施工合同审查要点
2024年建筑工程施工合同审核审查要点
2024年建筑工程施工合同审核审查要点2024年建筑工程施工合同审核审查要点包括以下几个方面：1. 合同的基本信息- 合同的名称、编号、签订日期等基本信息是否完整准确。
- 合同的主体双方是否为合法注册的建筑企业或单位。
- 合同是否注明了工程的基本情况，包括建设地址、规模、用途、标准等。
2. 合同的工程范围- 合同中是否详细列明了工程的具体内容和范围。
- 工程范围是否与设计文件、招标文件等相符。
- 合同是否规定了合理的工程时间、工期和竣工验收标准。
3. 合同的价款支付- 合同中是否明确了价款支付方式和周期。
- 合同价款是否与中标价款相符。
- 合同中是否规定了索赔和奖惩的具体金额和方式。
4. 合同的履约保证- 合同中是否有建设单位提供担保的要求。
- 施工单位是否提供了相应的履约保证金。
- 合同中是否明确了违约责任和相应的违约金规定。
5. 合同的变更和解除- 合同中是否明确了变更和解除的程序和条件。
- 变更和解除是否需要经过法律程序，并规定了补偿和赔偿的金额。
- 其他相关的合同条款是否合法合规。
6. 合同的法律效力- 合同是否符合国家相关的法律法规和行业标准。
- 合同是否经过合法的授权和签字认证。
- 涉及到知识产权、保密协议等的合同条款是否合法有效。
7. 合同的附条件和附属文件- 合同中是否包含了相关的附条件和附属文件，并是否完整准确。
- 附条件和附属文件是否与合同的主要条款相一致。
8. 其他注意事项- 合同中是否涉及到特殊工程或特殊要求的条款。
- 施工合同是否按照法律、法规和行业的要求进行了审批和备案。
审查合同时，可以借助合同审查软件或模板，对合同的各个方面逐一进行检验和核对。
同时，还可以与建设单位或合同签订方进行沟通，以获取更详细的信息和解释。
2024年建筑工程施工合同审核审查要点
2024年建筑工程施工合同审核审查要点
1. 合同主体和签署：核对合同主体的名称、地址、法定代表人信息，确认签署人的资格和授权情况。
2. 合同标的和范围：明确合同的工程名称、位置、内容和规模，确认合同标的是否与实际需要一致。
3. 工期和交付：核对工程完成期限和交付时间，检查是否合理，是否与合同的工程内容和规模相符。
4. 合同价款和支付方式：核对合同价款总额、分期支付方式、款项支付条件等，确认是否与双方协商一致。
5. 变更和索赔：检查合同中的变更和索赔条款，确认是否合理、清晰，确保双方权益得到保护。
6. 资质和许可证：核查承包商的资质证书和从业许可证，确保合同的履约主体符合相关法律法规的要求。
7. 履约保证金和违约责任：核对履约保证金的数额和返还方式，并检查合同中的违约责任规定是否合理。
8. 环境保护和安全措施：确认合同中关于环境保护和安全措施的要求，并检查是否符合相关法律法规的要求。
9. 知识产权和保密条款：核对合同中关于知识产权和保密的条款，确保双方的权益得到保护。
10. 争议解决和法律适用：核对合同中的争议解决方式和法律适用条款，确保合同的解决争议方式合理、公正。
以上仅为一些常见的审查要点，具体审查内容还需要根据实际情况进行适当调整和补充。
请在审查合同时，根据相关法律法规和合同约定，综合考虑工程的实际情况和双方的权益，以确保合同的合法、合理和可执行性。
建设工程施工合同审查要点
建设工程施工合同审查要点建设工程施工合同审查要点1. 合同基本信息核对首先，审查建设工程施工合同的要点之一是核对合同的基本信息。
包括合同的标题、编号、当事人的详细信息、签订日期等是否完整、准确无误。
2. 合同标的与工程范围的一致性审查建设工程施工合同时需要核对合同标的与工程范围的一致性。
即合同中所约定的工作范围、工程内容、工程量是否与实际工程需要相符。
3. 施工工期和进度计划的合理性合同中应明确规定施工工期和进度计划。
审查时需要评估这些工期和计划是否合理，并与施工要求相符。
4. 合同价款与支付方式审查合同价款涉及两个方面：一是校核合同价款计算公式的准确性；二是评估支付方式的合理性。
合同中应明确价款的支付期限、支付比例以及支付方式等内容。
5. 施工质量要求和验收标准审查合同的施工质量要求和验收标准是十分重要的。
需要确保合同中明确规定了工程质量要求、验收标准以及相应的测试方法和程序。
6. 违约责任和索赔机制合同中应明确双方的违约责任和索赔机制。
审查时需要评估这些责任和机制是否合理，并是否符合法律法规的规定。
7. 变更和索赔管理审查合同时需要关注合同中的变更和索赔管理条款。
确保合同中存在一套完善的变更管理和索赔处理程序，以应对工程施工过程中可能出现的变更和索赔情况。
8. 保证金和担保条款合同中的保证金和担保条款是审查的重点之一。
需要评估合同中保证金数额的合理性，以及担保方的资质和担保方式是否符合要求。
9. 分包及转包管理审查合同时需要关注合同中的分包及转包条款。
确保分包和转包的管理程序符合法律法规的规定，并对分包和转包行为进行合理限制和规范。
10. 合同的违约和解除条款最后，审查合同需仔细评估合同中的违约和解除条款。
确保合同中明确规定了双方在违约和解除情况下的权利、义务和赔偿责任等内容。
以上是建设工程施工合同审查的要点，对于审查人员来说，了解这些要点并能够合理有效地进行审查，将有助于保障建设工程施工合同的合法性和合规性。
施工合同审查条件
施工合同审查条件一、合法性审查1. 合同内容是否合法：审查合同内容是否符合法律法规的强制性规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。
2. 合同主体是否合法：审查合同双方的法人资格、法定代表人身份及授权情况，确保合同主体符合法律要求。
二、合同条款审查1. 合同条款是否完备：审查合同中是否包含工程概况、合同双方的权利义务、工程质量、工程进度、工程造价、合同履行、违约责任等主要条款，确保合同内容全面。
