建设工程劳务清包施工合同
建筑工程清包工合同5篇
建筑工程清包工合同5篇卓越的合同能够规范合作行为，保障双方的合法权益，合同是劳动法律体系中的重要组成部分，用于保护劳动者的权益和利益，本店铺今天就为您带来了建筑工程清包工合同5篇，相信一定会对你有所帮助。
建筑工程清包工合同篇1总包方：（以下简称甲方）清包方：（以下简称乙方）甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程项目：二、工程量、价格1、工程量：m2；2、单价：元/m2；3、工费：元。
三、付款方式1、人员进场后，甲方付给乙方万元；2、安装完毕后，甲方付给乙方万元；4、验收合格后，甲方付至乙方合同总价款的95%；5、留5%质保金，一年后无质量问题，甲方一次性付清余款给乙方。
四、设计1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套，并负责交底工作；2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料1、乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用。
；2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用；4、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场；6、未经甲方许可，乙方不得丢损材料，若发现丢损现象，按材料价格从人工费中扣除。
六、工期1、开工日期为20XX年XX月XX日，竣工日期为20XX年XX月XX日止；工期暂定为个晴天。
2、因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。
七、乙方责任1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工，完成建造钢结构工程任务；2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修；3、乙方应在合同规定的工期内完工，每延期一天扣工程款500元；4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素，工期应顺延；5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工，施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任；6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工；7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场；8 施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。
建筑工程劳务清包协议5篇
建筑工程劳务清包协议5篇篇1甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在建筑工程劳务清包过程中的权利和义务，经双方协商一致，特签订本协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXX建筑工程2. 工程地点：XXX3. 建筑面积：XXX平方米4. 结构类型：XXX5. 承包范围：本工程劳务清包，具体内容包括但不限于：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方负责提供施工图纸及技术交底，对乙方进行技术指导和监督。
2. 甲方负责提供施工所需的机械设备和工具，确保其性能良好，满足施工需要。
3. 甲方负责按照合同约定支付乙方劳务费用。
4. 甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，并提出整改意见。
5. 甲方有权在乙方出现严重违约行为时，解除本合同。
（二）乙方权利和义务1. 乙方负责组织具有相应资质的施工人员进场施工，确保施工人员数量满足施工需要。
2. 乙方应当遵守甲方的施工进度安排，确保按时完成施工任务。
3. 乙方应当按照施工图纸和技术交底的要求进行施工，确保施工质量符合要求。
4. 乙方应当加强施工现场的安全管理，确保施工安全。
5. 乙方有权在甲方出现违约行为时，向甲方提出索赔。
6. 乙方应当配合甲方进行竣工验收工作，确保工程顺利验收。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：本工程劳务费用为人民币XXX元（大写：XXX元整）。
2. 支付方式：甲方按月支付乙方劳务费用，每月支付金额为当月完成工程量的XX%。
剩余XX%的劳务费用在工程竣工验收合格后一次性付清。
3. 甲方未能按照合同约定支付乙方劳务费用的，每逾期一天，应当向乙方支付应付款金额XX%的违约金。
4. 若因乙方原因导致工期延误的，甲方有权根据实际情况扣除部分劳务费用作为违约金。
建筑工程清包工合同4篇
建筑工程清包工合同4篇篇1建筑工程清包工合同一、合同的签定1、甲方：建筑施工队（甲方代表人：__________；联系电话：__________）2、乙方：建筑施工队（乙方代表人：__________；联系电话：__________）3、签定日期：____年____月____日4、本合同签定后即生效，双方应遵守合同条款，并共同完成合同约定的建筑工程。
5、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6、本合同有效期为____年，自双方签订之日起生效，期满后需双方协商续签。
二、工程范围及服务内容1、本合同项目为__________（工程名称），位于__________（具体位置），建设内容为__________。
2、乙方承担的工程包括但不限于：（1）工程项目合同招标、策划、设计等前期准备工作；（2）施工前的场地准备、施工过程监理、验收等工作；（3）施工材料采购、施工图纸制作、施工进度管理等工作；（4）安全施工、质量保证、环境保护等工程施工要求的执行；（5）工程竣工验收、移交等后期工作。
3、甲方为乙方提供合同约定的施工场地和必要的协助，确保工程顺利进行。
4、双方应遵守国家建筑工程建设规范、标准和法律法规，确保建设工程质量，保障工程安全。
三、工程报酬及支付方式1、乙方完成本合同约定的建筑工程后，甲方应按照合同约定支付工程款。
