防水班组施工合同
防水施工合同协议书范文十二篇
防水施工合同协议书范文十二篇【篇1】防水施工合同协议书甲方：_________乙方：_________甲方就______的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。
二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，按照图纸和规范进行配料单，（乙方必须配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单）。
钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。
三、钢筋制作绑扎质量要求：乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料（料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方），科学合理地配料，遵守操作规程，合理地用料，减少浪费，按照料单进行制作；按照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物，确保验收通过，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题造成损失，按工程造价的1—2倍予以罚款，在施工过程中必须合理的使用材料，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，按照浪费的原材料价格的1—5倍予以罚款。
四、承包单价：每吨按照______元计算，工程量按审核后的决算料单计算，开始结账暂按施工料单预结，计时工以签证为准，按_____元/工日。
五、工资结付方式：1）工作量必须以浇注好砼为准，浇注完才能结算；2）第一期工程的正负零及以下部分工作量款，按实计算后暂扣十万元以作保证金，剩余部分按正常发放；3）第一期工程的正负零以上部分，每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%，剩余10%作为工程保证金；4）第二期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%；50第二期工程完成到了工作量的70%六、工期：每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300元，不要求提前。
班组施工合同防水
班组施工合同防水一、前言班组施工合同防水是指在建筑施工过程中，班组与施工单位之间就防水工程达成的一种协议。
本文将详细介绍班组施工合同防水的内容，包括工程概况、承包方式、质量标准、施工期限、费用结算等方面，以供参考。
二、工程概况1. 工程名称：XXX项目防水工程2. 工程地点：XXX项目施工现场3. 工程内容：包括但不限于屋面防水、地下室防水、卫生间防水、厨房防水等三、承包方式1. 乙方（班组）承担本工程的防水施工任务，甲方（施工单位）负责提供施工材料、设备及技术支持。
2. 乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
3. 乙方负责施工过程中的安全、环保和质量管理，确保工程顺利进行。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 防水工程应具备良好的抗渗、抗压、抗老化、耐腐蚀等性能。
3. 施工过程中，乙方应加强对施工质量的监控，及时解决施工中出现的问题。
五、施工期限1. 乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求，确保工程按时完成。
2. 乙方应提前做好施工准备工作，确保施工顺利进行。
3. 乙方应根据工程实际情况，合理调整施工进度，确保工程按时交付。
六、费用结算1. 乙方施工费用按照实际完成的工程量进行计算，具体单价和工程量根据甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。
2. 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，以便甲方进行验收和结算。
3. 甲方应在工程验收合格后及时支付乙方施工费用，逾期支付的，应按同期银行贷款利率支付违约金。
七、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
2. 乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、维修，并支付相应费用。
3. 甲方未按照约定时间支付乙方的施工费用，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
房建泥水班组劳务合同
甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲方需要进行房屋建筑泥水工程的施工，乙方愿意接受甲方委托，按照甲方的要求，完成泥水工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本项目的劳务合作达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程内容：房屋建筑泥水工程，包括但不限于：砌筑、抹灰、防水、地面施工等。
二、工程工期1. 工程开工日期：________________________2. 工程竣工日期：________________________3. 工程总工期：________________________三、劳务内容1. 乙方负责按照甲方要求，完成泥水工程的施工任务。
2. 乙方负责提供泥水施工所需的材料、设备、工具等。