2. 合同条款是否明确：审查合同条款是否具体、明确、切实可行，避免因合同条款不全和过于简朴、抽象、原则，给履行带来困难，为以后发生纠纷埋下隐患。
3. 合同条款是否合理：审查合同条款是否符合公平原则，确保合同双方的权利义务对等，避免显失公平的条款。
三、工程内容审查1. 工程承包范围：审查合同中约定的工程承包范围是否完整，包括土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程等。
2. 工程质量要求：审查合同中是否明确了工程质量标准，以及质量保证措施和验收方法等。
3. 工程进度要求：审查合同中是否明确了工程进度计划和各阶段的完成时间，以及相应的违约责任。
四、合同价款审查1. 合同价款是否明确：审查合同中是否明确了合同总价款、付款方式、付款时间等价款相关条款。
2. 合同价款是否合理：审查合同价款是否符合市场行情，避免高估冒算或低估亏本。
五、合同履行和违约责任审查1. 合同履行条件：审查合同中是否明确了合同履行的条件，包括合同生效条件、合同履行地点、合同履行期限等。
2. 违约责任：审查合同中是否明确了违约责任，包括违约行为、违约责任承担方式、违约责任限额等。
六、其他事项审查1. 合同争议解决方式：审查合同中是否明确了争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2. 合同变更和解除条件：审查合同中是否明确了合同变更和解除的条件、程序和相应的法律后果。
建设工程施工合同审查审查要点
建设工程施工合同审查审查要点建设工程施工合同审查审查要点一、合同基本信息审查要点1. 合同编号、日期、签订地点等基本信息是否准确。
2. 合同当事人的身份、名称、法定代表人等信息是否清楚明确。
3. 合同条款的排列顺序是否合理、清晰，并且各条款之间是否有逻辑关系。
二、工程项目相关审查要点1. 工程项目名称、工程地点、建设单位名称等信息是否准确。
2. 工程项目的规模、工期、工程量等是否与前期设计文件相符。
3. 施工范围、工程界限、质量要求等是否明确规定。
4. 工程项目的划分、承包范围是否合理，并且是否包含了所有必要的工程内容。
三、合同计价及支付方式审查要点1. 合同价款的计算方式、付款方式、付款期限等是否与相关法规规定相符。
2. 工程款项的支付比例、节点、条件是否明确规定。
3. 工程款项的支付方式是否安全可靠，是否有支付担保措施。
四、工期及延期责任审查要点1. 工程合同规定的开工日期、竣工日期是否合理，是否符合实际工期要求。
2. 工期延期责任的约定是否合理，对不可抗力因素的处理是否明确规定。
3. 工期延期的索赔、赔偿等相关责任是否合理、公平。
五、质量保证和验收程序审查要点1. 施工质量保证措施的约定是否合理，是否包含相关质量保证标准和规定。
2. 合同对工程质量的验收要求、程序是否明确规定。
3. 工程质量出现问题的责任划分、返工要求、赔偿等是否明确规定。
六、履行担保审查要点1. 施工合同是否包含履行担保的要求，担保方式、期限是否合理。
2. 担保金额是否与合同金额相匹配，担保措施是否有效可行。
七、违约责任及争议解决审查要点1. 违约责任的约定是否合理、公平，是否明确规定违约方的赔偿责任。
2. 合同争议解决的方式、程序是否明确规定，是否符合相关法律法规的要求。
3. 合同变更、解除的条件、程序是否明确规定。
以上是建设工程施工合同审查的要点，审查过程中应当综合考虑相关法律法规和实际情况，确保合同条款的合理性和合法性。
施工劳务合同审查要点
施工劳务合同审查要点施工劳务合同是建筑施工企业与劳务分包企业之间签订的一种合同，主要涉及施工劳务的提供和支付。
在签订和履行施工劳务合同时，需要注意以下审查要点：一、合同主体资格审查1. 审查对方的经营主体资格是否合法，是否真实存在。
2. 审查对方是否具备相应的施工资质，是否符合工程所需的技术要求和质量标准。
3. 审查对方的信誉、技术水平、经营范围等情况，加以调查核实。
二、合同条款审查1. 明确劳务内容：审查合同中劳务内容的描述是否明确、具体，是否涵盖了工程所需的全部劳务工作。
2. 明确劳务人数：审查合同中约定的劳务人数是否符合工程实际需求，是否具有可操作性。
3. 明确劳务费用：审查合同中劳务费用的计算方式、支付时间、支付比例等是否合理、明确。
4. 明确工期要求：审查合同中工期的约定是否合理，是否符合工程实际进度和交付要求。
5. 明确质量标准：审查合同中质量标准的约定是否明确，是否符合工程质量要求。
6. 明确违约责任：审查合同中违约责任的约定是否明确，是否合理。
三、合同履行条件和方式审查1. 审查合同中约定的施工劳务提供的时间、地点、方式是否符合工程实际需求。
2. 审查合同中约定的施工劳务的验收、支付、结算等程序是否明确、合理。
3. 审查合同中双方的义务和责任是否明确，是否符合合同的公平性和合理性原则。
四、合同风险审查1. 审查合同中是否明确了双方的风险承担方式和责任分配。
2. 审查合同中是否采取了相应的风险预防和控制措施。
3. 审查合同中是否明确了不可抗力情况下的权利和义务处理方式。
五、合同变更和解除审查1. 审查合同中是否明确了合同变更和解除的条件和程序。
2. 审查合同中是否明确了合同变更和解除的法律后果和责任处理。
六、合同争议解决审查1. 审查合同中是否明确了争议解决的方式和程序。
2. 审查合同中是否明确了争议解决的法律适用和管辖法院。
以上是施工劳务合同审查的一些要点，通过对这些要点的审查，可以保证合同的合法性、有效性和可履行性，减少合同纠纷和风险。
项目施工合同审查要点
项目施工合同审查要点项目施工合同是项目管理中的重要环节，合同的质量和合理性直接影响到项目的顺利进行和成功完成。
