建筑石材幕墙工程施工合同-(依照最新民法典规定)
外墙干挂石材工程施工合同
外墙干挂石材工程发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围设计图纸外墙干挂石材部分承包方式：包工包料二、工程承包范围：1、工程楼范围内。
2、甲方指定的其他工作。
三、合同工期：根据现场实际情况，按照甲方的各楼干挂石材的计划工期时间完成。
四、质量标准：合格（所有质量问题由责任方承担相关违约赔偿责任）五、工程价款：1、总价：暂定万元整（含一切税费）。
2、变更及现场签证2.1、因甲方要求、图纸变化产生变更时，进行现场变更或签证。
2.2、根据现场需要，乙方按照甲方的指令拆除工作，如果非乙方责任，费用由甲方承担。
3、综合单价：3.1石材部分（包含但不限于石材、护理处理、光度处理、倒角等成品）单价：元/m23.2、除石材外部分（包含但不限于安装、辅材、龙骨、脚手架、管理费、各种税费等）单价：元/m23.3、以上单价包含所有施工（含深化设计、人工、材料、机械、临时设施、施工技术措施费用）、检验（含所有材料、完工后的成品等）、试验、检测与验收、移交前的维护和修补缺陷、管理费、利润、规费、税金、配合费、停电、停水、二次搬运、各种风险等一切完成干挂石材工程的费用。
深化设计必须满足相关规范要求。
4、工程结算4.1、结算单价执行合同综合单价，工程量以工程竣工图图示面积为准，檐线按照展开面积计算。
石材供应厂家承担2%的损耗量，若实际损耗量超过2%，则由安装单位承担；结余部分归安装单位所有。
4.2、大墙面、檐线、窗口等所有干挂石材统一执行合同综合单价；4.3、如发生变更或甲方有额外特殊要求的，按照以下原则执行1）工程结算执行年《省建设工程预算定额》、年《省建设安装工程费用定额》和相关规定，相关规定定额费率约定如下：2）合同内有没有材料价格执行造价信息，造价信息没有的根据甲方选材进行认质认价。
民法典建设工程施工合同篇
民法典建设工程施工合同篇第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立、履行和管理，保障建设工程的质量和安全，维护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，制定本篇。
第二条建设工程施工合同是指甲方承担在约定时间、约定地点、约定质量标准下，对乙方提供施工劳务和技术，按约定价格完成建设工程的合同。
第三条建设工程施工合同的订立、履行及解决争议，适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和本篇规定。
第二章合同的订立第四条建设工程施工合同的订立应当采用书面形式，双方当事人应当明确合同的签订时间、地点、内容、要求及解决争议的方式。
第五条建设工程施工合同应当包括以下主要内容：（一）合同双方的主体资格、名称、住所；（二）建设工程的名称、规格、质量标准、定位；（三）施工工期、工程价款与付款方式；（四）合同履行的责任和义务；（五）合同的解除、变更、终止等情形的约定；（六）安全生产、环境保护等特别约定；（七）争议解决的方式和地点。
第六条建设工程施工合同的价格，应按照双方当事人的约定确定。
价格的支付方式可以是一次性支付，也可以按照工程进度分期支付。
第七条建设工程施工合同中的质量标准，应当符合国家相关技术标准和规定。
施工单位在承揽建设工程时，应当具备相应的资质和技术能力，确保工程质量达标。
第八条建设工程施工合同的工期，应当根据工程的实际情况确定，可以根据合同的约定进行调整，但应当遵守相关法律法规和合同约定。
第九条建设工程施工合同的签订应当经双方当事人的法定代表人或委托代理人签字盖章，并出具授权委托书。
第三章合同的履行第十条建设工程施工合同在履行过程中，双方当事人应当按照合同的约定，履行各自的责任和义务。
第十一条施工单位应当按照合同的约定，合理组织施工作业，按照工程质量标准和工程进度要求，保证工程质量和施工安全。
第十二条施工单位应当配备具有相关资质和技术能力的施工人员，负责工程施工的组织和实施，并确保工程质量的达标。
幕墙 合同5篇
幕墙合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行幕墙工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________幕墙工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：包括但不仅限于幕墙设计、制作、安装等。
具体细节详见附件《工程范围及内容》。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体日期按照甲方进度要求及双方约定执行。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按以下阶段向乙方支付款项：（1）预付款；（2）进度款；（3）竣工结算款。
具体支付比例和支付时间按照双方约定执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程验收标准：按照国家和地方现行幕墙工程相关规范、标准执行。
3. 甲方有权对工程进度、质量进行检查，并提出整改意见。
乙方应按照甲方要求及时整改。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为______年。
2. 在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行免费维修。
保修范围和期限按照国家规定执行。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体维修费用由双方协商确定。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
如因甲方原因造成工程延期，甲方应顺延工期。
石材幕墙合同范本（通用5篇）