3. 乙方负责施工过程中的安全、质量、进度、环保等工作。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额：人民币________________________元。
2. 劳务费用支付方式：（1）工程进度款：按照工程进度支付，每完成一定比例的工程量支付一定比例的劳务费用。
（2）结算款：工程竣工后，甲方验收合格，乙方在收到甲方书面通知后30日内，向甲方提交结算报告，甲方在收到结算报告后30日内支付结算款。
3. 乙方在施工过程中发生的其他费用，如材料费、设备租赁费、交通费等，由乙方自行承担。
五、工程验收及保修1. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工报告后30日内支付结算款。
2. 工程保修期限：自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期限为________________________。
防水包工合同范本(通用)
防水包工合同范本(通用)甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防水施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________二、工程期限2.1工程期限为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、工程质量3.1乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保防水工程质量符合规定。
3.2乙方应提供防水材料的合格证明，并确保防水材料的质量和性能符合国家标准。
3.3工程竣工后，乙方应提供防水工程的保修承诺书，保修期为____年。
四、工程费用4.1工程总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
（1）合同签订后____天内，支付工程总费用的____%；（2）工程竣工并验收合格后____天内，支付剩余的工程总费用。
五、双方的权利和义务5.1甲方应提供施工所需的场地、水电等条件，并保证乙方顺利施工。
5.2乙方应按照合同约定的工程期限和质量要求进行施工，并承担由于自身原因导致的工程延误或质量不符合约定的责任。
5.3乙方应遵守甲方的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
六、违约责任6.1如果乙方未能按照合同约定的工程期限和质量要求完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每日延误的天数乘以工程总费用的____%。
6.2如果甲方未能按照合同约定的付款方式进行支付，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期付款的金额乘以____%。
七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；如协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
防水工程施工合同(精选15篇)
防水工程施工合同(精选15篇)防水工程施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况1、工程名称：防水补漏维修施工程2、工程地点：3、承包范围：卫生间4、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
5、工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的'费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6、工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照____防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
防水包工合同协议书
防水包工合同协议书甲方：（委托人）联系地址：联系电话：身份证号码：乙方：（承包人）联系地址：联系电话：身份证号码：鉴于甲方拟委托乙方进行防水工程施工事宜，为明确双方权利义务，现制定本合同协议书，共同遵守。
一、项目名称：防水工程施工二、项目地点：_____________________（具体地址）三、项目内容：根据甲方要求，乙方将进行防水工程的施工工作，包括但不限于材料采购、施工实施、工程验收等。
四、完工时间：双方约定工程完工时间为_______________（具体日期）。
五、工程款项：1. 工程总价为__________________元整（大写：_________________）。
2. 工程款在施工过程中分期支付，具体支付比例和时间如下：第一期：____________________元（施工开始时支付）第二期：____________________元（工程完成50%时支付）第三期：____________________元（工程竣工验收合格时支付）3. 工程款支付方式：____________________（现金/银行转账等）六、工程质量：1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关规范标准进行，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，甲方有权要求乙方进行免费保修，在__个月内对工程进行维护保养。
七、违约责任：1. 若乙方未按时按质完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方承担相应违约责任。