2、工程款支付方式为____________（一次付清/分期支付），具体支付金额及时间由双方协商确定。
3、如遇特殊情况（如工期延误、质量问题等），甲方有权暂停支付工程款，直至问题解决。
四、服务标准及责任承担1、乙方应按照国家相关标准执行本合同约定的工程，确保工程质量，保障工程安全。
2、如工程发生质量问题，乙方需承担相应责任，并在约定时间内进行修复、整改等工作。
3、如因乙方原因导致工程无法正常进行，乙方应承担相应违约责任。
4、乙方应配备具备相应资质的工程人员，确保施工质量和进度。
五、保密条款1、双方签署本合同期间，对于接触到的相关商业秘密、技术资料等，应予以保密，不得泄露给第三方。
建筑工程清包工合同5篇
建筑工程清包工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的建筑工程清包工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于是/否包含装修）二、合同工期本合同工程计划开工日期为：____年__月__日，计划完工日期为：____年__月__日。
工期总日历天数：XX天。
实际开工日期以甲方开工报告为准。
工期顺延的条件和程序按照相关法律法规执行。
三、工程承包方式及计价方式本合同采用清包工承包方式，乙方提供劳务、小型工具等，不包括大型机械设备及主要材料。
计价方式为按实际完成的工程量乘以单价表计算总价。
具体单价及工程量按照附件《工程量清单及报价表》执行。
四、工程质量和验收标准工程质量应符合国家相关标准及地方规范的要求。
验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范执行。
乙方应按照施工图及变更、修改图进行施工，严格执行施工质量验收标准。
五、工程款项支付及结算方式工程款项支付按工程进度进行支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同价的XX%工程款；主体工程完成XX%后，甲方再次支付乙方合同价的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付至合同价的XX%。
剩余XX%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
结算方式采用人民币结算。
六、安全施工及文明施工要求乙方必须遵守有关安全操作规程及规范进行施工，做好各项安全防护工作，杜绝安全隐患，因乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
乙方应按照文明施工要求进行施工，保持施工现场整洁有序。
纯劳务清包工施工合同4篇
纯劳务清包工施工合同4篇篇1纯劳务清包工是指建筑施工过程中，施工单位仅提供劳务和管理，不承担原材料采购、机械设备租赁等工作，仅负责劳务操作和管理。
这种施工方式在建筑业中比较常见，对于一些施工单位来说，可以有效降低成本、提高效率。
在进行纯劳务清包工施工时，双方需要签订一份合同，以明确双方的权利和责任。
下面是一份纯劳务清包工施工合同的范本：纯劳务清包工施工合同甲方（施工单位）：____________________乙方（清包单位）：____________________合同编号：______________一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：____________________4. 施工内容：____________________二、合同期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
2. 若出现不可抗力等情况，延长合同期限需经双方协商一致。
三、工程报价及结算方式1. 工程报价：总工程价为______________元。
2. 结算方式：工程结算分两次，第一次款项为工程开工前20%，第二次款项为工程竣工验收合格后80%。
3. 结算标准：根据施工质量和进度支付相应款项。
四、合同履行1. 甲方的责任：提供劳务管理人员，负责工程进度和质量的控制。
2. 乙方的责任：负责劳务和管理，保证施工质量和工程进度。
3. 双方需保证安全施工，确保工地的安全。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
六、保密条款双方在合作过程中会涉及到一些商业机密，需对相关信息进行保密。
七、争议解决双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________以上是一份关于纯劳务清包工施工合同的范本，双方在签署合同之前需要仔细阅读并确保合同内容清晰、明确。
最新建筑工程劳务清包合同(五篇)
最新建筑工程劳务清包合同(五篇)建筑工程劳务清包合同篇一乙方：为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：一、工程名称及施工内容1、工程名称：2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)二、工程地点：三、工程承包方式包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。
四、工程总量约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。
五、协议价款按第一款施工内容，综合清包总价六、付款方式1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
3、工程款以现金支付：七、工程质量乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。
如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。
甲方应派施工员现场放线，乙方协助。
八、甲方责任1、保证施工场地三通一平;2、保证水电供应满足施工要求;3、保证施工报验不延误施工时间;九、乙方责任1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;2、提供桩基施工原始记录;3、保证场地整洁，做到文明施工。
十、安全在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。
如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。
