工程款抵房三方协议范本
工程款抵房款三方协议书
甲方（开发商）：____________________乙方（施工单位）：____________________丙方（购房者）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就工程款抵房款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目甲方：____________________4. 项目乙方：____________________二、工程款抵房款的基本情况1. 甲方应向乙方支付工程款人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方同意将上述工程款的一部分用于抵顶购房者丙方的房款。
三、工程款抵房款的具体内容1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，乙方在收到工程款后，应向丙方出具相应的房款抵顶凭证。
2. 丙方同意以甲方支付的工程款人民币______元整（大写：______元整）抵顶其应支付的房款。
3. 丙方应在收到房款抵顶凭证后，将上述抵顶的房款支付给甲方。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的_____%。
2. 若乙方未按照合同约定出具房款抵顶凭证，应向丙方支付违约金，违约金为应抵顶房款总额的_____%。
3. 若丙方未按照合同约定支付房款，应向甲方支付违约金，违约金为应支付房款总额的_____%。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________丙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注：本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程款抵房三方协议
协议书甲方：****景观工程公司住所：法定代表人：乙方：身份证号：丙方：****房产公司住所：法定代表人：鉴于：1、甲方系丙方项目施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2019年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 *幢*单元*室商品房【1】套，乙方应于2019年月日前向丙方支付购房款人民币 ***元。
截止年月日，乙方已向丙方支付购房款0 元，尚有****元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 *****元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。
丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。
丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币*****元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 *****元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币*****元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币****元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币****元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方及乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议及本协议效力相同。
房屋抵顶工程款协议8篇
房屋抵顶工程款协议8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶工程款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方未能按时支付乙方工程款，为妥善解决欠款问题，甲方同意以其合法拥有的房屋抵顶部分或全部欠款。
本协议旨在明确双方权益，规范双方行为，确保协议顺利履行。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落：___________________________。
2. 房屋面积：___________________________。
3. 房屋权属：甲方为该房屋的所有权人，拥有合法产权。
4. 房屋状况：____________________________________________________________________。
三、工程款抵顶事项1. 抵顶金额：经双方确认，甲方以房屋抵顶工程款的金额为人民币___________________________元。
2. 抵顶方式：甲方将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠乙方的部分或全部工程款。
3. 欠款余额：在房屋抵顶后，如仍有欠款余额，双方约定于______年______月______日前结清。
四、房屋过户及产权登记1. 甲方应于本协议签订后______日内协助乙方办理房屋过户手续。
2. 过户费用由______方承担。
3. 房屋产权登记完成后，乙方即取得该房屋的所有权。
五、双方权利义务1. 甲方应保证抵顶房屋的权属无争议，无抵押、查封等权利限制。
2. 甲方应协助乙方办理与该房屋相关的水、电、物业等配套设施的变更手续。
3. 乙方应按约定时间完成工程款的支付或结清。
4. 乙方取得房屋后，应遵守国家法律法规，合法使用、管理该房屋。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未能按时协助乙方办理房屋过户手续，则乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拖欠乙方工程款一事，为妥善解决此事，经过双方友好协商，达成如下协议：一、背景与目的鉴于甲方未能按时支付乙方工程款，双方同意以房屋抵顶部分工程款的方式解决欠款问题。
本协议旨在明确双方权益，规范双方行为，确保协议的顺利执行。
二、协议内容1. 抵顶金额与方式：双方确认工程欠款金额后，以房屋作为抵顶工程款的标的物。
房屋的价值与欠款金额相当的部分或全部欠款以此方式进行抵顶。
