总包分包配合服务协议范本
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1总包配合服务协议甲方（总包方）：乙方（配合方）：鉴于甲方为完成某项工程项目需要乙方的配合服务，双方经友好协商达成以下协议：第一条总包服务内容和范围1.1 甲方委托乙方提供配合服务，包括但不限于提供必要的人力、物力，遵守甲方的指示完成相关工作任务。
1.2 甲方需提供相关的工程资料、设计图纸，协助乙方理清工作流程和安排工作计划。
1.3 乙方应按照甲方要求，保持与甲方的密切沟通，及时汇报工作进展情况。
第二条配合服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收日止。
2.2 如需延期或提前结束配合服务期限，需提前书面通知对方，并经双方同意后方可实施。
第三条服务津贴3.1 甲方应按照合同约定时间及质量规范与乙方及时结清配合服务费用。
3.2 乙方应严格遵守合同约定，按时按质完成工作任务。
第四条保密协议4.1 双方应严格遵守工程项目的保密规定，不得擅自泄漏相关资料和设计信息。
4.2 乙方完成配合服务后，应将甲方提供的一切资料和信息归还给甲方，不得擅自保留、复制或转让。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定提供配合服务，甲方有权要求乙方返还已支付的所有费用，并要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按合同约定支付配合服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并停止配合服务。
第六条其他事项6.1 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议，作为本协议的附件。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2总包配合服务协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为开展某项工程项目，需要与乙方进行总包配合服务，为此双方达成以下协议：一、总包配合服务内容：1. 甲方委托乙方负责该工程项目的总包配合服务，包括但不限于工程进度协调、材料设备供应、施工管理、质量控制、安全生产等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，配合开展工程项目的各项工作，确保工程按时、按质、按量完成。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
总包分包配合费协议参考(二)
总包分包配合费协议参考（二）【介绍】
【协议内容】
第一条项目背景
根据总包方与分包方之间签订的工程总包合同（或分包合同），并为了确保工程的顺利进行，双方特此订立本协议。
第二条目的与范围
1.协议的目的是为了确保总包方和分包方之间在配合费方面的权益得到合理保障，并明确双方的合作方式和责任。
2.本协议适用于工程总包合同（或分包合同）中约定的配合费内容。
第三条配合费的确定
1.配合费的金额及支付方式应在工程总包合同（或分包合同）中明确约定。
2.一般情况下，配合费应根据工程进展情况进行阶段性支付，其中具体的支付比例和时间节点应在合同中明确约定。
3.若因特殊情况导致配合费发生变动的，双方应及时进行协商，并在书面上进行补充协议。
第四条配合费的支付方式
1.配合费的支付应通过银行转账方式进行，具体的收款账户和收款方应在合同中明确标注。
2.支付款项应及时支付，不得拖延或克扣。
第五条配合费的使用
1.分包方应按照工程总包合同（或分包合同）的约定，合理使用配合费。
2.分包方需妥善保存与配合费相关的所有单据和材料，以备审核或审查之用。
第六条变更与解除
1.若工程总包合同（或分包合同）有关配合费的内容发生变更的，双方应及时进行协商，并在书面上进行补充协议。
2.如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续进行并解除工程总包合同（或分包合同）的，双方应根据合同约定处理相关事宜。
第七条争议解决
对于因本协议发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
【结语】。
总包与分包的总包服务协议
总包与分包的总包服务协议《总包与分包的总包服务协议》甲方（总包方）：乙方（分包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程总价：____________二、分包范围及工程量2.1 分包范围：乙方负责施工的工程范围包括但不限于____________（具体施工内容列举）。
2.2 工程量：根据工程设计图纸及工程量清单，乙方应完成的工程量如下：（此处列举工程量具体内容）三、分包价格及支付方式3.1 分包价格：双方经协商一致，确定分包价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付分包工程总价的30%作为预付款。
（2）乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付分包工程总价的60%。
（3）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保修期满后7个工作日内支付。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，甲方应在验收合格后7个工作日内支付剩余款项。
五、工期及进度5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，确保工程在合同约定的工期内完成。
5.2 乙方应按照甲方的要求，及时提交工程进度报告，确保工程进度符合甲方要求。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
分包单位与总包单位的合同6篇
分包单位与总包单位的合同6篇篇1合同协议书甲方（总包单位）：___________________公司地址：____________________________________法定代表人：___________________ 职务：___________________联系电话：____________________ 邮编：____________________乙方（分包单位）：___________________公司地址：____________________________________法定代表人：___________________ 职务：___________________联系电话：____________________ 邮编：____________________鉴于甲方为某工程项目的总包单位，乙方具备相关专业技术能力和施工经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方将部分工程分包给乙方事宜，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________工程项目。
