垫资承包协议
垫资承包合同协议书
垫资承包合同协议书【垫资承包合同协议书】甲方(发包方):_______________乙方(承包方):_______________鉴于甲乙双方就______________________项目(以下简称“本项目”)的合作事宜达成一致意见,特订立本合同,以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利与义务,规范双方的合作行为,确保项目的顺利实施和资金的安全。
二、合同范围及内容1. 本项目的具体内容为______________________。
2. 乙方负责项目的垫资、施工及管理,甲方负责提供必要的支持与配合。
3. 工程地点、规模、标准、工期等相关信息应详细列明。
三、垫资金额及支付方式1. 乙方同意垫付的金额为人民币____________元。
2. 垫资金额的支付方式及时限应根据项目进度和实际情况协商确定。
四、工程款支付1. 甲方应在工程竣工验收合格后____天内支付垫资款项及相关工程款项。
2. 如有延误支付情形,甲方应按照合同约定支付违约金。
五、质量保证与验收1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。
2. 工程验收应按照相关规定执行,由甲方组织进行。
六、违约责任如任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:_________________________乙方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:_________________________。
2024年建设工程施工承包垫资协议书模板(2篇)
2024年建设工程施工承包垫资协议书模板协议书编号:协议书标题:____年建设工程施工承包垫资协议书甲方(出资方):地址:联系人:电话:乙方(施工方):地址:联系人:电话:鉴于甲方拥有相关建设工程项目的权益,乙方具备承担建设工程施工承包任务的能力和资质,双方为了顺利推进该项目的实施,特此达成以下协议:第一条协议内容1. 甲方依据项目的需要,同意向乙方提供垫资支持,用于建设工程施工过程中的人力、物力、材料、设备和其他相关费用的支付。
2. 垫资的金额为人民币(大写)(小写)。
3. 甲方向乙方提供的垫资款项将按照以下方式进行支付:(1)在本协议签订之日起的三个工作日内,甲方向乙方支付垫资款项的30%作为预付款。
(2)在项目开工后的每个月底,甲方向乙方支付上个月施工进度的款项的70%。
(3)施工结束后,根据项目验收结果,甲方向乙方支付余下的垫资款项。
第二条乙方承诺乙方接受甲方提供的垫资款项,承诺按照项目施工计划和有关法律法规的要求,严格按照合同约定完成施工任务,并保证施工质量符合相关技术标准和验收要求。
第三条乙方权益保障1. 乙方在本项目施工过程中承担一切风险及责任,但在甲方未按照协议约定时间和方式支付垫资款项时,乙方有权暂停施工,维护自身利益。
2. 如因甲方原因导致施工延期或发生额外费用,乙方有权向甲方提出索赔,并要求甲方按照法律法规的规定及时赔偿,不得有任何异议。
第四条甲方权益保障1. 甲方在提供垫资支持后,有权监督和检查乙方的施工情况,确保施工按照合同约定进行,并要求乙方做好项目管理和质量控制。
2. 如乙方未按照合同约定时间完成施工任务,甲方有权要求乙方加快进度或者采取其他措施确保施工进度和质量的达标。
第五条保密条款双方同意对本协议的内容和施工过程中的相关商业秘密及技术资料进行保密,不得泄露给任何第三方。
第六条违约责任1. 若甲方未按照本协议的约定时间和方式支付垫资款项,应向乙方支付相应的违约金。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下:(具体约定)。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。
甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。
愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。
建设工程施工承包垫资协议书5篇
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方(施工单位):__________为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方开展的建设工程施工项目,乙方向甲方垫资的事宜,达成如下协议:一、项目名称:__________四、项目工期:______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额:乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式:乙方将垫资款项直接支付给甲方账户,不得用于其他用途。
九、返还方式:项目结束后,甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更:若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化,双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更:经双方协商一致,可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决:本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商;协商不成的,由_____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
