北京市园林绿化工程施工合同协议范本

合集下载

北京园林绿化工程施工合同

合同编号：________合同名称：北京市园林绿化工程施工合同合同双方：发包方：（以下简称“甲方”）：承包方：（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行北京市园林绿化工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：北京市园林绿化工程1.2 工程地点：北京市_______区（县）1.3 工程规模：_______平方米1.4 工程内容：包括但不限于树木种植、草坪铺设、景观小品建设、绿化带铺设、浇水设施安装等。

二、合同金额2.1 本合同施工总价为人民币_______元（大写：____________________元整），币种为人民币。

2.2 合同金额包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。

三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，预计_______个月完成。

3.2 乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。

4.2 工程质量应达到《园林绿化工程施工及验收规范》的要求，并符合国家相关法律法规的规定。

4.3 工程验收合格后，乙方应负责工程的保修工作，保修期为_______年。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和竣工结算款，乙方应按照合同约定及时完成工程。

5.2 甲方应提供施工所需的相关手续、资料和场地，确保乙方正常施工。

5.3 乙方应严格按照施工方案和安全生产要求进行施工，确保工程安全和人员安全。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。

6.2 甲方未按照约定支付工程进度款和竣工结算款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。

北京市园林绿化建设工程施工合同

北京市园林绿化建设工程施工合同合同编号：甲方：北京市园林局乙方：__________________（承包商名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下条款：第一条项目名称本合同项目为北京市园林绿化建设工程，包括景观设计、绿化施工、养护等内容。

第二条工程内容1. 景观设计：乙方应按照甲方要求提交景观设计方案并经甲方审核批准后，提供施工图纸。

2. 绿化施工：按照设计方案施工，包括植树造林、草皮铺设、喷泉建设、灌溉系统和照明系统安装等施工工作。

具体施工标准按照国家有关规定和要求执行。

3. 养护管理：在绿化工程竣工后，乙方应根据合同约定提供养护服务。

第三条工期本合同项目的工期为 __________（天/月/年），乙方应按合同约定完成工程，不得拖延工期。

如有延期，应提前向甲方申请，并得到甲方书面同意。

第四条工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币__________元。

2. 工程款项支付方式：按照工程进度和乙方提交的发票，甲方将相应的付款款项支付至乙方指定的收款账号。

3. 工程完工后，乙方应提交完工结算，经甲方验收合格后，甲方将支付结算款项。

第五条资金来源本合同项目资金来源为北京市财政拨款和项目筹资。

第六条质量保证1. 乙方承诺施工工程符合国家有关法律法规和标准规定。

2. 工程竣工后乙方需提供保修服务，对于工程中任何施工质量问题，乙方应承担相应的修复责任。

第七条环境保护1. 合同项目涉及到的设备、工具、材料等必须符合国家有关环境保护规定。

2. 在工程施工过程中，乙方应加强现场管理，确保施工过程中不污染环境。

第八条保密条款1. 甲乙双方应对涉及到的技术、资料、数据等进行保密，不得泄露。

2. 任何一方违反本条款，应承担相应的法律责任。

第九条违约责任1. 如果乙方未按照合同的约定工期完成工程，每天应按工程总价款的百分之一扣除违约金。

如果乙方严重违约，甲方有权解除合同。

北京市园林绿化施工合同样本

合同编号：__________北京市园林绿化施工合同甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程进度：_______第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。

2.2乙方应选用符合国家质量标准的材料、设备，并保证材料、设备的质量。

2.3乙方应严格按照国家有关园林绿化的规范和标准进行施工，确保工程的安全、美观、环保和可持续发展。

第三条工程价款3.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付工程价款。

3.3乙方应提供正规发票，甲方按照税务规定进行报销。

第四条工程期限4.1工程开工日期：_______4.2工程竣工日期：_______4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并经甲方批准。

第五条工程验收5.1工程验收标准：_______5.2工程验收程序：_______5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

