变更和索赔合同应当明确规定工程施工过程中如发生工程变更或索赔的情况，双方应如何处理。
变更和索赔应当经过双方协商一致，并在合同中明确规定相关的程序和责任。
智能化系统施工合同模板
智能化系统施工合同模板一、甲方（业主）
姓名：
地址：
联系电话：
身份证号码：
二、乙方（承包商）
公司名称：
地址：
联系电话：
统一社会信用代码：
三、工程名称和地址
工程名称：
工程地址：
四、工程概况
1.工程范围包括但不限于：
2.工程内容和要求：
3.工程预算及款项支付方式：
五、工程进度和交付时间
1.工程开工日期：
2.工程竣工日期：
3.工程交付日期：
六、权利和义务
1.甲方的权利和义务：
2.乙方的权利和义务：
七、合同款项及支付方式
1.合同总金额：
2.首付款金额及付款期限：
3.中期付款金额及付款期限：
4.尾款金额及付款期限：
八、违约责任
1.甲方违约责任：
2.乙方违约责任：
九、保修期和保修责任
1.保修期：
2.保修责任：
十、争议解决
1.合同争议的解决方式：
2.争议解决的管辖法院：
十一、附加条款
1.本合同任何一方不得转让合同的权利和义务给第三方；
2.本合同如有修改或解除，应经双方书面协议；
3.本合同的附件和补充文件应作为其组成部分。
附件：
1.工程施工图纸和设计文件；
2.合同支付的相关文件。
兹本着合法、公正的原则，丙方作为见证人，在甲乙双方自愿的情况下向本合同中签字确认。
甲方签字：日期：
乙方签字：日期：
丙方签字：日期：。
智能化工程合同协议书(必备3篇)
智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。
人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。
乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。
七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。
八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。
2024版智能化工程施工合同范本doc
2024版智能化工程施工合同范本doc 甲方(承包商):_________________乙方(业主):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方智能化工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________________。
1.2 工程地点：__________________。
1.3 工程内容：本合同所涉及的智能化工程施工范围包括但不限于以下几个方面：(具体描述工程内容)第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币________元整(大写：________________)。
2.2 甲方应按照以下方式支付工程价款：(详细列出支付方式和支付时间节点)(1)预付款：人民币________元整；(2)进度款：按合同约定的比例，在每个阶段完成时支付；(3)竣工验收后，支付剩余款项。
2.3 甲方未按约定支付工程价款的，应按逾期天数向乙方支付逾期违约金，逾期违约金的计算方法为：逾期天数乘以每日应支付金额，不足一天按一天计算。
第三条工程质量及验收标准3.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证工程质量符合设计要求和施工规范。
3.2 本工程竣工后，乙方有权组织验收。
验收合格后，乙方应向甲方出具书面验收意见。
未经乙方验收或验收不合格的，不得交付使用。
3.3 如因甲方原因导致工程质量不符合设计要求和施工规范的，甲方应承担相应的责任并承担修复费用。
如因乙方原因导致工程质量不符合设计要求和施工规范的，乙方应承担相应的责任并承担修复费用。
第四条工期及延期赔偿4.1 本工程的总工期为________个月，自本合同签订之日起计算。
实际开工日期以双方书面确认的为准。
如因不可抗力因素导致工期延误的，不视为违约。
如因甲方原因导致工期延误的，甲方应按照每天工程价款的千分之五向乙方支付违约金；如因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照每天工程价款的千分之五向甲方支付违约金。
(完整版)智能化工程施工合同(范本)(2024精)
(完整版)智能化工程施工合同(范本)第一章总则第二条根据双方的协商一致，在遵守有关法律法规和规章制度的基础上，发包方将智能化工程施工任务承包给承包方，并承诺按合同规定支付相应款项。
第三条本合同按照合同法的相关规定订立，具有法律效力，并受到法律保护。
第二章工程内容和标准第四条工程内容1.承包方应按照发包方提供的智能化工程设计文件，承担智能化工程施工任务。
2.承包方应按照工程图纸及设计要求，完成设备安装、电气布线、系统调试等工程内容。
第五条工程标准1.施工应符合国家相关法规、标准及行业规范。
2.施工质量应满足设计要求，达到工程验收标准。
3.如果发包方有特殊要求，双方应另行协商确定。
第三章工期和付款第六条工期1.工程的施工期限为合同签订后个工作日，具体日期双方另行协商。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决，并根据实际情况适当调整工期。
第七条付款方式1.发包方向承包方支付定金元（大写）。
2.发包方在验收合格后，向承包方支付尾款元（大写）。
3.发包方按照完成工程阶段，提供工程进度和款项支付计划，双方按计划进行付款。
第八条违约责任1.如果承包方未按合同约定的工期完成工程，需按照延期天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X%计算）。
2.如果承包方的工程质量未达到验收标准，需承担相应的返工费用，并按照实际延误天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X %计算）。
第四章合同变更和解除第九条合同变更1.在施工过程中，如遇特殊情况需要修改合同内容，双方应书面协商，达成一致后签订合同变更协议。
2.合同变更内容应包括变更的具体事项、理由及相关费用的调整等内容。
第十条合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，解除合同应书面通知对方。
