监理退场报告范本xs
退场报告模板
退场报告模板一、引言本报告旨在总结项目/任务的执行情况，对完成的工作进行详细的回顾，并对遇到的问题、解决方案以及遗留问题进行阐述。
同时，报告也对本次工作的总结与反思，以及对未来工作的建议。
二、任务概述本报告的任务是完成XX项目/任务，主要目标是确保项目的顺利实施，达到预定的效果和目标。
三、完成情况项目/任务按照预定的计划和时间节点，已经完成了以下工作：1. XX工作已完成，已达到XX效果；2. XX工作已完成，已达到XX效果；3. XX工作已完成，已达到XX效果。
四、遇到的问题与解决方案在项目/任务执行过程中，我们遇到了一些问题和挑战，但通过团队的协作和努力，我们成功地解决了这些问题：1. 问题描述：在XX过程中，遇到了XX问题，导致XX。
解决方案：采用了XX方法，进行了XX操作，最终解决了问题。
2. 问题描述：在XX过程中，遇到了XX问题，导致XX。
解决方案：采用了XX方法，进行了XX操作，最终解决了问题。
3. 问题描述：在XX过程中，遇到了XX问题，导致XX。
解决方案：采用了XX方法，进行了XX操作，最终解决了问题。
五、遗留问题与建议虽然我们已经完成了大部分的工作，但仍有一些问题尚未解决，需要进一步的研究和探讨：1. 遗留问题：目前仍存在XX问题，需要进行深入研究和解决。
建议：开展进一步的调研和实验，寻求更有效的解决方案。
2. 遗留问题：目前仍存在XX问题，需要进行深入研究和解决。
建议：邀请专家进行咨询和指导，或者开展更多的模拟实验以获取更多的数据支持。
3. 遗留问题：目前仍存在XX问题，需要进行深入研究和解决。
建议：加强与相关部门的沟通和协作，共同探讨解决方案。
六、总结与反思本次项目/任务在团队协作、方案实施、进度控制等方面取得了一定的成绩，但在问题和挑战面前也暴露出了一些不足之处。
未来我们将吸取经验教训，进一步优化工作流程和方案设计，提高工作效率和质量。
同时也会对团队成员进行更全面的培训和能力提升，以更好地应对各种复杂的问题和挑战。
退场报告 4
退场报告
我单位承建的亳州万达广场B3#楼二结构砌筑工程，于2014年10月7日进场的普硅水泥PO32.5级，厂家为山东兴鲁水泥有限公司，批量为2T；在2014年10月8日业主组织监理和施工方进行质量、安全文明检查中，发现该水泥外观牌号字迹模糊，水泥颗粒粗细不均等质量问题，要求退场，我们与当日在监理单位、建设单位的见证下，将该批2T水泥已全部清退出场，请给予确认。
项目经理意见：年月日
监理单位意见：年月日
建设单位意见：年月
证明
我单位承建的亳州现代中药产业创业基地检测中心工程，于2011年05与25日进场的钢筋（HRB400)Φ22，厂家为济南钢铁，批量为8.5t，（HRB335)Φ25，厂家为济南钢铁，批量为4.16t该批钢筋计划使用于1-6轴六层梁及七层柱，由于钢筋内径尺寸偏差超过国家标准，于2011年06与06日在监理单位、建设单位的见证下，该批钢筋已全部退场，由于施工现场处于停工状态，至今未进行施工，在这2011年05月25日-2011年06月06日期间没有使用该批钢筋，请给予确认。
项目经理意见：年月日
监理单位意见：年月日
建设单位意见：年月日。
工程项目退场申请书范文
致：[甲方单位名称]申请人：[申请人姓名]单位名称：[申请人单位名称]联系电话：[申请人联系电话]电子邮箱：[申请人电子邮箱]申请时间：[申请日期]一、项目背景尊敬的[甲方单位名称]领导：我单位[申请人单位名称]自[项目开始时间]起承建贵单位[项目名称]工程，项目地点位于[项目地址]。
根据合同约定，我单位负责该项目的[具体工程内容]。
经过[项目工期]的共同努力，目前项目已进入收尾阶段。
二、退场原因然而，由于以下原因，我单位现申请提前退场：1. [具体原因一]，例如：由于[甲方原因]，如资金不到位、设计变更频繁、工期延误等，导致我单位无法按合同约定完成项目。
2. [具体原因二]，例如：由于[乙方原因]，如人员流失、设备故障、材料供应不及时等，导致项目进度严重滞后。
3. [具体原因三]，例如：由于[不可抗力因素]，如自然灾害、政策调整等，导致项目无法继续进行。
三、退场请求鉴于上述原因，为确保项目顺利进行，我单位特向贵单位提出以下退场请求：1. 请贵单位同意我单位提前退场，并按照合同约定进行工程结算。
2. 请贵单位协助我单位做好工程交接工作，确保项目质量、安全及后续服务工作。
3. 请贵单位根据实际情况，对已完成的工程量进行核实，并按照合同约定支付工程款。