甲方(盖章):__________ 日期:______年______月______日注:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第2篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方:____________乙方:____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、项目简介1. 项目名称:____________2. 项目地址:____________3. 项目建设内容:____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资,用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规,严守合同精神,共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为:____________元(大写:____________)。
最新工地承包垫资协议书范文模板
最新工地承包垫资协议书范文模板甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需进行____________________(项目名称)的建设,乙方具有相应的施工资质和垫资能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方垫资承包甲方工地施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自______年______月______日至______年______月______日止。
第二条承包范围及方式2.1 乙方承包范围:_____________________2.2 承包方式:乙方负责垫资施工,甲方按约定支付工程款。
第三条垫资条款3.1 垫资金额:乙方垫资金额为人民币______万元整。
3.2 垫资期限:自工程开工之日起至______年______月______日止。
3.3 垫资利息:甲方应按年利率______%向乙方支付垫资利息。
3.4 垫资利息支付方式:甲方应于每月______日前支付上月垫资利息。
第四条工程款支付4.1 工程款支付方式:甲方应按工程进度分期支付工程款。
4.2 工程款支付时间:每期工程款支付时间应不晚于工程进度达到约定节点后的______个工作日内。
4.3 工程款支付比例:每期工程款支付比例为当期完成工程量的______%。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量标准:乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
5.2 工程验收:工程竣工后,甲方应在______个工作日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款或垫资利息,应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
劳务垫资合作协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(劳务提供方):_________________________乙方(劳务垫资方):_________________________鉴于甲方在承接工程项目中,因资金周转困难,需要乙方提供劳务垫资,双方本着平等互利、诚信合作的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议内容1.1 甲方承诺在乙方垫资完成后,按照工程进度和质量要求,按时完成工程项目的施工任务。
1.2 乙方同意在甲方施工过程中,提供一定数额的劳务垫资,用于甲方的工程款支付、材料采购、人工费用等。
1.3 甲方承诺在工程完工并验收合格后,按照约定的方式向乙方支付垫资款项及相应的利息。
二、垫资金额及支付方式2.1 垫资金额:乙方同意向甲方提供人民币_______元整(大写:____________________)的劳务垫资。
2.2 支付方式:(1)甲方在签订本协议后_______个工作日内,向乙方支付人民币_______元整作为垫资保证金。
(2)甲方在工程进度达到_______时,向乙方支付人民币_______元整。
(3)甲方在工程进度达到_______时,向乙方支付人民币_______元整。
(4)甲方在工程进度达到_______时,向乙方支付人民币_______元整。
(5)甲方在工程完工并验收合格后_______个工作日内,向乙方支付剩余的垫资款项及相应的利息。
三、垫资利息及计算方式3.1 乙方提供的垫资金额自支付之日起,甲方应按照年利率_______%向乙方支付利息。
3.2 利息计算方式:按实际垫资天数计算,每月末日计息,按月结算,到期一次性还本付息。
四、违约责任4.1 甲方违约责任:(1)甲方未按协议约定的时间支付垫资款项及利息的,应向乙方支付_______%的违约金。
(2)甲方未按工程进度和质量要求完成施工任务的,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
4.2 乙方违约责任:(1)乙方未按协议约定提供垫资金的,应向甲方支付_______%的违约金。
工程垫资合同5篇
工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,就甲方所投资的工程项目达成合作意向,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就工程垫资事宜达成如下合同协议:一、工程概述本工程为甲方投资建设的__________工程项目。
工程地点位于_______________,工程内容包括但不限于_____________等。