6.2甲方如未按照约定支付工程价款，应承担违约责任。

第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。

8.2双方应相互配合，共同做好施工现场的安全生产管理，确保工程安全。

8.3双方对合同内容保密，不得泄露给第三方。

8.4合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。

北京市园林绿化工程施工合同书

北京市园林绿化工程施工合同书北京市园林绿化工程施工合同书甲方（承包方）：（以下简称甲方）地址：邮编：法定代表人：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方（发包方）：（以下简称乙方）地址：邮编：法定代表人：联系人：电话：传真：电子邮箱：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方承包乙方委托的北京市园林绿化工程（以下简称本工程）的施工，达成如下协议：一、工程地点：二、工程内容：三、工程进度：甲方应在本合同签订后xx天内依据乙方通知书安排施工，经乙方验收合格后，并在本合同规定的期限内完工并移交给乙方。

四、工程质量：甲方应保证所用材料质量合格，建筑安装符合国家标准和乙方要求，施工质量符合国家规定及相关标准规范。

五、工程费用：1、工程总价为人民币××元。

2、工程总价付款方式为人民币××元定金预付，验收后结算，结算方式双方协商。

六、合同变更：经双方协商达成一致，可按法律、法规规定的程序变更本合同。

变更的协议应以书面形式作出，经双方签章后生效。

七、不可抗力：1、因不可抗力因素而导致工程无法继续施工时，甲方应立即通知乙方，并在合理时间内提供有关证明文件。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、政府部门的管制等。

2、不可抗力因素造成的工期延误或费用增加，双方应按照相关法律法规的规定处理。

八、违约责任：1、如甲方未按照合同约定的时间和要求完成工程或工程质量未达到约定要求，则甲方应按乙方遭受的实际损失承担违约责任。

2、如乙方未按照合同约定的时间和要求支付工程款，乙方应按照实际滞纳期限支付违约金。

九、法律效力和可执行性：本合同是双方共同遵守的约定，在合同有效期内具有法律效力，并可执行。

十、其他：1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2、本合同一式×份，双方各执×份，具有同等法律效力。

甲方（承包方）：乙方（发包方）：法定代表人/委托代理人签字：法定代表人/委托代理人签字：签约日期：年月日。

北京市园林绿化工程施工合同范文（二篇）

北京市园林绿化工程施工合同范文合同编号：XXXXX甲方（需方）：北京市园林局乙方（承方）：XXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、公平的原则，在友好协商的基础上，就北京市园林绿化工程的施工事宜达成如下合同：第一条工程基本信息项目名称：北京市XX园林绿化工程项目地点：北京市XX区XX路XXX号工期：预计工期XX个月。

总造价：XXX万元。

第二条工程内容1. 项目范围：XX园林绿化工程包括但不限于以下内容：（1）土方开挖：施工期间需要对工地进行土方开挖，确保地基符合工程要求。

（2）绿化植被：负责对工地周边的植被进行清理和保护，并进行新的绿化植被的种植和养护。

（3）景观硬质装饰：包括对景观石材、园林铁艺、木制品等硬质材料的选购、加工、安装及维护等工作。

（4）灯光照明：负责对工地的照明系统进行设计、安装和调试，确保夜间的照明效果良好。

（5）喷泉水景：根据设计要求，负责喷泉设备的选购、安装及调试工作。

（6）排水系统：负责设计和安装排水系统，确保工地排水畅通。

（7）其他相关工作：根据设计要求，完成其他相关工作。

2. 支付方式：甲方支付乙方工程款的方式为预付款+工程进度款。

第三条质量要求1. 施工标准：乙方必须按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，达到甲方和相关监管部门的验收标准。

2. 质保期：工程竣工后，乙方必须提供一年的免费维修期，期满后按照双方约定的价格提供维修保养服务。

第四条竣工验收1. 工程竣工后，乙方须通知甲方进行验收，双方共同确定竣工验收标准。

2. 如乙方施工不合格或未能按照约定时间完成工程，乙方需承担相应的违约责任。

第五条保证金1. 乙方于合同签订后，需向甲方支付保证金XXX万元。

2. 若乙方发生以下情况中的任一情况，甲方有权扣留全部或部分保证金：（1）乙方未按时按质完成合同工程；（2）乙方违反合同约定，导致合同提前终止；（3）乙方在工程质保期内，未能及时修复由乙方造成的质量问题；（4）乙方未履行合同约定的其他义务。