十一、补充条款1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。
2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。
纯劳务清包工施工合同5篇
纯劳务清包工施工合同5篇篇1纯劳务清包工施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟进行×××工程施工，依照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规和工程技术标准，甲、乙双方本着互利互惠、平等自愿、诚实信用、友好协商的原则，经充分协商，就×××工程的施工事项达成如下协议：一、工程名称、工程地点、业主单位、设计单位：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 业主单位：4. 设计单位：二、工程内容：1、甲方委托乙方对工程【】进行【】的施工工作，包括但不限于【】等工程内容。
2、甲方应根据设计文件及乙方提供的施工图纸要求，配合提供必要的信息、材料，其结果应符合国家规定的有关标准、规范要求；三、工程工期：1. 工程工期为【】天，要求挑工程遵守合同期限进行施工。
四、工程质量：1. 乙方应按照设计文件和国家相关标准规范要求完成工程。
2. 如发现质量不符合合同规定的，乙方应承担相应的责任，直至达到合同规定的质量标准为止。
五、工程报酬：1. 甲方应按照双方约定的付款方式、结算方式进行付款。
2. 工程全部竣工验收合格之日起【】天内，甲方应结清工程款项。
3. 如需调整工程报酬，须经协商一致后签订补充协议。
六、安全措施：1. 乙方应全面负责工程实施过程中的安全生产工作，确保工程施工过程中的安全生产；2. 乙方应购买相应的施工险，并保证施工期间不发生安全事故。
七、保修责任：1. 工程竣工后，乙方应按照国家有关法规和工程建设质量标准要求提供保修服务。
2. 保修期限为竣工之日起【】年，保修期内届时发生的由工艺质量问题引起的故障，乙方应无偿予以修理。
八、争议解决：1. 双方在履行合同过程中出现争议，应通过友好协商解决；2. 若协商未果，可向有关部门申请调解，也可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日以上为《纯劳务清包工施工合同》，确需签约前双方务必详细阅读并清晰明确约定各项条款，以确保工程顺利、安全、质量可控的进行。
建筑劳务清包合同范本（精选6篇）
建筑劳务清包合同范本（精选6篇）建筑劳务清包合同范本（精选6篇）随着法律观念的日渐普及，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的建筑劳务清包合同范本（精选6篇），欢迎大家分享。
建筑劳务清包合同1甲方：项目责任人：乙方：联系电话：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程劳务用工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、劳务施工内容：四、工期用工开始日期_____年____月____日，用工结束日期_____年____月____日。
五、结算方式：采用以下第______种结算方式。
第一种结算方式：包干单价。
每平方米单价______元。
根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。
第二种结算方式：计时工资。
乙方的工资标准为_____元/天。
甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。
第三种结算方式：计件工资。
结算标准______元/工日。
根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。
1、无论采用上述何种结算方式，甲方均先向乙方支付生活费。
具体支付办法为：签订本合同次月开始，每月支付一次，标准为_____元/人。
乙方完成本合同全部施工内容，并达到本合同约定要求后，经双方确认结算金额，甲方一次性将结算余额全部支付乙方；若乙方施工工期跨越春节，则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资，其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后，一次结算。
2、乙方承担本合同之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后7日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。
3、乙方人员增加，须经甲方书面同意，否则增加的人员甲方不予结算工资。
4、乙方施工结束后，若人工费超过合同总价，超出部分由乙方承担。
六、文明施工、标准化管理施工现场乙方必须达到_____级文明工地要求；必须达到_____级标化工地要求。
建设工程劳务合同清包5篇
建设工程劳务合同清包5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的建设工程劳务清包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：_________________________二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力的因素导致工期延误，双方协商工期顺延）。
三、劳务报酬及支付方式1. 甲方支付给乙方的劳务报酬按照完成的工程量计算。
具体计算方式如下：_________________________。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付劳务报酬，具体支付时间为_________________________。
在竣工验收合格后XX天内支付至合同总金额的XX%，剩余款项作为质保金在竣工验收合格后一年内付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督与检查。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行的工程质量验收规范执行。
乙方完成的工程应达到质量等级要求。
若未能达到质量等级要求，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。