四、承诺与保障为保障贵单位利益，我单位做出以下承诺：1. 我单位将积极配合贵单位完成工程交接工作，确保项目顺利移交。
2. 我单位将按照合同约定，承担因退场造成的经济损失，并承担相应的法律责任。
3. 我单位将保证项目质量，为贵单位提供优质的售后服务。
五、结语我单位深知提前退场给贵单位带来的不便，在此表示诚挚的歉意。
恳请贵单位予以理解和支持，批准我单位的退场申请。
如有需要，我单位将积极配合贵单位解决相关问题。
特此申请！申请人（签字）：[申请人姓名][申请人单位名称][申请日期]。
工程退场报告
工程退场报告
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
工程退场报告致：中交第一公路工程局有限公司麻竹高速宜保段MZTJ-4二分部由我公司（宜昌普诚建筑劳务有限公司）承建的3号梁场工程，于2014年4月28日就监理单位和施工单位在2014年4月23日检查存在的各种问题在监理单位人员和施工单位人员的监督下进行了一系列的整改，但你单位无任何想要协助我公司复工的意思。
并且这段时间的停工整改，我公司聘用的劳工因无事可做、无钱可赚对你单位的这些行为情绪不满，失去了继续在此工作的动力，现陆续离开。
再加上我公司在你单位工作的这段时间，你单位对工程款的下发一直未落实，我公司的资金投入已超负荷，无力承担继续在此地施工的能力。
综上所诉，现申请将我公司于2013年4月15日至今的所有工程款（见附表）一次性付清后我公司将退场处理。
特此报告。
施工单位（签章）：劳务公司（签章）：
日期：日期：。
监理退场报告
监理退场报告
致：公司
贵公司与我单位于年月日签订了工程建设工程监理合同。
目前工程进展情况:
4#楼完成方桩78根、10#楼完成方桩110根、11#楼方桩全部完成；所有抗拔桩施工完成；降水施工完成；1、2、3南侧护坡施工完成；11#楼东侧北侧护坡施工完成；4、5、6#楼塔吊安装完成并投入运行、11#楼塔吊基础施工完成；3#楼一层地面钢筋绑扎；2#楼地库排架搭设模板安装完成；1#楼地库墙体、柱钢筋绑扎完成；11#楼地库底板垫层浇筑完成60%。
依据建设工程监理合同专用条款第5.3条约定，首付款应该在年月日支付我单位首付款20万元。
第二次付款时间为年月日，应支付我单位10万元。
到目前为止共应支付30万元整。
贵单位至今未支付监理费用。
我单位于年月日向贵单位发出催款函，贵单位至今未予回复。
根据建设工程监理合同通用条款第6.3.4条监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。
委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。
暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。
委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
根据合同法的规定，我方经研究决定解除合同、人员退场。
由此造成的损失由你方承担。
并请贵单位做好各项接洽工作。
顺颂商祺！
项目管理有限公司
年月日。
监理退场申请报告
监理退场申请报告
致：株洲市华强云峰湖片区建设开发有限公司
一、目前的工作概况：
1、2014年5月27日，我公司安排总监1名、监理员2名入场，对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目开展监理工作；
2、目前工程进展情况：
1）已完成13栋100根桩、14栋94根桩、15栋91根桩、16栋54根桩的开挖及桩头破除工作；
2）已浇筑13-16栋承台垫层；
3）已完成13栋钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑工作；
二、退场原因：
1、云龙质监局对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目进行现场检查时，因施工现场未及时施工合同和施工许可证等相关手续，同时考虑到8月份-9月份将迎接省检和国检等一系列问题，现口头通知对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目进行停工，并要求相关人员退场；
2、项目监理部根据云龙质监局要求，已下发停工令；
3、迄今为止，我监理公司未收取任何监理费用；
