建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
2017施工劳务合同(4篇)_合同范本
2017施工劳务合同(4篇)甲方:项目部乙方:架子班根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工,为明确双方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建筑面积:m24、结构类型及高度:二、承包方式及承包内容1、承包方式:包工不包料(包括辅材),包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。
2、承包范围:①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层,包括:场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道,人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道,运输斜道,安全通道,所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。
②脚手架料的场内转运和材料出场装车,材料按项目部要求清理、堆码、进库;。
③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。
④按要求施工班组自备工具和自购辅材,包括:钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。
⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。
三、劳务承包费用1、乙方完成规定的工作内容,施工质量达到优良标准,工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/m2。
2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容,辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助,节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版) 建设工程施工劳务分包合同甲方(工程总承包方):(甲方名称、住所地)乙方(劳务分包方):(乙方名称、住所地)鉴于,甲方准备在(建设工程项目名称)、位于(建设工程项目地址)的建设工程中进行施工劳务分包,经双方友好协商,达成以下合作协议:第一章合同订立和工作内容1.1 合同订立根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方的建设工程项目进行劳务分包,达成本合同。
1.2 工作内容1.2.1 乙方承担的工作内容包括但不限于:(详细乙方承担的具体工作内容,包括施工范围、施工工艺、质量要求等)1.2.2 乙方负责提供所需的施工人员和劳务设备,并确保施工过程中的安全和质量。
1.2.3 乙方应根据甲方的要求,按时完成工程任务,并保证工程质量符合相关标准和规范。
第二章合同价格和支付方式2.1 价格2.1.1 乙方提供的劳务分包价格为人民币(大写)(小写)。
2.1.2 乙方的价格包括了所提供的劳务分包工作的所有费用,包括但不限于工资、福利、保险等。
2.2 支付方式2.2.1 甲方根据工程进展情况,按以下方式支付给乙方:(具体列出支付方式,如阶段性支付、验收结算等)2.2.2 乙方应在收到甲方支付款项后的五个工作日内签发相应的发票。
第三章工期和保质期3.1 工期3.1.1 乙方应按照工程进度计划,完成工程分包任务。
3.1.2 如乙方无正当理由延迟工期,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3.2 保质期3.2.1 乙方提供的劳务分包工作应符合相关的质量标准和规范。
3.2.2 作为保质期的开始,自工程分包竣工之日起,乙方应提供六个月的质保期。
第四章工程变更和索赔4.1 工程变更4.1.1 如因设计变更、材料调整、工艺需求等原因,导致工程分包内容发生变更,甲乙双方应按照相关规定进行合理的协商和调整。
4.2 索赔4.2.1 如因甲方原因导致乙方无法按时或按要求完成工程分包任务,乙方有权向甲方提出索赔要求。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
合同编号:建设工程施工劳务分包合同工程名称:承包人:劳务分包人:签订地点:签订日期:年月日建设工程施工劳务分包合同承包人:劳务分包人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1. 劳务分包作业概况总包(或专业分包)工程名称:劳务作业地点:劳务分包作业范围及内容:。
2. 劳务分包作业期限计划开始日期:年月日计划完工日期:年月日作业总日历天数为:天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。
3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元(RBM:)。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外,不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同及其附件;(2)履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工作量清单或预算书(如果有);(8)本工程施工总承包合同及补充合同(协议);(9)本工程施工专业承(分)包合同及补充合同(协议)。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准;地方政府及国家没有规定的,按承包人指定的规范、标准执行;工程施工期间,如果有新版的规范和标准颁布,原则上应执行新版的规范和标准,仍需执行非最新版本规范和标准的,需征承包人同意;新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
2017工程施工分包合同
工程施工分包合同甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“分包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称:XXX工程项目1.2 工程地点:XXX地址1.3 工程规模:XXX平方米1.4 工程结构类型:XXX1.5 工程开工日期:XXX年XXX月XXX日1.6 工程竣工日期:XXX年XXX月XXX日二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括:(1)XXX工程部位的施工;(2)XXX工程部位的施工;(3)XXX工程部位的施工;(4)其他工程部位的施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供施工图纸、设计变更等设计文件,并按照约定的时间、质量、安全标准完成分包工程。
三、质量标准3.1 乙方应严格按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工,保证分包工程的质量。
3.2 乙方应确保分包工程的施工材料、施工工艺、施工设备等符合工程质量和安全要求。
3.3 乙方应对分包工程的质量承担责任,如出现质量问题,乙方应负责及时修复,并承担由此产生的费用。
四、合同价格及支付4.1 乙方向甲方提供的分包工程报价为:XXX元(大写:人民币XXX元整)。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方工程进度款和竣工结算款。
4.3 甲方支付给乙方的款项,乙方应开具相应的发票。
五、工期5.1 乙方应按照约定的开工日期开始施工,确保工程按期竣工。
5.2 乙方如因特殊情况需延期竣工,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可延期。
5.3 乙方未按照约定的工期完成工程,应按照合同约定承担违约责任。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应做好施工现场的安全防护工作,确保施工现场的安全。