八、争议解决：本合同一切争议均应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
九、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：日期：_______________乙方（盖章）：日期：_______________以上为防水包工合同协议书范本，如需修改请根据实际情况进行调整。
防水工程施工合同
防水工程施工合同•相关推荐防水工程施工合同范本（通用5篇）随着人们法律观念的日益增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的防水工程施工合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
防水工程施工合同1甲方：乙方：为了确保工程顺利进行，如期保质完成施工任务，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成以下协议。
一、工程概况：工程名称：陕西省质量技术监督局招待所1、2、3号职工住宅楼工程地点：西安市咸宁西路30号院内二、承包方式：包工包料三、工作内容：陕西省质量技术监督局招待所1、2、3职工住宅楼，厨房、卫生间防水工程。
包括；材料的采购、运输、装卸，基层的清理，管道周围、门口特殊部位处理，涂料涂刷，畜水试验，成品保护、工完场清等。
四、工期要求：随甲方施工进度安排，每栋号每天必须完成一个楼层，在十月二十日前全部完成。
延误工期每天罚贰佰元。
五、甲乙双方责任：1、甲方负责提供现场的水、电、现有的垂直运输机械，水泥、砂子。
2、乙方进场后及时编制施工方案，交由甲方审核同意后方可按照施工方案进行施工。
3、乙方配备工程所需全部技术及施工人员，、小型机具及施工中所需要的材料及辅助材料。
4、乙方必须严格按照施工规范及技术交底、作业指导书施工。
5、乙方必须确保进场材料复试合格，如出现质量问题一切经济责任全部由乙方负责。
6、乙方对本分项工程全过程负责。
六、质量要求及成品保护：1、材料要求：材料选用Pso防水涂料;所有材料必须达到国家标准，并提供出厂合格证等材料证明。
2、涂刷厚度为1.2一1.5mm。
3、施工前将作业面上的尘土、杂物、油污，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理清扫干净，确保基层干燥、平整，无空裂和起砂。
底子涂刷均匀。
对墙面四周，管件周围，门口等做好细部处理。
4、涂料涂刷均匀，牢固，厚度必须符合有关规范要求，每道工序完成后必须经监理、项目部质量负责人检查同意后方可进行下道工序。
防水包工料施工合同
防水包工料施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方房屋防水工程施工事宜达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：本次工程包括但不限于屋顶、卫生间、厨房等区域的防水施工。
二、工程承包方式2.1 乙方采用包工、包料的方式承包本工程。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的防水材料，并负责施工过程中的所有工作，包括但不限于施工、监理、验收等。
三、工程造价3.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 乙方应在合同签订后五个工作日内向甲方提交详细的材料清单和施工方案，以便甲方审核。
四、质量标准4.1 乙方应保证工程质量达到国家相关标准和甲方要求，确保防水工程在使用过程中不出现渗漏、破裂等质量问题。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供相应的质保书和检测报告。
五、施工期限5.1 乙方应在本合同签订后_______个工作日内完成施工。
5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方说明原因，并征得甲方同意。
六、付款方式6.1 甲方在合同签订后五个工作日内向乙方支付工程总价的50%作为预付款。
6.2 乙方在工程完成后，向甲方提供完整的工程资料和质保书，甲方在验收合格后支付剩余的50%工程款。
七、违约责任7.1 乙方如未按照约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的1% per 天。
7.2 如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准。
八、争议解决8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。
防水班组劳务分包合同范本
防水班组劳务分包合同范本合同编号，【编号】。
甲方（分包方），【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就防水工程劳务分包事宜达成如下协议，以便明确双方的权利和义务，共同遵守，共同遵循。
第一条项目名称和工程地点。
甲乙双方就【项目名称】项目的防水工程劳务分包事宜达成协议。
该项目位于【工程地点】。
第二条劳务内容。
乙方接受甲方委托，负责对【项目名称】项目的防水工程进行劳务分包。
具体工作内容包括但不限于，【具体工作内容描述】。
第三条分包费用。
乙方对上述劳务分包服务所需费用为【具体费用金额】，甲方应在【具体时间】内支付给乙方。
第四条安全责任。
乙方在进行防水工程劳务分包过程中，应严格遵守相关安全生产法律法规，确保工程安全，对因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担相应责任。