4、经我公司领导讨论研究决定，对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目的监理人员安排退场。
三、为此我监理公司申请本项目监理组退场，自2015年7月5日起不再对响塘三搭桥底排安置房项目进行监理，请贵方予以谅解。
株洲华信监理责任有限公司
2015年7月5日。
退场申请书格式模板
尊敬的[申请对象]：
我，[姓名]，在此正式向贵单位提出退场申请。
我于[入场时间]加入了贵单位的[项目名称]，并参与了相关工作。
但在近期，我经过深思熟虑，决定提出退场申请。
我深知，退场对于项目的影响可能会有很多，我也对此深感抱歉。
但出于个人原因，我不得不做出这样的决定。
我在贵单位的工作期间，得到了很多宝贵的工作经验和人生经历，对于这里的同事和领导，我深感感激。
退场的原因有很多，首先是个人健康问题。
由于长时间的工作压力，我的身体和精神状况都出现了问题，医生建议我需要休息和调整。
其次，我也需要更多的时间来照顾我的家庭。
我深知，家庭是我生活中最重要的部分，我需要更多的时间来陪伴我的家人，尤其是我的孩子。
我明白，我的退场可能会给项目带来很多不便，我对此深感抱歉。
我希望，我的退场不会对项目产生太大的影响，我也愿意在退场前，尽我所能，将我的工作交接给其他的同事。
同时，我也希望，贵单位能够理解我的决定，并能够支持我。
最后，我想再次感谢贵单位对我的支持和帮助。
我相信，我在贵单位的工作经历，将会是我人生中宝贵的财富。
我也希望，未来有机会，我们还能再次合作。
此致，
敬礼
[姓名]
[日期]。
监理退场报告范本xs
退场报告由我司承建的xxxx大厦项目石材干挂制作安装工程干挂石材龙骨于2014年10月23日在监理的见证下抽取的热轧等边角铁原材送佛山市顺德区建设工程
监理退场报告范本xs
冬季停工监理单位司：
由于XXXXXXX市连续五日平均气温在5℃以下，室外施工难度加大。根据XXXXXX市建设工程质量监督站下发通知的要求，施工单位已于2013年11月8日向质监站、监理单位、建设单位提交了停工报告。而我单位已根据监理合同和监理规范的要求完成了2013年度的监理工作任务。因此，特向贵单位提出冬季停工监理单位退场的申请，望贵单位予以批准。
监理退场函
函
致：浙江温岭XX商业银行股份有限公司
一、目前工程状况
1、目前本工程剩余室外附属工程及室内装饰、安装零星工程未完成。
二、退场原因：
1、本工程建筑工程施工许可证已于2020年7月30日期满，未办理延期手续。
2、本工程正常监理服务期限为580日历天，本工程开工日期为2016年6月13日，截止2018年1月14日，监理服务期限已满。
截止2020年11月15日，监理服务期限已超34个月。
且工期拖延原因为：⑴桩基施工期间村民阻扰施工⑵冲击桩更改为钻孔灌注桩⑶未及时处理好村民赔偿问题导致施工方现场负责人被打工期受阻⑷幕墙材料、电梯前室石材、防火门等需业主签证确认的材料未及时确定⑸施工方未采取赶工措施，特别是幕墙施工阶段工期拖延严重⑹因土地征用、附属工程图纸变更问题施工单位暂定施工⑺疫情影响、春节放假、天气影响等原因。
3、本工程监理服务期已达到4年半多，而截至2019年11月16日共领取监理747695元，且2020年度未支付过监理费。
4、关于延期监理费支付未能达成一致意见。
三、为此我监理公司申请温岭XX商业银行城西支行综合楼工程监理部退场，自起不再对温岭XX商业银行城西支行综合楼工程进行监理，请贵方予以谅解。
浙江恒超工程管理有限公司
2020年月日。
监 理 退 场 报 告
监理退场报告
致：芜湖盖奇炉料有限公司
本项目至开工以来存在诸多问题：
1、施工单位在施工过程中部分位置不按设计图纸及规范施工，监理口头及书面通知施工单位，施工单位不予理会强行施工,使监理人员在施工过程现场的工作难以开展；
2、施工单位施工过程的资料不及时报我监理部，有时拖延达2个月以上。
以上问题我现场监理人员多次向贵司报告，我监理公司也为此付出了很大的努力，可施工单位没有明显改善。
为此我监理公司申请本项目监理组退场，自2014年3月12日起不再对盖奇炉料厂房项目进行监理，请贵方予以谅解。
xxx监理有限公司
2014年3月11日。
退场申请报告_范本
报告标题：关于XX工程项目监理组退场申请的报告报告单位：XX监理有限公司报告日期：2023年10月26日一、报告概述致：XX建设单位报告单位XX监理有限公司根据项目进展情况及合同约定，现就XX工程项目监理组退场申请事宜，向贵单位提交如下报告。