北京市园林绿化建设工程施工合同(版)

北京市园林绿化建设工程施工合同(版)北京市园林绿化建设工程施工合同（版）第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律、法规，以及北京市园林绿化建设管理的有关规定，由甲方与乙方签订的，关于北京市园林绿化建设工程施工的合同。

第二条甲方为北京市园林绿化建设管理机构，乙方为具备相应资质的承包商。

第三条本合同的签订目的是明确双方在园林绿化建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量和进度的实现。

第四条本合同内容包括合同正文和附件。

合同正文是合同的主体，附件是合同的补充和解释部分，与合同正文具有同等法律效力。

第五条双方应遵守合同的约定，诚实信用地履行合同义务，共同维护合同的有效性。

第二章工程内容和标准第六条本工程的主要内容包括园林景观设计、土地整理、植物配置、灌溉系统、照明设施等。

第七条本工程的建设标准应符合国家和地方相关规定，以及甲方制定的技术规范和标准。

第八条乙方应根据工程设计图纸和技术要求，合理安排施工计划，确保工程质量和进度的达到合同约定的要求。

第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为人民币（大写）_____________元整（￥_________），包括工程施工费用、材料采购费用、设备租赁费用等。

第十条支付方式为分期支付，具体支付比例和时间按照双方协商一致的进度安排执行。

第四章工期和延期第十一条工期为自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。

第十二条若因不可抗力等原因，导致工程无法按照合同约定的工期完成，乙方应及时向甲方提出书面延期申请，并提供相应的证明材料。

第十三条甲方在收到乙方延期申请后，应根据实际情况，协商确定延期天数，并书面通知乙方。

第十四条若乙方未经甲方同意擅自延期，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取其他法律措施。

第五章质量保证和验收第十五条乙方应按照合同约定的质量标准和技术要求，确保工程质量符合国家和地方相关规定。

第十六条乙方完成工程后，应向甲方提出竣工验收申请，并提供相关的竣工报告、验收材料等。

2024年北京市园林绿化工程施工合同范文(3篇)

2024年北京市园林绿化工程施工合同范文合同编号：2024-BJ-GH-001甲方：北京市园林局地址：北京市东城区联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX（施工单位）地址：XXX联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方拟进行北京市园林绿化工程的施工，并经双方友好协商，为明确双方权益和责任，特签订本合同。

双方依法自愿、平等、公正的原则，达成如下协议：第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确双方在园林绿化工程施工过程中的权益和责任，并约定各项工程的具体要求、施工进度、工程质量、工程付款等事项。