石材幕墙合同范本（通用5篇）石材幕墙篇1发包人：(简称甲方)承包人： (简称乙方)甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程，经协商一致，达成协议，共同遵守下列条款：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包面积：4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。
二、合同工期本工程开工日期暂定年月日完工日期年月日总日历工期日历天三、工程质量乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
四、合同价付款方式1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。
2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80%。
3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。
五、甲方工作1、甲方提供施工图纸，。
2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。
3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费( 其他生活用品乙方自理)。
六、乙方工作1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。
2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。
乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。
3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。
由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。
5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。
6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。
由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。
民法典工程施工合同规定
民法典工程施工合同规定《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）是中华人民共和国成立以来第一部以“法典”命名的法律，是新中国成立以来最长、部类最多、规范最全面的一部法律。
它对建设施工合同的相关规定进行了系统的整合和梳理，为工程施工合同的签订、履行、变更、解除和终止提供了明确的法律依据。
一、合同的订立《民法典》第三编第十八章对建设工程合同作出了明确规定。
根据法律规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
合同的订立应当采用书面形式，并明确约定工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容。
此外，《民法典》还规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
二、合同的履行《民法典》规定，建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
这意味着在工程建设过程中，招标投标环节必须遵循法律法规，确保公开透明、公平竞争。
同时，《民法典》还规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
这些规定有助于保障工程质量和安全，维护建筑市场秩序。
三、合同的变更、解除和终止《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
这一规定有助于保护承包人的合法权益，确保工程价款的支付。
此外，《民法典》还明确了合同无效的情形，如承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的等。
建筑幕墙施工合同6篇
建筑幕墙施工合同6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要乙方为其施工建筑幕墙，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本建筑幕墙施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________建筑幕墙工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：幕墙施工包括设计、材料采购、加工、安装等。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
如有变更，双方另行协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）幕墙工程完成______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项；（4）质保金为工程总价款的______，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
四、施工规范及验收标准1. 乙方必须按照本工程约定的施工规范和技术要求进行施工。
2. 工程验收应按照国家标准、行业标准和地方相关规定进行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程质量与保修1. 乙方应确保施工质量，严格按照国家有关建筑工程质量的标准进行施工。
2. 本工程保修期为______年。
保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，应按日向甲方支付延误工期违约金。
幕墙施工合同（精选10篇）
幕墙施工合同（精选10篇）幕墙篇1甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。