建设工程施工劳务分包合同2017修订版
劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同,或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的,应向承包人支付壹万元违约金,并在责令期限内改正。在责令期限内仍未改正,应员
劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内,向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告,其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等,并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
7.2.2承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件,包括:
(1)将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内;
(2)向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件;
(3)向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料;
(4)完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续,但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外。
承包 人:
劳务分包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1.劳务分包作业概况
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
2017工程分包合同(3篇)_合同范本
2017工程分包合同(3篇)装饰工程分包合同编号:甲方(全称):乙方(全称):根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同.第一条工程概况1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .1.3 承包范围及内容: .1.4 建筑面积: .1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.第二条合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.2.2 合同工期:本工程于年月日开工,至年月日竣工,共个日历天.2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计.第三条质量3.1 本工程质量等级为 .3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 .3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件.3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担.如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担.3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任.3.7 甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签接受,乙方拒绝签并不影响罚款单的生效.第四条环境安全标化4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款.4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生.4.3 乙方要严格执行各级政府的法律,法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用.对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用.4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施.4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收.4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底.4.7 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助.4.8 甲方为保持自身的声誉,品牌,形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签接受,乙方拒绝签并不影响罚款单的生效.4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期,经济损失全由乙方全额承担.且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的 %,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担.第五条合同造价合同造价:暂估万元(人民币万元整),最终造价以最后竣工结算为准.第六条合同价款计算约定6.1 本合同价款计算约定为:.6.2 材料单价的确定:.6.3 本工程人工单价:装饰技工元/工日,普工元/工日,安装人工元/工日.6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中的装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程的管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.6.5 乙方另行支付甲方管理人员费用,合计: 元整.6.6 乙方应向甲方支付工程审计费和经双方协商认定的经营费.6.7 凡属于乙方工作范围内工作量未施工完毕,甲方按实予以扣除.6.8 乙方在施工期间,应交纳各类规定费用,如进交易中心的手续费,检查费,环保费等,并办理相关手续.施工中的水电费按实际扣除.第七条预付款担保及履约担保7.1 乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款,乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保,分包履约担保书.7.1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止.7.1.2 履约保函:在合同签订后天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的%计万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止.7.1.3 提交履约保证金:在合同签约后天内,乙方须提交合同金额的 %的履约保证金万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金.7.1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款开始,扣合同总价的%工程款万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束,共分期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分.7.1.5 履约担保的其他约定方式: .7.1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量,工期,安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用.第八条工程款支付8.1 工程预付款: 万元.8.2 预付款回扣方式: .8.3 乙方须在每月20日将当月实际完成工作量上报甲方.