第五条合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至【具体日期】终止。
如需延长合同期限，须经双方协商一致并签订书面补充协议。
第六条违约责任。
任何一方未按照本合同的约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
第七条争议解决。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条其他事项。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件，【附件清单】。
专业防水施工合同(必备6篇)
专业防水施工合同（必备6篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.专业防水施工合同（必备6篇）专业防水施工合同第1篇甲方：_______代表：_______地址：_______电话：_______乙方：_______代表：_______地址：_______电话：_______兹有甲方将_______防水工程委托承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进行，经双方研究决定，特签订本合同。
防水合同简单范本 建筑防水施工合同范本五篇
防水合同简单范本建筑防水施工合同范本五篇施工合同亦称＂工程合同＂或＂包工合同＂。
指发包方 (建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
下面是关于建筑防水施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。
建筑防水施工合同范本(一)发包单位：目负责人：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)负责人：根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址：安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)二、工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、承包方式：包工包料四、材料：按施工图纸要求。
五、工程造价：防水每平方米壹拾陆元(16.00元)(包含材料及人工费)，屋面保温每平方米贰拾肆元(24.00元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限：开工20xx 年 3 月 18 日竣工20xx年 5 月 20 日(遇雨顺延)七、工程量：屋面防水、保温各约1.5万平方米，工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%，余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后，甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。
质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、甲、乙双方责权：1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金，在工程量完成30%后退还。
2#3#张兵防水班组工合同协议
建筑工程劳务承包协议承建单位：安徽亚坤建设集团有限公司项目发包方：天源迪科研发基地工程2#、3#楼项目部（以下简称甲方）承包方：张兵防水班组（以下简称乙方）为了工程需要，确保本工程保质、保量、保安全的完成任务，根据《建筑安装工程承包合同条列》及相关法律，法规相结合经甲乙双方共同协议，分项承包形式，承包给乙方施工乙方在施工中应听从甲方统一指挥安排，乙方在承包工程中，应按图纸及甲方施工人员技术交底，国家现行有关施工规范操作，确保本工程经有关主管部门一次验收合格，经双方友好协商达成如下协议：一、工程名称：合肥天源迪科研发基地2#、3#楼二、工程地址：永和路和潜水东路交叉口三、工程结构：框架四、承包内容及方式：1、包工不包料2、乙方未经甲方同意不准擅自转包，乙方须安排有专业技术人员，责任心强的班组施工3、工程质量按实际发生结算，工程质量必须经过主管部门一次验收合格如质量达不到有关规范要求，造成返工及工期顺延，乙方应承担所有损失五、承包项目及单价标准1、承包内容为：2#、3#楼屋面防水和卫生间防水工程。
2、承包价格：按每平方计算，屋面包工不包料，每遍每平方计陆元整；卫生间防水包工包料，①墙面 1.5mm厚聚合物水泥基复合防水漆，每平方计壹拾叁元整。
②地面1.5mm厚聚氨脂防水层两道，每平方计贰拾元整。
六、工期要求：1、乙方必须满足施工进度计划要求，配备足够的施工专业人员，一切服从项目部的施工进度计划完成任务因工程需要晚间加班的，班组不得以任何借口或理由拒绝加班，另外谁班组延误其它班组误工费，有谁延误谁负责，费用由项目部临时垫付给另一方，以后项目部在从责任方扣除。
2、如乙方延误工期，应在计划工期当天没有完成，应注明延误事宜，同时乙方必须承担甲方由乙方延误工期而向建设单位承担的赔偿金或违约责任3、项目部签发的施工计划，每提前一天或推迟一天，按该工期计划内容，单项工程量的5%奖罚，不足一天按一天计算，以施工员或质检员验收签字为准4、乙方两次以上（含两次）延误工期或发生安全质量问题，甲方有权终止本协议，工程量结算按协议的要求规定执行，如甲方安排其他班组打突击的费用及开支从乙方扣除5、如乙方擅自停工，甲方有权解除本协议，有权另行安排其他班组施工，乙方须承担甲方现场停工损失费用，承担本工程总价款的10-20%的违约金，对于以上费用，甲方有权直接从乙方的承包工程款中扣除七、质量要求1、每个分项工程，甲方按国家现行规定规范，合肥市质量站及本企业标准验收，对达不到工程验收标准必须立即返工，其费用由乙方负责自理。