为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、承包内容：1、工程承包内容：257平方米玻璃幕墙，350平方米大白玻制作、安装等，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量。
二、工程总价及数量：1、乙方承包该工程的制作及安装，其中：257平方米玻璃幕墙的单价为：65元/平方米;350平方米大白玻的单价为： 50元/平方米;合同总价为：34205元人民币。
2、本合同工程量暂以理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整。
三、工程制作、安装及质量要求：1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。
2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的要求。
四、工期：2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
3、暂定工期为：30天完成。
五、工程验收质量保证：1、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102—96)进行。
2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款; 若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式：1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。
2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费(20元/天，一周一发)。
石材施工合同
石材施工合同石材施工合同1发包方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）承包方：（以下简称丙方）根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽外墙装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方管理，丙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。
一、工程名称及内容1.1工程名称：酒店（1#~4#企业总部）裙房石材幕墙装饰工程；1.2工程地点：；1.3工程内容：幕墙装饰工程所有干挂石材幕墙、清洗预埋挂件、防雷接地、主入口钢架等等图纸中所有内容。
二、合同价款及承包方式2.1合同价款：估算人民币约陆佰伍拾万元整（￥：6500000元）。
本合同采用固定单价（大面平板559.00/m2、裙楼腰线609.00/ m2、裙柱面590.00 m2、檐口菱形状面板750.00 /m、勒脚板线条278.00/m、勒脚平板643.00/ m2、裙楼大面弧形板905.00/ m2、裙楼弧形线条386.00/ m、裙楼勒脚弧形板939.00/ m2、）确定合同价款。
本合同价中对应投标中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如有设计变更按变更后工程量，其中图中的裙楼石材为湖北黄金麻，勒脚1.20m高为（英国棕）以上用料均不作调整。
2.2承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收（含施工资料）通过，严禁转包。
2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验检测费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含乙方配套费）包干费用。
乙方配套费由甲方与乙方结算。
三、工期要求3.1开工时间：_____年_____月_____日；竣工时间：_____年_____月_____日；工期共90个日历天。
3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。
开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。
3.3竣工日为为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。
外墙石材干挂工程施工合同
外墙石材干挂工程施工合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方友好协商，就甲方位于楼外墙石材干挂工程等有关事宜，达成以下协议，以共同遵照执行：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及承包范围：1、承包方式：包工包料，包工期。
2、承包范围：国风三千坊2—9号楼外墙石材干挂工程及售后服务等。
3、工程内容：外墙干挂石材4、石材为黄金麻石材，厚度为mm，其余详见附件。
三、工程造价：1、外墙石材干挂元╱平方：工程量，工程总造价，工程实际总造价款以竣工后以经甲方、监理、政府主管部门验收合格后的实际测量面积计算总工程量，并据此进行结算。
如在施工过程中，发包人以书面通知的方式要求增加、减少、变更工程设计和工程量而导致工程造价变更的，双方可以对该工程总造价进行相应变更，否则工程总造价单价不得以任何理由擅自变更。
2、上述第1项每平方米单价为综合价，其中包括各种主材、辅材的材料费、施工费、人工费、所有相关检测费、包装费、运输费、装卸费、垂直运输费、安装费、成品保护费、与总包单位的管理费、配合费、配合工程验收、临时设施费、各项试验费、计划利润、税金等一切费用。
合同生效后，（本合同范围内所定综合平方单价，不论以后建筑材料及人工价格之涨落），综合平米单价为包死价不再做任何调整，乙方也不得以其他任何理由要求甲方支付其他费用或款项，否则视作乙方严重违约，甲方有权追究乙方违约责任，直至解除本协议。