第二条合同性质本合同为点对点的竞争性选择性承包工程。

第三条合同范围本合同约定北京市园林绿化工程的施工范围、工程内容、工程质量等。

第四条合同期限本合同有效期为自合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止。

第五条法律适用本合同适用中华人民共和国相关的法律法规。

第六条合同解释本合同的解释权归双方共同所有。

第二章工程内容与质量要求第七条工程范围1. 北京市园林局将委托乙方进行北京市园林绿化工程的施工，包括但不限于公园绿化、道路绿化、社区绿化等。

2. 乙方负责根据甲方的要求进行工程设计、土地整理、植树造林、绿化养护等工作。

第八条质量要求1. 乙方在施工过程中应遵守相关的国家质量标准和技术要求，并保证工程质量符合甲方的要求。

2. 施工过程中发现的问题及时报告甲方，并按照甲方要求进行整改。

3. 工程完工后，乙方应负责工程验收，并保证工程达到国家和行业的相关标准。

第三章工期与款项支付第九条工期安排1. 乙方应根据工程规模和质量要求，提供详细的工程进度计划，并按计划进行施工。

2. 如遇特殊情况，乙方应及时向甲方报备，并协商调整工程进度。

第十条工程款项支付1. 工程按阶段付款，具体付款方式及金额详见附表。

2. 甲方应按时支付工程款项，乙方在收到工程款项后，应及时开具发票。

第四章合同履行与违约责任第十一条合同履行双方应按照本合同约定的义务履行各自的责任，共同完成工程。

北京市园林绿化工程合同5篇

北京市园林绿化工程合同5篇建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序。

勘察合同由建设单位或者有关单位委托。

与测量部门协商后，双方可达成协议。

违反国家规定的施工程序的勘察合同无效。

下面给大家整理北京市园林绿化工程合同范本，希望大家喜欢！北京市园林绿化工程合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况(1)工程名称：(2)工程地点：(3)承包范围：(4)工期：(5)、质量要求：合格。

二、工程结算总价的确定：1、土方工程：按实际发生工程量以含税固定单价元/m?包干，该价格包含挖土、余土外运(堆放地点由乙方落实，但不得堆放在甲方房建施工现场开发区域内)、土方回填、场地平整。

土方工程量按实计量。

2、其他工程：(1)、铺装工程、零星土建工程、给排水管道工程、驳岸工程执行20__版《江苏省市政工程计价表》;照明亮化工程执行20__版【江苏省安装工程计价表】;绿化、小品工程执行20版【江苏省仿古建筑与园林工程计价表】。

上述工程的人工单价执行江苏省【20__】494号(此文以后发布的调价文件不执行)，取费标准执行20__年《江苏省建设工程费用定额》。

(2)、上述工程的工程量按实结算。

(3)、上述工程的材料价格的确定：铺装面板、给排水管材、阀门、井盖、照明灯具、灯控器材、控制设备、苗木、灌木、乔木、种植土、草坪灯具、假山、雕塑以及单项材料超过2%的材料属甲控乙供材料，甲控主材在进场前，乙方必须向甲方提供样品及市场价格，经甲方签证后方可进场使用。

其余材料价格按《宿迁市工程造价信息》中相应的指导价格。

信息价中没有的材料，其结算价必须经甲方签证。

(4)、按上述规则计算得到工程造价优惠30%(即总价下浮30%)作为其他工程的结算总价。

3、上述土方工程总价和其他工程总价之和即为甲乙双方的结算总价。

2023年北京市园林绿化工程施工合同书范本

2023年北京市园林绿化工程施工合同书范本合同编号：XXXXXX甲方：（委托人名称）地址：（委托人地址）统一社会信用代码：XXXXXX乙方：（承包商名称）地址：（承包商地址）统一社会信用代码：XXXXXX鉴于，甲方拟委托乙方对北京市进行园林绿化工程施工，双方达成以下协议，共同遵守并履行。

第一条工程内容1.1 乙方接受甲方委托，负责对北京市进行园林绿化工程施工。

1.2 具体工程内容包括但不限于：城市公园绿化、道路两侧绿化带建设、小区园林绿化等。

第二条工期2.1 工期为自本合同签署之日起开始计算，至工程竣工验收合格之日止。

工期为XX个月。

2.2 若因不可抗力因素导致工期延长，双方应进行协商并签署变更协议。

第三条质量要求3.1 乙方承诺按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合相关标准。

3.2 甲方有权对工程施工进行监督，并随时检查工程进展情况和质量。

第四条付款方式4.1 甲方根据工程进展情况，按阶段付款，具体款项和付款比例由双方协商确定。

4.2 付款方式为银行转账，款项应在收到甲方支付通知后的5个工作日内到达乙方指定账户。

第五条管理及安全5.1 乙方应按照甲方的要求，制定施工方案并保证施工过程安全。

5.2 乙方应组织施工人员进行岗前培训，并保证施工人员具备相应的技能和证件。

5.3 乙方应对施工现场进行管理，确保施工过程中无人员伤亡和财产损失。

第六条违约责任6.1 若甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权延迟工期，直到收到该款项为止。

6.2 若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方返还已支付的款项，并可以向乙方追偿损失。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。