防水工程合同(15篇)
防水工程合同(15篇)防水工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方协商，甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工，为明确双方责任，特订立本施工合同，具体条款如下：一、工程地点及承包范围：厂房屋面防水项目。
二、承包方式：按双方协商的内部包工包料方式承包。
三、用料约定：经乙方推荐，采用4mmSBS防水卷材。
四、工程质量等级及验收约定：本工程质量应达合格标准。
乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工，防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度。
如不能达到验收等级标准，乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。
五、工期要求：乙方应配合土建施工工期，确保不耽误土建施工。
六、工程价款的核算和支付：1、工程量计算：按实铺面积计算。
2、单价：4mm厚SBS防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量经甲方确认后，甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方，其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。
七、甲方职责：（1）提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，可要求乙方整改至合格。
八、乙方职责：（1）服从甲方管理，接受甲方的监督。
施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。
自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作，提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。
（2）确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。
即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。
材料如不合格，自愿承担由此引起的任何责任。
（3）配合本工程整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
防水工程合同书范本
防水工程合同书范本篇一：防水工程施工合同（完整版）南熙福邸二标防水施工合同发包方（屮方）：河南省仁景建筑工程有限公司承包方（乙方）：上海韬俊防水工程有限公司依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：南熙福邸项II二标段防水工程2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块第二条、承包范围及承包方式1、承包范围：南熙福邸标段防水工程10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。
2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。
3、承包方式：包工包料。
4、根据屮方认可的设讣图纸、国家及地方相关规范、规定，和屮方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。
材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。
第三条、结算包干价格及结算原则1、主楼及地下车库筏板1层4 mm厚SBS防水（含点粘350号石油沥青油毡一层）包干价单价为46元/m2 （含税价）。
材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定：2万m1；2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2,4、层面、阳台、卫生间防水暂不定5、防水材料名称为：锦绣牌；材料规格：4 mm厚、聚酯胎、-20°。
6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。
7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费（包含所有材料，比如SBS 材料、SBS附加层、辅材、燃料（汽油）、结合层用料等）、材料复检实验费、施工用机械设备费、施工损耗及节点增加处理、运输、装卸、搬运、临时设施费、安全措施费、文明施工费、已完工程保护费、保证工期措施费、社保费、保险费、规费、利润、管理费、税金等完成SBS防水工程必备工序等一切费用。
防水劳务合同5篇屋面防水劳务施工合同
防水劳务合同5篇屋面防水劳务施工合同工程承包人：防水工程部劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于成都市兴东投资有限公司（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。