在审查项目施工合同时，需要关注以下几个要点：1. 合同双方的合法资格在审查合同双方的主体资格时，首先要确认双方是否具备签订合同的资格。
审查对方的经营主体资格是否合法，是否真实存在。
同时，要审查施工合同对方当事人是否取得了建筑法律或行政法规要求的资质，是否具备相应的工程造价所要求的施工企业法人资质等级。
此外，还需要核实对方的设备、技术水平、经营范围、信誉等情况。
2. 合同条款的明确性合同条款必须明确、详细，避免含糊不清或容易产生歧义的语言。
审查时要注意合同中的工程范围、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等关键条款是否表述清楚、明确。
对于有条件或限制的条款，要详细审查其具体内容和条件，确保合同的合法性和可执行性。
3. 合同文件的完整性审查合同文件是否完整，包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单等。
这些文件的完整性和一致性是合同执行的基础，确保双方对工程的理解和执行是一致的。
4. 合同风险的识别和分配在审查合同时，要关注合同中的风险分配是否合理。
合同中应明确双方的责任和义务，包括工程变更、工程延期、工程质量问题、安全事故等风险的处理方式和责任承担。
审查时要确保合同中的风险分配是公平合理的，避免过度承担风险。
5. 合同价格和支付方式的合理性审查合同中的价格和支付方式是否合理。
合同价格应符合市场行情，不应低于成本或过高。
同时，要关注合同中的支付方式，包括预付款、进度付款、结算付款等，确保支付方式合理、透明，有利于双方的利益平衡。
6. 合同变更和解除的条件审查合同中变更和解除的条件是否明确。
合同中应明确变更和解除的条件、程序和责任。
审查时要关注合同中变更和解除的条款是否合理，避免因为变更和解除带来的不必要的损失和争议。
建设施工合同审核
建设施工合同审核是确保工程建设项目的顺利实施的重要环节。
在签订建设施工合同之前，必须对合同进行全面、细致的审核，以确保合同的合法性、合理性和可行性。
本文将从以下几个方面阐述建设施工合同审核的内容和注意事项。
一、合同合法性审核1. 合同主体资格审核：合同双方主体应具备合法的资格，具有签订和履行合同的能力。
审核合同双方的营业执照、资质证书等相关证件，确保合同主体合法有效。
2. 合同内容合法性审核：合同内容应符合国家法律法规、政策规定的要求，不得含有违反法律、行政法规的条款。
审核合同内容是否符合相关法律法规的规定，如招投标法、建筑法、合同法等。
3. 合同签订程序合法性审核：合同签订应遵循法定程序，如公开招标、竞争性谈判等。
审核合同签订程序是否合法，如合同签订前是否进行了充分的调查、评估和审查等。
二、合同合理性审核1. 合同条款完整性审核：合同条款应完整、明确，包括但不限于工程范围、质量标准、工期、价款支付、违约责任等内容。
审核合同条款是否完备，是否存在遗漏或模糊不清的条款。
2. 合同条款一致性审核：合同条款应保持一致，避免出现矛盾和冲突。
审核合同中各条款之间是否存在矛盾，如工程范围与工程量清单、质量标准与施工技术要求等是否一致。
3. 合同条款公平性审核：合同条款应保证双方权益的公平，避免过于偏向一方。
审核合同条款是否公平，如合同中对合同双方的权益和义务是否对等，是否合理分配风险和责任等。
三、合同可行性审核1. 技术可行性审核：合同中的工程内容和技术要求应具备技术可行性。
审核合同中的技术要求是否符合国家标准和行业规范，是否具备实施条件。
2. 经济可行性审核：合同中的工程量和价款计算是否准确，是否符合经济效益。
审核合同工程量清单是否准确，价款支付条款是否合理，是否存在过高或过低的报价等。
3. 施工可行性审核：合同中的施工计划和施工方法应具备施工可行性。
审核合同施工计划是否合理，施工方法是否符合工程实际情况，是否存在施工难度大、风险高等问题。
如何审工程施工合同
如何审工程施工合同一、审查合同的基本要素1. 合同主体：要审查合同的双方主体是否具备相应的法律资质，包括甲方（业主）、乙方（承包商）等，是否开展法人注册、资质证书等合法经营资质。
2. 工程概况：审查合同中的工程名称、地点、内容、规模、建设期限等要素是否准确明确，以便后期双方能够根据约定进行合理的权利义务归属。
3. 价格与支付：审查合同中的合同价款、支付方式、付款期限以及索赔与争议解决等相关条款是否合理合法，确保双方权益平等。
4. 履约保证：审查合同中关于履约保证、履约担保等条款是否充分保障双方履约的义务，是否有相应的修订和完善。
5. 合同变更：审查合同中是否包含合同变更的相关规定，包括变更的原因、程序、时间、条件等，以确保变更的可操作性和合法性。
6. 合同解除：审查合同中关于解除合同的相关条款是否清晰具体，如违约解除、协商解除等，确保双方的权益不受侵害。
二、常见的审查风险问题1. 合同模糊：审查合同中的条款是否具体清晰，是否存在模棱两可、漏洞百出的地方，以避免后期争议。
2. 价款不合理：审查合同中的价款、支付方式是否合理合法，是否能够满足工程实施的需求，以避免价款风险。
3. 履约保证不足：审查合同中的履约保证、担保等是否足够充分，如保证金、履约保证人等，防范履约风险。
4. 合同变更不明确：审查合同中的变更规定是否明确明白，变更的程序、条件、效果等是否符合法律规定，以避免变更乱象。
5. 解除程序不清晰：审查合同中的解除程序是否清晰具体，解除的原因、程序、效果等是否明确，以避免解除争议。
三、审查合同的注意事项1. 审查的深度：审查合同时要对合同的各个条款进行深入仔细的审查，切忌马虎应付，以避免后期风险。
2. 纠正修订：审查时发现问题要及时与双方进行沟通协商，并纠正修订合同，以确保合同的合理性和有效性。
3. 签订备案：审查合同完成后，要及时签订并备案，以确保合同的法律效力和后期的参考依据。