3. 工程验收前，乙方应提供完整的竣工资料和文件。
验收过程中，若因乙方施工质量问题造成的返工、整改等费用由乙方承担。
五、安全施工与文明施工1. 乙方必须按照安全施工的要求进行作业，遵守安全生产的相关法规和政策，采取有效措施确保施工过程中的安全。
由此造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应按照文明施工的要求进行施工管理，确保施工现场的整洁有序。
劳务清包工合同5篇
劳务清包工合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、汇报材料、心得体会、应急预案、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, report materials, insights, emergency plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!劳务清包工合同5篇签署合同的主要目的是为了让我们在合法权益得到保障，大家在写合同的时候一定要将自己的需求表达清楚哦，本店铺今天就为您带来了劳务清包工合同5篇，相信一定会对你有所帮助。
建筑工程大清包合同书(精选5篇)
建筑工程大清包合同书（精选5篇）建筑工程大清包合同书篇1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、承包范围1、给定的施工图纸范围内自基础垫层开始到主体竣工验收过程的土建部分;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作(如塔吊司机、铲车司机、铲车用油和机械维修保养)、现场临建搭设(临建材料由甲方供应)。
2、施工外墙脚手架，地下室外墙抹灰，地下室室内及室外周边回填土(回填至自然地坪)、堵架眼孔、阳台栏板。
3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、密封条、焊条、铁丝、靠杆、软水管包括手用工具等小型材料(平车以上甲方提供，以下为乙方自备)。
五、工期：随建设方给定工期而定。
六、工程面积及单位：1、此工程楼号6#、7#，总面积以合同约定计算图纸面积为准。
2、每平方工程包价：每平方米125元。
不包括各种税金及费用，人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数。
3、阁楼部分按标准层一层三分之二计算面积，阳台按面积一半计算，楼梯按垂直投影面积计算，不超过2.2m的楼层不计算建筑面积。
4、其它建筑计算法按现行建筑面积计算规则执行。
如建设方变更通知下来还没做，无论难易程度应无条件执行，如已施工需要返工，根据返工的工程量套用河南20xx土建定额中人工工日含量，给予每工日53元补助。
5、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单为准。
七、付款方式：起止±0.00甲方付乙方已完成工程量总价款的50%，进入标准层一层封顶甲方应付±0.00至现完成阶段内工程量总价款的50%，起止标准层四层甲方应付一层至四层阶段内工程量总价款的70%，主体交工后余款一次性付清。
八、双方责任：1、甲方责任：(1)、每个单体工程向乙方提供一套土建完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关地供应到现场(钢材、水泥、砂、石子、砖等)。
建筑大清包劳务合同(实用4篇)
建筑大清包劳务合同(实用4篇)建筑大清包劳务合同第1篇合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条：合同目的甲方聘用乙方在__建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人（钢筋工、木工、瓦工），双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。
为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。
第二条：聘用工种聘用期甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的'工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。
第三条：工作任务和时间及工资支付方法1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月__元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水（__元到__元人民币），可甲方负责乙方的吃住。
2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。
3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
第四条：旅费及交通费甲方负担乙方从__________到__________的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。
第五条：安全责任甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。
由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。
第六条：乙方责任乙方到_______必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
乙方工作失误造成重大工程质量问题（如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责）。
乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。
第七条：其他1、任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。
劳务清包工房屋建筑合同5篇
劳务清包工房屋建筑合同5篇篇1劳务清包工房屋建筑合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下合同，以兹共同遵守：一、工程名称本合同所述工程名称为：（工程名称），工程地点位于（地点）。