2.如一方在履行合同过程中出现违约行为，对方有权解除合同，并可以要求违约方赔偿相应损失。
第五章保密和知识产权第十一条保密1.双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意不得泄露或向第三方提供。
简易智能化施工合同 模板
简易智能化施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行智能化施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程内容：__________5.工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行。
二、合同工期1.工程开工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工程总工期：____天三、合同价款1.工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.付款方式：按工程进度支付，具体支付方式和时间如下：a)开工后支付工程总价款的30%；b)工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；c)工程进度达到80%时，支付工程总价款的30%；d)工程竣工并验收合格后，支付剩余的10%。
四、甲方责任1.提供施工所需的场地、水、电等基础设施；2.提供施工所需的资料和图纸；3.配合乙方办理相关施工手续；4.按合同约定支付工程款项。
五、乙方责任1.严格按照甲方提供的资料和图纸进行施工；2.确保施工质量符合国家相关标准和行业标准；3.按合同约定完成工程进度；4.配合甲方办理相关施工手续；5.负责施工过程中的安全文明施工。
六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额的千分之五作为违约金；2.乙方未按合同约定完成工程进度，每逾期一日，应支付逾期工程进度金额的千分之五作为违约金；3.任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行的，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的20%作为违约金。
七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；2.如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。
为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一部分工程概况1．工程概况1．1 工程名称：_________小区智能化系统工程1．2 工程地点：___________________________1．3 工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、发布系统。
2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。
3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。
可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。
电子与智能化工程施工合同
（4）技术支持与服务。
二、工程期限
1.本工程自合同签订之日起，共计____个月。
2.具体施工进度安排如下：
（1）设计阶段：____个月；
（2）采购与施工阶段：____个月；
（3）系统集成与调试阶段：____个月；
（4）验收阶段：____个月。
三、工程费用
1.本工程总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.工程验收合格后，承包方对工程实行质量保证期为____年，自验收合格之日起计算。
3.在质保期内，如因施工原因导致工程出现质量问题，承包方应在接到通知后24小时内予以解决。
五、双方权利与义务
1.委托方：
（1）提供工程所需的资料、图纸等；
（2）负责工程验收及提出整改意见；
（3）按时支付工程款项。
2.承包方：
2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本合同一式两份，双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
甲方（委托方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
签订日期：____________________
联系方式：________________
鉴于委托方需进行电子与智能化工程施工，经双方友好协商，达成以下合同条款：
一、工程概述
1.工程名称：电子与智能化工程施工项目。
2.工程地点：____________________。
3.工程范围：包括但不限于以下内容：
（1）智能化系统设计与施工；
智能化工程合同范本pdf
智能化工程合同范本pdf《智能化工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________智能化工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统、安防监控系统、门禁系统、广播系统等智能化系统的设备采购、安装调试及相关配套工程（具体工程内容以双方确认的设计方案和施工图纸为准）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币__________元（大写：______________________元整）2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格。
智能化工程合同样板
智能化工程合同样板1. 引言2. 合同条款2.1 项目介绍甲方委托乙方进行智能化工程项目，项目具体信息如下：项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地点】项目描述：【项目描述】2.2 合同期限本合同从双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止。
工程竣工验收日期经双方书面确认后生效。