乙方作为承包方,负责完成本工程的施工任务。
二、工程垫资约定1. 乙方同意在本工程实施过程中为甲方提供垫资服务。
垫资额度为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
2. 垫资用途:本垫资款项仅用于本工程项目的施工、材料采购、设备租赁等费用支出。
乙方不得将垫资款项挪作他用。
3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后_____个月内。
4. 垫资利息:双方约定垫资期间利息为____%,自乙方实际支付之日起计算,至甲方归还垫资之日止。
三、工程实施与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的法律、法规及标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督,并提出合理建议和要求。
乙方应积极予以配合。
3. 工程竣工后,双方应按照国家有关验收标准进行验收。
验收合格后,办理竣工验收手续。
四、垫资款项的归还与结算1. 甲方应在工程竣工验收合格并办理结算后,按照约定时间内归还乙方垫资款项及支付利息。
2. 双方应按照本合同约定进行工程结算,确保结算结果的准确性和合理性。
3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权按照本合同约定追究甲方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本合同约定归还垫资款项及利息,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并承担由此产生的法律责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期等情况,应按照实际损失承担赔偿责任。
垫资协议书25篇
垫资协议书25篇篇1甲方(出资方):_________________________乙方(借款方):_________________________鉴于甲乙双方经友好协商,就乙方工程项目中短期资金周转需求,甲方同意为乙方提供垫资支持,为明确双方的权利与义务,特签订本协议。
一、协议目的甲方同意为乙方在工程项目中提供短期垫资支持,以缓解乙方资金周转压力,促进项目顺利进行。
二、垫资额度及期限1. 垫资额度:人民币_________元(大写:_________________________元整)。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。
三、资金使用及偿还1. 资金使用:乙方应将甲方垫资款项用于本协议约定的工程项目,不得挪作他用。
2. 资金偿还:(1)乙方应按项目进展情况和资金回流情况,及时向甲方偿还垫资款项。
(2)项目竣工验收合格后,乙方应一次性偿还甲方垫资款项余额。
四、保证事项1. 乙方应提供真实、完整、准确的工程项目相关资料,确保甲方对项目的了解。
2. 乙方应确保项目按照约定进行,并及时向甲方通报项目进展情况。
3. 乙方应按照约定使用垫资款项,确保资金用于本协议约定的工程项目。
4. 乙方应按时偿还甲方垫资款项,确保资金及时回流。
五、违约责任1. 若乙方未按约定使用垫资款项,甲方有权要求乙方立即归还全部垫资款项,并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定偿还垫资款项,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,并保留追究乙方法律责任的权利。
3. 若因乙方原因导致项目无法按时完成或项目出现重大风险,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。
六、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。
中建垫资协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:__________甲方(项目业主):____________________乙方(垫资方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方在项目建设过程中所需的垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 垫资范围:甲方在项目建设过程中,因资金周转需要,由乙方垫付的款项,包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、税费等。
2. 垫资金额:经双方协商一致,本次垫资总额为人民币______元整(¥______元)。
二、垫资期限及利率1. 垫资期限:自本协议签订之日起至甲方将垫资款项还清之日止。
2. 垫资利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,如遇中国人民银行调整贷款利率,本协议垫资利率随之调整。
三、还款方式及期限1. 还款方式:甲方应按照本协议约定的还款期限和还款方式,分期向乙方偿还垫资款项。
2. 还款期限:甲方应在垫资期限到期后______个工作日内,将全部垫资款项一次性还清。
四、垫资款项的支付及管理1. 甲方应在垫资款项到位后,按照项目建设进度和实际需要,向乙方提出书面付款申请。
2. 乙方应在收到甲方书面付款申请后______个工作日内,将垫资款项支付给甲方指定的收款账户。
3. 甲方应妥善管理垫资款项,确保资金安全,并按照国家有关法律法规和财务管理制度进行会计核算。