2. 工程地点：____________________________________。
3. 工程内容：_________________________（具体分包内容）。
二、合同工期1. 分包工程开工日期：_______年____月____日。
2. 分包工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 如遇下列情况，经甲方同意，工期相应顺延：设计变化、工程量增加、不可抗力因素等。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元整（￥________）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付细节按照双方另行签订的支付协议执行。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供相关质量资料。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。
二、协议内容1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。
配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。
（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。
（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。
（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。
（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。
三、协议履行1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。
四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
总包配合服务协议4篇
总包配合服务协议4篇篇1总包配合服务协议一、协议双方本协议由甲方（总包方）和乙方（配合方）双方签署，就总包方委托配合方开展合作事项所达成的协议，双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，根据事实情况，经协商一致达成以下协议。
二、合作内容1. 甲方为总包方，负责项目的整体策划、组织、实施和管理工作。
乙方为配合方，根据甲方的安排和要求，协助甲方完成项目的具体实施工作。
2. 乙方必须按照总包方的工作计划、要求和时间表，配合完成工作内容，并在工作过程中积极沟通，保持信息畅通。
3. 乙方在工作过程中应保守商业秘密，不得泄露甲方的商业信息和项目资料，维护甲方的商业利益。
4. 乙方应遵守甲方的工作制度和规章制度，服从甲方的管理，保持工作的高效性和秩序。
三、工作方式1. 甲方将按照项目的进度和需要，将具体工作任务和要求通知乙方，乙方应根据甲方的安排和时间要求，及时响应并提供配合工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提交相关工作报告和执行情况，确保项目进度和质量。
3. 在工作过程中，乙方应配合甲方的技术人员进行技术支持和指导，协助解决可能出现的问题。
四、工作报酬1. 乙方的工作报酬由甲方根据实际工作量和工作质量确定，双方协商一致后签署书面合同。
2. 乙方应按照合同约定的时间和方式领取工作报酬，如发现工资有问题，应及时与甲方进行沟通协商解决。
五、违约责任1. 发生以下情况之一的，视为乙方违约，甲方有权终止合作，乙方应承担相应的赔偿责任：（1）未按时完成工作任务或工作质量不达标；（2）泄露商业机密、违约行为；（3）严重违反公司制度和规章制度；2. 在工作过程中如出现纠纷，双方应通过友好协商解决，若无法达成一致，可诉诸法律途径解决。
六、保密协议1. 双方应保守商业秘密，不得泄露对方的商业信息、技术资料和项目资料。
2. 完成合作任务后，双方应归还或销毁涉及商业机密的文件资料，保证商业机密不流失。
3. 发生商业机密泄露事件后，泄漏方应承担相应的法律责任，并对受影响方给予合理的赔偿。
总包配合服务协议7篇
总包配合服务协议7篇第1篇示例：总包配合服务协议一、总包配合服务协议的签署为了明确双方在总包配合服务中的权责关系，确保项目的顺利进行，双方特订立本协议。
甲方为总包方，乙方为配合方。
双方均同意并遵守以下各项约定：二、总包方的责任1. 总包方应对整个项目的施工质量、进度、安全负责，确保项目按照合同约定的要求进行。
2. 总包方应认真履行施工合同，不得擅自更改设计方案、材料规格等，如有变动须与乙方协商一致。
3. 总包方应按时支付工程款、材料款等合同约定的款项，确保配合方及时获得应有的报酬。
4. 总包方应设立专门的工程管理团队，负责项目的具体施工管理及组织协调工作。
5. 总包方应负责协调项目中各个施工单位的进度、质量，并及时解决施工中出现的问题。
三、配合方的责任1. 乙方应按合同约定的时间和质量要求提供必要的配合工作，协助总包方顺利完成项目。
2. 乙方应认真履行配合合同，确保按时完成交付的任务，不得延误项目进度。
3. 乙方应提供必要的人力、物力支持，确保总包方能够顺利进行项目施工。
4. 乙方应配合总包方进行合理的协调，保证施工过程中的协调顺畅，以确保项目的成功进行。
四、合作机制1. 双方应建立合作机制，定期召开工作会议，对项目的进度、质量等进行检查和评估，及时调整工作计划。
2. 双方应建立有效的沟通机制，及时传达信息和解决问题，确保工作的顺利进行。
3. 在项目过程中如发生纠纷，双方应协商解决，如无法协商解决，可通过法律途径解决。
五、违约责任1. 若一方未按合同规定的时间和要求履行义务，另一方有权要求其承担相应的违约责任。
2. 若因一方的原因导致项目受到损失，责任方应承担相应的赔偿责任。
六、协议解除1. 若因双方均无法实现合同约定的目标，或者发生严重违约行为，一方有权解除本协议。
2. 在解除协议后，双方应按合同约定的方式处理未完成的工作和款项支付。