乙方已完全熟悉和了解现场的各种施工条件和状况，包括房屋结构、房屋层高等，不得以施工有难度或其他任何理由要求增加费用。
3、工程总价以实际完成验收合格后的施工面积进行结算。
四、付款方式：1、按施工进度支付工程款，乙方完成钢结构龙骨的安装，甲方7日内支付乙方已完成工程量造价的30% 。
民法典之建设工程施工合同新规定(2024版)
民法典之建设工程施工合同新规定(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 适用范围1.3 法律依据第二章：合同双方2.1 甲方的权利与义务2.2 乙方的权利与义务2.3 双方的共同责任第三章：工程概述3.1 工程名称与地点3.2 工程范围与内容3.3 工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 预付款与进度款4.3 竣工结算与支付第五章：工程进度5.1 工程进度计划5.2 进度调整与延误5.3 进度保证措施第六章：工程质量与验收6.1 工程质量标准6.2 施工过程中的质量控制6.3 工程验收程序第七章：安全生产与环境保护7.1 安全生产责任7.2 环境保护措施7.3 事故处理与报告第八章：材料与设备供应8.1 材料供应责任8.2 设备供应与安装8.3 材料与设备的检验第九章：变更与签证9.1 工程变更的程序9.2 变更的计价原则9.3 签证的办理第十章：违约责任10.1 违约的定义10.2 违约责任的承担10.3 违约赔偿第十一章：合同争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用第十二章：合同的变更、解除与终止12.1 合同变更的条件与程序12.2 合同解除的条件与后果12.3 合同终止的情形第十三章：附加条款13.1 特殊约定13.2 保密条款13.3 不可抗力条款第十四章：签字栏14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 签订时间14.4 签订地点第十五章：合同附件15.1 附件清单15.2 附件效力15.3 附件的更新与补充第十六章：其他16.1 合同的份数与语言16.2 合同的备案与公示16.3 其他约定事项合同编号_______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
1.2 适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。
1.3 法律依据本合同的订立、执行、变更、解除和争议解决，均应遵守《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规。
石材幕墙安装劳务包干合同6篇
石材幕墙安装劳务包干合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所承包之石材幕墙安装项目之劳务部分包干给乙方施工一事，经友好协商达成如下协议条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：______________________石材幕墙安装项目。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：石材幕墙安装劳务作业。
包括但不限于：石材板材安装、配套骨架建设、缝剂填充等附属作业。
二、承包方式及要求1. 本工程采用劳务包干方式，即乙方按甲方要求进行劳务作业，并负责完成所有的安装工序直至项目验收交付使用。
乙方提供的劳务服务需满足甲方的技术要求和质量标准。
如乙方无法按甲方要求完成任务或未达到预期效果的，甲方有权随时解除合同并要求乙方承担相应违约责任。
三、劳务报酬与支付1. 劳务费用总计：人民币__________元整（大写：__________）。
此费用包括人工费、日常管理费用及辅材费用等一切明细费用。
详细费用明细见附件一。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按工程进度支付劳务费用。
具体支付节点为：____________。
项目完工验收合格后一次性付清尾款。
乙方需提供相应的收款凭证。
如因乙方原因造成合同无法履行的，甲方有权拒绝支付款项并追究乙方违约责任。
四、工期要求与质量保证1. 乙方应根据甲方的施工进度计划进行施工，确保工期和质量要求。
如因乙方原因造成工期延误或质量不合格的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
具体违约责任按照合同相关条款执行。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行石材幕墙安装劳务包干事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：室外幕墙石材安装及保修二、工程包干形式及包干费用1. 甲方采取劳务包干方式将工程委托给乙方。
民法典建设工程施工合同部分讲解
民法典建设工程施工合同部分讲解《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）自2021年1月1日起正式施行，这是我国民事立法史上的一座里程碑，对于完善我国民事法律体系、保护民事权益、调整民事关系、维护社会和经济秩序具有重要意义。
其中，关于建设工程施工合同的部分，无论是对发包人、承包人还是实际施工人，都产生了深远的影响。
本文将就《民法典》建设工程施工合同部分进行讲解。
一、合同的订立和生效《民法典》第一百五十三条规定，建设工程施工合同应当采用书面形式。
合同的内容应当包括工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容。
此外，《民法典》还明确规定，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同无效。
这一规定对于规范建筑市场、保证工程质量具有重要作用。
二、合同的履行和变更《民法典》第七百九十二条规定，承包人应当按照约定的时间和质量要求完成建设工程。
如果承包人未按照约定的时间和质量要求完成建设工程，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