二、工程内容（1）本次工程主要包括房屋建筑工程，具体工程内容详见工程图纸和设计说明书。
（2）工程预期竣工时间为（时间），工程验收标准为《建筑工程质量验收规范》。
（3）本合同中未尽事宜，参照《建设工程施工合同通则》相关规定。
三、工程报酬（1）本工程的劳务清包包工标价为人民币（金额）。
（2）工程款支付方式：分期支付，具体如下：①合同签订后，乙方可申请预付款比例为总包款的30%；②工程完成50%以上时，可以申请进度款比例为已完成工程款的30%；③工程竣工后，甲方进行验收合格，可支付尾款比例为已完成工程款的40%；④工程结算时间应符合《建设工程结算暂行办法》的相关要求。
四、质量保证（1）乙方应按照工程图纸和设计说明书的要求进行施工，确保施工质量达到国家标准要求。
（2）在保修期内，乙方负责对工程中出现的质量问题进行免费维修，并保证问题在合理时间内得到解决。
五、安全责任（1）乙方应制定安全生产方案，保障施工现场的安全生产。
（2）如出现因乙方违规操作导致的安全事故，乙方应承担相应责任。
（3）甲方有权对施工中存在的安全隐患进行检查和整改，乙方应积极配合。
六、违约责任（1）因不可抗力等特殊原因，导致工程延期或无法完成的，双方可协商解除合同。
（2）如乙方未按照合同要求履行义务，致使工程质量低于合同标准的，乙方应承担相应违约责任。
（3）因乙方责任导致工程出现安全问题的，乙方应承担相应法律责任。
七、其他事项（1）本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
（2）合同履行过程中如有争议，应友好协商解决，协商不成的，可向相关部门申请调解或仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2劳务清包工房屋建筑合同一、甲方（劳务方）：_________________________________________________________证照编号：____________________________________________________________地址：_________________________________________________________联系电话：_________________________________________________________乙方（包工方）：_________________________________________________________证照编号：____________________________________________________________地址：_________________________________________________________联系电话：_________________________________________________________二、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方房屋建筑工程质量协调，并签订本合同。
2024年工程清包工合同范本7篇
2024年工程清包工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程清包工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（具体工程内容请详细列举）二、承包方式及范围1. 乙方采用清包工方式承包本工程。
2. 承包范围包括：___________________（具体承包范围需详细列举）。
3. 乙方需按照甲方提供的图纸及要求进行施工，保证施工质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 如因乙方原因延误工期，乙方应承担违约责任。
四、质量与检验1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对施工现场进行检验，如发现质量问题，乙方应及时整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并配合甲方进行竣工验收。
五、工程款支付1. 工程款支付方式：___________________（具体支付方式）。
2. 工程款支付时间：___________________（具体支付时间）。
3. 工程款支付金额：按实际完成工程量结算。
4. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权顺延支付时间。
六、保修责任1. 保修期限：工程竣工验收合格之日起______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的损坏。
3. 保修费用：由乙方承担。
4. 保修期间，乙方应积极配合甲方进行维修工作。
七、违约责任1. 如因乙方原因延误工期，乙方应向甲方支付违约金。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
劳务清包合同6篇
劳务清包合同6篇劳务清包合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方将所建的“经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务，以人工费清包形式承包给乙方。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，签订以下协议，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)2、工程地点：江苏镇江市经十二路西，镇大铁路南(丁卯经济园区)。
3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层，地下1层。
4、总建筑面积：__.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。
二、本工程质量标准：合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。
三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容：(1)外墙保温，(2)外墙贴面，(3)内外墙的油漆、涂料，(4)公用部位、卫生间的装饰，(5)防水工程)。