4. 定期复审：审查合同后，要定期复审合同的执行情况，及时发现问题并加以解决，以确保工程的顺利进行。
施工合同审核那些
施工合同审核要点及注意事项一、合同主体审查1.合法性审查：审查施工合同主体是否具有合法资格，包括企业法人资格、营业执照、组织机构代码证等相关证件是否齐全有效。
2.真实性审查：核实合同主体的实际存在，审查合同主体的资质证书、法定代表人身份证明等相关文件。
3.资质能力审查：审查施工合同主体是否具备承担工程所需的资质等级、专业承包范围、技术力量、施工设备等条件。
4.资信审查：审查施工合同主体的历史业绩、工程质量、信誉度等方面，可通过查询相关行业协会、信用评级机构等获取相关信息。
5.人员审查：审查施工合同主体是否具备相应的专业技术人员和管理人员，包括项目经理、工程师、施工队伍等。
二、合同内容审查1.工程范围审查：核实合同中约定的工程范围与招投标文件、工程量清单等内容是否一致，确保工程范围的明确性。
2.工程质量审查：审查合同中关于工程质量的约定，包括质量标准、验收标准、质量保证措施等，确保工程质量的要求得到满足。
3.工程进度审查：审查合同中关于工程进度的约定，包括开工日期、竣工日期、工期延误的处理等，确保工程进度的可控性。
4.工程价款审查：审查合同中关于工程价款的约定，包括合同总额、款项支付方式、审计条款等，确保工程价款的明确性和合理性。
5.违约责任审查：审查合同中关于违约责任的约定，包括工期延误、工程质量问题等违约情形下的责任承担，确保违约责任的明确性和可执行性。
6.争议解决审查：审查合同中关于争议解决的约定，包括争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖等，确保争议解决的合法性和有效性。
三、合同附件审查1.设计文件审查：审查合同附件中的设计文件是否齐全、符合相关规范要求，包括施工图纸、施工方案等。
2.招投标文件审查：对于经过招投标程序的合同，审查招投标文件与合同约定的内容是否一致，包括工程量清单、投标报价等。
3.资质证书审查：审查合同附件中的资质证书、许可证等相关文件是否真实、有效。
四、其他注意事项1.合同签订前的准备工作：充分了解项目背景、工程特点、合同主体等方面，进行现场勘查、洽谈交流等，为合同审核提供充分信息。
施工总承包合同如何审查
施工总承包合同审查是工程建设中的重要环节，涉及到合同的法律效力、双方权益、工程质量、进度和投资控制等多个方面。
本文将从以下几个方面详细阐述施工总承包合同的审查要点。
一、审查合同主体资格1. 发包方主体资格审查（1）审查发包方是否具有项目法人资格，是否取得了项目批准文件、土地使用权证、规划许可证等相关手续。
（2）审查发包方是否具备承担项目的能力，包括资金、技术、管理等方面。
2. 承包方主体资格审查（1）审查承包方是否具有合法的企业法人资格，是否取得了施工总承包资质证书。
（2）审查承包方是否具备承担施工任务的能力，包括技术、人员、设备等方面。
二、审查合同内容1. 工程内容和范围审查合同中约定的工程内容、工程范围是否与项目批准文件、设计文件等相关手续一致，确保工程项目的合法性和合规性。
2. 工期和进度审查合同中约定的工期是否合理，是否符合工程实际需要。
同时，要关注工程进度安排是否明确、合理，是否有可能导致工期延误。
3. 工程质量和标准审查合同中约定的工程质量标准是否符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。
4. 合同价款和支付方式审查合同中约定的合同价款是否合理，支付方式是否明确，支付进度是否合理。
要关注合同中是否设有拖欠工程款、恶意低价竞争等风险。
5. 违约责任审查合同中约定的违约责任是否明确，是否包含了工期延误、质量问题、安全事故等可能导致合同纠纷的情况。
6. 争议解决方式审查合同中约定的争议解决方式是否合法，是否有利于合同纠纷的及时解决。
三、审查合同的合法性和有效性1. 审查合同是否符合国家相关法律法规的要求，是否含有违法内容。
2. 审查合同是否经过双方平等、自愿的原则签订，是否符合公平、公正、公开的原则。
3. 审查合同是否具备法律效力，如是否加盖了双方公章、法定代表人是否签字等。
四、审查合同的履行条件和保障措施1. 审查合同中约定的履行条件是否明确，是否有利于合同的顺利履行。
2. 审查合同中约定的保障措施是否完善，如工程保险、质量保证、安全防护等。
施工合同审批重点
施工合同审批重点施工合同是工程建设中非常重要的一环，它关系到工程的顺利进行和双方的权益保障。
在施工合同的审批过程中，需要注意以下几个重点：一、合同主体的审查1. 承包方主体资格：审查承包方是否具备相应的资质和能力，是否符合招投标文件的要求。
对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标，并依法认定承包人的资质等级和资格。
2. 承包人是否存在违法行为：审查承包人是否曾经存在违法行为，如未取得建设施工企业资质、超越资质等级、非法转包建设工程、违法分包建设工程等。
二、工程承包范围的审查审查施工合同中约定的工程承包范围是否与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。
工程承包范围应当包括土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程等。
三、工程质量的审查审查施工合同中关于工程质量的约定是否符合国家相关法律、法规和技术标准。
工程质量是工程建设中最为重要的方面，关系到工程的安全和使用寿命。
合同中应当明确工程质量的标准和要求，以及双方的质量责任。
四、工程进度的审查审查施工合同中关于工程进度的约定是否明确、合理。