2.3 合同价款本合同价格为【合同价款】，具体付款方式如下：预付款：【预付款金额】，在合同签订后【预付款比例】个工作日内支付；进度款：【进度款比例】，根据工程进度完成相应工作后，甲方将支付相应款项；最终付款：【合同价款】减去预付款和进度款总和，于工程竣工验收合格后【最终付款比例】个工作日内支付。
2.4 工程实施甲方与乙方共同确立工程实施计划，具体安排如下：工程起始时间：【工程起始时间】工程预计完成时间：【工程预计完成时间】工程进度计划：【工程进度计划】2.5 质量保证乙方将按照甲方的要求，确保工程实施过程中的质量。
乙方在竣工验收之日起，承担工程设备和服务的质量保修责任，保修期为【保修期】。
2.6 变更和补偿如果甲方需要对工程进行变更或者增加工作内容，双方应协商一致，并签署变更合同。
如因变更或增加工作内容导致费用变动，双方应重新商定合同价款，并签署补偿协议。
2.7 保密在项目执行过程中，双方可能会接触到对方的商业秘密。
双方承诺将保守对方的商业秘密，并不得泄露或向第三方透露。
2.8 解除合同如果双方无法履行其在本合同中规定的义务，除非经过双方协商一致，否则任何一方均有权解除合同。
解除合同后，双方应协商处理未完成部分的费用和责任问题。
2.9 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 签署本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
合同以电子签名形式有效，具有与纸质文件相同的法律效力。
甲方（盖章）：_________________________ 日期：_________________乙方（盖章）：_________________________ 日期：_________________。
智能化工程合同样板(标准版)
智能化工程合同样板〔标准版合同协议书〕甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地智能化工程合同样板需方：____________________________供方：____________________________1、定义甲方：__________乙方：__________2、合同标的项目名称：__________3、合同项目标的范围3.1 安防系统：__________3.2 楼宇对讲系统：__________3.3 合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。
在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
3.4 合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。
4、工期乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。
5、合同价格5.1本合同工程总造价为：__________人民币 ______元整(RMB)。
大写：__________5.2 工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。
本工程设备详见合同附件《__________________智能化工程清单》;5.3 本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。
6、付款及结算6.1 本合同使用货币种类为：__________人民币。
建筑智能化工程合同范本(6篇)
建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。
报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
智能化施工合同
智能化施工合同合同范本。
甲方，（施工公司名称）。
地址：法定代表人：联系方式：乙方，（委托方名称）。
地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方具有从事智能化施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行智能化施工项目，双方经协商一致，达成以下合同：第一条项目内容。
甲方承诺为乙方提供智能化施工服务，包括但不限于智能建筑设计、智能化设备安装、智能化系统集成等内容。
第二条项目要求。
乙方应当提供项目需求的详细说明，包括项目规模、功能要求、工期要求等，并配合甲方进行施工前的相关准备工作。
第三条项目报价。
甲方应当根据乙方提供的项目要求，提供详细的项目报价，包括施工费用、材料费用、设备费用等内容，并在双方协商一致后签订正式的施工合同。
第四条施工期限。
双方应当在合同中明确施工的开始时间、结束时间以及各阶段的工作进度要求，确保项目按时完成。
第五条质量保证。
甲方承诺所提供的智能化施工服务符合国家相关标准和规定，保证施工质量，对因施工质量问题造成的损失承担相应的责任。
第六条合同变更。
在项目施工过程中，如有需要变更项目内容或者工程量的，应当经双方协商一致后签订书面变更协议。
第七条合同解决。
本合同履行中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他条款。
（其他双方协商一致的内容）。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为智能化施工合同范本，双方如有需要可根据实际情况进行修改和补充。
智能化工程合同样板6篇
智能化工程合同样板6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方承担智能化工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：本工程包括智能化系统集成、网络工程、安防监控、楼宇自控、综合布线等内容。
二、合同范围及内容1. 乙方应按照设计要求及本合同约定，完成智能化工程的设计、施工、调试及验收等工作。
2. 工程的具体内容、要求及验收标准等详见附件一《工程内容及要求》。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至验收合格并交付使用之日止结束。
2. 乙方应按甲方要求的工期完成工程。
如遇特殊情况需顺延工期的，应事先征得甲方同意。