一、劳务分包人资质状况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：一级复审时间及有效期： 20_年9月27日，永久二、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：成都市东部新区玫瑰花街道排工程工程地点：成都市东部新区三圣片区分包范围：道路、排水及附属工程的人工局部供应分包劳务内容：局部土方开挖，排水管道、附属工程安装，检查井砌筑及安装，土方回填，砂砾石、水稳铺筑；待定内容：路缘石、平石安装，方块砖铺设。
三、分包工作期限开头工作日期：20_年10月15日，完毕工作日期：20_年5月15日，总日历工作天数为：210天。
（暂定时间，遇法定节日和非承包方缘由造成工程延误的除外）四、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的商定、国家现行的质量标准和标准，本工程质量评定必需到达合格等级。
五、工程经理劳务分包人委派的担当驻施工现场履行本合同的工程经理为，职务：，职称：。
六、工程承包人义务1、与施工相关的各种协调工作；2、供应施工电源；3、供应施工所需的砂、水泥、砖等帮助用材料，以及架管、扣件、模板等；4、施工规划确定之前，甲方应通知乙方共同商讨。
规划实施过程中，甲方应安排合理的工期，并做好材料、技术等保障工作，以及相关的协调工作。
七、乙方责任1、乙方自备与施工有关的机具，包括手锤、钢钎、斗车、铁锹、跳板等，以及相关的帮助材料。
2、乙方施工过程中的工序检查必需一次性合格，分局部项工程的验收也应一次性交验合格。
若因乙方施工技术、治理水公平缘由造成返工及工期延误，除赐予肯定惩罚外，所造成的损失均由乙方担当。
3、乙方指定为现场代表，负责施工组织及相关的协调、安全工作。
屋面防水补漏工程施工合同范本
屋面防水补漏工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：单位名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就屋面防水补漏工程进行合作，达成以下协议：一、工程名称及地点1.1 工程名称：屋面防水补漏工程。
1.2 工程地点：（具体地址）。
二、工程内容2.1 乙方承诺承担甲方委托的屋面防水补漏工程施工任务，确保工程质量达到国家相关标准要求。
2.2 工程范围包括但不限于屋面防水涂料施工、管道堵漏、异型构件防水处理等。
三、工程造价3.1 总工程造价为（具体数字）人民币。
3.2 付款方式：甲方需在工程开工前支付总工程造价的30%作为预付款，剩余部分在工程完工后15日内支付。
四、工程进度4.1 工程开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
4.2 工程进度和交付时间应当与甲方进行及时沟通，确保工程进度符合双方协议。
五、工程保修5.1 工程保修期为（具体时间），自工程竣工之日起计算。
5.2 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应当及时免费进行修复，直至甲方满意为止。
六、违约责任6.1 若甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担逾期付款所产生的利息和迟延支付的损失。
6.2 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。
6.3 双方均不得擅自解除合同，否则应当承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 在履行本合同过程中，若发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
防水劳务分包施工合同(2020年版)
防水劳务分包施工合同工程名称：甲方：乙方：2020年 5月 13日防水劳务分包施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿及公平竞争的原则，于甲方就乙方承包甲方防水工程劳务任务，经双方协商一致同意签订以下合同条款并保证共同信守执行。
一、承包方式和原则1.1承包方式：由乙方按包人工及所有施工器具器械（包括冷底子油、燃气、运输费、装卸车费、二次搬运费、成品保护，基底清理及清水、扫水，包质量、包进度、包安全）的方式承包。
1.2承包原则：乙方进入现场施工的人员必须来历清白可靠，身体健康，具有两年以上建筑施工经历，具备建筑专业安全知识和本专业较高的技术素质。
遵守甲方的一切规章制度，服从甲方管理。
乙方承包的工程项目不得进行再转包。
乙方若有违反以上原则的行为所导致的一切责任和经济损失及后果均由乙方承担全部责任。
二、施工范围及分包价格2.1经甲乙双方协商确定，本合同施工范围为。
2.2 防水材料品牌：。
2.4 本合同防水工程量按图纸以接触面积计算三、质量标准及工期要求3.1 防水工程的工期按照甲方要求工期进行施工。
（雨雪等不利施工的天气或情形除外）。
3.2乙方施工的每一项产品、每一道工序均必须达到优质标准，达不到优质标准不得办理结算，不得继续施工，必须无条件退出现场。
3.3乙方施工人员的数量必须满足甲方项目部生产进度安排的需要，做到及时自行合理增减调节，确保达到甲方工期要求。
否则，由此造成的误工费和窝工费均由乙方承担。
并富余人员不得在甲方生产、生活、办公区居住、逗留。
3.4双方必须办理工序交接手续（作为计划工期与实际完成工期对比的依据）。
3.5因不可抗力因素或甲方原因影响乙方施工时，报请甲方申请可适当对工期相应顺延；因乙方自身原因造成施工进度滞后的，乙方另需承担其他工种的误工费。
四、甲、乙双方责任4.1、甲方职责：（1）解决乙方施工人员的临时生活用房问题。
防水班组劳务分包合同模板
防水班组劳务分包合同模板本合同由甲方（雇主）与乙方（劳务分包方）签订，双方遵守以下条款。
一、合同目的本合同旨在明确双方在防水工程项目中的权利和义务，确保工程质量和工期的顺利完成。
二、合同内容1.乙方将向甲方提供防水工程的劳务分包服务。