工程进度是工程建设中需要重点关注的问题，合同中应当明确工程的开工日期、竣工日期和各个阶段的完成时间。
同时，合同中还应当约定工程进度款的支付方式和时间。
五、工程价款的审查审查施工合同中关于工程价款的约定是否明确、合理。
工程价款是工程建设中的重要经济问题，合同中应当明确工程的总价款、单价款、材料款等，以及价款的支付方式和时间。
六、合同的履行和监督审查施工合同中关于合同履行和监督的约定是否明确、合理。
合同履行和监督是保证工程建设顺利进行的重要手段，合同中应当明确双方的权利和义务、合同的变更和解除条件、违约责任等。
七、其他事项的审查审查施工合同中是否涵盖了其他重要事项，如工程保险、安全生产、环境保护、文物保护等。
这些事项对于工程的顺利进行和双方的权益保障具有重要意义，应当在合同中明确约定。
建设工程施工合同审查要点。
建设工程施工合同审查要点。
建设工程施工合同审查要点
一、合同基本信息审查
1. 合同名称、编号和签订日期是否清晰明确；
2. 合同双方当事人的名称、地质和是否准确；
3. 合同金额、支付方式和支付期限是否合理；
4. 合同工期和竣工日期是否明确。
二、合同条款审查
1. 定义和解释条款是否清晰，避免模糊和多义；
2. 合同的履行义务和权利是否明确，双方责任是否平衡；
3. 合同变更和解除的程序和条件是否合理；
4. 违约责任和争议解决的规定是否合法有效；
5. 特殊条款（如索赔、风险分担等）是否符合法律法规。
三、施工工程审查
1. 施工范围和内容是否明确、一致；
2. 工程质量标准和验收规范是否符合相关要求；
3. 施工进度和工期计划是否合理、可行；
4. 施工方法和技术是否科学可靠；
5. 施工风险评估和安全措施是否得当。
四、合同履行担保审查
1. 合同履行保证金和保函是否合规；
2. 履约保证金的数额和支付方式是否适当；
3. 履约担保人的资质和信誉是否可靠。
五、其他审查事项
1. 合同附件、补充协议和技术文件是否完备；
2. 相关许可证和证书是否有效；
3. 法律法规和政策是否遵守；
4. 其他需要特别关注的事项。
以上为建设工程施工合同审查的要点，审查过程中需综合考虑法律法规和项目实际情况，确保合同的合法性和合理性，减少风险和纠纷的发生。
建议在审查过程中尽可能详细记录审查意见和，并与当事人进行沟通和确认。
合同审查结果应及时反馈给相关部门和当事人，以便后续工作的顺利进行。
建筑工程施工合同审核审查的16个要点
建筑工程施工合同审核审查的16个要点1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格（1)对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。
(2）《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效:(一)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；(二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的.因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。
实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致.包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等.3、注意标明开工日期的成立标志项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。
一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。
实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准(开工令等证实)；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。
4、注意审查组成合同文件的顺序首先需标注：在前者优先；其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致.5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
①明确工程师授权范围;②对于超越工程师授权范围的,由发包方确认。
6、注意审查对安全文明施工的约定一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题,由发包方承担一切损失。
安装工程施工合同审核要点
安装工程施工合同审核要点一、合同的基本信息1. 确认合同双方的基本信息，包括业主名称、地址、联系电话等，以及施工单位的名称、地址、联系电话等。
2. 查看合同的编号和签订日期，确保合同的合法性和有效性。
3. 确认合同的有效期限，包括合同的开始日期和结束日期。
4. 查看合同的签署方式，确认双方签署合同的方式和代表人。
二、工程范围和内容1. 查看合同中规定的工程范围和内容，包括安装工程的具体项目、施工范围、工程规模等。
2. 确认合同规定的工程进度和完成时间，确保施工单位能够按时完工。
3. 查看合同规定的工程质量要求和验收标准，确保施工单位能够按照要求完成工程。
三、合同价格和付款方式1. 查看合同中规定的安装工程的总价款和付款方式，包括工程款的分期支付方式、支付比例等。
2. 确认合同中规定的工程变更和索赔的程序和标准，确保在工程变更或索赔时能够按照规定进行处理。
3. 查看合同中的违约责任和赔偿责任条款，确保在违约或损失时能够按照规定进行处理。