7.2 若协商不成，双方同意将争议提交至北京市人民法院解决。

第八条合同变更和解除8.1 经双方协商一致，对合同内容进行变更或解除，应采取书面形式并由双方签字确认。

8.2 双方一致同意，如甲方因自身原因解除合同，应支付乙方已经发生的合理费用。

北京市园林绿化工程施工合同书

北京市园林绿化工程施工合同书北京市园林绿化工程施工合同书甲方（发包方）：________________（名称、地址、法定代表人）乙方（承包方）：________________（名称、地址、法定代表人）鉴于甲、乙双方自愿，本着互利互惠、平等自愿、合作共赢的原则，就园林绿化工程施工达成以下协议：第一条项目名称及工程地址甲、乙双方约定，本合同所涉及的工程项目名称为____________，工程地址为______________。

第二条工程价款1．工程价款为人民币__________ （大写）万元。

2．工程款项分期支付，分期支付方式如下：（1）20% 的预付款，在双方签订本合同时一次性付清；（2）40% 的工程款，在工程开工前支付；（3）25% 的工程款，在工程完工验收合格后支付；（4）15% 的工程款，在竣工验收合格后支付；（5）余款，在合同规定的维保期届满后，乙方将工程完工材料、规格齐全的质保书等完好交付甲方，登录验收后支付。

第三条工程内容1．工程内容详见工程方案及技术标准，乙方按照甲方要求的工程方案及技术标准进行施工。

2．乙方应确保工程质量、安全，采取必要措施保护环境，并且提供负责的技术及施工人员，按时按质、完工交付。

3．乙方应当遵守国家有关法律法规和行业标准，保证施工过程中不违反环境、安全、质量等法律法规及有关规定，对因违反法律法规所产生的自然资源和环境损失，由乙方承担全部责任。

第四条保证金1．乙方应当按照甲方要求缴纳保证金，保证金款项为人民币__________ （大写）万元。

2．乙方应当按照约定履行合同，无违约情况，合同到期时，甲方应当将保证金全额退还乙方；如乙方有违约行为，甲方有权扣除保证金中相应款项作为赔偿。

第五条履约保证1．乙方在本合同履行期间应当保证施工质量，按要求完成工程，保证完工后工程质量符合国家法律法规和行业标准，确保工程质保期内的质量和安全。

2．若乙方未履行本合同，甲方有权对乙方进行适当的惩罚或可采取法律途径解决争议。

园林绿化施工合同协议范本(7篇)

园林绿化施工合同协议范本（7篇）园林绿化施工合同协议【篇1】甲方：_________乙方：_________甲方将_________绿化委托乙方承包的养护(简称养护)，双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。

一、一般条款1、甲方将_________绿化共_________委托乙方养护。

2、合同期限为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。

3、委托方法为乙方整体承包方式。

二、绿化养护工作要求绿化养护工作分为基本工作项目(简称基本工作)和定期工作项目(简称定期工作)两部分。

基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等;定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

绿化养护工作要求及检查验收标准详见附件一。

三、双方责任和义务1、甲方责任A、凡经园林专业技术人员鉴定确认与季节或立地条件不相适应的植物，在乙方接收养护前须作必要更换的，其费用由甲方负责。

B、全面监督、指导、检查、验收乙方工作。

C、在检查时如发现有不合格之处，应以“质量整改通知书”的形式书面通知乙方。

D、及时为乙方办理结算，按时支付当季应付费用。

2、乙方责任A、认真按合同标准养护管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

B、对甲方验收不合格之处，甲方应及时进行适当的整改。

C、负责对合同范围内绿地的主要观赏植物进行挂牌宣传，说明其品种原产地，生长特性及养护方法。

D、统一着装，佩戴工卡上岗。

做到工完场清，文明作业。

E、每逢重大节日，乙方应根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等，费用另计。

F、为保证管理到位，乙方应配备专职管理人员，做好日常养护记录，建立绿化养护技术档案。

有紧急情况随叫随到。

四、结算及付款方式1、费用计算方法：A、绿化养护费按平均______元/平方米年计算，绿化面积共_____平方米，绿化养护承包总费用共计人民币_____元/年，季平均_____元。