具体服务内容包括但不限于防水材料采购、工装设备租赁以及人员配备等。
2.防水工程项目的具体范围、质量标准、工期和费用等细节由甲方与乙方协商确定并在合同附件中详细列明。
三、合同履行1.甲方负责在项目开始前将相关设计文件、需求清单等提供给乙方，并确保乙方理解并正确执行。
2.乙方应组织具备相应技术和经验的工程师、技术人员和劳务人员，按照甲方要求的工作时间和班组规模，高质量地完成防水工程项目。
3.乙方必须确保分包的劳务人员具有相关的资质和证书，并保证他们在施工期间遵守相关法律法规和工程管理规定。
4.甲方有权对乙方所提供的人员、设备和材料进行检查和验收，并要求乙方及时补正不合格之处。
5.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改和改进，乙方应积极配合并按时完成。
6.双方应保持良好的沟通和协作，共同维护工程的顺利进行。
四、合同价款和支付方式1.甲方将根据合同附件中约定的防水工程项目范围和工作量，向乙方支付合理的劳务分包价款。
2.劳务分包价款的付款方式为按项目进展和阶段性完成情况支付，具体支付时间和金额由双方协商确定。
3.甲方应按时支付劳务分包价款，乙方应确保提供准确的发票及相关资料。
五、保密条款1.甲方和乙方在合作过程中可能接触到各自的商业机密和项目信息，双方均应保守秘密，未经对方书面许可，不得向任何第三方披露。
2.若因一方违反保密条款而给对方造成经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1.若乙方未按照合同约定的工程质量标准和工期完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以采取如延期支付、罚款等措施。
2.若甲方未按时支付劳务分包价款，乙方有权暂停工程施工直至付款完成，并可以要求甲方承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
防水工程施工合同发包（甲）方：银广厦集团有限公司合肥儿童医院综合楼项目部承包（乙）方：河南省天地建筑防水工程有限公司安徽分公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，结合本工程实际情况，遵循平等自愿、互利互惠和诚实信用的原则，就合肥市儿童医院综合楼防水工程，经双方协商一致订立本合同：一、工程概况：工程名称：合肥市儿童医院综合楼工程地点：瑶海区裕溪路904号，市妇幼保健院东区院内二、承包范围：地下室底板、外墙、顶板。
厨卫防水、屋面防水，乙方包人工、辅材、包工期、包安全。
三、施工内容:施工蓝图（建施及结施）、相关图集、图纸会审记录、设计变更、建设方指令等所包括的防水施工内容。
四、工程价款计算：1、本工程采用包工包辅材、设备，不再计取其它管理费用，按实际施工数量（附加层不另算）进行结算。
2、地下室底板、外墙3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）施工 15 元/m2 ；屋面3.0+3.0厚双层 SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎 I型 PE面） 30元/m2；（双层价格，单层11元/㎡）地下室顶板4.0厚SBS改性沥青防水卷材，3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）30元/m2。
（双层价格，单层11元/㎡）3、卫生间2.0厚聚氨酯防水涂料15元/m2。
4、本工程一般不存在计时工及其他零星人工费，若施工过程中甲方要求乙方承担合同范围外发生计时工的，发生计时工按150 元/工日计取。
以上单价单价包含工人工资、分格缝灌沥青砂、节假日及夜间加班费、所有税费、劳保、福利、保险费、辅材费、安全文明施工、人工费和辅材费及机械费的涨价风险等所有费用在内，此单价已综合考虑了因停工、窝工及其他不利因素的不可预见费用。
不含发票，如需发票增加税金费。
五、工程款支付办法与结算：地下室结束后付已完工程量的70%，工程结束后付已完工程量的70%，工程结束后1年内付已完工程量的90%，工程结束5年内付已完工程量的100%。
六、施工工期奖罚：1、工地正常施工时乙方必须确保足够的施工人员，对劳动力不足跟不上施工进度或不能保证工程质量的，项目部有权另行安排施工人员施工，无需征得乙方的同意，所发生的高额费用从乙方工程款中扣除。
乙方对此不能有任何异议。
2、乙方必须据其所承包工程任务大小，组织足够的施工力量，科学、合理进行，按甲方计划要求各节点工期，如连续三次没有完成甲方规定造成工期，则甲方有权解约清退乙方，乙方自动退场，所完成工程量按75％结算。
七、质量要求：1、乙方进场后要建立质量保证体系，在施工前要对班组进行技术及施工规范交底，班组负责跟踪质量监督检查，发现问题及时处理，每道工序施工后要采取自检。
2、乙方在施工中必须严格按照图纸、国家建筑质量施工及验收规范、技术操作规程、施工组织设计及技术交底的要求组织施工。
3、屋面、卫生间及地下室顶板防水等所有部位施工前基层必须清理干净，结构必须试水，试水后对渗水部位作防水处理，二次试水不渗漏后方可作上部防水施工。
4、施工工艺严格依照施工专业标准，工序依照施工方案。
5、凡施工时期发现渗、漏水现象，乙方均应无条件在24小时内立即派人到现场维修。
八、安全生产及文明施工：1、乙方在施工期间必须按规定做好施工区域场容场貌管理，每天要对所施工部位的材料及垃圾进行归整、清理，必须做到工完场清，工程完工后将材料运至场地内指定地点并按类型分类堆放整齐。
2、乙方施工人员工地上不允许穿拖鞋，严禁酒后上岗。
每发现违反上述规定一人次给予200元罚款（凭记录直接从乙方工程款中扣除，本合同内所有罚款均照此办理，以下不再注明）。
3、乙方要积极配合甲方抓好安全工作，及时整改安全隐患，杜绝安全事故的发生。