七、其他事项1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为合同约定的项目工期。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程总包方，具备丰富的项目管理经验和资源，乙方愿意委托甲方为其提供总包配合服务，共同实现项目的顺利进行。
二、服务内容甲方提供的总包配合服务内容包括但不限于以下几个方面：1. 项目管理：协助乙方进行项目规划、预算编制、进度控制等。
2. 技术支持：提供技术咨询、方案设计优化等技术支持。
3. 沟通协调：协助乙方与业主、政府部门及其他相关单位进行沟通协调。
4. 质量控制：协助乙方进行质量控制，确保工程质量和安全。
5. 其他服务：根据乙方需求，提供其他与项目相关的配合服务。
三、服务期限本协议的服务期限为自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：乙方应按照约定支付甲方总包配合服务费用。
具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：双方约定以银行转账或其他方式进行支付。
3. 发票：甲方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
五、双方权利义务1. 甲方应尽职尽责为乙方提供总包配合服务，确保项目的顺利进行。
2. 乙方应按照约定支付服务费用，并提供必要的资料和信息支持。
3. 双方应共同遵守法律法规，履行各自的权利义务。
4. 乙方应对甲方提供的服务进行评价和反馈，以便甲方持续改进服务质量。
六、违约责任及赔偿如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
分包单位与总包单位的合同5篇
分包单位与总包单位的合同5篇篇1甲方（总包单位）：_________________________乙方（分包单位）：_________________________鉴于甲、乙双方为了共同实现某项工程项目，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就本次工程项目分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同范围1. 乙方的分包工作内容：具体描述分包单位的工作范围和内容，包括但不限于施工、设计、采购等。
2. 分包工作的期限：明确分包工作的开始和结束时间。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价：明确合同的总价，包含各项费用明细。
2. 支付方式：确定支付方式、时间节点及支付条件等。
3. 变更调整：如发生工程变更，双方应协商确定价格调整方式。
四、工期与质量保证1. 乙方应严格按照约定的工期完成分包工作。
2. 工程质量应符合国家相关标准和规范，确保工程安全、质量达标。
3. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
五、安全施工与文明生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保安全施工。
2. 乙方应负责施工现场的文明生产，保持现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、材料设备供应与管理1. 材料的供应与保管：明确材料的供应方式、保管责任及损耗处理等。
2. 设备的租赁与采购：如涉及设备，应明确设备的租赁或采购方式、使用及保养责任。
七、双方责任与义务1. 甲方责任：如提供施工图纸、现场协调等。
2. 乙方义务：如按照约定完成分包工作、配合甲方工作等。
八、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方损失。
2. 违约金的计算方式和赔偿范围应明确约定。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下总包配合服务协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜，确保工程顺利进行，实现共同发展的目标。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。
2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。
3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理，确保工程安全、质量、进度得到保障。
4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场配合服务，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议，提出合理建议，共同解决施工中遇到的问题。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收工作顺利完成。
4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。
五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持，协助解决施工中的技术难题。
2. 乙方应提供现场协调服务，协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。
3. 乙方应提供进度跟踪服务，确保工程进度与计划相符。
4. 乙方应提供质量监控服务，协助甲方确保工程质量。
5. 乙方应提供安全监管服务，协助甲方确保施工现场的安全。
6. 其他甲方要求的配合服务内容。
六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
2. 配合服务费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程实际情况确定。
分包单位与总包单位的合同5篇
分包单位与总包单位的合同5篇篇1甲方（总包单位）：___________________乙方（分包单位）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程范围：___________________二、合同工期1. 分包工程开工日期：_______年______月______日。