2024年北京市园林绿化工程施工合同协议条款(二篇)

北京市园林绿化工程施工合同协议条款（二）北京市园林绿化工程施工合同协议条款（二）第一条合同签订及履行的范围1.1 本合同是根据北京市园林绿化工程施工管理条例的规定签订的合同，其目的是明确双方责任，规范施工合作行为。

1.2 本合同约定的施工内容包括但不限于土地整理、种植绿植、施加肥料等园林绿化工程。

1.3 双方应当严格按照合同约定的施工内容和工作计划进行履约，确保工程施工及时、质量稳定。

第二条现场配合与施工安全2.1 甲方应为乙方提供充足的施工场所，并保证施工所需设备和材料的供应。

2.2 乙方应在施工现场遵守相关安全规范和操作流程，保证工地安全。

2.3 如因甲方原因导致施工无法正常进行或者施工安全得不到保证，甲方应负责解决并承担相应损失。

第三条材料及设备3.1 乙方应按照双方约定的施工需要提供符合国家标准的合格材料和设备。

3.2 甲方应在合同签订后及时提供乙方所需的土地及相关材料。

3.3 如乙方提供的材料和设备出现质量问题，乙方有义务及时更换并承担相应费用。

第四条施工质量与验收4.1 乙方应按照国家相关标准和规定，保证施工质量符合合同约定的要求。

4.2 施工完成后，甲方有权组织专业人员对工程进行验收。

如发现质量问题，乙方应及时整改，并承担相关费用。

第五条违约责任5.1 如甲方违反合同约定，未及时支付工程款项或提供必要的配合，乙方有权要求解除合同，并要求甲方承担相应违约责任。

5.2 如乙方违反合同约定，未按时完工或施工质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应违约责任。

第六条争议解决6.1 如双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。

若协商不成，双方均可向相关法律机构寻求解决办法。

第七条合同变更及解除7.1 本合同任何变更或解除应经双方书面协商一致，并签订变更或解除合同书。

7.2 双方应根据实际情况和协商结果调整相应的施工进度和费用支付计划。

第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结算完毕为止。

北京市园林绿化建设工程施工合同范本

北京市园林绿化建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同目的和基本内容为规范北京市园林绿化建设工程施工合同的签订和履行，保障各方合法权益，根据相关法律法规，制定本合同。

第二条合同主体本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“施工单位”）共同订立，双方具有平等的权利和义务。

第三条合同范围本合同适用于北京市园林绿化建设工程施工合同的签订和履行。

第四条合同的解释和争议解决对于本合同的解释和争议解决，应依据中华人民共和国相关法律法规进行处理。

第二章合同的签订和履行第五条合同的签订1. 业主和施工单位应当在明确工程内容、工期、质量要求和费用等基础上，通过书面形式签订合同。

2. 合同应当明确约定工程的具体内容、工期、质量要求、费用支付方式等重要事项，并附有相关附件。

第六条工程变更1. 业主如需变更工程内容，应提前书面通知施工单位，并与施工单位协商达成一致。

2. 工程变更应当及时办理相关手续，并对变更前后的工程内容、费用等进行明确记录。

第七条工期和质量要求1. 施工单位应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合相关标准和要求。

2. 如因施工单位原因导致工期延误或工程质量不达标，施工单位应承担相应的违约责任。

第八条费用支付1. 业主应按照合同约定的方式和时间支付工程费用。

2. 施工单位应按照合同约定的质量要求完成工程后，提供相应的工程验收报告和发票等相关材料，以便业主支付工程费用。

第三章合同的履行和验收第九条工程履行1. 施工单位应按照合同约定的工程内容和质量要求进行施工，并保证施工过程中的安全和环境保护。

2. 施工单位应按照相关法律法规和规范要求，采取适当的施工技术和措施，确保工程质量符合标准和要求。

第十条工程验收1. 施工单位完成工程后，应向业主提供工程验收报告和相关材料。

2. 业主应组织相关部门对工程进行验收，验收合格后方可支付工程费用，并办理竣工手续。

第十一条竣工文件1. 施工单位应按照合同约定的要求，提供工程竣工文件，包括竣工图纸、竣工报告等。

园林绿化工程施工合同范本(9篇)