如乙方不按规定要求操作或不听从甲方管理，出现安全事故全部由乙方负责，甲方不负任何责任。
4、乙方施工人员禁止在施工现场随地大小便，一经发现，每人次罚款200元。
5、禁止乙方施工人员对现场工程师及甲方人员进行谩骂或其他人身攻击，若发生此类现象，乙方必须立即解雇此类人员，并为此承担所有经济和刑事责任。
如两次以上发生类似情况，甲方有权要求乙方退场，工程款按已完工量的80%结算，乙方对此不能有任何异议。
6、乙方必须搞好与其他施工班组的配合，班组间的综合机械设备设施工具等必须相互协调，或者听从甲方统一调度安排，避免一切不必要的纠纷。
7、乙方要加强对施工人员的安全、法纪教育与管理，禁止冒险作业、违章作业、打架闹事、赌博等行为发生，造成后果乙方应承担相应责任。
九、双方责任：（一）、甲方责任：1、负责协调乙方施工现场内工作。
2、甲方提供水、电源至施工现场。
3、负责向乙方进行安全、施工技术交底。
4、对本工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，负责设计图纸问题的处理。
（二）、乙方责任：1、对乙方进场人员加强教育和管理，确保进场人员的政治素质、身体素质和技术水平达到工程要求。
工人年令不得低于18周岁，施工人员进场后必须按甲方要求全部登记造册（空白登记表册由甲方提供），并附身份证复印件交甲方存档，乙方负责向当地有关部门办理流动人口的有关手续，杜绝未成年人、残疾人、精神不健康人以及违法犯罪人员进场施工。
2、乙方不得随便停工或罢工，或带领工人到办公室闹事者如出现此类情况，甲方有权终止合同，另行组织人员、设备入场，并按乙方所完成的实际工程量的造价的50%结算清场。
3、乙方人员必须注意成品和半成品的保护工作，如有损坏或丢失由乙方按价赔偿。
乙方的施工设备及物料自行负责保管。
4、乙方应按甲方要求严格控制原材料的使用，杜绝浪费现象发生，甲方人员有权对浪费现象进行制止，并视情节给予处罚。
5、未经甲方许可，乙方不得将项目转包给第三方，否则甲方将追究乙方的违约责任。
6、在由建设方、第三方巡查组织的安全质量检查中，如由乙方在施工中存在的问题，造成的处罚均由乙方自行承担。
十、合同附件及生效：1、正式的施工图纸、《施工管理细则》、承诺书等作为合同附件。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工保质期满，甲方付清乙方全部款项后自动失效。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，双方依据实际情况可另订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
如在实践过程中遇到冲突问题，双方应本着互相谅解、团结合作的精神协商解决。
5、本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不能达成一致时，申请向工程所在地仲裁委员会裁决。
甲方盖章：乙方盖章：项目经理签字：负责人签字：日期：日期：联系电话：联系电话：质量保修协议书鉴于甲、乙双方于 20 年月签署了《防水施工合同》，乙方将已完成的承包工程移交甲方，为保证该合同范围内乙方承建的工程在合理使用期限内正常使用，维护建筑工程所有者和使用者的合法权益，明确乙方对承建工程的保修责任，就甲方具体监督乙方履行保修责任相关事宜，依据《建设工程质量管理条例》、《合肥市建设工程质量管理条例》的规定及《防水班组工程施工合同》的约定，经平等、自愿、协商一致，甲乙方签订本协议。
一、乙方的保修范围、责任、期限：1.保修范围：施工结算范围内的全部工程项目的保修责任2.保修责任：竣工验收后移交甲方前由于乙方原因，材料脱落、变质，均由乙方承担赔偿和修复责任。
在质量保修期内由于乙方承建的工程质量原因或维修过程中给甲方和业主造成的直接和间接损失，由乙方承担赔偿和修缮责任。
属于保修范围内的项目，乙方同意接到业主通知后派人及时赶到现场进行修理，并保证在对该维修项目协议约定时间内完成需维修的工作，否则，甲方有权委托他人或由丙方按原设计标准自行维修，由此所发生的费用由乙方自行承担，甲方有权在乙方的质量保修金中直接扣除。
质量保修期从竣工验收通过之日的次日起开始计算。
保修期限内因工程质量问题乙方已经进行过维修的，该维修项目的保修期从修复之日起计算，保修期相应顺延。
3.保修期限：防水工程（屋面、外墙、厨房、卫生间等）为5年；4.具体到场和完成维修时间规定如下：乙方接到甲方的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知（包括：口头、电话、书面通知），应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，精心组织施工并最终对维修结果承担全部责任。
一般常规性工程质量问题乙方必须24小时内赶到现场,48小时内完成维修责任，并需业主和甲方管理人员确认；防水工程渗漏水，乙方4小时内赶到现场，同防水施工单位共同协商、组织，在天晴情况下同防水施工单位72小时内协同完成维修工程项目，并需业主和甲方管理人员确认。
如有推诿、拖延、不准时、不配合等情况发生，由乙方承担全部维修责任。
如因防水工程质量问题造成的一切损失由乙方负责，并从质保金中扣除。
乙方未严格履行上述各项条款，视为乙方违约，乙方承担违约责任，甲方有权将由此所产生的扣款、罚款、违约金直接从质保金中扣除，而无需另行通知乙方。
二、质量保修金支付工程结算时，乙方向甲方预留工程结算造价总额的10%作为工程质量保修金。
三、质量保修金返还1.渗漏质量保证金：按质量保修金总额的20％留取，如未发生渗漏质量问题，在5年保修期满后支付；2.如无质量问题，经甲方签字同意，每年支付20%，若工程存在质量问题，甲方可推迟支付相应比例的保修款。
3.质量保修金的返还并不免除乙方在保修期内的保修责任。
甲方（印章）：承诺（乙）方：代表人：代表人：。