乙方上报的工作量应按合同条款第六条有关合同价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理,业主,在得到监理,业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到帐工程款,扣除甲方代扣代缴的税金,甲供材料,甲方管理费,质量保修金,履约保证金,甲方管理人员费用,各类罚款等相关费用后,按%进行支付.工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的%,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付 %,留 %作为保修金,等年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付.8.4 乙方保证收到工程款后专款专用.8.5 合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解.乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险.由于业主拖欠工程款而造成甲方不能按时支付乙方的情况,乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方,共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔.第九条甲方工作9.1 甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,安全,文明施工和进度等的工作指令.9.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:a)本工程的质量目标,安全生产文明施工目标,其他创建目标;b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准,规范要求;d)本工程的关键工序,特殊过程,重要环境因素和重大危险源以及控制要求.e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款.9.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.9.4 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案.9.5 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验.9.6 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由.乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位.9.7 甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除本合同中乙方的任何义务.甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前任应负的责任.9.8 甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工.9.9 甲方代表应指导,督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律,法规.执行甲方制定的iso9001,iso14001,ohsas18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求,施工组织设计管理要求,现场安全文明标化管理要求等管理标准.9.10 甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底.9.11 及时办理好隐蔽工程验收和各种资料的签证手续.9.12 施工现场内停电,停水应在24小时前书面通知乙方.9.13 施工期间,组织乙方共同处理好附近单位和居民的协调工作.9.14 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司(XX)保第005号文件《关于加强施工现场材料,设备等出门制度的通知》有关规定.第十条乙方工作10.1 乙方委派为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.10.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务.10.3 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.10.4乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份的完整施工图预算书,如有业主未核定的市场价材料,设备及设计师未明确节点,工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源的优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明的单价分析表.10.5 乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作.10.6 提供和维修施工用照明,围栏设施,并负责施工现场安全保卫工作.10.7 向甲方提供办公和生活房屋及设施,费用由乙方承担.10.8 遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律,法规.乙方在施工过程中严格控制好施工噪声,扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任, 实现施工范围内的质量,环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求.并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用.10.9 已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复.产品保护费由乙方承担.10.10 施工场地周围邻近建筑物,构筑物(含文物保护建筑),古树名木的保护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方承担.10.11 乙方应严格控制好施工队伍的人数,杜绝私招乱用社会闲散人员,禁止无证人员混入本队伍中进场施工.10.12 乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质"三证"复印件及安排进场人员的花名册,身份证,就业证,暂住证,上岗资格证,特殊工种(电工,机操工,电焊工,架子工,起重工,吊车司机,吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续.10.13 在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件.10.14 乙方用工必须遵守上海市政府有关规定,乙方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任.10.15 乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议.10.16 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬.乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议.10.17 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备,工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套,电焊工服装,电焊工眼镜,电工绝缘鞋等).10.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费.如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除.10.19 根据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用.乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续,以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材,商品砼)和发包的,每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告,经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证.乙方承诺但不限于如下内容:根据政府部门有关规定,由甲方代付的与该合同发生的相关的一切费用(如交易费,印花税等)均由乙方承担;交易合同的另一方专业分包商/供应商的工程款/材料款均由甲方代付;并从最近一期支付乙方的工程款/材料款中扣除.不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商/供应商.③每次专业分包商/供应商提出付款要求后,乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求,经甲方复核后甲方给予支付.因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商的损失情况均由乙方承担.④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有的权利和义务,甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任.⑤该交易合同的专业分包商/供应商的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽.⑥该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律,法规,导致甲方受到处罚以及甲方的声誉,品牌,形象受到损害的,所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担;⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算,甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定的时间进行结算,或故意拖延结算时间的,甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算,乙方承诺承认该决算的结果.10.20 乙方应负责办妥各专业分包的各类报批文件,如营业执照,资质证书,经营手册,操作人员的上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工.专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方的进场人员资质,设备,材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批.对进场人员进行技术,质量,安全交底.10.21 对乙方自行发生的各类专业,劳务,材料采购等合同,乙方签订后需将该类合同及时上报给甲方备案,该类合同的实际付款情况(付款情况需附上有效凭据复印件),结算情况每月需定期向甲方进行书面汇报,不得瞒报.10.22 乙方自行发生的各类分包商的义务和责任同时也是乙方的义务和责任,在任何时候乙方都不能免除该义务和责任.分包单位的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽.10.23 合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同,会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的责任由乙方负责.10.24 乙方未经过甲方同意擅自与业主达成的书面及口头合同,协议,承诺等,一切责任由乙方承担,甲方不承担此等的任何法律和经济责任.10.25 乙方对施工现场两瓶仓库,材料间,经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装,维修和保养,费用由乙方承担.10.26 乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防,落实消防责任制,防止火灾事故的发生.第十一条图纸11.1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套(已包括竣工图在内).乙方如需增加图纸份数,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担.11.2 乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图套.第十二条隐蔽工程和中间及分项验收12.1 工程具备覆盖,掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签同意后,方可进行隐蔽和继续施工.工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担.如工程质量符合规范要求,验收24小时后, 各方代表不在验收记录上签,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工.12.2若甲方未能按时组织验收,乙方可自行验收,甲方应承认验收记录.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺.对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制.第十三条材料,设备的供应和管理13.1工程所用的材料,设备原则上均由乙方自行采购,所选择的供应商必须在甲方的合格分包商(供应商)名录内,必须符合国家和政府的备案证和许可证制度,在采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照,产品生产许可证和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购.国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易.甲方有权供应其中的部分材料.(附表《建设工程材料验证,交易种类(范围)》)附表:建设工程材料验证,交易种类(范围)序号产品备案证明防伪复印件许可证复印件进场交易1商品混凝土2混凝土砌块(含混凝土多孔砖)3水泥4管道(排水管,雨水管,给水管,电工套管等)5防水涂料6商品粉煤灰7砂石料8烧结砖9内外墙涂料10门窗11防水卷材12钢筋混凝土用热轧带肋钢筋13粒化高炉矿渣粉14商品砂浆15混凝土外加剂16混凝土泵送剂17预制混凝土构件18墙面板19夹层玻璃20钢化玻璃21建筑饰面石材22复合地板23人造板(饰面人造板)24胶粘剂25门窗框用硬聚氯乙烯型材26铝合金建筑型材27建筑幕墙28沥青混凝土29三渣混合料表示已发证产品表示已列入计划目前尚未发证产品表示应进场进行交易的产品查询已办理《备案证明》的生产企业,可登录上海市建筑材料质量监督站网站.13.2 工程所用材料,设备均须得到甲方,业主及监理的确认,乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理,且需得到甲方,业主及监理认可并且封存样品后,方可开始采购.13.3 一旦材料,设备的样品得到甲方,业主及监理认可并且封存样品后,未经甲方,业主及监理同意,不得作任何变更.13.4 乙方自行采购的材料,设备,成品,半成品,必须符合图纸设计要求且和甲方,业主,监理,乙方共同确认的样品相一致,符合国家和上海市有关质量标准,并必须向甲方提供出厂合格证明,产品防伪标志,质量,以及有复验要求的试验资料等有关准用文件.并经甲方,业主,监理验收通过后方可使用.13.5 甲方有权于材料,设备,成品及半成品出厂前进行测试检验.乙方须在各批材料,设备,成品及半成品出厂前应以书面形式提前3天通知甲方,业主和监理单位进行验收.对与设计和规范要求不符,品种,型号,规格,颜色和质量等不符合规定要求的产品,甲方,业主和监理可拒绝验收,并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场,且重新采购符合要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延.若材料,设备,成品及半成品未通过甲方,业主,监理单位的验收,以后发现材料,设备,成品及半。