园林绿化工程施工合同范本（9篇）园林绿化工程施工合同范本（精选9篇）园林绿化工程施工合同范本篇1发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：4、承包方式：二、工程造价本工程承包总价为人民币(大写)：万元整，(小写)：元。

此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。

① 工程设计变更：凭甲方和设计单位有效签证的设计变更联系单。

② 甲方提出的书面变更通知单。

③ 因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行调整(单价随总价同比例下浮后计取)。

④ 若施工时甲方通知更换土建工程材料，则根据投标文件中主要材料价格表中的报价，仅调整综合单价中的材料价(单价随总价同比例下浮后计取)。

⑤ 若施工时更换苗木，则仅调整综合单价分析表中的苗木价格。

种植费、综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取(苗木单价由甲、乙双方协商后计取)。

三、合同工期本工程合同总工期 90 日历天，自本合同签订之日起开始计算，如因甲方原因致现场不能施工除外。

(广场部分必须在60日历天内完成)四、付款方式1、确认中标后乙方须交纳合同履约保证金：叁拾万元整至甲方指定账户后方可签订合同，此保证金根据工程进度予以返还。

(此保证金不计息)2、完成工程总量的50%时，付已完工程量50%的工程款。

3、工程完工经监理单位、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，付至工程总价款的80%。

4、剩余20%工程款作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清。

5、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合格的建安发票。

北京市园林绿化建设工程施工合同(合同示范文本)

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改北京市园林绿化建设工程施工合同(合同示范文本)The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed北京市园林绿化建设工程施工合同(合同示范文本)bf--2004--0204北京市园林绿化建设工程施工合同工程名称发包方承包方合同编号北京市工商行政管理局北京市园林局二○○五年三月发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程立项批准文号：1.5资金来源：第2条工程承包范围2.1承包范围：2.2工程总面积：二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议（2）本合同条款（3）中标通知书（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第4条适用法律、标准及规范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（db11/t212-2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（db11/t211-2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（db11/t213-2003）、。

北京市园林绿化工程施工合同书（精选7篇）

北京市园林绿化工程施工合同书（精选7篇）北京市园林绿化工程书篇1北京市园林绿化工程施工合同工程名称：发包方：承包方：合同编号：北京市工商行政管理局北京市园林局制定二o o四年二月北京市园林绿化工程施工合同协议条款发包人(全称)：承包人(全称)：承包人资质等级：依照《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf- 99- 0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程立项批准文号：1.5 资金来源：第2条工程承包范围2.1 承包范围：2.2 工程总面积：二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1) 双方签订的补充协议(2) 本合同条款(3) 中标(4) 投标书及其附件(5) 标准、规范及有关技术文件(6) 图纸(7) 工程量清单(8) 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第4条适用法律、标准及规范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212-20__)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(db11/t211- 20__)、《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213- 20__)、。

4.3 双方另有约定列入补充条款。

4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

第5条图纸5.1 发包人提供图纸日期及套数：5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

5.3 发包人对图纸的特殊保密要求：三、双方的权利义务第6条监理6.1 监理单位名称：6.2 监理工程师姓名：职务：职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

园林绿化工程施工合同书范本3篇

园林绿化工程施工合同书范本3篇篇1甲方（发包方）：________________注册地：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（承包方）：________________注册地：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方需要园林绿化工程服务，乙方具备相关资质和能力，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次园林绿化工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：________________园林绿化工程。

2. 工程地点：________________。

3. 工程内容：包括绿化种植、园林景观建设等。

4. 工程规模：具体工程量及规格按照双方确认的施工图及工程量清单执行。

二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。

3. 如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：________________元整）。

具体金额根据施工图及工程量清单确定。

2. 支付方式：分期支付。

合同签订后支付定金，工程竣工并验收合格后支付尾款。

具体支付细节详见合同附件。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照双方确认的施工图及国家相关规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家相关标准及本合同约定的内容进行。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、工程保修及服务1. 工程保修期：自工程验收合格之日起一年。