此外，《民法典》还规定，当事人可以协商一致变更合同内容，但应当遵循公平原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
三、合同的解除和终止《民法典》第七百九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除建设工程施工合同：（一）发包人未按照约定支付工程价款的；（二）承包人未按照约定完成建设工程的；（三）因不可抗力导致建设工程无法继续进行的。
此外，《民法典》还规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。
四、合同纠纷的解决《民法典》第七百九十六条规定，当事人对建设工程施工合同的履行发生争议，可以向人民法院提起诉讼。
此外，《民法典》还明确规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当依法受理。
这一规定有利于保护实际施工人的合法权益。
总之，《民法典》关于建设工程施工合同的部分，对于规范建筑市场、保护各方合法权益、维护社会和经济秩序具有重要意义。
民法典关于建设工程施工合同
民法典关于建设工程施工合同概述建设工程施工合同是指发包人与承包人之间就完成特定建设工程施工任务而订立的合同。
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程施工合同应遵循公平原则、诚实信用原则，并明确双方的权利和义务。
第一条合同的订立1.1 合同形式•建设工程施工合同应采用书面形式。
1.2 合同内容•合同应包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
第二条双方的权利和义务2.1 发包人的权利和义务•发包人应按照约定支付工程价款，并在约定时间内提供必要的施工条件。
•发包人有权对工程进度、质量进行检查。
2.2 承包人的权利和义务•承包人应按照约定的工期和质量要求完成工程建设。
•承包人有权获得工程价款，并在工程完工后要求发包人进行验收。
第三条工程变更3.1 变更通知•任何一方需变更工程内容，应提前通知对方，并经双方协商一致。
3.2 变更影响•工程变更可能导致工程价款和工期的调整，具体调整事宜由双方协商确定。
第四条工程验收4.1 验收标准•工程验收应符合国家规定的标准和合同约定的标准。
4.2 验收程序•承包人完成工程建设后，应通知发包人进行验收。
发包人应在约定时间内完成验收。
第五条工程价款支付5.1 支付方式•工程价款的支付方式应在合同中明确，可以是一次性支付或分期支付。
5.2 支付时间•发包人应按照合同约定的时间支付工程价款。
第六条违约责任6.1 违约情形•任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。
6.2 赔偿损失•违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
第七条争议解决7.1 协商解决•双方应首先通过协商解决合同履行过程中出现的争议。
7.2 诉讼或仲裁•如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或根据合同约定申请仲裁。
民法典建设工程施工合同
民法典建设工程施工合同《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）自2021年1月1日起施行，对于原有的建设工程施工合同相关规定进行了整合和修订。
本文将对《民法典》中的建设工程施工合同相关条款进行解读和分析。
一、合同的订立《民法典》第三编第十八章第一节规定，建设工程施工合同是指发包人和承包人之间为完成特定的建设工程项目，明确相互权利义务关系的协议。
合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
根据《民法典》的规定，建设工程施工合同的订立应当具备以下条件：1. 发包人和承包人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
2. 发包人应当明确建设工程的项目、内容、质量、进度、安全等要求。
3. 承包人应当具备相应的施工资质和能力，并按照合同约定完成施工任务。
4. 合同内容应当包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、支付方式、违约责任等条款。
二、合同的履行《民法典》第三编第十八章第二节规定，承包人应当按照合同约定履行施工义务，保证工程质量、安全、进度等要求的实现。
发包人应当按照合同约定履行支付工程价款、提供施工条件等义务。
在合同履行过程中，双方应当按照约定履行各自的义务。
如果发包人未按照约定支付工程价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。
如果发包人逾期不支付，承包人可以依法申请支付令或者提起诉讼。
如果承包人未按照约定完成施工任务，发包人可以催告承包人在合理期限内完成。
如果承包人逾期不完成，发包人可以依法解除合同，并有权要求承包人承担违约责任。
三、合同的变更和解除《民法典》第三编第十八章第三节规定，合同的变更和解除应当遵循平等、自愿的原则。
合同变更应当采取书面形式，并经双方协商一致。
合同变更的内容应当符合法律、法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
合同解除的条件和后果，按照合同约定或者依照法律的规定处理。
合同解除后，承包人应当恢复原状，返还发包人提供的材料和设备，发包人应当按照约定支付相应的费用。
民法典建设工程施工合同全文
根据您的要求，以下是一篇关于民法典建设工程施工合同的全文，字数超过500字。
---## 民法典建设工程施工合同### 第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经充分协商，达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。