建筑劳务分包合同范本2017
建筑劳务分包合同范本2017建筑劳务分包合同甲方(承包商):名称:地址:法定代表人:电话:传真:电子邮箱:乙方(分包商):名称:地址:法定代表人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方为履行建筑工程合同,需要将部分工作分包给乙方,双方经协商,自愿订立本合同,共同遵守以下条款:一、甲方的权利和义务1. 甲方应根据建筑工程合同的要求,将部分工作分包给乙方,并对其进行监督检查。
2. 甲方应按照合同约定的时间及付款方式支付乙方的工程款项。
3. 甲方应提供相关的施工图纸和技术参数,并对乙方的工作进行培训和指导。
4. 如乙方未按照约定时间完成工作,甲方有权采取法律措施追究其责任。
二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照建筑工程合同的要求,承担甲方分包给其的工作,并按照合同约定的时间和质量要求完成。
2. 乙方应按照合同约定的方式接收相关材料,并进行妥善保管。
3. 乙方应保证施工质量,确保建筑工程符合相关法律、法规和标准要求。
4. 如乙方违反合同约定,甲方有权采取法律措施追究其责任,并有权赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
三、法律效力和可执行性1. 本合同采用书面形式,双方经过正式签署,并加盖公司公章后方为生效。
2. 本合同的任何一方没有权利擅自解除或者撤回本合同。
3. 本合同的签署、履行、变更和解除等事宜,应遵守中华人民共和国相关法律法规。
4. 如因本合同的履行发生争议,双方应协商解决,如协商未果,可按照相关法律法规申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
四、期限和违约责任1. 合同期限:自甲乙双方签署本合同之日起至建筑工程完工验收时止。
2. 如甲乙双方未能按照约定完成工作,应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 如本合同双方一方未能按照约定履行义务,应支付对方违约金,违约金的数额按照合同价款的10%计算,直至另行协商为止。
五、其他条款1. 本合同的有效性、解释和执行均适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未规定的事项,双方可协商补充。
2017工程施工劳务合同(4篇)_合同范本
2017工程施工劳务合同(4篇) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1.劳务分包人资质情况资质证书号码:_________发证机关:_________资质专业及等级:_________复审时间及有效期:_________2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:_________工程地点:_________分包范围:_________提供分包劳务内容:_________3.分包工作期限开始工作日期:_________结束工作日期:_________总日历工作天数:_________1 / 414.质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业(分)包合同。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:_________。
7.总(分)包合同7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8.图纸2 / 418.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职称:_________。
建筑劳务分包合同范本2017
建筑劳务分包合同范本2017甲方(总承包方):_____________________乙方(分包方):_____________________鉴于甲方已获得位于________________(项目地址)的建设项目的总承包权,且乙方具备相应的建筑劳务分包资质,双方本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方将该项目的部分建筑劳务分包给乙方事宜,达成如下合同条款:第一条工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 分包范围:____________________5. 工程量:____________________6. 工程期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日第二条分包工程质量要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求,确保分包工程的质量符合国家及行业标准。
2. 乙方应接受甲方的质量监督和检查,并在发现质量问题时及时整改。
第三条分包工程价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币(大写):____________________2. 支付方式:甲方按照工程进度分期支付给乙方,具体支付时间和比例如下:- 工程开工前支付总价款的_____%作为预付款;- 工程进度达到_____%时支付总价款的_____%;- 工程竣工验收合格后支付至总价款的_____%;- 剩余_____%作为质量保证金,在工程保修期满后支付。
第四条工程进度及验收1. 乙方应按照甲方的工程进度要求,合理安排施工,确保工程按时完成。
2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告,甲方应在收到报告后_____天内组织验收。
第五条工程保修1. 乙方对分包工程承担保修责任,保修期限为工程竣工验收合格之日起_____年。
2. 保修期内,乙方应负责对工程出现的质量问题进行免费维修。
建筑劳务分包合同2017
建筑劳务分包合同2017甲方(总承包方):______________乙方(分包方):______________鉴于甲方作为总承包方已经与业主签订了建筑工程施工合同(以下简称“主合同”),并且甲方愿意将部分工程分包给乙方进行施工,乙方作为具有相应资质的分包方愿意承担该部分工程的施工任务。
现甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方分包甲方主合同中的部分工程事宜,经协商一致,订立本建筑劳务分包合同,以资共同遵守。
第一条分包工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 分包工程内容:________________1.4 分包工程范围:________________1.5 工程质量标准:按照国家及行业相关标准执行,达到甲方与业主签订的主合同中约定的质量标准。
第二条分包方式及计价方式2.1 分包方式:本工程采用固定单价分包方式。
2.2 计价方式:按照实际完成的工程量和合同约定的单价进行结算。
第三条分包工程的结算和支付3.1 乙方每月25日前向甲方提交当月完成的工程量报告,甲方应在收到报告后7日内完成审核,并在确认无误后支付相应工程款项。
3.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项,不得无故拖欠。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
4.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告,甲方应在收到报告后15日内组织验收。
第五条安全生产与文明施工5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规,制定并执行安全生产规章制度,确保施工安全。
5.2 乙方应加强现场文明施工管理,遵守甲方的现场管理规定。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条合同变更与解除7.1 因特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致,书面确定。
7.2 未经双方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