具体房屋信息详见本协议附件。
2. 房屋权属与过户：本协议签订后，甲方将抵顶房屋的产权证书交付给乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
过户费用由乙方承担。
若因甲方原因导致无法完成过户，甲方需承担违约责任。
3. 工程款结算：抵顶完成后，双方就剩余工程款的支付时间、方式等重新约定，并签署新的工程款支付协议。
4. 房屋交付与占有：本协议生效后，甲方将抵顶房屋交付给乙方占有和使用。
房屋交付后的风险由乙方承担。
5. 税费承担：双方按照国家税收法规各自承担应缴纳的税费。
6. 保修责任：甲方应保证抵顶房屋的质量符合相关标准，并负责房屋的保修责任。
若因房屋质量问题导致乙方损失，甲方需承担赔偿责任。
7. 违约责任：如一方违反本协议的任何条款，违约方需向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
8. 争议解决：如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
9. 其他约定：双方可根据实际情况，就本协议未尽事宜进行补充约定，补充约定与本协议具有同等法律效力。
三、协议的生效与变更1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议的修改和解除，必须经双方书面同意。
四、附件1. 附件一：抵顶房屋详细信息表（包括房屋地址、产权证号、面积、价值等）2. 附件二：双方银行信息（用于工程款支付）甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成协议如下：一、协议目的甲方同意以自有房屋抵顶所欠乙方的部分或全部工程款，以解决甲方的付款问题，并确保乙方权益得到保障。
工程款抵房协议范本(三方)
工程款抵房协议范本(三方)1. 背景介绍为了满足房屋建设的资金需求，开发商需要筹集工程款。
为了给投资人提供抵押物及保证其利益，开发商与投资人之间可以签订工程款抵房协议。
本协议范本以三方的方式进行约定，涉及开发商、投资人和借款人。
2. 参与方•开发商：指承担房屋建设项目的责任主体。
•投资人：指向开发商提供工程款的资金方。
•借款人：指由开发商委派并负责将资金投入房屋建设项目的个人或机构。
3. 协议内容3.1 工程款额度与用途•开发商将向投资人申请工程款，工程款总额为X万元（大写）。
•工程款将用于房屋建设项目的资金需求。
3.2 工程款抵押物•开发商将以正在建设的房屋作为工程款的抵押物。
•若借款人无法按约定履行义务，投资人有权以该房屋为抵押物来进行处置。
3.3 工程款还款方式•借款人同意在约定期限内按照合同约定的还款方式和还款时间按时归还工程款。
•若借款人未能按期归还工程款，则投资人有权提前解除本合同，并要求借款人立即归还未偿还的工程款。
3.4 利息•工程款的利息按照每年X%（大写）的利率进行计算。
•利息的计算方式为等额本息/等额本金/按月计息。
3.5 合同解除和适用法律–借款人未能按时归还工程款；–借款人提供虚假资料或隐瞒重要信息。
•本合同的解释和适用以法律为准。
4. 其他条款4.1 附加约定–开发商应确保房屋建设项目按照合同约定的期限和质量要求完成；–投资人有权监督和审查资金使用情况；–借款人应保障工程款的安全和正确使用。
4.2 违约责任•若任何一方违反本协议的约定，则应承担相应的违约责任。
4.3 争议解决•若本协议发生争议，各方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地法院提起诉讼。
5. 签署•本协议正本为（分为几份），各方均持一份，具有同等法律效力。
•本协议的签署地点为（签署地点）。
•本协议自签署之日起生效。
工程款抵房协议范本(三方)
工程款抵房协议范本(三方)背景与目的本协议旨在明确三方（业主、承建单位和银行）之间在工程款抵房过程中的权利和义务，确保各方的利益得到合理保障，保障房屋工程及工程款的正常进行和清晰规范的资金流转。
同时，本协议也为三方提供了解决争议的程序和方式。
一、协议内容和定义1. 工程款抵房概述工程款抵房是指业主按照约定的工程款支付方式，在房屋工程未全部完工前，先行将部分工程款用于购房，以提前占有房屋并享有部分产权的一种方式。
2. 相关条款定义•业主：指购买房屋的主体，也是本协议的甲方。
•承建单位：指负责开发和施工的房地产开发商或建筑施工公司，也是本协议的乙方。
•银行：指提供贷款及监管工程款支付过程的金融机构，也是本协议的丙方。
•房屋工程：指待建设中或在建设中的房屋项目。
•工程款：指业主支付给承建单位的建设房屋过程中的款项。
•抵房金额：指业主通过工程款抵房的金额，用于房屋购买。
二、抵房流程和责任1. 工程款支付流程1.1 承建单位向业主提供工程款支付计划，并经银行审核确认后告知业主和银行。
1.2 业主按照承建单位提供的支付计划，将相应的工程款支付至银行专用账户。
1.3 银行审核确认后，按照支付计划将工程款支付给承建单位。
2. 工程款抵房流程2.1 业主按照工程款支付计划支付给银行的工程款中，可按协议约定的比例抵扣购房款。
2.2 承建单位在工程款支付完成后，再与业主签订购房合同，并按照抵扣的购房款重新确认实际购房金额。
2.3 银行根据承建单位提供的购房合同和实际购房金额，确认并放款给业主。
3. 各方责任和义务3.1 业主有义务按照支付计划按时支付工程款，并确保支付资金来源合法。
3.2 承建单位有责任按照工程进度和支付计划合理安排工程款支付，并确保工程按时完工。
3.3 银行有义务按照协议约定审核支付计划，并监督和保障工程款支付的安全和合规。
三、抵房风险与违约责任1. 抵房风险1.1 工程滞后风险：如工程延期或进度滞后导致房屋交付延迟，可能影响业主的购房计划。
有关房屋抵偿工程款协议书6篇
有关房屋抵偿工程款协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款的事实，并考虑到甲、乙双方的实际情况，双方经友好协商，同意以房屋抵偿方式解决工程款项的支付问题。
现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议：第一条抵偿背景及目的甲方因工程项目建设需要，拖欠乙方工程款。
为妥善解决该笔款项的支付问题，双方同意采用房屋抵偿的方式，以实现工程款项的结算及支付。
第二条抵偿金额及房屋价值1. 甲方拖欠乙方的工程款项总额为人民币______元。
2. 甲方提供的抵偿房屋位于______（地址），建筑面积为______平方米，房屋价值经双方评估后确定为人民币______元。
