2019年二建《施工管理》真题不带答案(全)
2019年陕西二建继续教育相关试题与答案
建筑工程施工发包与承包计价管理方法单项选择题： ( 共 5 题，每题 1 分)1、发包与承包计价管理的重要性不包括〔〕A . 是双方利益直接表达B . 对进度目标有重要影响C . 对工程质量水平有重要影响D . 影响不大2、工程量清单就是一份明细清单，其中不包括A . 分局部项工程工程名称B . 措施工程的名称C . 措施工程的费用D . 预计利润3、我国工程计价模式在方案主导阶段的特点不包括〔〕A . 业主票根本为国有投资B . 施工单位主要是全民所有制企业C . 使用同一的定额D . 政府不定价4、本方法的修订依据不包括〔〕A. 建筑法B . 招标投标法C.合同法D.商法5、最高投标现价的编制的依据不包括〔〕A . 工程量清单B . 工程计价有关规定C . 市场价格信息D . 过往工程价格判断题： ( 共 5 题，每题 1 分)6.业主盲目压价会扰乱市场定价。
对错7.投标控制价是投标的最高价格。
对错8.1.进入市场经济以后〔2003年以后〕，进入市场调节价阶段。
对错9.本方法的适用X围包括城市燃气。
对错10.工程造价是指工程工程在不同阶段预计或确定的工程价值的货币表达。
对错建立工程工程管理标准单项选择题： ( 共 5 题，每题 1 分)1、工程分解的要求不包括〔〕A . 内容完整，不重复B . 一个工作单元可以不附属于另一个工作单元C . 每个工作单元有明确的责任者D . 工作单元之间的接线应清晰2、工程管理实施规划不包括〔〕A . 工程概况B . 技术方案C . 组织方案D . 平安方案书3、建立工程工程包括的X围不包括〔〕A . 筹划阶段B . 勘察阶段C . 设计阶段D . 使用阶段4、工作界面分析包括三个方面，其中不包括的是〔〕A. 技术B. 工期C.控制D.本钱判断题： ( 共 5 题，每题 1 分)5.工程管理实施规划的编制要求工程经理签字后组织管理层批准对错6.工程的目标不包括过程感受对错7.工程管理规划可以看做是工程X围管理的一个成果对错8.我国工程X围管理的主要矛盾是业主期待的X围和实际完成的X 围不同。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案单选题（共30题）1、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是（）。
A.意外伤害险B.工伤保险C.职业资助险D.财产险【答案】 B2、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。
A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】 C3、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。
工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。
现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。
A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。
B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人C.丙某可以向甲公司主张500万元D.丙某可以向甲公司主张600万元【答案】 C4、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。
该工程竣工后，建设单位应当( )。
A.向住房和城乡建设主管部门申请消防验收?B.在验收后报公安机关消防机构备案?C.向公安机关消防机构申请消防认可文件?D.提请公安机关消防机构进行消防抽查【答案】 A5、场景(八）A.甲B.乙C.丙D. 丁【答案】 C6、下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。
A.质量监测站B.项目咨询单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】 C7、关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包D.分包的工作内容没有限制【答案】 C8、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。
A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范【答案】 C9、关于刑事责任的说法，错误的是（）。
二级建造师之二建市政工程实务精选试题及答案二
2023年二级建造师之二建市政工程实务精选试题及答案二单选题（共60题）1、不同级别的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用（）。
A.热熔连接B.电熔连接C.螺纹连接D.法兰连接【答案】 B2、（2019年真题）下列不属于投标文件内容的是（）。
A.投标报价B.商务和技术偏差表C.合同主要条款D.施工组织方案【答案】 C3、后张法预应力孔道压浆时，水泥浆的强度应符合设计规定，设计无要求时不得低于（）MPa。
A.25B.30C.35D.20【答案】 B4、下列（）不是梁底模计算模板支架系统强度需要的荷载。
A.模板、支架自重B.倾倒混凝土产生的水平冲力C.振捣混凝土时的荷载D.施工人员行走荷载【答案】 B5、工程竣工验收合格之日起（）内，建设单位应及时提交竣工验收报告，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门（及备案机关）备案。
A.15dB.10dC.7dD.5d【答案】 A6、（）在特定场所是有其优越性，适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工A.手掘式顶管机B.定向钻C.夯管D.土压平衡顶管机【答案】 C7、下列关于沉入桩施工技术要求的说法中，错误的是（）。
A.水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期B.在桩的打入过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上C.打密集群桩，一般是由前排向后排打D.打桩时以控制桩尖设计标高为主【答案】 C8、合同风险的管理与防范措施不包括（）。
A.风险的确定B.风险的规避C.风险的分散D.控制风险费【答案】 A9、围堰使用期间河流的常水位为+2.0m，可能出现的最高水位（包括浪高）为+3.0m，则该围堰顶的最低标高应为（）。
A.+2.5mB.+3.0mC.+3.5mD.+4.0m【答案】 C10、关于重力式混凝土墩、台分块浇筑时接缝做法，正确的是（）。
A.应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成斜口形B.应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形C.应与墩台截面尺寸较大的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成斜口形D.应与墩台截面尺寸较大的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形【答案】 B11、固定支架支承表面的标高可采用（）调整。
2019二建《市政工程管理与实务》真题与解析
2019年二级建造师市政公用工程管理与实务真题解析一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，有1个最符合题意）1.下列城镇道路中，必须设置中央分隔带的是（）。
A.双幅快速路B.三幅主干路C.单幅次干路D.单幅支路2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。
A.中间层B.下面层C.基层D.垫层3.三孔标准跨径总长为500m的桥梁属于（）。