一)、承包工种：1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。
2、木工(大清包，带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
4、架子工(大清包，带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
二)、工作内容：泥(瓦)工1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。
建筑工程劳务清包的合同范本(8篇)
建筑工程劳务清包的合同范本（8篇）建筑工程劳务清包的合同范本（8篇）建筑工程劳务清包的合同范本篇1 合同编号：发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：县盛世小区1#楼工程（以下简称本工程）2、工程地址：县路和滑州路交叉口3、现场情况：（1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。
（2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。
临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守开元盛世小区关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污染路面及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。
4、承包形式：劳务大清包5、工程内容：（1）、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。
（2）、除第一条外，其他工程施工图纸中所含有的一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、大型机械及其检测、安全防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、外墙面层、二次结构砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、混凝土试块、钢筋试件、铁丝、铁钉、焊条、职工食堂及炊具等所用一切均包含在招标内容中。
（3）、包括场地硬化以及一级配电箱以下的二级、三级配电箱和电线等所有用电设备。
（4）、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料不在本合同范围之内。
建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇）
建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇）建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇）在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建筑工程施工劳务清包工合同1甲方：(发包人);单位：乙方：(发包人);单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程名称：厂房;二、工程地点：沭阳县官墩乡;三、清包工____四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;五、开工日期：_____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);六、工程单价：按每平方米43元计算;七、付款方式：工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;八、双方责任：1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;2、乙方配备现场施工用电至电箱;3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;十二、施工安全、施工生产目标承诺1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;2、杜绝设备、火灾事故;3、安全生产、文明施工;十三、合同有效期限自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;十四、其他事宜未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;十五、合同份数本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程施工劳务清包工合同2甲方：乙方：为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：______综合楼二、工程地点：三、承包范围及详细部位：本工程所有施工内容：1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);3、木工(支模、拆模、打磨);4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)四、承包方式和结算方式：承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
建筑工程劳务大清包施工合同样本5篇
建筑工程劳务大清包施工合同样本5篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________第二条承包方式1. 本工程采用大清包的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料，并承担施工的全部劳务费用。
2. 乙方需按照甲方提供的施工图纸和工程要求，完成全部工程的施工任务。
第三条施工期限1. 本工程的开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。
2. 乙方应在施工期限内完成全部工程的施工任务。
如因不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。
第四条工程质量1. 乙方应确保施工质量符合国家和地方的相关标准，并达到甲方要求的质量目标。