合同编号:建设工程施工劳务分包合同工程名称:承包人:劳务分包人:签订地点:签订日期:年月日建设工程施工劳务分包合同承包人:劳务分包人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1. 劳务分包作业概况总包(或专业分包)工程名称:劳务作业地点:劳务分包作业范围及内容:。
2. 劳务分包作业期限计划开始日期:年月日计划完工日期:年月日作业总日历天数为:天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。
3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元(RBM:)。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外,不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同及其附件;(2)履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工作量清单或预算书(如果有);(8)本工程施工总承包合同及补充合同(协议);(9)本工程施工专业承(分)包合同及补充合同(协议)。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准;地方政府及国家没有规定的,按承包人指定的规范、标准执行;工程施工期间,如果有新版的规范和标准颁布,原则上应执行新版的规范和标准,仍需执行非最新版本规范和标准的,需征承包人同意;新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
建设工程施工劳务分包合同_建设工程施工合同2017
建设工程施工劳务分包合同_建设工程施工合同2017建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局建设工程施工劳务分包合同工程承包人:**建筑安装有限责任公司劳务分包人:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将石化公司周界门禁安防项目(炼油二期)项目工程劳务全部承包给劳务分包人,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:**石化公司周界门禁安防项目(炼油、乙烯等区域二期部分)工程地点:** 分包范围:劳务分包提供分包劳务内容:见建设工程施工合同**石化公司周界门禁安防项目(炼油、乙烯等区域二期部分)(2018-JD-GC-023)中4.2工程承包范围。
2、分包工作期限开始工作日期:2018年5月8日;结束工作日期:2018年6月30日;总日历工作天数为:/ 天。
3、质量标准工程质量:乙方所承担的工程质量必须严格按照国家建设工程施工规范和质量验收规范的相关规定施工,本工作必须达到质量评定合格等级,如因质量问题造成的损失费用全部由乙方承担。
4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本工程建设工程施工合同;(3)工程承包人解释在前,劳务承包人解释在后;5、总(分)包合同5.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本和复印件。
5.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
6、图纸6.1 工程承包人应在劳务分包工作开工3天前,向劳务分包人提供图纸1 套,及与本合同工作有关的标准图 1 套。
7、项目经理7.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为*** ,职务:项目经理。
2017建设工程施工专业分包合同
2017建设工程施工专业分包合同甲方:____________________________乙方:____________________________协议目的1.1 本协议旨在确保甲方委托的工程项目按时完成。
乙方应采取适当措施,确保工程项目按预定工期完成,并符合双方约定的标准和要求。
双方在此明确工期管理的责任和措施,以防止工期延误。
1.2 双方同意,工期是工程项目的重要因素,为保障工程顺利进行,双方在此协议中确定了相关条款,以处理可能的工期问题和延误情况。
工程基本信息2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程内容:包括房屋设计、施工、安装及相关设施的配备。
具体内容应根据甲方的要求进行。
2.4 工程总金额:____________________________元(人民币)。
金额涵盖所有施工、材料、劳务及其他相关费用。
工期安排3.1 工程开工日期:____________________________3.2 预计竣工日期:____________________________3.3 工期总天数:____________________________3.4 乙方在开工前需制定并提交详细的施工计划给甲方。
施工计划应明确工期安排、施工阶段的任务、关键节点以及各阶段的工作内容,以确保工程进度。
工期管理措施4.1 乙方应依照施工计划组织施工,配备足够的人员和设备,以保证施工进度。
乙方需负责所有施工工作,并采取有效措施防止工期延误。
4.2 乙方应定期向甲方报告工程进展,包括施工日志、进度报告及其他相关资料。
甲方有权对工程进展进行监督,并确保施工按照计划进行。
4.3 乙方应保证所需材料和设备及时到位,避免因供应链问题导致工期延误。
如材料或设备供应不足,乙方应采取措施解决问题,确保工期不受影响。
2017工程劳务合同(4篇)
2017工程劳务合同篇一:合同概述一、甲乙双方本合同由以下甲乙双方签订:甲方:(单位名称)(以下简称“甲方”)法定代表人/授权代表:联系人:联系电话:地址:乙方:(姓名)(以下简称“乙方”)身份证号:联系电话:地址:二、合同内容本合同旨在规定甲乙双方之间在工程项目中的劳务关系,详细约定合作双方的权利和义务。
三、合同生效和有效期1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,并持续至本工程项目结束。
2.本合同终止后,甲乙双方还应按照本合同规定履行各自的义务。
四、合同变更如需变更本合同,甲乙双方应经过协商一致,并在书面形式上对有关事项进行修改和调整。
修改、补充后的协议应作为本合同的附件,具有同等的法律效力。
五、违约责任1.甲或乙一方违反本合同的任何规定,致使对方遭受经济损失的,应当向其他方赔偿全部经济损失。
2.如甲或乙一方严重违反本合同的规定,影响工程项目的安全和工程建设进度,使该工程项目遭受损失的,违约方应承担全部责任。
六、法律适用和争议解决本合同的解释与执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生本合同履行过程中的争议,甲乙双方应秉持公平、公正、诚信的原则进行协商解决。
如协商无果,双方同意提交有关争议到有管辖权的人民法院处理。
七、附则1.未尽事宜,双方可另行协商决定。
2.本合同经甲乙双方盖章或签字后生效,一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇二:甲方权利和义务一、权利1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供劳务服务,并获得符合合同约定的劳务服务。
2.甲方有权按照合同约定支付乙方相应的工资和劳务费用。
二、义务1.甲方应当为乙方提供必要的工作条件和必要的安全保障。
2.甲方应当按照合同约定按时支付乙方工资和劳务费用。
篇三:乙方权利和义务一、权利1.乙方有权按合同约定在工程项目中提供劳务服务,并获得符合合同约定的工资和劳务费用。
2.乙方有权要求甲方在工程项目中提供必要的工作条件和必要的安全保障。
二、义务1.乙方应当按合同约定完成工程项目中所承担的劳务服务,并要求甲方按时支付他们的工资和劳务费用。
2017版建设工程劳务分包合同
2017版建设工程劳务分包合同一、合同双方。
甲方(发包方):甲方可是这个建设工程的大当家哦,负责整体工程的很多事儿呢。
甲方名称:[具体名称]法定代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系电话:[电话号码]乙方(劳务分包方):乙方就是那个有本事出力气、出技术做劳务活儿的小伙伴啦。