A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥4.关于预应力混疑土结构模板拆除的说法，正确的是（）。
A.侧模应在预应力张拉前拆除B.侧模应在预应力张拉后拆除C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则D.连续梁结构的模板应从支架向跨中方向依次循环卸落5.钢筋与钢板的T形连接，宜采用（）A.闪光对焊B.电阻点焊C.电弧焊D.氩孤焊6.矿山法施工的地铁车站不采用（）结构形式。
A.框架B单拱C.双拱D.三拱7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）方式。
A.计量B.切断C.弯曲D.连接8.市政工程埋地给排水管道不采用（）。
A.原状土基础B.砂石基础C.混凝土条型基础D.砌块基础9.下列方法中，用于排水管道更新的是（）。
A.缠绕法B.内衬法C.爆管法D.喷涂法10.供热管网旋转补偿器的突出特点是（）。
A.耐高压B.补偿距离长C.密封性能好D.在管道运行过程中无应力11．城镇燃气管道的华白数是指（）。
A.燃气的热值与其相对密度的比值B.燃气的热值与其相对密度平方的比值C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值D.燃气的热值与其相对密度立方的比值12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（）。
A.阳极可采用水平式安装B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上D.每个装置中应至少有两根电缆与管道连接13.HDPE膜铺设工程中，不属于挤压焊接检测项目的是（）。
A.观感检测B.气压检测C.真空检测D.破坏性检测14.下列属于绘制竣工图的依据的是（）。
2019年二建考试真题及详细答案解析(部分)
2019年二建考试真题及详细答案解析1.关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是()A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工B.不能参与业主的招标和发包工作C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任【参考答案】A【解析】P6(1)如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务，则它也可参与施工。
(2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。
但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。
业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。
(3)不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。
(4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。
2.施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正的是()。
A.乙负责组织和管理丙的施工B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作C.乙不参与对丙的组织管理工作D.乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工【参考答案】A【解析】P6施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务以外，还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工(业主指定的分包施工单位有可能与业主单独签订合同，也可能与施工总承包方签约不论采用何种合同模式，施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工，这也是国际惯例)，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。
3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（）A.职能组织结构B.线性组织结构C.强矩阵组织结构D.弱矩阵组织结构【参考答案】A【解析】P144.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。
二级建造师之二建建筑工程实务练习题库附带答案
二级建造师之二建建筑工程实务练习题库附带答案单选题（共20题）1. 均质钢化玻璃（HST）相比于普通钢化玻璃最大的特点是（）。
A.自爆率低B.强度更高C.热稳定性好D.抗冲击性能高【答案】 A2. 关于某建筑工程施工现场临时用水的说法，正确的是（）。
A.现场临时用水仅包括生产用水、生活用水和消防用水三部分B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径应不小于75mmC.消防泵应使用专用配电线路，不间断供电D.临时消防竖管可兼作施工用水管线【答案】 C3. 采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时，不符合规定的是（）。
A.立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫地杆B.除顶层外，立杆的步距不应大于1.8mC.满堂支撑架的可调底座插入立杆内的长度不得小于150mmD.支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于3/1000【答案】 D4. 影响混凝土和易性的主要因素是（）。
A.石子B.砂子C.水泥D.单位体积用水量【答案】 D5.一个年度内，同一现场被两次警告的，分别给予企业和项目经理( )处罚。
A.停止招标3月、通报批评B.通报批评C.停止招标、资格降级D.通报批评、资格降级【答案】 B6. 结构的（）是指在正常维护的条件下，应能在预计的使用年限内满足各项功能要求的性能。
A.安全性B.耐久性C.稳定性D.适用性【答案】 B7. 六类人造板材幕墙工程用于民用建筑，幕墙应用高度不宜大于（）m。
A.120B.100C.80D.50【答案】 B8. 钢筋混凝土连续板的受力特点是（）。
A.跨中正弯矩，配正筋；支座负弯矩，配正筋B.跨中正弯矩，配正筋；支座负弯矩，配负筋C.跨中负弯矩，配负筋；支座正弯矩，配负筋D.跨中负弯矩，配正筋；支座正弯矩，配正筋【答案】 B9. 企业管理层附近大中型项目宜设置的项目管理组织结构是（）。
A.线性职能式B.穿透式C.事业部式D.矩阵式【答案】 D10.下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。
A.住宅栏杆垂直杆件间的净距为110mmB.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05mC.医院临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2mD.栏杆采用不易攀爬的构造【答案】 B11.关于预制构件的吊装的说法，正确的有（）。
2019年二建《建筑工程》真题及答案解析(全)
D.施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器 答案：A 二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分） 21.下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能指标的有（ ）。 A.拉抻 B.冲击 C.疲劳 D.弯曲 E.焊接 答案：BC 22.关于天然花岗石特性的说法，正确的有（ ）。 A.呈碱性 B.高温耐火 C.密度大 D.耐久性好 E.强度高 答案：CDE 23.土方分层回填施工时，每层均应重点控制的施工参数有（ ）。 A.虚铺厚度 B.土料含水率 C.回填标高 D.相同压实度 E.碾压遍数 答案：ABE 24.下列类型柱的工方法中，包含成孔工序的有（ ）。 A.挤密碎石柱 B.CFG 工法柱 C.人工挖孔柱 D.PHC 静压桩