五、违约责任1. 甲方未按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项的,应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按照本协议约定的期限和方式支付垫资款项的,应向甲方支付_______%的违约金。
3. 如因甲方原因导致项目停工、延期或终止,甲方应向乙方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。
4. 如因乙方原因导致垫资款项无法到位,乙方应向甲方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
垫资协议书7篇
垫资协议书7篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(垫资方):____________________鉴于甲方因____________________项目需要垫资,乙方同意为甲方提供垫资支持,为明确双方的权利义务,达成如下协议:一、协议目的甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,为确保项目顺利进行,甲方在资金短缺的情况下向乙方申请垫资,乙方同意按照本协议约定向甲方提供垫资支持。
二、垫资事项本次垫资用于甲方____________________项目的____________事项。
未经乙方同意,甲方不得将垫资款项挪作他用。
三、垫资金额及支付方式1. 垫资金额:人民币____________________元整(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:双方约定以银行转账方式支付。
乙方应在本协议签订后____个工作日内将垫资金额全额转入甲方指定账户。
四、垫资期限及费用1. 垫资期限:自本协议生效之日起至甲方满足还款条件之日止。
具体还款期限根据项目的实际情况确定。
2. 垫资费用:甲方应按照实际使用垫资金额的____%向乙方支付垫资费用。
费用计算方式及支付时间按照附件《费用支付约定》执行。
五、还款计划及保证措施1. 还款计划:甲方应按照约定的时间和金额偿还垫资款项及费用。
具体还款计划如下:(根据实际需求填写)2. 保证措施:为确保垫资款项的按时归还,甲方应采取以下保证措施:(根据实际需求填写)六、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付垫资款项及费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并有权解除本协议。
2. 若甲方未能按时偿还垫资款项及费用,乙方有权采取合法手段进行催收,并有权要求甲方承担由此产生的全部损失。
3. 若乙方未能按照本协议约定的时间和方式提供垫资支持,应按照未履行部分的____%向甲方支付违约金。
七、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下可以解除:双方协商一致解除;发生不可抗力致使协议目的无法实现;一方违约,另一方根据本协议约定解除。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。
除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。
3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
垫资工程协议合同范本共8篇
垫资工程协议合同范本共8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!垫资工程协议合同范本共8篇垫资工程协议合同范本第一篇总而言之,垫资施工行为虽然是法律所允许的,但其实是一种非常不健康的现象,一方面,它会助长投资规模过度膨胀,引发经济的“虚热”,同时很容易让施工企业陷入困境,对整个建设行业是一种危害;另一方面,容易引发经济纠纷,造成一些不安定因素和社会治安问题的出现目前,行政法规已经命令禁止政府投资工程垫资施工,但对于民间的建设工程,这些法规并不具备约束作用。
垫资协议书28篇
垫资协议书28篇篇1甲方(出资方):_________________________乙方(借款方):_________________________鉴于:一、乙方因工程项目需要垫资,向甲方提出垫资需求,甲方同意垫资支持乙方的工程项目建设;二、为保证双方权益,明确双方责任,甲乙双方经过友好协商,达成如下协议条款。
双方共同遵守:第一条协议目的及定义本协议旨在明确甲乙双方在工程垫资事项上的合作内容及相关条款。
本协议所涉及的垫资是指甲方为支持乙方工程项目建设而预先提供的资金支持。
第二条垫资金额及用途甲方同意向乙方提供人民币______元整(大写:______元整)的垫资款项,用于乙方工程项目的建设。
乙方应确保该款项专款专用,不得挪作他用。
第三条垫资期限及还款计划垫资期限自本协议签署之日起计算,共______个月。
乙方应按照以下计划还款:1. 第一个月还款______元整;2. 第二个月还款______元整;3. 余款在垫资期限结束前一次性还清。
若乙方逾期未还款,应按月支付滞纳金,滞纳金利率为______%。
第四条保证措施为保障甲方的权益,乙方提供如下保证措施:1. 乙方提供合法、有效的担保物,确保甲方垫资安全;2. 乙方工程项目产生的回款应优先用于偿还甲方垫资款项;3. 乙方股东承担连带保证责任。
第五条双方责任与义务一、甲方责任与义务:1. 甲方应按本协议约定提供垫资款项;2. 甲方有权监督乙方使用垫资款项的情况,确保专款专用;3. 乙方未按约定还款时,甲方有权采取合法手段进行催收。
二、乙方责任与义务:1. 乙方应确保垫资款项专款专用,不得挪作他用;2. 乙方应按本协议约定按期还款;如出现逾期情况,应及时通知甲方并支付滞纳金;3. 乙方应配合甲方进行垫资款项使用的监督与检查。