3. 抵偿房屋的价值应足以覆盖甲方拖欠乙方的工程款项。
如房屋价值不足，甲方需补足差额；如房屋价值超出工程款项，超出部分由双方另行协商处理。
第三条房屋权属及手续办理1. 抵偿房屋的所有权归乙方所有，甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。
2. 甲方应在本协议签订后______日内，将房屋的权属证书及其他相关文件交付给乙方。
3. 双方应在协议签订后______日内，共同到有关部门办理房屋产权过户手续。
第四条工程款项结算1. 抵偿房屋的价值与工程款项进行结算，双方确认以房抵债的方式解决欠款问题。
2. 如抵偿房屋价值不足或超出工程款项，双方应按照本协议第二条的约定进行处理。
3. 双方应在本协议签订后______日内完成工程款项的结算工作。
第五条违约责任及争议解决方式1. 若甲方未按照本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方继续履行或解除协议，并有权要求甲方支付违约金。
2. 若因履行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
三方以房抵工程款协议书
甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________丙方（房产所有者）：________鉴于甲方与乙方之间签订的《工程合同》，为确保工程款的支付，经三方友好协商，达成如下协议：一、工程款抵扣方式1. 甲方与乙方签订的《工程合同》中约定的工程款，甲方同意以丙方名下房产抵扣部分或全部工程款。
2. 本协议签订后，甲方应将乙方应得的工程款部分或全部转移至丙方名下房产，丙方同意接受。
二、房产信息1. 丙方名下房产位于：________省________市________区，房产证号为：________。
2. 房产面积：________平方米，房产价值：________元。
三、房产过户手续1. 甲方应协助丙方办理房产过户手续，将房产过户至乙方名下。
2. 丙方应在甲方协助下，及时办理房产过户手续，确保房产过户的合法、有效。
四、工程款支付1. 甲方应在工程竣工验收合格后，将乙方应得的工程款部分或全部转移至丙方名下房产。
2. 丙方收到工程款后，应及时将款项支付给乙方。
五、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的________%。
2. 丙方未按本协议约定办理房产过户手续的，应向乙方支付违约金，违约金为房产价值的________%。
3. 乙方未按工程合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议在履行过程中发生的争议，由三方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。
七、其他1. 本协议一式三份，三方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由三方另行协商解决。
甲方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________年________月________日乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________年________月________日丙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________年________月________日。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。
然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。
为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。
2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。
3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。
三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。
2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。
四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。
2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。
五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。
2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。
六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。
2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。
七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。
违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。
2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。
工程款三方抵房协议书
协议编号：_______甲方（借款方）：_______乙方（工程款提供方）：_______丙方（房屋产权方）：_______鉴于甲方因项目资金周转需要，向乙方借款人民币_______元整（大写：_______元整），乙方同意向甲方提供借款。
为保障各方权益，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。
一、借款事项1. 借款金额：人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 借款期限：自本协议签订之日起_______日内。
3. 借款利率：按中国人民银行同期贷款利率执行。
4. 借款用途：用于甲方项目资金周转。
二、抵房事项1. 甲方同意以其在丙方处拥有的位于_______的房屋（以下简称“抵房”）作为借款的抵押物。