6
29.施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有（ ）。 A.浮尘 B.大雨 C.大雪 D.大雾 E.五级大风 答案：BD 30.针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（ ）。 A.导热系数 B.厚度 C.压缩强度 D.密度 E.抗折强度 答案：ACD 三、案例分析题（共 4 题，每题 20 分。） 案例一 背景资料 某洁净厂房工程，项目经理指示项目技术负责人编制施工进度计划，并评估项目总工程，项目 技术负责人编制了相应施工进度安排(如图 1 所示)，报项目经理审核。项目经理提出：施工进 度计划不等同于施工进度安排，还应包含相关施工计划必要组成内容，要求技术负责人补充。
3
D.当日 22 时至次日 6 时 答案：D 16.下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（ ） A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 答案：C 17.关于检验批验收组织的说法，正确的是（ ）。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织 C.由施工单位专业质检员组织 D.由专业监理工程师组织 答案：D 18.关于建筑工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 A.在境外投资的项目也应进行备案 B.自工验收合格之日起 15d 内备案 C.应在工程所在地政府监督部门备案 D.应由施工单位办理竣工备案手续 答案：B 19.下列书写材料中，填写工程归档文件时可以使用的是（ ）。 A.铅笔 B.蓝黑墨水 C.圆珠笔 D.红色墨水 答案：B 20.关于装饰装修工程现场防火安全的说法，正确的是（ ）。 A.易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置 B.易燃物品集中放置在安全区域时可不做标识 C.现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证
2019二建《施工管理》真题答案及解析21-25
B.采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目C.工程结构和技术简单的工程项目D.工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目【答案】A【解析】成本加酬金合同通常用于如下情况：（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目；（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）。
71.施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（）。
A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量C先确定施工总体部署，再拟订施工方案D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署【答案】AB【解析】施工组织总设计的编制程序中有些顺序必须这样，不可逆转，如：（1）拟订施工方案后才可编制施工总进度计划（因为进度的安排取决于施工的方案）；（2）编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求）。
72.根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（）。
A.起重吊装工程B.拆除工程C.深基坑工程D.地下暗挖工程E.高大模版工程【答案】CDE【解析】应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有：深基坑、地下暗挖、高大模板。
73.编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（）。
A.领取工具和材料的时间B.闲聊和打电话的时间C.制备砂浆的时间D.修补前一天砌筑工作缺陷的时间E.结束工作时清理和返还工具的时间【答案】ACE【解析】时间定额，就是某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。
2019二建考试市政实务真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。
A.双向快速路B.三向上下路C.单向次干路D.单向支路希赛答案：A希赛解析：2019年教材P1页。
考核道路分级，必须设置中间分隔带的就是快速路。
2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。
A.中面层B.下面层C. 基层D.垫层希赛答案：D希赛解析：沥青路面分为面层、基层和垫层。
直接与土路基接触的垫层，改善湿度和温度。
2019年教材P2.3.多孔标准跨径总长为500m 的桥梁属于（）。
A.特大桥B. 大桥C. 中桥D.小桥希赛答案：B希赛解析：2019年教材P34，多孔跨径桥8-30-100-1000，分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。
4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。
A.侧模应在预应力张拉前拆除B.侧模应在预应力张拉后拆除C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落希赛答案：A希赛解析：C错误，模板应该先支后拆、后支先拆。
D错误，支座应该从跨中向支座方向循环卸落。
5.钢筋与钢板的T形连接,宣采用（）A.闪光对焊B.电阻点焊C.电弧焊D.氯弧焊希赛答案：C希赛解析：2019年教材38页，( 6 )钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。
A.框架B.单拱C.双拱D.三拱希赛答案：A希赛解析：2019年教材P78页。
质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）A.计量B.切断C.弯曲D.连接希赛答案：D希赛解析：2019年教材129页。
3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。
主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。
二建建筑工程实务试题及答案
二建建筑工程实务试题（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2 分，共 40分）1、悬臂式支护结构发生位移时，应采取的措施是()。
A、垫层随挖随浇B、加厚垫层C、支护墙背卸土D、采用配筋垫层【答案】C【解析】2021/2020版教材P216（3）悬臂式支护结构发生位移时，应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。
悬臂式支护结构发生深层滑动应及时浇筑垫层，必要时也可加厚垫层，以形成下部水平支撑。
2、影响混凝土和易性的最主要因素是（）。
A、石子B、砂子C、水泥D、单位体积的用水量【答案】D【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。
单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。