二、项目概况1. 项目名称：XX工程项目2. 项目地点：XX市XX区XX街道3. 项目业主：XX建设单位4. 项目投资：XX亿元人民币5. 项目规模：占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米6. 项目建设内容：住宅、商业、办公等7. 项目开工日期：2023年3月1日8. 项目预计竣工日期：2024年12月31日三、监理工作概况1. 监理单位：XX监理有限公司2. 监理人员：总监理工程师1名，监理工程师2名，监理员3名3. 监理范围：包括但不限于施工监理、质量监理、进度监理、安全监理等4. 监理工作进度：（1）已完成施工图纸会审、施工组织设计审核等工作；（2）已完成施工合同、监理合同签订；（3）已完成施工图纸交底、监理交底；（4）已完成施工进度、质量、安全等方面的监理工作；（5）已完成阶段性验收、竣工验收等工作。
四、退场原因1. 项目建设进度已达到合同约定要求，主体结构工程已完工；2. 根据合同约定，监理单位应在主体结构工程完工后进行退场；3. 项目建设过程中，监理单位已按照合同要求完成各项工作，未发现重大质量问题；4. 监理单位认为，项目已具备移交条件，为确保项目后续施工顺利进行，监理单位申请退场。
五、退场安排1. 退场时间：2023年11月1日2. 退场方式：监理单位将按合同约定，在退场前完成以下工作：（1）整理、归档监理资料，确保资料完整、准确；（2）组织监理人员对施工现场进行最后一次巡查，确保施工现场无安全隐患；（3）与建设单位、施工单位进行沟通，明确后续工作要求；（4）向建设单位提交监理工作总结报告。
六、退场后工作1. 监理单位将积极配合建设单位、施工单位完成后续工作；2. 监理单位将保留对项目的监督权，对项目后续施工质量、进度、安全等方面进行监督检查；3. 监理单位将按照合同约定，承担相应的保修责任。
关于监理退场报告
监理退场报告
致：宁夏巨正建设监理有限公司
由我重庆建新建设工程监理咨询有限公司监理、宁夏二建集团有限责任公司承建的金凤区新联安置区Ⅰ标段1#~11#楼项目，自2011年9月份开工建设，历时两年于2013年10月份移交物业公司，现已分配居住。
2014年3月份以来，贵公司代建部与我公司项目监理机构多次要求施工单位对所建工程质量隐患进行排查、对发现的问题上报处理方案并整改、对住户回访形成文字记录、完善工程资料，为竣工验收做好准备工作，但施工单位不主动积极配合、在处理问题方面敷衍塞责，对项目监理机构签发的监理工程师通知单及工作联系单置之不理、强行施工，施工过程的资料不及时报我监理项目部。
为此我监理公司申请本项目监理组退场，自2014年5月15日起不再对新联安置区项目进行监理，请贵方予以谅解。
重庆建新建设工程监理咨询有限公司
2014-5-14。
监理退场申请报告
精品文档
. 监理退场申请报告
致：株洲市华强云峰湖片区建设开发有限公司
一、目前的工作概况：
1、2014年5月27日，我公司安排总监1名、监理员2名入场，对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目开展监理工作；
2、目前工程进展情况：
1）已完成13栋100根桩、14栋94根桩、15栋91根桩、16栋54根桩的开挖及桩头破除工作；
2）已浇筑13-16栋承台垫层；
3）已完成13栋钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑工作；
二、退场原因：
1、云龙质监局对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目进行现场检查时，因施工现场未及时施工合同和施工许可证等相关手续，同时考虑到8月份-9月份将迎接省检和国检等一系列问题，现口头通知对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目进行停工，并要求相关人员退场；
2、项目监理部根据云龙质监局要求，已下发停工令；
3、迄今为止，我监理公司未收取任何监理费用；
4、经我公司领导讨论研究决定，对响塘三搭桥底层连排13-16栋项目的监理人员安排退场。
三、为此我监理公司申请本项目监理组退场，自2015年7月5日起不再对响塘三搭桥底排安置房项目进行监理，请贵方予以谅解。
株洲华信监理责任有限公司
2015年7月5日。
建筑工程退场报告