2. 抵房基本情况：房屋坐落地址为_______，房屋所有权证号为_______，房屋建筑面积为_______平方米。
3. 抵押物价值：经甲、乙、丙三方协商，抵房评估价值为人民币_______元整（大写：_______元整）。
4. 抵押物权利：甲方应确保其拥有抵房的完全所有权，并保证该房屋无任何权利瑕疵。
三、还款事项1. 甲方应按本协议约定的借款期限，分_______期偿还借款本金及利息。
2. 每期还款金额为人民币_______元整（大写：_______元整），具体还款日期如下：- 第一次还款日期：_______年_______月_______日；- 第二次还款日期：_______年_______月_______日；- （以此类推）3. 甲方如未按期偿还借款本金及利息，乙方有权要求甲方提前清偿全部借款，并要求甲方支付逾期利息及违约金。
四、其他事项1. 本协议签订后，甲方应将抵房的相关资料及钥匙交付给乙方保管。
2. 乙方在借款期限内，不得擅自处置抵房，未经甲方书面同意，不得将抵房出租、出售、抵押等。
3. 如因乙方原因导致抵房权利受损，乙方应承担相应责任。
4. 本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决。
以房抵工程款的三方协议（精选24篇）
以房抵工程款的三方协议（精选24篇）以房抵工程款的三方协议篇1甲方：________________乙方：________________由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积________平方米，价款小区________元。
________号________楼________室________元，经甲乙双方协商就甲方以房抵工程款。
抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。
该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。
甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。
甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。
办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。
抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。
甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。
如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。
本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。
本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________________年________月________日以房抵工程款的三方协议篇2业主单位名称：_________________我单位承建的送审金额的________万元，审后工程结算金额_______%，已支付工程进度款___________万元(佰拾工程，合同金额_________万元，。
房屋抵偿工程款协议书范本5篇
房屋抵偿工程款协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵偿欠付乙方工程款事项达成如下协议：一、协议目的双方同意以甲方拥有的房屋抵偿欠付乙方的部分或全部工程款，以解决双方的债务问题。
二、抵偿金额及房屋信息1. 抵偿金额：甲方欠付乙方的工程款共计人民币______元（大写：______元整），以本协议约定的房屋抵偿部分或全部欠款。
2. 房屋信息：甲方用于抵偿的房屋位于______市______区______路______号，建筑面积为______平方米，产权证号为______，房屋用途为______，结构为______，楼层为______，具体情况详见附件《房屋信息表》。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵偿的房屋权属清晰，无争议，未设定抵押权等限制权利，符合相关法律法规的要求。
2. 乙方同意接受甲方的房屋抵偿方式支付部分或全部工程款，并保证遵守相关法律法规的规定。
3. 双方应共同办理房屋过户手续，确保乙方取得房屋的合法产权。
4. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，提供必要的文件资料，确保过户手续的顺利进行。
5. 乙方应按照约定支付剩余的工程款，确保工程款项的结算清晰。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷、限制权利或其他违法行为，导致无法办理过户手续，甲方应负责解决并承担违约责任。
2. 若乙方在工程款结算过程中存在违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、协议生效及变更解除1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方应协商解决方案。
工抵房三方协议书
甲方（施工方）：___________乙方（开发商）：___________丙方（购房者）：___________鉴于甲方具备施工能力，乙方拥有土地开发权，丙方具备购房能力，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方在乙方土地上施工，以工抵房方式解决甲方工程款支付问题，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程工期：___________1.5 工程造价：___________二、工抵房基本情况2.1 工抵房位置：___________2.2 工抵房户型：___________2.3 工抵房面积：___________2.4 工抵房价格：___________2.5 工抵房配套设施：___________三、工抵房交付3.1 甲方应按照工程进度，确保工抵房按时交付给丙方。
3.2 丙方在收到工抵房后，应在____个工作日内进行验收，如发现质量问题，甲方应在____个工作日内予以修复。
3.3 工抵房交付后，丙方应按相关规定办理产权过户手续。
四、工程款支付4.1 甲方在工程款支付过程中，应按照合同约定，将部分工程款以工抵房方式支付给乙方。