3、下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是（）。
A、B类B、CB类C、H类D、N类【答案】D【解析】防火涂料按使用厚度可分为CB、B和H三类：1）CB类：超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度小于或等于3mm；2）B类：薄型钢结构防火涂料，涂层厚度一般为3～7mm；3）H类：厚型钢结构防火涂料，涂层厚度一般为7～45mm。
4、审核单位工程施工组织设计的是()。
A、施工单位项目技术负责人B、总监理工程师C、建设单位主管部门D、施工单位主管部门【答案】D【解析】2021/2020版教材P156单位工程施工组织设计编制与审批：单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
5、民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为( )类。
A、2B、3C、4D、5【答案】A【解析】2021/2020版教材P252页民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：一类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；二类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
2019年二建《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。
1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。
A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自( )时发生移转。
A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
3.关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是( )。
A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】A5.关于商标专用权的说法，正确的是( )。
A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为 10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C【解析】A 错误，商标专用权是一种无形的财产权。
B 错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。
D 错误，商标专用权的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。
6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。
此担保方式属于( )担保。
A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 2018 年 5 月 10 日并于5 月 15 日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。
实际开工日期为同年8 月 10 日。
该建筑工程一切险责任的起始日期为( )。
真题：2019年二建《实务》真题答案及解析!
检数量减半，并不得少于3间。 再次检测时，抽检量应增加一倍，并应包含同类型房间及原不合格房 间，抽检数量应增加1倍，共需检测14间房间。再次检测结果全部符合规范要求时，判定为室内环境 质量合格。
案例四 背景资料 沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿 化等，业态丰富、体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定：采用工程量清单计价模式，要求投标 单位充分考虑风险，特别是通用措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工 合同招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修招标文件后履行 完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) 与A单位签订施工承包合同。 施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿 化分包给C单位(该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工)、自行施工的8栋住 宅楼的主体结构工程劳务(含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料)分包给D单位，上述单位均具备相 应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行 为认定査处管理办法》(建市(2014)118号)相关规定要求整改。 在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况： ①整体中断施工24天； ②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；③工程清理及修复发生费用30.7万元； ④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万，该变更不影响总工期。 A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔，建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导 致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。 问题： 1.指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法。 2.根据工程量清单计价原则，通用措施费用项目有哪些(至少列出6项)？ 3.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118号)上述分包行 为中哪些属于违法行为？并说明相应理由 4.针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。 参考答案 1.不妥之处一：要求投标单位充分考虑风险 正确做法：采用工程量清单计价的工程，应在招标文件中明确计价中的风险内容以及规范。 不妥之处二：通用措施费项目均以有竞争力的报价投标 正确做法：通用措施费项目中的安全文明施工费不得作为竞争性费用 不妥之处三：最终按固定总价合同签订施工合同 正确做法：根据工程特点及招标文件，该工程不适用固定总价合同，可采用可调总价合 2.通用措施费项目包括：安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工费、大型机械设备 进出场及安拆费、施工排水费、施工降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设 备保护费。
2019二建施工管理易混淆考点：建设工程定额按程序和用途分类
2019二建施工管理易混淆考点：建设工程定额按程序和用途分类2019二建施工管理科易混淆考点：建设工程定额按程序和用途分类习题测试：下列关于预算定额的表述中，正确的是（）。
A.预算定额是合理确定建设工程项目投资的基础B.预算定额是社会性质的定额，可用于施工项目的施工管理C.预算定额是企业性质的定额，可以用来确定工程造价D.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的参考答案：D参考解析：合理确定建设工程项目投资的基础是投资估算指标。