乙方名称:[具体名称]法定代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系电话:[电话号码]二、工程概况。
1. 工程名称:[工程的准确名字]这工程可就像是一个等待雕琢的大宝贝,需要咱们一起努力让它变得超级棒呢。
2. 工程地点:[具体地点]就在这个地方,咱们要开始施展魔法,把各种建筑材料变成漂亮的建筑。
3. 工程内容:乙方要做的劳务工作可不少呢,包括但不限于基础的挖土、砌墙、抹灰之类的。
就像是搭积木,一块一块把这个工程建起来,每个小环节都很重要哦。
三、劳务分包范围及工作内容。
1. 劳务分包范围。
甲方把这个工程里涉及到劳务的部分交给乙方啦,就像把厨房的活儿交给一个大厨一样,要好好干哦。
这范围涵盖了从工程开始的场地清理,到最后的一些小修补工作,中间的主体结构施工、装饰装修施工中的劳务部分都包括在内。
2. 工作内容详细。
- 场地清理:进场的时候要把场地打扫得干干净净,就像给自己家大扫除一样,把那些乱七八糟的东西都清走,这样才能好好开始干活。
- 基础劳务:挖基础的时候要按照要求来,不能乱挖一气,深度、宽度都得合适,这可是整个工程的根基呢,就像盖房子的地基,一定要稳稳当当的。
- 主体结构劳务:砌墙的时候要把砖一块块码好,灰浆也要抹得均匀,就像做一个精致的工艺品一样,这样墙才能又结实又好看。
浇混凝土的时候也得注意振捣密实,可不能有蜂窝麻面这些小毛病。
- 装饰装修劳务:抹灰要抹得平平的,不能坑坑洼洼,就像给墙面穿一件平整的衣服。
贴瓷砖的时候要把瓷砖贴得整整齐齐,不能歪歪扭扭的,不然就像衣服上的补丁没补好一样难看。
四、劳务分包工期。
1. 开始日期:[具体日期]从这一天起,乙方就得撸起袖子加油干啦。
2017工程劳务分包合同(4篇)
编号: ______________发包人:_____________________________________________________________________ __承包人:_____________________________________________________________________ __分包工程名称:_________________________________________________________________施工地址:______________________________________________________________ 区(县)北京市建设委员会XX年印制发包人(全称):_____________________________________________________________承包人(全称):_____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容11工程名称:__________________________________________________________________12工程概况:_________________________________________________________________13分包工作内容:____________________________________________________________范围包括:_____________________________________________________________________14 工程监理单位(全称):__________________________________________________________________________________________________________________________ __________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
建设工程施工合同(2017版本)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡制定建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:建设工程施工劳务分包合同工程名称:______________________________承包人:______________________________________ 劳务分包人:_____________________________签订地点:_______________________签订日期:年月日建设工程施工劳务分包合同承包人:_____________________________________劳务分包人:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________________________________________ (以下简称为“发包人”)与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1.劳务分包作业概况总包(或专业分包)工程名称: __________________________________________________劳务作业地点:_________________________________________________________________劳务分包作业范围及内容: __________________________________________________________________2.劳务分包作业期限计划开始日期:_________ 年________ 月________ 日计划完工日期:_________ 年________ 月________ 日作业总日历天数为: __________ 天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。
3.劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4.劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元(RBM ________________________ )。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外,不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同及其附件;(2)履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工作量清单或预算书(如果有);(8)本工程施工总承包合同及补充合同(协议);(9)本工程施工专业承(分)包合同及补充合同(协议)。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:福建________ 安装工程的施工及验收规定、规程和标准;地方政府及国家没有规定的,按承包人指定的规范、标准执行;工程施工期间,如果有新版的规范和标准颁布,原则上应执行新版的规范和标准,仍需执行非最新版本规范和标准的,需征承包人同意;新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
7.承包人7.1提供总(分)包合同承包人应向劳务分包人提供一份总(分)承包合同的副本或复印件,但有关总(分)包合同的价格和涉及商业秘密的除外。
劳务分包合同的签订视为劳务分包人已全面了解总(分)包合同各项规定。
7.2提供劳务作业现场和劳务作业条件7.2.1承包人应于开始工作7日前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
7.2.2承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件,包括:(1)将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内;(2)向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件;(3)向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料;(4)完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续,但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外。