2. 保修期内，如因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，乙方提供有偿维护服务。

园林绿化工程施工协议6篇

园林绿化工程施工协议6篇第1篇示例：园林绿化工程施工协议甲方（委托人）：地址：联系方式：为了保障双方合作顺利进行，特订立本《园林绿化工程施工协议》，具体内容如下：一、项目基本情况1.1 项目名称：园林绿化工程1.2 项目地址：二、项目内容2.1 乙方负责完成以下工程内容：（1）绿地设计与规划；（2）植物配置与布置；（3）草坪铺设；（4）园林设施安装；（5）景观照明设置等。

2.2 工程施工起止时间：工程开始时间：工程完工时间：三、材料和设备3.1 乙方负责提供符合规范要求的原材料和设备，并按时送至工地。

四、施工标准4.1 乙方承诺严格按照相关园林绿化施工标准进行施工，保证工程质量。

4.2 乙方应确保施工现场的安全，确保施工过程中的卫生和环保。

五、施工进度和验收5.1 乙方应根据项目时间节点和计划进行施工，并及时报告施工进度。

5.2 甲方有权对工程进行监督和检查，并有权进行工程验收。

5.3 工程验收合格后，方可交付使用。

六、保修期6.1 工程竣工后，乙方负责对工程实施一定期限的免费保修。

6.2 保修期为：____年。

七、服务费用7.1 甲方应按照以下方式支付工程款项给乙方：（1）工程开工前支付____%的工程款项；（2）工程竣工后支付____%的工程款项。

八、违约责任8.1 甲方违约事宜：若甲方未按照本协议支付工程款项，应承担违约责任。

8.2 乙方违约事宜：若乙方未按照协议要求完成工程，并导致施工延误或工程质量不合格，应承担违约责任。

九、合同变更9.1 本协议经双方协商一致可进行修改和变更，须书面确认。

9.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议内容。

十、合同解除10.1 若因不可抗力等情况导致无法履行本协议，双方应及时协商解决，并书面确认解除协议。

10.2 若任何一方严重违反本协议，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

北京市园林绿化建设工程施工合同范本（二篇）

北京市园林绿化建设工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包人）地址：统一社会信用代码：联系人：联系电话：鉴于甲方拟由乙方负责承包北京市园林绿化建设工程，双方经协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程合同价款：1.5 工程期限：第二条工程进度2.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程，不得拖延工期。

2.2 如乙方需要延长工期的，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可进行。

2.3 如果乙方不能按时完成工程，逾期未经甲方同意继续施工，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第三条工程质量3.1 工程应按照国家相关法律法规以及甲方的工程验收标准进行施工，确保工程质量达到要求，并具有相应的工程质量保证。

3.2 工程过程中如发现任何品质问题或质量瑕疵，乙方应立即进行整改，直至合格。

3.3 工程竣工后，甲方有权组织验收，如工程质量不符合合同要求，则乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。

3.4 工程保修期为工程竣工后的一年，保修期内如有问题或质量瑕疵，乙方应及时进行修复，并承担相应的责任。

第四条工程款支付4.1 工程款总额为合同价款，按照合同约定的支付方式进行支付。

4.2 工程款支付方式为分期支付，具体支付时间和方式如下：第一期：工程开工前支付合同价款的_____%第二期：工程完成___%后支付合同价款的_____%第三期：工程完成___%后支付合同价款的_____%第四期：工程竣工验收合格后支付合同价款的_____%4.3 乙方要求工程款支付前，应提交相应的施工进度报告及相关的支付凭证。

4.4 工程款支付应按照合同约定的时间和金额进行，如未按时支付或支付不全，甲方应按照实际支付比例向乙方支付滞纳金，滞纳金的比例为未支付金额的_____%，按天计算。

第五条施工保险5.1 乙方应按照国家相关法律法规规定，购买涉及工程施工的责任保险。