如出现违规情况,应及时纠正并承担相应责任。
如有必要,甲方有权要求乙方提前偿还全部垫资款项。
若因乙方原因导致无法收回垫资款项的,甲方有权追究乙方的法律责任。
工程垫资合同8篇
工程垫资合同8篇第1篇示例:工程垫资合同是指施工单位与资金提供方就工程款项垫付事宜所签订的合同。
一般情况下,工程款需要按照合同约定在工程进度完成一定比例后支付给施工单位,但是在施工过程中由于种种原因可能需要提前支付一部分工程款项,以保证施工的顺利进行。
这时就需要签订工程垫资合同,详细规定资金提供方提前支付的款项数额、支付方式、利息计算及偿还方式等事项,以保障双方的权益。
在工程垫资合同中需要明确规定垫资方提前支付的款项数额。
需要明确规定垫资的总额以及分期支付的具体数额,以及支付的时间节点。
这样可以使得双方都清楚地知道资金的使用情况,有利于双方合作的顺利进行。
工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的支付方式。
这包括支付的方式以及支付的账户信息,以确保资金能够及时到达施工单位的账户,并且在支付过程中减少各种不必要的纠纷和风险。
工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的利息计算及偿还方式。
一般情况下,资金提前支付都会涉及到利息计算,需要在合同中详细规定利息的计算方式,以及偿还的方式和时间。
这一点对于双方都是非常重要的,可以避免后期出现因为利息计算方式不清晰而产生的争议。
工程垫资合同中需要明确规定双方在合同履行过程中可能涉及到的风险以及责任承担。
这样可以有效地防止因为合同履行过程中出现纠纷而产生的后续问题,保障双方的合法权益。
工程垫资合同是工程建设项目中非常重要的一环,通过签订工程垫资合同可以有效地规范双方的合作关系,保障双方的利益。
在签订工程垫资合双方应该充分考虑到合同中所涉及到的各个方面,以确保合同能够清晰明了地规定双方的权利和义务,从而使合同的履行更加顺利。
第2篇示例:工程垫资合同一、合同双方:甲方:(甲方单位名称)统一社会信用代码:地址:法定代表人:联系电话:二、合同内容:1. 甲方与乙方就(工程项目名称)工程的垫资事宜达成如下协议:a) 垫资对象:(工程项目名称),该项目由甲方委托乙方承担工程垫资服务,具体包括但不限于材料采购、人工费用、租赁设备等各项工程费用支出;b) 垫资金额:甲方委托乙方垫资金额为(具体金额数字),具体垫资期限为(具体时间周期),自(具体日期)起至(具体日期)止;c) 垫资利息:甲方应按照约定的垫资利率向乙方支付垫资利息,具体利息计算方式为(具体计算方式);d) 垫资偿还:甲方在约定垫资期限内应按时向乙方偿还垫资款项及利息,具体偿还方式为(具体偿还方式);e) 违约责任:如甲方未按时偿还垫资款及利息,应支付相应的违约金,具体违约金计算方式为(具体计算方式);f) 其他约定:除上述条款外,甲、乙双方还就工程垫资服务的其他相关事项进行一致约定。
垫资协议书8篇
垫资协议书8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(垫资方):____________________鉴于甲方因资金周转需要,向乙方申请垫资支持,为明确双方的权利义务,达成如下协议:一、协议目的乙方根据本协议约定向甲方提供垫资支持,协助甲方解决资金周转问题。
本协议旨在明确双方垫资事项的合作关系、权利义务及风险承担等。
二、垫资事项1. 垫资金额:乙方同意向甲方提供人民币________元整的垫资支持。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起计算,为期____个月。
3. 垫资用途:甲方应将垫资款项用于____________________,不得挪作他用。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方应按照本协议约定使用垫资款项,确保资金用于约定的用途;(2)甲方应按时向乙方提供垫资款项使用情况的报告;(3)甲方应在垫资期限届满前,按时足额归还垫资款项及利息。
2. 乙方权利义务:(1)乙方应按照本协议约定向甲方提供垫资支持;(2)乙方有权监督甲方垫资款项的使用情况,确保资金用于约定的用途;(3)若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权采取合法手段进行催收。
四、风险承担1. 甲方应自行承担因使用垫资款项而产生的风险,包括但不限于经营风险、市场风险、政策风险等。
2. 乙方有权根据甲方垫资款项的使用情况,决定是否继续提供垫资支持。
如因甲方违约导致乙方损失,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定使用垫资款项,乙方有权提前收回垫资并要求甲方承担违约责任;2. 若甲方未按本协议约定按时足额归还垫资款项及利息,乙方有权催收并要求甲方支付逾期罚息;3. 若甲方违反本协议约定的其他义务,乙方有权采取相应的法律手段进行维权。
六、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中的相关信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
发包人要求承包人垫资的合同6篇
发包人要求承包人垫资的合同6篇篇1发包人要求承包人垫资的合同合同编号:__________甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________鉴于甲方对工程项目需要大量资金投入,为了确保项目的顺利进行,现甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上经过充分协商,就乙方垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 乙方同意在本合同签订后,按照工程实际需要,垫付工程款项,包括但不限于材料采购费、施工费、设备租赁费等工程相关费用。