四、工程价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后的______天内，甲方支付乙方剩余的工程款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证本工程的质量符合相关标准及合同约定，若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方提供一年质保服务，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
质保期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付逾期应付款的违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定完成工程，乙方应按日向甲方支付工程延期违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
OceanWe国际海洋创新工坊智能化工程施工合同发包方：承包方：工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：本合同由甲乙双方于年月日，在市区签订。
甲、乙双方依据《合同法》、《建筑法》、《工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方的权利义务，在平等、自愿、协商一致的基础上，经充分协商一致，就智能化工程施工的相关事宜订立本合同，以共同遵守。
承包人基本税务信息：增值纳税人类型及计税方法，增值税专用发票10%。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：第二条承包范围、承包方式2.1 承包范围：本项目智能化工程，包括但不限于图纸及国家或当地技术规范要求范围内的A-G 楼综合布线系统、视频监控系统、电梯五方通话系统、门禁系统，车道出入口处停车场管理系统，A栋楼宇控制系统，弱电机房及消防控制室的机房装修，梯控及地下车库引导系统，弱电室外管网系统、管沟开挖回填、砌井及井盖安装等系统的设备材料采购、安装、检测、调试、保修、培训以及弱电智能化检测，含工程验收，含竣工手续办理，包括弱电智能化设备与消控中心的联动等全部工程内容。
发包人有权视工程需要调整承包范围和工程量，独立分包人不得提出任何费用索赔。
以上范围包括甲供材及甲指乙供材料设备。
安装调试到位满足使用功能和验收要求，此部分报价综合考虑，不接受任何签证，还包括本工程的整体检测调试的费用，并按甲方要求时间负责拿到本项目整体相关验收合格证，为满足本工程达到检测、验收标准，对所施工专业范围内进行深化设计等工程内容。
施工界面划分：详见技术规范和要求第三条合同文件组成部分及解释次序3.1本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。
其组成和解释顺序如下：1)工程施工合同；2)中标通知书；3)招标文件及招投标期间往来文件；4)承包范围（含施工界面划分）；5)工程技术规范及要求；6)合同图纸目录；7)工程量清单(含编制说明)；8)设计变更工程签证管理工作程序；9)合同结算管理工作程序；10)甲供材料管理工作程序；11)工程批价管理工作程序；合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，文件排列在前者具有优先解释权。
第四条合同价款合同价款：含税合同总价大写（人民币）：。
含税合同总价小写（人民币）：元。
其中：税前合同总价大写（人民币）：。
税前合同总价小写（人民币）：元。
税金总价大写（人民币）：。
税金总价小写（人民币）：元。
4.1 本合同价款总价包干，合同总价包括但不限于完成合同工程内容及接受合同文件所有条款所需的涉及本工程的知识产权费、各系统设备的采购费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、管理费、总包配合费、施工水电费、图纸深化费、施工图报审费、材料损耗费、运输装卸费、二次搬运费、成品保护费、赶工费、保洁清理费、垃圾外运费、迎接检查费、运杂费、各类检测验收费、措施费、储存费、包装费、养护费、各类措施费、文明施工费、工程备案费、检验检测费、设备抽检费用、材料复试费用、与其它工种的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费及验收交付前等所有费用。
本合同措施费总价包干，施工过程中无论工程量增减（包含变更签证产生的措施费用），结算时均不做调整。
4.2 本合同工程价经甲方确认、双方协商一致后的合同价。
合同预算书工程量报价清单中未涉及项目或不足工程量均视为已考虑在合同总价中。
除设计变更、现场签证和本合同中另有约定的情况以外，该工程合同价不作任何调整。
对于甲方招标时提供的设计施工图中各专业图纸之间、同专业图纸存在矛盾的和设计施工图纸表述不清楚、不详尽的由乙方已在投标过程中提出，乙方未予提出的，由此造成的所有损失由乙方承担。
若施工过程中，乙方未及时发现问题，造成返工的，一切费用由乙方承担。
乙方在施工过程中遇结构柱、梁、通风管道、电缆桥架(线槽)、水管等其他专业管线阻碍时为绕开所造成的上翻下翻移位等工作量，其费用均已包含在合同价内，除以上阻碍为本合同签订后因甲方设计变更造成外，一概不予签证。
4.3 本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动，合同执行期内一律不得调整。
4.4 满足本工程项目智能化验收需要的所有深化设计及发生的费用均包括在合同价中，施工过程中无论增减，合同价款均不再调整。
4.5 特别说明：本合同所述的“价款”、“金额”（包括但不限于“总价”、“费用”等要求甲方给付的所有款项）均为含税价格。
第五条付款方式5.1 本合同价款按照以下程序由甲方分期支付，进度款经甲方、监理确认施工量后，质量经验收合格，资料齐全的条件下为付款依据，若乙方未达到上述要求甲方可不予付款。
5.2 发票要求：本工程付款前，乙方向甲方开具并提供的发票必须为增值税专用发票，税率为10%。
5.3 甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项：（1）签订合同后10日内，乙方提供合同总价款10%的履约保函；（2）乙方于每月25日前向甲方、监理单位提交当月完成工程产值，甲方收到后30日内审核完毕，支付完成产值50%工程进度款。
（3）全部工作内容完工后,乙方提交完工申请，同步提供完成工程量产值，经甲方、监理单位共同确认后，甲方收到经确认的工程产值清单后50日内审核完毕，甲方以抵房款形式支付至审核工程产值80%（含已支付50%工程进度款）。