故A不正确。
预算定额是社会性质的定额，无法用于企业施工项目的施工管理活动。
可用于施工项目施工管理的是施工定额。
故B不正确。
预算定额是社会性质的定额。
故C不正确。
预定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，是以建筑物或A.施工定概算定额B.预算定额、 概算施工定额C.概算定预算定额、施工定额D.施工定额、 预算定额 构筑物各个分部分项工程为对象编制的。
故D 正确。
按照定额项目综合程度从大到小排序，下列顺序中正确的是)°参考答案：C参考解析：建设工程定额按编制程序分为施工定额、预算定额、 概算定额、概算指标、投资估算指标。
其中，施工定额是工程建设定 额中分项最细、定额子目最多的一种定额，是建设工程定额中的基础 性定额，是编制预算定额的基础，即预算定额是以施工定额为基础综 合扩大编制的，因此预算定额综合程度大于施工定额。
概算定额一般 是在预算定额的基础上综合扩大而成的，每一综合分项概算定额都包 含了数项预算定额，因此概算定额的综合程度大于预算定额。
因此, 按照定额项目综合程度从大到小的排序应为概算定额、预算定额、施 工定额。
2019二建《市政》真题及答案解析(完整)
）。
A. 中面层
B. 下面层
C.基层
D.垫层
2. 【答案】Ｄ
【解析】 P2；垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况（在
干燥地区可不设垫层），保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷
载应力，以减小土基所产生的变形。
3. 多孔标准跨径总长为 500m的桥梁属于（
路、厂区给水排水、照明、绿化等工程。
27. 沉井施工的辅助下沉法包括（
）。
A. 触变泥浆套助沉 B. 堆载助沉 C.空气幕助沉 D.机械挤压助沉 E. 振动助沉
27. 【答案】 AC 【解析】 P133(四) 辅助法下沉
(1) 沉井外壁采用阶梯形以减少下沉摩擦阻力时， 在井外壁与土体之间应有专人随时用黄砂均 匀灌入，四周灌入黄砂的高差不应超过 500mm。 (2) 采用触变泥浆套助沉时，应采用自流渗入、管路强制压注补给等方法；触变泥浆的性能应
【解析】 P37；预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后
拆除。模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环
卸落，卸落量宜由小渐大。每一循环中，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简支
梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落；悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开
B. 试验段施工完成后应挖除 C.通过试验段确定路基预沉量值 D.通过试验段确定每层虚铺厚度
E. 通过试验段取得填料强度值 21. 【答案】 CD
【解析】 P12； （2）试验目的主要有： 1）确定路基预沉量值。
2）合理选用压实机具；选用压实机具应综合考虑道路不同等级、地质条件、工程量大小、工 期要求、作业环境等。
2019年二建《市政》预习试卷(一)
2019年二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》预习试卷（一）一、单项选择题(共20题。
每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意。
)1、城镇道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是（）。
A 、上面层B 、下面层C 、基层D 、垫层答案：C解析：基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力2、刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动，使墙后土体向上挤出隆起，则作用在墙上的水平压力称为（）。
A 、水平推力B 、主动土压力C 、被动土压力D 、静止土压力答案：C解析：若刚性挡土墙在外力作用下，向填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐增大，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，出现连续滑动面，墙后土体向上挤出隆起，这时土压力增到最大值，称为被动土压力3、关于二灰稳定土的说法，正确的是（）。
A 、抗冻性能比石灰土低B 、粉煤灰用量越多，早期强度越高C 、收缩性大于水泥土和石灰土D 、被禁止用于高等级路面的基层答案：D解析：此题考查基层无机结合料的分类和区别。
二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。
二灰中粉煤灰用量越多，早期强度越低，3个月后龄期的强度增长幅度也越大。
二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高等级路面的基层，而只能用做底基层。
4、EVA、PE类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为（）℃。
A 、165B 、175C 、185D 、195答案：D解析：本题考点涉及改性沥青混合料生产温度。
通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10～20℃。
改性沥青SBS类、SBR乳胶类和EVA、PE类混合料最高温度（废弃温度）都是195℃。
5、围堰使用期间河流的常水位为+2．0m，可能出现的最高水位(包括浪高)为+3．0m，则该围堰顶的最低标高应为（）m。
A 、+2．5B 、+3．0C 、+3．5D 、+4．O答案：C答案： A解析：本题归属于城市桥梁工程章节，考点涉及水泥混凝土配合比设计步骤。
2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析
2019 年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析一、单项选择题1.下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（）。
A.歌舞厅B.老年人卧室C.游艺场D.机械停车库答案：B2.受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（）。
A.基础B.楼盖C.墙身D.圈梁答案：C3.下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（）。
A.分区隔墙B.地砖饰面C.大型吊灯D.种植盆景答案：A4.针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（）。
A.40mmB.50mmC.60mmD.70mm答案：D5. 符号“ C 代”表的牌号是（）。
A.HPB300B.HRB335C.HRB4O0D.HRB500答案：C6.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（）。
A.P O42.5 ·B.P ·O42.5RC.PI42.5 ·D.P ·Ⅱ42.5答案：B7.在楼层内进行距离测量时，最常用的器具是（）。
A.水平仪B.经纬仪D.钢卷尺答案：D8.一般情况下，后浇带混凝土的最低养护时间是（）。
A.3dB.7dC.14dD.21d答案：C9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（）。
A.每工作至少制作 1 组试件B.浆料在制备后1h 内用完C.制作边长100mm 的立方体试件D.施工环境温度不低于0℃答案：A10. 关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（）。