建筑工程退场报告
报告内容：
根据合同约定，我方已完成本项目的建筑工程任务，现报告工程退场情况如下：
一、工程概况
1. 工程名称：XXX项目建筑工程
2. 工程地址：XXX
3. 工程规模：XXX平方米
4. 工程周期：起始日期XXX，完成日期XXX
二、施工进度
1. 基础工程：已完成
2. 主体结构：已完成
3. 室内装饰：已完成
4. 建筑外观：已完成
三、质量管理
1. 按照相关标准和规范，经过验收、检测，工程质量符合合同要求。
2. 所使用的材料符合国家标准，达到安全、环保要求。
四、安全管理
1. 施工期间未发生安全事故，所有工作人员严格遵守施工现场安全规定。
2. 施工期间设立了必要的安全警示标志，并进行了相关安全教育培训。
五、总结
本工程顺利实施，各项工作按照合同约定完成，工程质量优良，安全管理到位。
经甲方验收，达到预期效果。
六、项目结算
1. 本项目施工工作已经完工，照合同约定，我们应当结清所有应付的劳务、材料费用。
2. 请甲方确认工程完工并进行结算手续。
特此报告。
XXX建筑工程有限公司
日期：XXX。
监理辞职报告
监理辞职报告
尊敬的领导：
我谨以此函通知您，由于个人原因，我决定辞去公司的监理职务。
在此之前，我已经深思熟虑，并且经过慎重考虑，我认为这是我目前最合适的决定。
在过去的工作中，我得到了公司领导和同事们的支持和帮助，让我能够在监理工作中取得了一定的成绩。
然而，由于个人发展和家庭原因，我需要调整自己的工作和生活，因此不得不做出这个决定。
我非常感激公司给予我的机会和支持，也感谢领导和同事们在工作中对我的信任和合作。
我会尽最大努力完成手头的工作，并在离职前做好交接工作，确保工作的顺利进行。
再次感谢公司对我的支持和理解，也希望公司能够理解我的决定。
祝公司在未来的发展中取得更大的成就。
衷心感谢！
此致。
敬礼。
[你的名字]。
监理退场报告
监理退场报告
监理退场报告
致：公司
贵公司与我单位于年月日签订了工程建设工程监理合同。
目前工程进展情况:
4#楼完成方桩78根、10#楼完成方桩110根、11#楼方桩全部完成；所有抗拔桩施工完成；降水施工完成；1、2、3南侧护坡施工完成；11#楼东侧北侧护坡施工完成；4、5、6#楼塔吊安装完成并投入运行、11#楼塔吊基础施工完成；3#楼一层地面钢筋绑扎；2#楼地库排架搭设模板安装完成；1#楼地库墙体、柱钢筋绑扎完成；11#楼地库底板垫层浇筑完成60%。
依据建设工程监理合同专用条款第5.3条约定，首付款应该在年月日支付我单位首付款20万元。
第二次付款时间为年月日，应支付我单位10万元。
到目前为止共应支付30万元整。
贵单位至今未支付监理费用。
我单位于年月日向贵单位发出催款函，贵单位至今未予回复。
根据建设工程监理合同通用条款第6.3.4条监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。
委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。
暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。
委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
根据合同法的规定，我方经研究决定解除合同、人员退场。
由此造成的损失由你方承担。
并请贵单位做好各项接洽工作。
顺颂商祺！
项目管理有限公司
年月日。
监理公司退出承诺书范本
监理公司退出承诺书一、背景介绍监理公司是在建筑工程中起到监督、检查和指导作用的专业机构。
然而，由于各种原因，有时候监理公司可能需要退出承担的工程项目。
为了保证双方权益，避免纠纷的发生，需要编写一份监理公司退出承诺书。
二、退出原因说明根据项目实际情况和双方协商，在此列出监理公司退出承担工程项目的原因：1.项目进展缓慢，无法按照预定计划进行；2.与建设单位沟通不畅，无法有效配合；3.工程变更频繁，超出原合同范围；4.资金问题导致无法正常履约；5.其他不可抗力因素等。
三、退出承诺内容基于以上原因，监理公司郑重声明：1.我们将按照相关法律法规和合同约定，进行有序退出，并做好相关交接工作；2.我们将尽快向建设单位提交书面报告，并说明具体原因以及后续处理措施；3.我们将与建设单位协商确定合理的退出时间，并提前通知所有相关人员；4.我们将协助建设单位寻找新的监理公司，确保工程项目的顺利进行；5.我们将妥善保管和交接工作中涉及的所有文件、资料，并做好备份工作；6.我们将与建设单位进行结算，清算相关费用，并按照合同约定退还押金。