4.2 乙方在收到工抵房后，应将工抵房价值折算成相应工程款，与甲方结算。
4.3 甲方在收到乙方支付的工程款后，应确保工程质量，按期完成工程。
五、违约责任5.1 甲方未按约定交付工抵房，应向丙方支付_____%的违约金。
5.2 乙方未按约定支付工程款，应向甲方支付_____%的违约金。
5.3 丙方未按约定验收工抵房，应向甲方支付_____%的违约金。
六、争议解决6.1 本协议履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本协议一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。
工抵房协议书(三方工抵)8篇
工抵房协议书(三方工抵)8篇篇1甲方（出售方）：[甲方公司名称]乙方（购买方）：[乙方公司名称]丙方（担保方）：[丙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确甲、乙、丙三方的权利和义务，经三方友好协商，达成以下工抵房协议书：一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于[具体位置]的工抵房。
2. 房屋面积：该工抵房建筑面积为[具体面积]平方米。
3. 房屋用途：该工抵房仅供乙方自用，不得转让或出租。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋价格：甲方将该工抵房以[具体价格]元的价格出售给乙方。
2. 支付方式：乙方在签订本协议之日起[具体时间]内，将购房款支付至甲方指定账户。
三、房屋交付及验收1. 交付时间：甲方在收到乙方购房款后[具体时间]内，将房屋交付给乙方。
2. 验收标准：乙方在接收房屋时，应对房屋进行全面验收，并在验收合格后签署验收报告。
四、产权登记及风险转移1. 产权登记：甲方应在房屋交付后[具体时间]内，协助乙方办理房屋产权登记手续。
2. 风险转移：自房屋交付之日起，房屋的风险责任由乙方承担。
五、违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未能按协议约定时间交付房屋，每逾期一日，按购房款总额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如未能按协议约定时间支付购房款，每逾期一日，按未支付购房款总额的[具体比例]向甲方支付违约金。
六、争议解决1. 争议解决方式：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由三方友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 适用法律：本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他事项1. 不可抗力：因不可抗力不能按照约定履行本协议的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
2. 协议生效及份数：本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自三方签字或盖章之日起生效。
甲方（出售方）：[甲方公司名称]乙方（购买方）：[乙方公司名称]丙方（担保方）：[丙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（出售方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（购买方）：XXXX置业发展有限公司丙方（担保方）：XXXX投资担保有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确各方的权益和义务，甲乙丙三方经友好协商，达成如下工抵房协议：一、房屋基本情况1. 甲方开发的位于XXXX的房屋，建筑面积XXXX平方米，房屋用途为XXXXX，具体以房屋所有权证为准。
三方工程款抵房协议书
甲方（施工单位）：________乙方（开发商）：________丙方（业主）：________鉴于甲方与乙方之间就某工程项目达成合作协议，甲方需按照协议约定向乙方支付工程款。
现经三方协商一致，甲方同意以其所承建的该工程部分房屋作为抵顶工程款的财产，具体协议如下：一、抵房基本情况1. 抵房项目：甲方承建的某工程项目中，位于________区的________号楼________室。
2. 抵房面积：________平方米。
3. 抵房价值：经双方协商，抵房价值为人民币________元。
二、抵房手续1. 甲方应将抵房产权证及相关证明文件交予乙方，并由乙方办理该房屋的产权过户手续。
2. 乙方应在收到甲方提供的抵房产权证及相关证明文件后________日内，办理完毕该房屋的产权过户手续。
3. 产权过户手续办理完毕后，该房屋的产权归乙方所有。
三、工程款支付1. 甲方应按照合作协议约定，在工程验收合格后________日内，将剩余工程款人民币________元支付给乙方。
2. 乙方收到甲方支付的剩余工程款后，应将抵房产权证及相关证明文件交予甲方。
四、违约责任1. 若甲方未在约定时间内支付剩余工程款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未在约定时间内办理完毕产权过户手续，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
3. 若丙方在抵房过程中提出异议，导致本协议无法履行，甲方、乙方和丙方均应承担相应的责任。
五、争议解决本协议履行过程中发生的争议，由三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方（施工单位）：____________________乙方（开发商）：____________________丙方（业主）：____________________签订日期：____年____月____日。
工程抵账房协议工程抵账协议6篇
工程抵账房协议工程抵账协议6篇篇1甲方（债权人）：名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系方式：_________乙方（债务人）：名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系方式：_________丙方（开发商）：名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系方式：_________鉴于：甲方对乙方享有债权，乙方无法以现金方式偿还债务，丙方作为开发商，同意以其开发的房产抵偿乙方的债务，甲方同意接受该房产以抵偿乙方的债务。