四、保险和担保1. 查看合同中的保险责任和保险金额，确保在发生意外或损失时能够获得足够的保险赔偿。
2. 确认合同中的担保方式和担保金额，确保施工单位能够履行合同义务并保证工程质量。
五、其他条款1. 查看合同中的争议解决方式和管辖法律，确保在发生争议时能够按照规定解决。
2. 确认合同中的保密条款和知识产权条款，确保双方的权益和利益不受损害。
3. 查看合同中的其他特殊条款和附加条款，确保双方能够按照规定履行合同。
综上所述，安装工程施工合同审核要点主要包括合同的基本信息、工程范围和内容、合同价格和付款方式、保险和担保、其他条款等内容。
在审核合同时，需要仔细查看各项规定，确保双方的权益和利益能够得到保障，避免合同纠纷和风险发生。
建设工程施工合同审查内容
建设工程施工合同审查内容一、合同的主要内容1.合同的名称和签订双方：建设工程施工合同应当明确合同的名称，标明发包方和承包方的名称、住所、法定代表人或负责人等基本信息。
2.工程项目的名称和位置：合同应当具体标明工程项目的名称和位置，确保双方对工程项目的范围和位置都有清晰的了解。
3.合同的标的和范围：合同应当明确规定工程项目的具体标的和范围，包括工程内容、数量、质量标准等，确保双方对工程项目的要求和标准都有明确的认知。
4.工程质量要求：合同应当明确规定工程项目的质量要求，包括质量标准、验收标准等，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
5.工程进度计划：合同应当明确规定工程项目的进度计划，包括开工日期、竣工日期、各阶段工程节点等，确保工程能够按照合同约定的时间完成。
6.合同价款和支付方式：合同应当明确规定合同价款和支付方式，包括总价款、工程进度款、结算方式等，确保双方在费用支付方面都能够明确清晰。
7.合同变更和索赔事项：合同应当明确规定合同变更和索赔事项的处理方式，包括变更程序、索赔条件、索赔材料等，确保双方在工程变更和索赔方面都有明确的处理方式。
8.合同的履行期限和违约责任：合同应当明确规定合同的履行期限和违约责任，包括违约责任类型、违约金等，确保双方在合同履行过程中都能够积极履行各自的责任。
9.其他需要明确的事项：合同还可以根据具体情况对其他需要明确的事项进行规定，确保双方在工程施工过程中能够顺利合作、保障工程质量和工期。
二、标的和费用1.工程项目标的和范围：在审查建设工程施工合同时，应首先了解工程项目的具体标的和范围，包括工程内容、工程量清单等，确保双方对工程项目的要求和范围都有清晰的认知。
2.合同价款和支付方式：合同价款是工程施工过程中的重要内容，应当审查合同中明确规定的价款金额和支付方式，确保双方在费用支付方面都有明确的约定。
3.价格调整机制：对于长期工程项目，价格调整机制是重要的内容之一，应当审查合同中对于价格调整的约定，包括调整依据、调整时机等，确保费用支付能够按照合同的约定进行。
建筑工程合同审查要点内容有哪些
建筑工程合同审查要点内容有哪些
一、合同主体资格审查
1. 确认合同双方是否具备相应的资质和能力，如承包商是否具有相应的施工资质，业主是
否具有土地使用权等。
2. 检查合同双方的名称、地址、法定代表人等信息是否准确无误。
3. 确认合同双方的授权代表是否具有合法的代理权。
二、合同内容审查
1. 确认合同的主要条款是否完整，包括工程范围、工期、质量要求、安全要求、环保要求、付款方式、违约责任等。
2. 检查合同中的技术规范、设计图纸、施工方案等是否与实际相符。
3. 确认合同中的计量单位、计价方式、价格条款等是否符合法律规定和行业惯例。
4. 检查合同中的保修期限、保修期内的维修责任等是否明确。
5. 确认合同中的争议解决方式和适用法律是否正确。
三、合同风险防范审查
1. 评估合同中可能存在的风险，如工期延误、质量问题、安全事故等。
2. 检查合同中的保险条款是否充分，如是否包含工程保险、第三方责任保险等。
3. 确认合同中的违约责任条款是否合理，如违约金的计算方法、赔偿范围等。
4. 检查合同中的保密条款和知识产权条款是否完善。
5. 确认合同中的终止和解除条件是否明确，如不可抗力、一方违约等情况。
四、其他注意事项审查
1. 检查合同中的附件是否齐全，如设计图纸、技术规范、施工方案等。
2. 确认合同中的签字盖章是否规范，如是否有法定代表人或授权代表的签字盖章。
3. 检查合同中的生效条件和日期是否明确。
4. 确认合同中的联系方式和通讯地址是否准确无误。
5. 检查合同中的语言表达是否清晰、准确，避免产生歧义。
工程施工合同怎么审查
工程施工合同怎么审查一、合同双方的基本信息在审查工程施工合同时，首先要核对双方当事人的基本信息，包括施工企业和建设单位的名称、地址、法定代表人或负责人等信息。
必须确保合同双方的身份信息真实有效，符合法律规定。
二、工程的基本情况在审查工程施工合同时，要认真核对工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程造价等。
必须确保工程施工合同中对工程的描述准确清晰，符合实际情况。
三、工程质量标准在审查工程施工合同时，要仔细查看工程质量标准的约定，包括工程质量验收标准、质量保证期限、责任承担等内容。
必须确保施工企业按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合相关标准要求。
四、工期安排在审查工程施工合同时，要关注工程的工期安排，包括工程的开工时间、竣工时间、施工进度等内容。
必须确保施工企业按照合同约定保质保量完成工程，并确保工程按时竣工。
五、工程款支付方式在审查工程施工合同时，要仔细阅读工程款支付方式的约定，包括工程款支付比例、支付时间、支付方式等内容。
必须确保建设单位按照合同约定按时支付工程款，确保施工企业的合法权益。