第二条本合同所称建设工程是指甲方拥有的位于_____（工程地点）的_____工程，包括但不限于_____。
第三条本合同的甲方是指具有_____资质的_____（公司名称），乙方是指具有相应施工资质的_____（公司名称）。
### 第二章合同内容第四条乙方的义务乙方应按照本合同约定的内容、范围、标准和期限完成施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规和强制性标准的要求。
第五条乙方的权利乙方有权根据合同约定获得工程款，以及因合同履行而产生的其他合法权益。
第六条甲方的义务甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证其提供的资料的真实性、完整性和合法性。
第七条甲方的权利甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并要求乙方对施工中出现的问题进行整改。
### 第三章合同价格第八条合同价格本合同的合同总价款为人民币_____元（大写：_____元整），支付方式、支付条件和支付时间按照本合同的约定执行。
第九条价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
### 第四章合同履行第十条施工期限乙方应按照本合同约定的施工期限完成施工，如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。
第十一条工程质量乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规和强制性标准的要求，如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用并承担相应责任。
### 第五章合同的变更和解除第十二条合同的变更合同履行过程中，如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。
工程建设幕墙施工安全协议
工程建设幕墙施工安全协议《工程建设幕墙施工安全协议》甲方（建设单位）：地址：联系电话：法定代表人：乙方（施工单位）：地址：联系电话：法定代表人：为确保施工期间的安全，依法维护双方的合法权益，甲乙双方达成以下协议：第一条双方身份甲方为工程建设单位，负责工程建设的计划、组织和实施；乙方为工程施工单位，负责工程幕墙施工。
第二条权利和义务（一）甲方的权利和义务：1.1 在施工前，必须提供建设工程相关资料和技术标准，并明确施工强制性要求。
1.2 在施工期间，甲方有权要求乙方严格按照甲方提出的要求进行施工。
1.3 如发现乙方存在违反法律、法规以及安全管理规定等行为，甲方有权要求乙方采取有效措施，消除安全隐患并立即停止相关工作。
1.4 在工程建设过程中，甲方应加强对施工现场的安全监管，并要求乙方开展安全教育和培训，提升施工人员的安全意识和技能水平。
（二）乙方的权利和义务：2.1 负责施工的具体实施和安全管理工作，采取各种有效措施保证施工过程中的安全。
2.2 协助甲方进行安全管理和监控，配合甲方实施安全管理措施。
2.3 严格遵守建设工程的法律法规和各项安全管理规定，做好施工期间的安全管理工作。
2.4 如发现甲方存在安全隐患，应立即向甲方反馈并要求采取必要措施消除隐患。
第三条履行方式3.1 甲乙双方应在签署本协议后，自行履行自己的权利和义务。
3.2 甲方应及时向乙方提供建设工程的相关资料和技术标准，确保乙方施工时的准确性和有效性。
3.3 乙方应严格按照甲方提出的要求进行施工，确保施工过程中的安全和质量。
第四条期限和违约责任4.1 本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
4.2 如在协议期限内，甲乙双方未能履行各自的义务，则默认视为违约，违约方应承担相应的违约责任。
第五条法律效力和可执行性5.1 本协议的签署、执行和解决争议均应遵守中国相关法律法规。
5.2 如本协议的任一条款违反法律法规的规定，应仅视为无效，并不影响其他条款的效力。
民法典建筑工程施工合同解释
民法典建筑工程施工合同解释文章在建筑工程施工领域，合同的签订是保障双方权益、规范施工行为的基础。
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，建筑工程施工合同应当明确工程的范围、质量要求、工期和价款等关键条款。
本文将为您解读一份民法典下的建筑工程施工合同解释范本，帮助您更好地理解和运用相关法律规定。
合同双方应当明确工程的范围。
这包括工程的具体位置、规模、结构形式等详细信息。
双方应在合同中明确约定，以避免后期因范围不清晰而引发的纠纷。
同时，合同还应明确双方的权利和义务，确保施工过程中各方能够按照约定履行职责。
合同应明确工程质量要求。
建筑工程的质量直接关系到建筑物的安全和使用功能，因此双方应在合同中约定具体的质量标准和验收标准。
合同还应规定如出现质量问题时的处理方式和责任承担，以确保工程质量得到有效控制。
第三，合同应明确工期的要求。
工期是施工进度的关键指标，对于整个项目的成功与否具有重要影响。
因此，合同中应明确规定工程的开工日期、竣工日期以及各个阶段的时间节点。
同时，合同还应约定如遇到不可抗力因素导致工期延误时的处理方式和责任分担。
第四，合同应明确价款及支付方式。
价款是施工方为完成工程所获得的报酬，也是业主支付给施工方的费用。
因此，合同中应明确规定工程的总价款、分期付款的比例和时间点等细节。
合同还应约定如出现变更或追加工程时的价款调整机制，以确保双方的利益得到平衡。
合同还应包含其他必要的条款，如保密条款、违约责任、争议解决方式等。
这些条款有助于规范双方的行为，减少纠纷的发生。
同时，合同还应符合相关法律法规的规定，确保其合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑石材幕墙工程施工合同发包方：有限公司（以下简称甲方）总包方：有限公司（以下简称乙方）承包方：有限公司（以下简称丙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，在遵循文明、和谐，自由、平等、诚信、友善的基础上，本着互惠互利、共同发展的原则，经过双方共同友好协商，就合同事宜达成一致并签订本协议条款，以资共同恪守及执行。