2. 分包工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应确保分包工程达到约定的质量标准，严格执行国家及地方相关施工规范、规程及标准。
2. 分包工程的验收标准按照总承包合同的约定及国家相关规范执行。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量结算，每______月支付一次进度款，竣工验收合格后支付至合同总价的______%，余款作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方负责整个工程的协调和管理，确保工程顺利进行。
（2）甲方应按合同约定支付工程进度款。
（3）甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照合同约定完成分包工程，确保工程质量。
（2）乙方应按时向甲方报送施工进度计划和完成情况。
（3）乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的技术资料。
（4）乙方应遵守安全生产和文明施工要求。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
总包分包配合费协议【范本模板】
工程施工配合费协议总包单位(甲方)：分包单位(乙方）：建设单位（丙方）:为保证工程的安全、顺利施工和按期投用，结合本工程具体情况，给三方友好协商达成以下协议共同遵守。
第一条总包配合服务费及安全保证金1.1、本工程按装修造价 23700０0 元（贰佰叁拾柒万元整)4%配合费率,乙方给甲方一次性支付总包服务费８000０元（捌万元整),结算超过２00万元(贰佰万整)增补。
1。
2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理,乙方给甲方缴纳安全保证金２0０0０元(贰万元整）。
施工完毕后、文明施工无事故及安全经济责任，甲方全额退还乙方安全保证金２0000元（贰万元整)。
如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施工规定,拒不服从甲方管理,其相应处罚从安全保证金扣除缴甲方。
1.3、安全保证金合计 2００00 元(贰万元整),在 2015 年 4 月１０日前乙方支付给甲方。
第二条甲方责任2.1、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。
2.2、给乙方提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等。
2。
3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。
2。
4、提供工地内垂直运输。
2。
５、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决，电费单独计量后收费。
2。
６、提供标高、定位线等.2。
7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合.２．８、按设计图纸及相应变更，对/ 层剩余施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。
第三条乙方责任３。
１、严格按施工现场安全、文明规定要求装修工程施工人员。
3。
2、服从甲方安全、文明现场施工管理，并派张海洋同志负责协调、配合甲、丙双方的工作.3.3、服从监理单位管理.3。
4、精心施工，保证安全，杜绝安全事故.3.5、注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。
３。
6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。
3.7、办公及生活设施工由乙方自理．3.8、进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。
(完整)总包分包配合费协议
(完整)总包分包配合费协议（完整）总包分包配合费协议本协议由以下双方订立：甲方（以下简称“总包方”）：公司名称：注册地址：法定代表人：连系电.化：乙方（以下简称“分包方”）：公司名称：注册地址：法定代表人：连系电.化：为了明确双方在总包分包工程中的权益和义务，特订立本协议，共同遵循以下条款：第一章总体框架1.1 总包范围总包方将向分包方提供承包项目的总包范围、详细内容以及工期要求，并提供相关设计图纸、施工材料等。
1.2 分包范围分包方将根据总包方提供的总包范围，承接相关的分包工程，完成设计、施工和交付要求。
1.3 工期安排双方应共同商定工程的起止时间和交付时间，工期安排需符合相关法律法规的要求，并经双方签署确认。
第二章总包方责任和义务2.1 提供设计图纸和相关材料总包方应在合理时间内提供设计图纸和相关材料，确保分包方能够顺利进行施工。
2.2 负责工程监管总包方应派遣专人负责对工程施工过程进行监管，确保分包工程符合相关标准和要求。
2.3 安全施工总包方应制定施工安全管理制度，确保施工过程中的人员安全和工程质量。
2.4 保证工程质量总包方应确保工程质量符合国家、行业和合同标准的要求。
第三章分包方责任和义务3.1 制定施工计划分包方应根据总包方的要求，制定合理的施工计划，并提前进行报备。
3.2 分包工程实施分包方应按照总包方提供的设计图纸和要求，进行施工、安装等工作。
3.3 保证工程质量分包方应保证分包工程符合国家、行业和合同标准的要求。
3.4 安全施工分包方要制定相应的施工安全管理制度，保障施工过程中的人员安全。
第四章价格和支付方式4.1 分包价格总包方和分包方应就分包工程的价格达成一致，并在协议中明确。
4.2 付款方式双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。
4.3 预付款如有预付款的情况，应在协议中明确预付款金额和支付时间。
第五章违约和争议解决5.1 违约责任如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方由此产生的损失。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
分包单位与总包单位的合同3篇
分包单位与总包单位的合同3篇篇1甲方（总包单位）：___________________乙方（分包单位）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程范围和内容：___________________二、合同工期1. 分包工程开工日期：_______年____月____日。