六、违约责任约定在审查工程施工合同时，要注意违约责任的约定，包括合同解除条件、违约金金额、违约责任承担方式等内容。
必须确保合同双方在合同履行过程中遵守合同约定，确保合同的有效履行。
七、其他事项在审查工程施工合同时，还需要关注其他相关事项，包括变更合同的程序、合同的转让与受让、争议解决的方式等内容。
必须确保合同中对相关事项的约定合法有效，保障双方的合法权益。
综上所述，审查工程施工合同是确保工程施工顺利进行、保障双方权益的重要环节。
只有仔细审查工程施工合同的各项条款，确保其合法有效、合理合理，双方才能在合同履行过程中达成合作、共赢的目标。
施工合同审核审查要点
施工合同审核审查要点施工合同是建筑工程合同的一种，需要施工方与发包方明确彼此的权利义务，进行平等的协商，然后进行审查，双方没有异议的，需要签字盖章。
那么，施工合同审核审查要点是怎样的呢?今天，华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
一、审查合同主体是否合法。
合同主体是否具备签订及履行合同的资格，是合同审查中首先要注重的问题，这涉及到交易是否合法、合同是否有效的问题。
1、留意合同主体的合法和真实。
市场经济强调缔约自由，为了追求利润，许多组织采取各种欺诈的手法，制造主体合法、真实的假相，达到签约(欺诈)的目的，严峻干扰了市场秩序。
虽然，从法律上讲，因该种动机签订的合同无效，而且可以依照相关救济条款进行责任追究。
但是同样会给组织带来人力、物力、财力上的重大损失。
所以合同主体的合法真实是合同审查的重要项目之一，是关系合同目的能否实现的前提之一。
另外，还要注意审核或确认负责签订合同的单位或个人是否已取得相应的合法授权，以防止无权代理或超越代理权限订立合同的情形存在。
当然，自已一方的主体是否适格(例如不是独立法人、法人名称不对、印章和名称不一致等)，也要进行审查，防止所签订的合同无效。
严格审查发包人资质等级及履约信用，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级;合同上单位名称是否是全称，单位名称和印章是否一致，单位的地址(包括送达地址)和电话联系方式等信息是否正确;合同签订人员是否具有授权，本人和身份资料是否一致;单位建筑工程联系人员和工程代表是否明确，变更联系人和工程代表，交接程序是否合理安排，代表的权限范围是否明确;单位经营范围是否包括建设工程，合同中是否明确单位经营资格、信用等;合同是否有第三方参与，假如有设计单位、监理单位等第三方参与合同签订或履行过程，对自己的权利义务是否会产生不利影响;2、注意合同主体是否具备相关的资质或许可。
对某些业务领域，按照相关的法律或法规规定，需要合同一方或双方主体必须具备相应的资质或经营许可才可从事。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工合同审查审核要点施工总承包合同的纠纷来源于合同条款，合同条款的约定需要准确、清晰的描述，合同条款的约定需要尽可能覆盖所有履行过程中的问题。
本文通过以房地产开发公司的角度，总结部分易引起纠纷的合同条款，供甲乙双方参考，并在今后的工作中加强合同评审的力度、重视性和严肃性，提高合同条款精度。
施工总承包合同是施工结算的最终依据，也是工程纠纷的源头，合同不规范或者合同文字性描述的含义存在分歧都是导致合同履行过程中的纠纷的原因。
另外，中国文字的一字多义性，甚至语气不同表达意思就截然不同的性质，使我们在合同订立过程中应该从不同方面推敲合同的每一句话、每一个条款，才能有效控制纠纷的风险。
这一点，从某些项目业主对合同要求也能从侧面感觉到他们对此的深刻体会，也就是通常他们要求合同越厚越好的道理。
同样对于我们的施工单位更为重要。
虽然从法律角度，甲乙双方是平等的，但是在实际上乙方往往处于不利的角色，如果合同存在分歧，乙方受损失的几率要大得多。
此外，合同风险往往来源于合同的约定，合同的约定的疏忽往往来源于我们在订立合同的时候的疏忽大意及碍于面子的妥协，也包含部分懒惰心理以及对合同评审的不重视性和不严肃性。
实际上，甲乙双方都希望能够把施工过程中可能存在的问题的处理方式都约定好，避免将来的纠纷，它是一把双刃剑，很难预测对哪一方的伤害。
在此，我仅以房地产开发公司的角度，在定额取费结算前提下总结了部分条款，以供大家参考，使我们有所启示。
一、措施费方面1、合同条款必须明确甲方分包项目队伍水电费问题等费用的计取方式，以及甲方的四通一平的标准。
2、现场监理、甲方办公区以及分包单位的临设办公费用及地点的提供和费用计取方式。
3、措施费的规定：马蹬筋的分布及形式，模板支设方式、塔吊、脚手架等措施费的计取必须依据相应经甲方认可的措施方案，且方案与实际发生一致，此方案才生效。
避免施工方上报一套，实际操作另一套，给甲方造成的不合理成本。
或者建议根据投标方案一次性包死，施工过程中无论何种原因造成的措施费的增减均不得调整。
总之，此类费用最好落实到能精确计算的地步。
4、明确由于为避免不可抗力所采取的预防措施的提前发生费用的计取。
5、明确甲方分包项目的成品保护措施及费用计取方式。
二、配合费方面1、合同条款应规定总包方不得再收取甲方分包项目分包方的不合理费用及违约责任。
原因为施工中由业主方分包的项目，通常都是甲方在招标完后确定的，并给予总包方一定的总包管理配合费。
但是在总包管理中若总包方恶意再收取分包方费用时，由于分包方的合同价款为竞争价，因此会造成分包方偷工减料，降低质量2、合同条款必须明确总包配合管理费的内容。
应在招投标时施工单位列明项目及费用。
3、关于电梯等大型项目的配合费的计算问题和所包含的服务内容，以及对外政府部门上缴的保险、招标交易费等的问题的由谁承担的问题。
三、材料调差方面1、明确信息价的最终调差依据。
是以投标时季度信息价为结算依据还是以施工过程中加权季度信息价为结算依据。