为明确各方权利义务，特制定本协议。
第一条抵账房产的基本情况1. 房产名称：_________2. 房产地址：_________3. 房产面积：_________平方米4. 房产单价：_________元/平方米5. 房产总价：_________元第二条抵账房产的交付与过户1. 丙方应在本协议签订后_________日内，将抵账房产交付给甲方，并办理相关过户手续。
2. 甲方应在收到房产并办理过户手续后，向丙方出具收据。
第三条抵账金额与支付方式1. 乙方所欠甲方的债务总额为_________元。
2. 甲方同意以抵账房产的方式，冲抵乙方所欠甲方的债务。
抵账金额为房产总价_________元。
3. 乙方应在本协议签订后_________日内，将剩余的债务金额_________元以现金方式支付给甲方。
第四条违约责任与赔偿1. 如果丙方未在规定期限内交付房产并办理过户手续，应承担违约责任，并向甲方支付违约金_________元。
同时，甲方有权要求丙方在_________日内交付房产并办理过户手续。
如果丙方在规定期限内仍未交付房产并办理过户手续，甲方有权要求丙方承担全部违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2. 如果乙方未在规定期限内支付剩余的债务金额，应承担违约责任，并向甲方支付违约金_________元。
工程款抵房合同协议书范本5篇
工程款抵房合同协议书范本5篇篇1甲方（售房方）：_________乙方（购房方）：_________丙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方以工程款抵房的方式购买丙方开发的房产事宜，达成以下协议：一、工程款的确定与支付1. 甲方在丙方处承揽的工程项目，经双方结算，丙方应支付甲方的工程款为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 甲方同意将上述工程款人民币_________元（大写：_________元整）用于购买丙方开发的房产。
二、房产的概况与价格1. 房产位于_________，具体房号、面积和户型以丙方提供的为准。
2. 房产的总价款为人民币_________元（大写：_________元整）。
三、抵房款的支付与结算1. 甲方将上述工程款人民币_________元（大写：_________元整）作为抵房款支付给丙方。
2. 抵房款的支付方式为：_________（支票/银行转账）。
3. 抵房款的结算时间为：自本协议签订之日起_________个工作日内。
四、房产的交付与验收1. 房产交付时，甲丙双方应共同办理验收手续，确保房产符合购房合同的约定。
2. 如验收中发现房产存在质量问题或不符合约定，丙方应及时进行修复或调整。
五、其他约定1. 本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商补充。
协商补充的协议内容与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议在履行过程中发生争议，甲乙丙三方应友好协商解决。
协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
3. 本协议自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效。
协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日丙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需支付乙方工程款，且乙方有意愿以房屋作为支付款项的方式，经双方友好协商，达成以下协议：一、合同背景1. 甲方需支付乙方工程款，具体金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
工程款房屋抵款协议书范本(精选6篇)
工程款房屋抵款协议书范本（精选6篇）工程款房屋抵款协议书1甲方：____房地产开发有限公司（后附营业执照复印件）乙方：____工程有限公司（后附营业执照复印件）丙方：______ （后附身份证复印件）鉴于：1、甲方、乙方于____年____月____日签订了____项目工程施工合同（以下简称____合同），合同编号为______，合同金额为____元，结算额____元；上述合同工程内容已完成并投入使用（或验收合格）；现甲方仍欠乙方工程款____元；乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。
经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以位于____市____区____路____号____室房屋抵付甲方所欠工程款____万元；2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况：1、该商品房建筑面积暂定为____平方米，单价__元/平方米，房屋总额暂定为____元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》；该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。
三、____合同工程结算、付款约定：1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司
法定代表人：
乙方：林州市祥隆劳务有限公司
法定代表人：
丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司
法定代表人：
鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元。
截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。
丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
已知悉甲、乙方之间的债权转让。
丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。
协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：
乙方：
丙方：
签约时间：年月日。