2. 分包工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程规范、标准、规程和设计要求，确保分包工程质量达到约定标准。
2. 甲乙双方应共同制定工程质量验收标准，并进行验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：___________________元整）。
2. 支付方式：___________________。
五、工程安全1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 若因乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
六、工程保修1. 保修内容、范围：___________________。
2. 保修期限：_______年。
3. 保修金额和支付方式：___________________。
七、材料设备供应1. 由甲方提供的材料设备，应确保质量并承担相应责任。
乙方应妥善保管并合理使用。
2. 由乙方提供的材料设备，应符合相关标准和设计要求，并承担相应责任。
八、双方权利和义务（一）甲方权利和义务：1. 甲方有权对乙方的工程质量、进度等进行监督和检查。
2. 甲方应按约定支付工程款。
3. 甲方应负责协调与其他施工单位的关系。
（二）乙方权利和义务：1. 乙方应按约定完成分包工程，确保工程质量。
总包向分包收取配合费合同范本
总包向分包收取配合费合同范本《总包向分包收取配合费合同范本》合同编号：____甲方（总包方）：____乙方（分包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方总包项目中的分包工程，就配合费事宜达成如下协议：第一条合同范围1.1 本合同适用于甲方总包项目中的分包工程，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。
1.2 乙方在分包工程中应按照甲方的要求，提供必要的配合服务，包括但不限于现场协调、材料供应、设备安装、质量控制等。
第二条配合费用2.1 乙方应向甲方支付配合费用，费用标准为每项分包工程合同金额的____%，具体金额以实际发生为准。
2.2 配合费用的支付方式为：（1）分包工程开工前，乙方应向甲方支付配合费用的____%；（2）分包工程竣工验收合格后，乙方应向甲方支付配合费用的剩余部分。
第三条配合服务3.1 乙方应按照甲方的要求，及时提供分包工程所需的配合服务，确保分包工程的顺利进行。
3.2 乙方应确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求，如有违约，乙方应承担相应的违约责任。
第四条保密条款4.1 乙方应对在分包工程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲方应对在合作过程中获得的乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
第五条争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.2 双方同意，争议解决过程中，不得影响分包工程的正常进行。
第六条合同的生效、变更和解除6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程竣工验收合格之日止。
6.2 除非双方达成书面一致意见，否则本合同不得擅自变更或解除。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
总包配合服务协议6篇
总包配合服务协议6篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确总包方与服务方的职责、权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程项目的总包方，需协调管理各分包单位的工作，乙方愿意为甲方提供总包配合服务，确保工程项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供现场管理和协调工作，确保各分包单位之间的顺畅沟通。
2. 乙方应协助甲方进行工程进度控制，确保工程按计划进行。
3. 乙方应提供技术支持，解决施工现场出现的技术问题。
4. 乙方应协助甲方处理与业主的沟通、协调及售后服务工作。
5. 乙方还应完成其他甲方交办的其他合理事项。
三、服务期限本协议的服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、服务费用1. 乙方提供的总包配合服务费用由甲方支付。
2. 费用的计算方式、支付时间和方式等详见附件《服务费用明细及支付条款》。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行服务内容，确保工程项目的顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的服务费用。
3. 乙方应保证其服务的专业性、及时性和有效性。
4. 甲方应提供乙方履行服务所需的相关资料和支持。
5. 双方应共同保守工程项目的商业秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照本协议履行服务内容，导致工程项目受到影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
分包的业主合同和总包的业主合同6篇
分包的业主合同和总包的业主合同6篇篇1甲方（业主）：__________________乙方（分包单位）：______________丙方（总包单位）：______________鉴于甲方就某项工程或项目已与丙方签订总承包合同，现甲方决定将部分工程分包给乙方完成。
为明确各方权利义务，确保工程顺利进行，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况（一）项目名称：____________________________（二）工程地点：____________________________（三）分包范围：甲方明确指定由乙方负责的具体工作内容及工程范围。
二、合同关系（一）甲方与丙方签订的总承包合同对双方具有法律约束力。
乙方作为分包单位，应遵守总包的各项规定。
（二）乙方与甲方签订本合同，就分包工程部分承担相应责任和义务。
乙方应确保所承包的分包工程按照合同条款履行。
三、工作内容及要求（一）乙方应按照甲方及丙方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收及保修等工作。