A.采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接答案：B11. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 ，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（）。
A.室外日最低温度连续5d 低于5℃B.室外日平均温度连续 d 低于5℃C.黄河以南地区11 月底至次年 2 月底D.黄河以北地区11 月中至次年 3 月中答案：B12. 下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是（）。
2019年二建《建设工程施工管理》模拟题(一)及答案
2019年二级建造师《建设工程施工管理》模拟题（一）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.德国DVP（建筑和房地产项目控制协会）进一步拓展了与建设项目控制工作任务相关的工作阶段和工作范围，与传统的项目管理任务相比，工作任务增加了（）等。
A.进度控制B.费用控制C.安全管理D.工程数量计量2.下列关于建设工程项目管理的说明，正确的是（）。
A.项目管理的核心任务是合同管理，项目生产过程的总集成者、总组织者是施工方B.供货方的管理工作不涉及项目设计准备阶段C.设计方和工程总承包方项目管理的目标涉及项目的投资目标D.业主方的进度管理目标是项目竣工验收的时间目标，项目的质量目标涉及项目运营的环境质量3.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的说明，正确的是（）。
A.项目结构图反映组成该项目的所有的工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目参与单位的合同关系，矩形框之间的连接用双向箭线表示D.组织结构图反映项目各参与单位之间的合同关系4.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）A.工作任务分工表反映组织系统的动态B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C.编制工作任务分工表之前首先应首先明确项目经理的工作任务D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一5.下列各项中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（）。
A.高速公路上的一座桥梁B.一个烟囱C.混凝土垫层工程D.定向爆破工程6.下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（）。
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素B.目标出现偏离时采取纠偏措施C.进行目标的实际值与计划值的比较D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因7.关于动态控制原理控制施工成本的说法，不正确的有（）。
A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性8.根据《建设工程项目管理规范》（GB./T50326－2017），制定项目管理目标责任书的主要依据包括（）A.图纸会审记录B.项目投资估算C.组织管理制度D.项目管理实施规划9.根据《建设工程项目管理规范》，建设工程施工前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（）。
2019二建市政真题二级建造师市政工程管理与实务真题及答案详解
2019年二建市政工程真题及答案一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。
A.双向快速路B.三向上下路C.单向次干路D.单向支路【参考答案】A P1快速路必须设置中间分隔带。
2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。
A.中面层B.下面层C.基层D.垫层【参考答案】D P2垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层) ，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。
3.多孔标准跨径总长为500m的桥梁属于（）。
A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【参考答案】B P344.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。
A.侧模应在预应力张拉前拆除B.侧模应在预应力张拉后拆除C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落【参考答案】A P37预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。
模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。
简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落；悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
故选项A正确。
5.钢筋与钢板的T形连接，宜采用（）A.闪光对焊B.电阻点焊C.电弧焊D.氯弧焊【参考答案】C P38钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
选项C正确。
6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。
A.框架B.单拱C.双拱D.三拱【参考答案】A P78喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站，并根据需要可作成单层或双层。
选项A框架形式不属于矿山法施工的地铁车站采用的结构形式。
7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）A.计量B.切断C.弯曲D.连接【参考答案】D P129钢筋连接的方式：根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。
2019年二建《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。
1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。
A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自( )时发生移转。
A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
3.关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是( )。
A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】A5.关于商标专用权的说法，正确的是( )。
A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为 10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C【解析】A 错误，商标专用权是一种无形的财产权。
B 错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。
D 错误，商标专用权的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。