四、退出后责任分担1.监理公司在退出后，不再承担对项目的任何监理责任和义务；2.建设单位需自行寻找新的监理公司，并承担由此产生的费用和风险；3.双方应诚信履行合同约定，避免因此产生进一步纠纷。
五、解决争议方式双方在履行本承诺书过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，可根据合同约定或者相关法律法规进行仲裁或诉讼解决。
六、其他事项1.本承诺书自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力；2.未尽事宜另行协商处理。
本承诺书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
监理公司：签字：________________日期：________________建设单位：签字：________________日期：________________。
工程退场工作报告
工程退场报告致：中交第一公路工程局有限公司麻竹高速宜保段MZTJ-4二分部由我公司（宜昌普诚建筑劳务有限公司）承建的3号梁场工程，于2014年4月28日就监理单位和施工单位在2014年4月23日检查存在的各种问题在监理单位人员和施工单位人员的监督下进行了一系列的整改，但你单位无任何想要协助我公司复工的意思。
并且这段时间的停工整改，我公司聘用的劳工因无事可做、无钱可赚对你单位的这些行为情绪不满，失去了继续在此工作的动力，现陆续离开。
再加上我公司在你单位工作的这段时间，你单位对工程款的下发一直未落实，我公司的资金投入已超负荷，无力承担继续在此地施工的能力。
综上所诉，现申请将我公司于2013年4月15日至今的所有工程款（见附表）一次性付清后我公司将退场处理。
特此报告。
施工单位（签章）：劳务公司（签章）：日期：日期：资料赠送以下资料2018年“安全”自查自纠报告为认真贯彻落实市城乡建设局文件,关于安全生产责任制、安全隐患排查、质量保证体系、，按照文件指导思想及公司安排结合我们工地目前安全生产形势，积极开展2018年“安全生产自查自纠”活动。
现将本次安全自查自纠活动总结如下：一、领导高度重视，精心部署赣州市同兴达电子科技有限公司2号仓库、3号宿舍工程，6月15日正式开工，目前处于基础孔桩施工阶段。
6月.15日建设、监理、施工单位在项目部召开安全生产自查自纠，现场检查活动。
二、全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施；牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。
通过安全生产大检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，增强全员安全意识，进一步提高安全生产管理水平，有效预防事故的发生。
二、安全检查重点（一）安全检查范围及重点排查项目1、施工作业区的安全状况（施工现场、生活区、办公区）2、应知应会（从业人员对安全生产的重视程度，现场管理人员对安全知识及隐患排查的掌握程度，作业人员对本工种操作规程和危险源防范措施的掌握情况）（二）施工用电1、检查现场布线有无违反三级配电、两级保护的要求，检查布线必须设置专用的保护零线。
履约人员退场申请报告
履约⼈员退场申请报告
******⼯程
承包单位申报表(通⽤)
承包单位：合同号：
监理单位：
编号：
关于******⼯程项⽬
履约⼈员退出刷脸的申请报告
致：********公路建设有限责任公司
********⼯程监理咨询有限公司
我部⾃*⽉份进场施⼯⾄今，在参建各⽅的⽀持配合下由我部承担的*******⼯程项⽬的主要施⼯任务已全部完成，仅剩部分附属⼯程和项⽬资料的整理归档，⽬前这些⼯作均在进⾏中。
为优化⼈员配备整合⼈⼒资源，我部特申请将本项⽬的履约⼈员⾃2020年*⽉*⽇起撤出履约刷脸。
撤出⼈员名单（共*⼈）：项⽬经理：**；项⽬总⼯：**；**⼯程师：**；**⼯程师：**；**⼯程师：**；专职安全员：**;**⼯程师：**.
特此申请，请批准！
承包⼈：年⽉⽇
监理单位意见：
签名：
建设单位意见：
签名：
注：本表⽤于没有专⽤表格，根据合同规定和监理要求⼜必须书⾯向监理⼯程师提出的申请、报审、报批、请⽰和报告等情况。