以及由于双方原因造成工期拖延时该调差部分的处理方式。
2、应明确材料认价的界限，避免定额低的项目乙方也要求认价，尽量避免认价的材料发生，最好是把信息价与市场价的差额体现在让利上。
四、变更签证方面1、合同条款应规定现场签证、洽商等文件的具体人员签字并盖章有效，明确应由经办人、主管、项目负责人共同签字后才能生效。
这样规范后有利于管理，有利于结算。
避免因甲方个别人员给公司造成的损失。
2、合同条款必须明确土方、商砼运距应有签证，无签证视同未发生，且必须在事前经甲方确认，事后的责任由施工方承担。
3、明确签证零星用工的计算方法，变更、拆除工程等应按规定执行定额。
避免乙方因定额价格低而出现双方的分歧，并规定违约责任。
4、明确签证变更的项目为合同的工程内容的一部分，乙方不得拒绝工程内容中的变更签证项目。
5、应规定发生增加工程变更签证时承包人高估冒算的责任。
五、工期方面1、明确总包单位对总工期负全责，因甲方分包项目延误工期的处理方法。
2、明确合同工期严格规定最终项目工期为整体工期，不分单体、单专业工期。
工期拖延违约责任以最后一个单位单项工程完开始计取3、因签证变更或甲方原因引起的工期拖延必须是关键工期上的延误，必须经监理甲方认可的书面签证方可作为索赔依据4、因工期延误外的索赔（如材料涨价等）的处理方式，应由责任方承担。
5、明确变更、签证引起工期的延误对对方造成的损失的费用计取问题六、质保金方面1、明确质保金返还的年限，质保金的结算方式。
质保金在质保期满无息返还，质保期间发生的甲方维修费用的规定。
2、质保期均从最后一项单位单项工程工期竣工合格日开始计算3、大型设备的各配件质保期的规定。
4、质量保证期中的维修项目的再次的保修期限和保修金的问题七、不可抗力方面1、关于现场一周连续停电不超过及超过8小时的停电问题所涉及的费用及损失计取方式。
2、应明确不可抗力发生后施工方应积极采取措施进行把损失降到最低的责任。
3、因甲方的原因（图纸等）尽量在合同谈判时以让利的方式予以不计。
4、不可抗力的范围界限，比如火灾等人为因素的是否属于不可抗力。
5、为了避免此类风险，须明确工程一切险所涉及的范围及双方关于此费用的计取。
若不计取发生的损失由甲方承担，若甲方给予计取后乙方未上险损失由乙方承担。
此类问题都应在合同中加以明确。
八、其他方面1、必须表明给物业公司移交的有关事宜，比如最好明确施工单位必须配合甲方顺利移交给物业公司的义务。
2、对外备案合同可以签订价格相对低的平米包干固定价形式，避免阴阳合同引起的纠纷后处于被动。
3、注意优先受偿权的问题及仲裁机构的确定，尽量规定到公司熟悉的所在地处理。
4、违约费用的利息问题计取方法。
5、规定上报预算的偏差大的问题的处理方式。
必须能达到工程量计算与预算对应的程度。
6、应明确结算审核由甲方出具的还是审核机构出具的为准。
7、合同终止时承包人的索赔仅限于直接损失，由于间接损失无法估量，可大可小，所以尽量避免此类间接索赔的发生。
在合同中最好明确不计取此类间接费用。
总之，对合同条款的不断深入了解，提高合同条款的精度建筑工程施工合同审核审查要点（主要针对99版、相对重点）1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格（1 ）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。
（2）2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。
因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。
实务操作中, 律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致；包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。
3、注意标明开工日期的成立标志项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。
一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。
实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。
4、注意审查组成合同文件的顺序首先需标注：在前者优先；其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认6、注意审查对安全文明施工的约定一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款,如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。
7、注意审查对于工期顺延的约定一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内，书面报发包方认可、监理认可。
可以增加“视为”条款。
（视为条款：发包方在约定期限内不予答复的, 视为认可。
）&注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序（1）程序：“按照国家、省、市、县有关规定执行。
承包人自检、并在隐蔽或中间验收前小时，以书面形式通知监理工程师和发包人代表。
防水及室外装修等重要部位的施工先做样板，经发包人和现场监理验收后方可进行施工。
”（2 ）通用条款内有具体约定，也可在合同中明确“正负零、封顶”等主要节点的验收要求。
9、注意审查合同价款的确定方式一般有三种方式：（1）采用固定价格合同，注意约定合同价款中包括的风险范围，如：“钢材价格的市场变化（8% ）”。