具体金额根据实际项目进展情况确定,乙方应当及时垫付相关资金。
2. 乙方垫资金额不得超过总工程款的30%,具体标准由双方另行协商确定。
3. 若乙方需垫资金额超过约定金额,应当提前书面通知甲方,并经双方协商一致后进行支付。
二、垫资方式1. 乙方应当通过银行转账等电子支付方式向甲方支付垫资款项,确保款项的安全和有效到账。
2. 甲方收到乙方垫付的款项后,应当及时出具相应的收据或发票,并保证款项的合法合规性。
三、风险分担1. 乙方应当自行承担垫资行为的风险,包括但不限于资金损失、违约责任等后果。
2. 甲方在收到乙方垫资款项后应尽最大努力确保工程的正常进行,如发生资金流失或其他损失,甲方不承担责任。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间和金额垫资,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。
2. 若乙方未能按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付延期违约金,延期违约金按合同总金额的千分之三计算。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并清算款项后终止。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签署书面补充协议。
补充协议与本合同具有相同法律效力。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为《发包人要求承包人垫资的合同》内容,双方应当遵守合同约定,确保工程顺利进行,如有违约行为,应承担相应法律责任。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。
工地承包垫资协议书范本模板
工地承包垫资协议书范本模板甲方(承包方):______________________地址:______________________________联系电话:__________________________乙方(垫资方):______________________地址:______________________________联系电话:__________________________鉴于甲方为合法注册成立的企业,具有从事建筑工程施工的资质;乙方为合法注册成立的企业,具有垫资能力。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方承包的工地工程垫资事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:______________________1.2 工程地点:______________________1.3 工程内容:______________________1.4 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条垫资条款2.1 垫资金额:乙方同意为甲方垫资人民币(大写)______________________元整(¥__________________)。
2.2 垫资用途:乙方垫资仅限于甲方用于本协议第一条所述工程的施工。
2.3 垫资期限:自乙方垫资款项到达甲方指定账户之日起至____年____月____日止。
2.4 垫资利息:乙方垫资的利息按照年利率______%计算,利息自垫资款项到达甲方账户之日起计算。
第三条垫资款项支付3.1 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内,将垫资款项支付至甲方指定账户。
3.2 甲方指定账户信息如下:户名:________________________账号:________________________开户行:________________________3.3 甲方收到垫资款项后,应向乙方出具收款凭证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
垫资承包协议
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法
规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工
程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行〈〈2003年建筑工程消耗量定额》、〈〈2003年安装工程消耗量定额》和〈〈2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
H^一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权
拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50% ,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2. 乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,
一切经济损失由乙方自负。
停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以
上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:
法定代表人: 地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
年月日。