6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。
此担保方式属于( )担保。
A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 2018 年 5 月 10 日并于5 月 15 日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。
实际开工日期为同年8 月 10 日。
该建筑工程一切险责任的起始日期为( )。
2024年二级建造师之二建市政工程实务考试题库
2024年二级建造师之二建市政工程实务考试题库单选题（共45题）1、沿墙长隔相当距离在墙面板上设加筑肋板，使墙面与墙踵板连接，从而在高挡墙应用较多的是（）挡墙。
A.衡重式B.悬臂式C.扶壁式D.重力式【答案】 C2、（）应每季度进行一次项目部实名制管理检查，并对检查情况进行打分，年底进行综合评定。
A.分包方B.业主方C.总包方D.劳务方【答案】 C3、直埋保温管安装过程中，出现折角或管道折角大于设计值时，应与（）确认后再进行安装。
A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位【答案】 D4、下列关于伸缩装置的要求，说法错误的是（）。
A.伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开B.能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞C.只能在垂直于桥梁轴线的方向伸缩D.行驶时应平顺，无突跳与噪声【答案】 C5、（2020年12月真题）燃气管网中，安装在最高点和每个阀门之前，用来排放管道内部空气或燃气的装置称为（）。
A.补偿器B.放散管C.排水器D.调压器【答案】 B6、当浅埋暗挖施工地下结构处于富水地层中，且地层的渗透性较好时，应首选（）。
A.降低地下水位法B.地表锚杆（管）C.冻结法固结地层D.全断面开挖法【答案】 A7、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。
A.保持地下水位距坑底不小于1mB.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mC.各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.20m/hD.水下混凝土封底的浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大【答案】 D8、给水处理方法中，自然沉淀的目的是（）。
A.去除水中胶体和悬浮杂质B.去除经沉淀或澄清后剩余的细微杂质C.去除水中病毒和细菌D.去除水中粗大颗粒杂质【答案】 D9、城镇道路施工中，正式进行路基压实前，设置试验段的目的不包含（）。
A.确定路基预沉量值B.合理选用压实机具C.确定压实遍数D.确定实铺厚度【答案】 D10、（2019年真题）供热管网旋转补偿器的突出特点是()A.耐高压B.补偿距离长C.密封性能好D.在管道运行处于无应力状态【答案】 D11、沉井施工铺垫木时，以n表示垫木根数，以Q表示第一节沉井重量，L和b 表示垫木的长和宽，[σ]表示基底土容许承压力，则垫木根数计算公式为()A.n=2Q/（Lb[σ]）B.n=Q/(Lb[σ]C.n=Q/(Lb[2σ])D.n=Q/2(Lb[σ]【答案】 B12、基坑地基加固分为基坑内加固和基坑外加固，其中基坑外加固的目的主要是（），并可减少围护结构承受的主动土压力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019 年二级建造师施工管理真题一、单项选择题(共70题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是()A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工B.不能参与业主的招标和发包工作C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任2.施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正的是()。
A.乙负责组织和管理丙的施工B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作C.乙不参与对丙的组织管理工作D.乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（）A.职能组织结构B.线性组织结构C.强矩阵组织结构D.弱矩阵组织结构4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。
A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计C.单位工程施工组织设计D.分部工程施工组织设计5.建设工程项目目标事前控制是指（）A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施C.定期进行计划值与实际值比较D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的（）A.调整管理方法和手段【管理措施】B.调整项目组织结构【组织措施】C.调整资金供给方式【经济措施】D.调整施工方法7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间值按（）确定。
A 最早开始时间B.最迟完成时间减干扰时差C.最早完成时间加自由时差D.最迟开始时间8.下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是（）A.成本预测B.成本计划C.成本考核D.成本分析9、下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是（）A.工伤保险B.意外伤害保险C..基本医疗保险D.失业保险10. 某工作有 2 个紧后工作，紧后工作的总时差分别是 3 天和 5 天，对应的间隔时间分别是 4 天和 3 天，则该工作的总时差是（）天。
A.7B.6C.8D.911.在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（）A.全部价格的风险，不包括工作量的风险B.全部工作量和价格的风险C.全部工作量的风险，不包括价格的风险D.工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险12.根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划；②采取措施予以纠偏或调整计划; ③分析计划执行的情况；④收集实际进度数据。
其正确的顺序是（）A.④-②-①-③B.②-①-③-④C.①-④-③-②D.③-①-④-②13.根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》,关于专业分包的说法。
正确的是()A.分包工程合同不能采用固定价格合同B.分包工程合国价款与总包合同相应部分价款没有连带关系C.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续,并承担由此发生的费用D.专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包程施工场地14.根据《标准施工招标文性》,关于施工合同变更权和变更程序的说法,正确的是()。