2. 在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应积极配合，并按照要求进行整改。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任。
第五条工程价款及支付方式1. 本工程的合同总价为_________元整（￥_________）。
该价格为全包干价，包含施工所需的全部材料和劳务费用。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付合同总价的_________%作为预付款。
剩余款项应根据施工进度和验收情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：_________。
3. 乙方应在收到款项后及时向甲方提供合法有效的发票和收据。
如因乙方原因导致的款项支付延误，乙方应承担相应的违约责任。
第六条甲方责任与义务1. 甲方应确保施工场地的平整和清洁，并提供施工所需的水、电等基础设施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
制定国家工商行政管理局
一九九九年十二月
第一部分协议书
甲方（全称）：_________________________________________
乙方（全称）：_________________________________________
根据工程的需要，甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
结合本工程的具体情况，经双方共同协商达一致，订立本合同。
供双方在施工中严格遵守。
第一条工程概况
工程名称： ________________________________________
工程地点： ________________________________________
工程内容： ________________________________________
第二条工程承包范围
1、主体结构的模板制作、安装、拆除、施工放线、工完场清，安全文明施工等工序。
2、乙方自带手动工具，手动电锯、电钻、线绳、水泥口撑、塑料管、安全帽、雨衣、钉子、鉄丝、双面胶、透明胶带以及加班所用的照明灯具、电线等。
3、乙方人员必须保证质量，严禁材料浪费。
对于乱锯方木模板者发现一次罚款200元。
4、木工完模前、之后（木工完模之后包括墙面塑料管、对拉丝、双面胶、残留混凝土的边角清理和所用模板材料的分类堆放），必须有专业人员把现场清扫干净。
5、进入工地必须佩戴安全帽，外边操作系好安全带，发现一次
不带安全帽，安全带责罚款50元，从借资中扣除。
6、乙方按图纸及变更施工，无条件服从公司和甲方的要求。
7、不允许出现偏差，若偏差1公分罚款200元.涨模1公分罚款200元，立刻派人处理，情节严重的并给甲方造成损失的，由乙方赔偿一切经济损失。
8、乙方进场工人必须是熟练的木工，服从公司和甲方管理人员的安排，工作中任劳任怨，因无故顶撞甲方、公司管理人员的，发现一次处罚200元，情节严重的将对该班组处罚500—1000元罚款。
情节严重者送公安机关处理。
9、混凝土送泵机、管的安装检查、拆除、清洗并运输至堆放地点，后台下料、加添加剂、前台布料、振捣、找平、抹面（三遍成活）安装铁件，养护、柱、墙上表面清理，运输，后浇带的安拆，浇注等与混凝土施工的全部操作内容，（构造柱、圈梁、过梁混凝土浇注不再本合同范围内）,混凝土施工期间的所有施工用品一切耗材由乙方自理。
10、乙方严格遵守安全生产的规定，采取严格的安全防护措施，严禁违章作业，违章操作、野蛮施工出现工伤事故由乙方承担一切经济损失。
11、按国家现行施工规范，规程施工验收。
12、混凝土外观，无漏振、蜂窝、麻面等质量通病缺陷。
（漏振一次罚款200元，大于半平方罚款1000元）。
13、平面找平在正负5毫米以内，（高差大于1公分按每平方米罚款50元）。
14、乙方人数必须满足施工要求，按甲方下达的进度计划按时间完成。
施工期间，乙方不得无故停工、农忙不得放假。
乙方对自身人员协调时，必须征得甲方同意，否则，将承担由此给甲方造成的损失。
中途退场，甲方给乙方按完成工程量的50%结算，余款作为另外班组进场施工费用。
15、文明施工：在乙方施工区域内必须保证工完料净。
清理泵
管，架子等工具摆放有序。
振动棒等手动工具的维修、保养由乙方负责，甲方负责提供混凝土。
16、乙方除严格遵守总承包单位针对本工程制度的有关规章制度外，有下列情形之一的，将根据情节轻重，给予清退出场、不予结算或按已完成工程量的50%~60%的处理。
A、造成重大安全质量事故的。
B、不能按合同约定履行合同，人员少、质量次，进度不能保证的。
C、无故停工、中途退场的。
D、不服从甲方管理人员指挥。
顶撞、侮辱、谩骂、殴打甲方管理人员的。
聚众赌博、打架斗殴（含内部）、酗酒滋事和有盗窃行为的。
18、乙方自带振动棒、振动器、电缆、灯具、防护用品、地膜、钢丝网及成品保护用品，以及施工期间所用的一切消耗材料和所用的工具，乙方自带楼层所用三级配电箱。
19、主体结构所有钢筋加工、绑扎、放样、预留插筋和按设计要求的钢筋绑扎内容（砌体内有的圈梁、过梁、构造柱除外）。
20、现场范围内钢筋堆放、半成品的堆放、清理及现场的工完场净、保洁工作。
21、对于甲方供的材料，实行限额领取，超出部分从结算中扣除。
22、制作和搭设机械的安装和维修及所用场地的硬化由乙方自理。
现场钢筋卸车等。
23、大剪、安全帽、雨衣、钢筋钩子、垫块（水泥、塑料）、扎丝及照明灯具，所有钢筋工用具由乙方自购。
第三条合同工期
开工日期： ____________________
竣工日期： ____________________
合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准
工程质量标准： _____________________
第五条单价及结算和付款方式
单价按建筑面积计算，每平方米元。
（人工配合清土，超高费以及劳保福利和管理费用均含在本价格之内，在施工期间因乙方存在的问题，由乙方自行搞定监理）。
甲方向乙方的零星用工按每工日元计算（不分普工、技工）。
工程款结算及付款方式：乙方自行垫资层，然后以甲方工程进度款随同支付，按已完工程量的 %支付。
结顶付一次款按已完工程量的 %支付。
主体全部结束经监督站，业主，项目部等有关单位验收合格后付已完工程量的 %，余款 %作为质保金。
以上协议甲乙双方共同遵守，在日常施工中若出现未尽事宜，双方共同协商解决。