一、工程名称及内容1.1工程名称：酒店幕墙装饰工程；1.2工程地点：1.3工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、预埋挂件、防雷接地等图纸中所有内容。
二、合同价款及承包方式2.1合同价款：估算人民币约元整（￥：元）。
本合同采用固定单价（大面平板533.00/m2、裙楼腰线633.00/ m2、裙柱面533.00 m2、檐口菱形状面板733.00 /m、勒脚板线条233.00/m、勒脚平板655.00/ m2、裙楼大面弧形板905.00/ m2、裙楼弧形线条386.00/ m、裙楼勒脚弧形板939.00/ m2、）确定合同价款。
本合同价中对应投标中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如有设计变更按变更后工程量，其中图中的裙楼石材为湖北黄金麻，勒脚1.20m高为（英国棕）以上用料均不作调整。
2.2承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收（含施工资料）通过，严禁转包。
2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验检测费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含乙方配套费）包干费用。
乙方配套费由甲方与乙方结算。
三、工期要求3.1开工时间：2021年5月1日；竣工时间：2021年8月31日；工期共120个日历天。
3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。
开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。
3.3竣工日为为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。
3.3.1通过甲乙方、设计、监理、乙方和相关质检、消防验收单位共同验收并完成整改。
3.3.2丙方退场，施工场地腾空，已交完毕。
3.4乙方必须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后由丙方实施。
3.5在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可做顺延：3.5.1合同履行中发生重大设计变更（变更工程量超过施工图工程量的30％）直接影响施工进度；3.5.2甲方进度款支付滞后2周以上的；3.5.3不可抗力因素；3.5.4丙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的；3.5.5甲方同意顺延工期的其他原因。
四、合同工程款支付4.1本工程无预付款。
4.2工程款（进度款）支付：按月完成工程量的70％支付上月工程款(按已完成工程量扣减相应发生的甲供材料款)。
工程完成后，付至合同价的80％后暂停支付，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不在增加其他资料15天内付至合同价90％，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95％，尾款5％留存作为质量保证金，若无质量问题，保修期满后结清余款（满1年退还质量保修金的40％），不计利息。
支付至结算款的95％时乙方应提供至全部结算价款的发票。
乙方申报进度款必须附想关的预算书，否则甲方有权拒绝付进度款。
每次收款乙方应提供相应金额符合当地税务要求的建筑安装业发票。
4.3签证变更应当月确认，结算后一并支付。
4.4月度工程款的支付前提：乙方的施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点，否则甲方有权拒绝支付相应工程款。
4.5施工用水、电已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，进场前应与总包方做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方自行与总包方结算。
4.6丙方保证未经甲方的同意，不进行债权转让。
4.7丙方须须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。
对甲方支付的工程款，丙方须优先用于支付工人劳动报酬。
4.8施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总包方协调结算。
五、工程质量5.1本工程的质量监督验收单位为：甲乙方、监理公司、市质量监督站。
5.2工程质量要求：合格。
5.3施工图设计：应符合国家标准和行业规范。
5.3.1规范、标准《建筑结构荷载规范》GB509-2001《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑设计防火规范》 GBJ16-87（修订本）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2001《建筑防雷设计规范》GB50057-94《钢结构设计规范》GB50017-2003《混凝土结构设计规范》GB50010-2001《民用建筑隔声设计规范》GBJ118《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑装饰装修工程质量验收范》GB50210-2001《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20015.3.2门窗、幕墙工程技术规范《建筑幕墙》JGJ3035-1996《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-1996《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-97《建筑幕墙工程技术规范》DBJ08-56-96《全玻璃幕墙工程技术规范》DBJ/CT014-2001《点支式玻璃幕墙工程技术规程规》 CECS127：-2001《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ139-20015.3.3主要材料标准等5.4工程质量验收：应符合国家标准和行业规范：5.4.1玻璃幕墙工程质量检验标准，JGJ/T139，J139-2001。