A.发包人可以直接向承包人发出变更意向书B.承包人书面报告发包人后,可根据实际情况对工程进行变更C.承包人根据合同约定,可以向监理人提出书面变更建议D.监理人应在收到承包人书面建议后 30 天内装出变更指示15.关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（）A.清单项目与定额子目之间是一一对应的B.一个定额子目不能对应多个清单项目C.清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的D.清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目16.在建设工程项目施工前,承包人对难以控制的风险向保险公司投保,此行为属于风险应对措施中的()A.风险规避B.风险减轻C.风险保留D.风险转移17.当施工项目的实际进度比计划进度提前,但单业主不要求提前工期时,适宜采用的进度计划调整方法是（）。
A.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度B.进一步分解后续关键工作以增加工作项目,调整逻辑关系C.适当延长后续关健工作的持续时间以降低资源强度D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用18. 某建设工程师项目的造价中人工费为 3000 万元，材料费为 6000 万元，施工机具使用费为 1000 万元，企业管理费为 400 万元，利润 800 万元，规费 300 万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，増值税税率为 9%，则增值税销项税额为()A.900B.1035C.936D.100819.根据《建设工程工程量凊单计价规范》投标人进行投标时,发现工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人应（）A.以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据。
B.以设计图纸作为报价依据C.综合两者对项目特征共同描述作为报价依据D.暂不报价,待施工时依据设计变更后的项目特征报价20.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于建设工程专业分包人的说法,正确的是()。
A.须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令B.可直接致函监理人,要求对相关指令进行澄清C.不能以任何理由直接致函给发包人D.在接到监理人指令后,可不执行承包人的工作指令21.根据应急预案体系的构成,针对深基坑开挖编制的应急预案属于（）A.专项应急预案B.专项施工方刻C.现场处置方案D.危大工程预案22.县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告,并处 3 万元以下罚款的情形是()A.未按规定编制应急预案B.未按规定组织应急预案演练C.未按规定进行应急预案备案D.未按规定公布应急预案23.在项目质量成本的构成内容中,特殊质量保证措施费用属于()A.外部损失成本B.内部损失成本C.外部质量保证成本D.预防成本24.根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是（）A.负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门B.审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收C.参与工程预验收并编写工程质量评估报告D.督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提岀意见25.如下图所示网络图中，存在的绘图错误是（）A.节点编号错误B.存在多余节点C.有多个终点节点D.工作编号重复26. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日期前（）天作为基准日期。
A.7B.14C.42D.2827.单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为（）A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法28.编制人工定额时,为了提高编制效率,对于同类型产品规格多,工序重复,工作量小的施工过程,宜采用的编制方法是()A.技术测定法B.统计分析法C.比较类推法D.试验测定法29.关于施工企业年度成本分析的说法,正确的是()A.一般一年结算一次,可将本年度成本转入下一年B.分析的依据是年度成本报表C.分析应以本年度开工建设的项日为对象,不含以前年度开工的项日D.分析应以本年度竣工验收的项目为对象,不含本年度未完工的项日30.某工程施工中,操作工人不听从指导,在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故,按事故责任分类,该事故属于()A.操作责任事故B.自然责任事C.指导责任事故D.一般责任事故31.某建设工程施工横道图进度计划如下表所示,则关于该工程施工组织的说法正确的是()注:I、II 表示楼层:1、2、3、4 表示施工段A.各层内施工过程问不存在技术间歇和组织间歇B.所有施工过程由于施工楼层的影响,均可能造成施工不连续C.由于存在两个施工楼层,每一施工过程均可安排 2 个施工队伍D.在施工高峰期(第 9 日第 24 日期间),所有施工段上均有工32.施工单位在项日开工前编制的测量控制方案,一般应经()批准后实施。
A.项目经理B.业主代表C.施工员D.项目技术负责人33.单代号网络计划中,工作 C 的已知时间参数(单位:天)标注如下图所示,则该工作的最迟开始时间,最早完成时间和总时差分别是()天。
A.3、10、5B.3、8、5C.5、10、2D.5、8、234、在工程实施过程中发生索赔事件后,承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()A.向工程项目建设行政主管部门报告B.向造价工程师提交正式索赔报告C.收集完善索赔证据D.向发包人发出书面索赔意向通知35.根据《标准施工招标文件》,对承包人提出索赔的处理程序,正确的是()A.发包人应在作出索赔处理答复后 28 天内完成赔付B.监理人收到承包人递交的索賠适知书后,发现资料缺失,应及时现场取证C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔道知书后 28 天内D.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔知书36.根据《建设工程施工含人示范文件)》,招标人要求中标人提供履约担保时,招标人回时向中标人提供的担保是()A.履约担保B.工程款支付担保C.预付款担保D.资金来源担保37.根据建质[2010]111 号,施工质量事故发生后,事故现场有关人员应立即向工程()报告。
A.建设单位负责人B.施工单位负责人C.监理单位负责人D.设计单位负责人38.下问建设工程施工信息内容中,属于施工记录信息的是()。
A.施工实验记录B.隐蔽工程验收记录C.材料设备进场记录D.主体结构验收记录39.下列质量控制活动中,属于事中质量控制的是()。
A.设置质量控制点B.明确质量责任C.评价质量活动结果D.约束质量活动行为40.下列施工工程合同风险产生的原因中,属于合同工程风险的是()。
A.物价上涨B.非法分包C.偷工减料D.恶意拖欠41.关于施工总承包管理模式特点的说法,正确的是()A.对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行B.支付个分包单位的款项由业主直接支付,不经过总承包管理单位C.业主对分包单位的选择没有控制权D.总承包管理单位除了收取管理费以外,还可赚总包与分包之间的差价42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是（）A.提出措施项目变化后增加费用的估算B.将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况C.在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据D.加快施工尽快完成措施项目43.为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对（）因素的控制。