（4）工程竣工调试完毕，所有系统功能能够正常运转，取得主管部门验收合格证明并经甲方相关部门及监理验收合格后30日内，乙方提交符合甲方要求的结算资料，甲方收到后90日内审核完毕，经双方确认完毕后，支付至结算总价款95%（含抵房款），留全部结算价款的5%（不计利息），作为质保金。
（5）项目整体通过验收合格后30日内，乙方提交退还履约保函申请，经甲方内部审批通过后，退还乙方履约保函。
5.4 每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。
甲方付款前，乙方应提供相应金额之合法有效的发票；甲方付款至结算款总额的95%之前，乙方应提供结算款总额的发票。
如乙方逾期提供发票的，则甲方有权顺延相应的期限付款，但乙方不得以此为由拒绝或者延期履行本合同。
第六条工期、质量6.1 工期6.1.1 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总工期日历天。
（以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素），具体进场时间以甲方通知为准。
乙方接到甲方通知后3天内必须进场开工，若乙方逾期开工的，则每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过7日的，则甲方有权解除合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金并退还甲方已支付的价款。
）具体各栋建筑施工工期见下表：6.1.2 乙方应在签订合同后7日内将详细施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交监理公司总监及甲方代表；否则甲方代表及监理公司总监有权拒绝乙方进场，由此造成的一切损失由乙方负责。
如乙方延迟提供，每延期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。
6.1.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，按监理公司总监及甲方代表的指令提出改进措施，报监理公司总监及甲方代表批准后执行。
甲方不承担施工中要求乙方调整、修改施工组织设计和进度计划而可能发生的经济支出和工期延误6.1.4 监理公司总监及甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按监理公司总监及甲方代表要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施监理公司总监及甲方代表处理意见后，向监理公司总监及甲方代表提出复工请求，经批准后，方可继续开工。
停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
停工责任不在乙方，则顺延工期，但甲方不承担任何经济支出。
6.1.5 若乙方未经监理公司总监及甲方代表批准，连续停工两天，由乙方承担违约责任，并给予每天按合同总价千分之一进行罚款。
6.1.6 因甲方原因导致乙方连续停工在24小时（含24小时）以内或因甲方原因导致累计停、窝工在15天以内（包括15天）时，乙方不得要求任何额外费用且工期不予顺延。
如因甲方原因导致乙方连续停工超过24小时以上或因甲方原因导致累计停、窝工在15天以上时，乙方可以按本条的有关规定向甲方提出工期顺延申请。
因甲方原因导致的乙方窝工，乙方应合理安排现场施工，不得要求任何额外费用。
6.1.7 因非甲方原因造成工期延误，每延误一天按合同总价款千分之一计算违约金。
延误超过七天的，则甲方有权解除合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，或另行委托其他方完成乙方未完成工程，另行委托所需要的费用以及甲方由此而增加的管理人员开支，均由乙方承担。
6.2 质量6.2.1 本工程质量目标：满足智能化工程相关验收标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》、《智能建筑工程质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》）、《城市住宅区和办公楼电话通信设施验收规范》、《综合布线系统工程验收规范》、《电子信息系统机房施工及验收规范》、《视频安防监控系统技术要求》、《建筑电气设计规范》、《智能建筑设计标准》、《综合布线系统工程设计规范》、《视频安防监控系统工程设计规范》、《安全防范工程技术规范》、《安全防范系统供电技术要求》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑设计防火规范》、《人防规范》、《汽车库规范》等（以上规范以现行新版为准，各省市地区有差异的，以项目工程所在地验收要求为准），并一次性通过验收，并达到国优工程质量标准。
本项目要求必须保证达到泰山杯标准。
6.2.2 乙方应认真按照设计要求、标准、规范以及甲方代表和总监依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表、总监及其委派人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。
6.2.3 在工程施工质量检查、检验过程中，如甲方代表或总监有发现由乙方原因引起的质量问题，甲方代表或总监有权命令乙方返工或修补，直至质量达到合同约定的标准。
乙方应执行甲方代表或总监的工作指令，并承担相应的责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不予顺延。
以上检查、检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查、检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
6.2.4 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，经甲方执行公司流程确认后按工程变更处理。
未经甲方同意擅自更改或换用的，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
6.2.5实施内容及过程按照国家及项目工程所在地相关标准、规范及投标有关的标准、规范执行。