5.4.2建筑装饰装修工程质量验收规范GB50120-2001.5.4.3建筑工程施工质量验收统一标准，GB50300-2001。
5.4.4质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。
5.4.5双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分担承担。
5.5本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）的规定。
5.6本工程的质量保证期为二年，自工程竣工验收合格之日算起。
5.7乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的，乙方发运前应通知甲方到场验货。
非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装，否则乙方还须承担由此给甲方造成的经济损失和工期延误损失。
5.8施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，验收后发生的问题，须整改返修达到验收合格标准所产生的费用由乙方自行承担。
六、甲乙丙三方责任6.1甲方职责6.1.1甲方指派李大力为现场负责人（联系电话：）。
6.1.2由甲方组织乙方和总包方进行图纸会审和工作面交接，明晰各方工程相互交叉、连接的部分，及时纠正不合理的走向和结构。
6.1.3履行甲方与乙方签订的施工合同中甲方应负的责任。
6.1.4负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。
6.1.5审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，处理有关重大的施工技术问题。
6.1.6协调乙方、总包方的配合关系。
6.2乙方职责：6.2.1乙方必须按照甲方、总包方的施工进度要求，组织力量进场施工，保质、保量、保工期完成各项工程，并保证一次验收达到合格标准。
6.2.2乙方指派为现场管理负责人（联系电话：），乙方必须在经过甲方及监理单位书面同意后方可换现场负责人，现场负责人每周驻场的时间不少于4天，每天不少于8小时，由甲方进行考勤，如有违约，处乙方违约金 500/天。
6.2.3乙方负责做好安全工作，在施工过程中发生的工伤事故均由乙方自行承担相关责任。
丙方负责将自身的建筑垃圾运至总包方指定地点，否则将按总包方规定给予罚款。
6.2.4工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方自行负责修复或赔偿。
丙方应做好其他单位已完工程的成品保护工作。
6.2.5乙方负责施工项目的有关资料一式 _3 _ 份，其中原件__1__份，符合市档案资料要求，交总包方及监理单位审阅归档。
6.2.6丙方施工人员自理食宿。
6.2.7承担由丙方引起的误工及延长工期所造成的损失（按每延长1天处罚金5000元）及违约责任。
6.2.8配合参加防雷检测和验收。
七、材料和设备7.1丙方采购的材料必须按甲方指定品牌（铝型材料：浙江栋梁；硅酮结构密封胶：浙江之江；门窗开启配件：广东坚朗；钢材：国标Q235B型钢材），进场材料须经甲乙方、监理方书面认可的前提下，符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明，在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，所有检验费用由乙方承担。
代用材料时，必须经甲方和监理书面批准，由此增加合同价款、甲方不予签证。
7.2合同价中已充分考虑了建材市场的风险，材料价格的变动不影响本合同价款，乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同，否则以违约处理。
违约费用计算：由于单价原因纠纷乙方每拖延甲方指令一日，向甲方支付2000元违约金；改变原合同单价签证才落实施工的，违约金按乙方当时要求并签证的该笔增加费用的2倍计并直接在结算款中扣除。
7.3材料的采保费、卸货费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试（实）验、检测费、三性试验费等，已包含在合同总造价中，甲方不再另行支付。
7.4各主要设配、材料由丙方自行采购，但必须与本合同对应投标书中的品牌、型号、规格材质一致，并接受甲方和监理人员的抽查和监督管理，若发现不符合项或假冒伪劣产品，丙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位，并承担违约责任。
7.5施工合同中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列，材料单价以甲方签证的价格为准，只计1.6％的采保费，不考虑任何利润。
若主材改动，原合同中的综合单价只换算其中的主材价格及主材对应的税金和总费用。
八、变更修改及合同结算8.1如无设计变更，工程量及单价按合同价包死。
8.2双方约定合同价款的其他调整因素：①甲方认可的设计变更；②甲方和监理方均认可的签证；③甲方确认的图纸内容未做部分对应的合同价款应予扣除。
8.3因有设计变更造成的工程量增减，按甲方确认的设计变更通知单及现场签证，竣工结算时进行调整，并执行本合同对应投标书中组价明细的报价同比例优惠。
8.3.1对于原有相应项目（指不论施工图内还是施工图外设计变更新增）的工程量调整：按甲方签证联系单调整以及设计变更对于原图纸取消不作或甲方确认的现场实际减少项目部分的工程量，其增减计价按本合同对应投标书工程量清单报价书中该项目综合单价执行，并考虑优惠承诺在内。