（二）乙方应遵守国家相关法律法规及标准规范，确保工程质量符合要求。
四、工期与进度管理（一）乙方应按照甲方及丙方制定的工程进度计划进行施工，确保按时完成分包工程。
（二）如遇特殊情况，乙方应及时向甲方及丙方报告，共同协商解决方案。
五、质量与验收标准（一）乙方应确保分包工程的质量符合相关国家规范及合同约定。
（二）工程完工后，乙方应组织自检并报请甲方及丙方进行验收。
验收合格后，方可交付使用。
六、费用及支付方式（一）分包工程的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确约定。
（二）支付方式：按照合同约定，甲方应按工程进度支付乙方工程款。
丙方应协助甲方进行支付监管。
七、安全施工与文明生产（一）乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
（二）乙方应按规定进行文明施工，维护施工现场秩序。
八、违约责任与赔偿损失（一）如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方及丙方相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号:总包分包配合服务协议甲方：_______________________________乙方：_______________________________签订日期：_______ 年______ 月______ 日总包单位（以下简称甲方）：业主指定分包商（以下简称乙方）：为了更好的完成工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据重庆市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理的内容和责任，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：一、合同管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。
二、分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
三、分包工程进度3.1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失3. 2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任4.1配合服务内容：4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供。
4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳配电室至工作面所需电缆和配电箱；乙方所须施工用电预交电费，电表、焊机专用箱等均由乙方提供。
4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。
每月按时交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果。
4.1.4负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。
4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。
4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
4.1.7负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。
4.1.8根据有关规定，负责对现场各类违章的处罚。
4.2协调责任：4.2.1甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整；4.2.3协助业主接洽物业管理部门对施工现场的检查；4.2.4协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收；4.2.5由业主向乙方支付工程款时应告知甲方，若乙方在现场施工中存在问题，甲方可以建议业主暂缓工程款的支付。
五、乙方责任5.1乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度；必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；5.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及设计方的书面指示，精心施工;5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。
乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（施工方案）；提交施工管理人员名单（含有效联系方式，必须有专职安全员）、施工人员花名册（姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯）及特殊工种上岗证；5.4若乙方擅自更换或任命人员不到岗的，项目经理罚款6万元，技术/施工负责人罚款3万元，其他人员每人次罚款2万元。
5.5乙方应具备在重庆市施工的条件，相关手续齐全，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料；5.6乙方应服从业主方、甲方、设计、物业的监督指导；5.7提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数见合同）；5.7对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补。
5.8负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；5.9 一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方、物业及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任；与甲方无关。
5.10除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理，发生的费用双方另行商议。
5.11履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失，由乙方负责赔偿。