7.3 承包人项目经理承包人任命 __________ 为承包人项目经理,其联络通讯地址如下:通讯地址: _______________________________________________________________邮政编码: ______________________联系电话: _____________________ 传真号码: ____________________________承包人对项目经理的授权范围如下:项目经理行使职权时(如签发工作指令、联系函等),7.4承包人按约定的期限和方式向劳务分包人支付合同价款。
&劳务分包人8.1劳务分包人资质资质证书编号: _______________________________________________资质专业及等级: _____________________________________________复审时间及有效期: _____________________________________________8.2劳务分包人一般义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行以下义务:8.2.1劳务分包人应按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业,并负责成品保护工作;8.2.2劳务分包人承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任;8.2.3劳务分包人应按承包人的指示向承包人或劳务作业现场内第三方的提供工作配合;8.2.4劳务分包人应服从承包人转发的发包人及监理工程师的指令;8.2.5劳务分包人应履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务,但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外;8.2.6 劳务分包人应当承担的其他义务。
8.3劳务分包项目负责人8.3.1劳务分包人任命_________________________ (身份证号: ___________________________ )为项目负责人,其联系方式如下:联系电话:___________________________ ; 电子信箱:______________________________________ ;通信地址:;邮政编码:。
8.3.2劳务分包人对项目负责人的授权范围如下:应代表劳务分包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力,其就劳务作为管理做出的所有行为即代表了劳务分包人的行为,与劳务分包人的行为发生同等的法律效力。
8.3.3项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工,劳务分包人应于劳务分包合同签订之日起15日内向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同,以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同,或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的,应向承包人支付壹万元违约金,并在责令期限内改正。
在责令期限内仍未改正,应向承包人支付双倍违约金。
8.4劳务作业管理人员劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内,向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告,其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等,并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。
劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时,应提前7天书面通知承包人,并征得承包人书面同意。
通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。
8.5劳务作业管理8.5.1签订书面劳动合同劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同,并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。
除上述书面记录的用工行为外,劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
劳务作业人员必须持有身份证、上岗证等证件,劳务分包人负责对其进行安全生产、文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和劳动纪律等方面的管理和教育,对劳务人员进出、上岗培训教育必须进行动态管理及时对在岗人员造册盖章,负责劳务人员日常考勤,接受劳动管理部门和其他有关部门的监督检查,凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由劳务分包人承担。
8.5.2 支付劳务作业人员工资劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险,劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准,并于每月25 日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。
否则,承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。
劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用,导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的,承包人有权从尚未支付的劳务分包合同价款中直接扣取拖欠金额的 2 倍,代劳务分包人支付上述费用、由此而产生的经济损失及违约金等。
8.5.3 劳务作业人员管理8.5.3.1劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计,编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划,劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等,劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。
8.5.3.2劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。
劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理,包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。
8.5.3.3承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。
特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书,否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。
8.5.3.4承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员,劳务分包人应当撤换。
劳务分包人无正当理由拒绝撤换的,应向承包人支付3000 元违约金/ 次;在责令期限内仍未改正的,应当向承包人支付双倍违约金。
9. 作业安全与环境保护9.1 作业安全9.1.1 劳务分包人应遵守国家和所在地工程建设安全生产有关管理规定以及承包人颁布的《质量、环境和职业健康安全管理手册》(闽建工SC01-2013),严格按安全标准进行作业,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。