（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付）。
5.12乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，注意成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方需提出书面报告，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；5.13乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。
甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔。
5.14乙方须按照甲方规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用，入场人员按甲方制度进行管理。
六、特别条款6.1为加强施工现场统一管理，乙方进场前须向甲方缴纳2万元总包配合保证押金，乙方工程竣工移交后退还；乙方必须遵守甲方《安全生产管理协议书》和《协信.丹枫白露工程分包管理制度》的规定，如因违反规定由责任方承担全部责任及处罚结果；如乙方违反上述规定，甲方方可扣除相应数额押金（剩余押金待乙方工程竣工移交后退还）；6.2乙方进场前，须与甲方确定配合费、建管综合服务费，以上费用在本协议签订10日内付清，否则甲方有权拒绝乙方入场施工。
相关费用计算标准：配合费=基价人工费X 20%建管综合服务费=总造价（含甲供材料）X 5 %。
6.3未经批准，乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识、广告。
6.4乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，未提前申请一律按其价值的四倍罚款。
6.5乙方所有进场材料必须立即卸货和转运，否则甲方有权对乙方进行处罚。
七、文明施工与安全7.1文明施工7.1.1乙方应严格按甲方的规定组织施工。
乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；7.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；7.1.3乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；7.1.4本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。
乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定的限制；7.1.5乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；7.1.6如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。
7.2安全生产。
本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任；7.2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。
乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及重庆市政府的要求不符，均视为乙方违约，由此造成的违约责任均由乙方承担；7.2.2乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动；7.2.3乙方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；724乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式, 同有关条款加并按合强自身管理，履行乙方责任；725乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；726乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；7.2.7乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
728乙方必须按国家、重庆市的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工，进场人员到甲方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。
729方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。
7.3消防保卫：7.3.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、重庆市政府、重庆市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；7.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其进行经济处罚。
八、纠纷的解决8.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商；8.2经协商不能解决时可申请重庆仲裁委员会仲裁。
九、现场会议本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周五晚7：00准时在甲方现场项目部开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。
无故不来或迟到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；业主及设计单位尽量一同参加，解决施工中存在的问题。
如果每周一次的协调会无法满足施工需要，总包方根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位。
无论业主方、甲方、设计方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
十、协议的生效与终止本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。
十一、协议份数本合同正本一式2份，甲乙双方各持1份，副本4份，甲方、乙方及业主方、监理各执1份。
甲方（章）:乙方（章）：委托代理人：法疋代理人或委托代理人:联系电话：联系电话：签订日期：年月日。